监理工程师之交通工程目标控制能力测试高能A卷带答案

监理工程师之交通工程目标控制能力测试高能A卷带答案

单选题（共100题）1、落实安全生产方针政策、法律法规最有效的手段是（）。A.安全第一B.预防为主C.综合治理D.科学规划【答案】C2、为了实现对进度的有效控制，监理工程师采取的经济措施是（）。A.建议建设单位与施工单位协商，对非施工单位原因造成的应急赶工给予合理的赶工费用B.督促施工单位做好施工机械、人员、资金和材料的组织调度工作C.严格控制合同变更，对各方提出的工程变更，监理工程师应严格按照规定程序进行管理D.加强工程延期和索赔管理【答案】A3、质量管理体系审核由（）对体系各项活动进行客观评价，这些人员应独立于被审核的部门和活动范围。A.企业内胜任的管理人员B.行业认可的审核人员C.企业领导D.外审专家【答案】A4、对于桥梁工程混凝土配合比设计，高性能混凝土中粗集料其压碎指标应不大于（）。A.2%B.3%C.5%D.10%【答案】D5、因非施工单位的责任和风险等因素造成、施工单位依据合同规则提出延期申请并经监理工程师审查和建设单位批准的工期延长，称为（）。A.工程延误B.工程延期C.工期索赔D.工期顺延【答案】B6、路堤填方试验路段应在路基主线上选择地质条件、路基断面形式等具有代表性的地段进行试验，试验路段的长度宜不小于（）。A.100mB.120mC.150mD.200m【答案】D7、对施工过程中所发现的严重事故隐患，监理工程师应（）。A.要求施工单位立即整改B.要求施工单位立即整改，并报告建设单位C.要求施工单位立即停工整改D.要求施工单位立即停工整改，并报告建设单位【答案】D8、隧道冻害的现象与危害不包括的是（）。A.衬砌冻胀开裂B.衬砌结构的失稳破坏C.降低衬砌结构的安全可靠性D.隧道的衬砌和设备会受到浸蚀【答案】D9、根据过程监测所得到的信息对过程进行控制，例如应用SPC（统计过程控制）控制过程输出（即产品）的关键特性，使过程稳定受控活动属于（）。A.过程策划（P）B.过程实施（D）C.过程监测（C）D.过程改进（A）【答案】B10、安全事故隐患按其可能的后果,可分为（）。A.一般事故隐患、较大事故隐患B.一般事故隐患、重大事故隐患C.一般事故隐患、较大事故隐患、重大事故隐患D.一般事故隐患、较大事故隐患、重大事故隐患和特别重大事故隐患【答案】B11、土石路堤指用石料含量占总质量（）的土石混合材料填筑的路堤。A.30%～40%B.30%～50%C.30%～60%D.30%～70%【答案】D12、对于沥青混合料配合比设计中沥青混合料组成及各参数，沥青混合料配合比设计方法按照马歇尔试验方法确定（）沥青用量后，依据规范或设计要求尚需进行水稳定性检验、高温稳定性检验、低温抗裂性能检验和钢渣活性检验。A.最佳B.最大C.最小D.中等【答案】A13、关于桥梁悬臂浇筑挂篮施工要求的说法，不正确的是（）。A.如梁体与桥墩非刚性连接，悬臂浇筑梁体混凝土时，应先将墩顶梁段与桥墩临时固结B.悬臂浇筑时桥墩两侧的浇筑进度应尽量做到对称、均衡C.挂篮前移及在其上浇筑混凝土时，抗倾覆稳定系数应不小于2D.浇筑梁段混凝土自前端开始向后浇筑，最后浇筑梁段根部与前一浇筑段的接合部【答案】C14、细粒土，颗粒的最大粒径小于10mm，且其中小于2mm的颗粒含量不少于（）。A.70%B.80%C.85%D.90%【答案】D15、水泥混凝土路面混凝土拌合物水灰比及其稳定性，每（）m3抽检一次，有变化随时测。A.4000B.6000C.3000D.5000【答案】D16、对于路基地表排水工程，一般要求截水沟先行施工，与其他排水设施衔接平顺，纵坡宜不小于（）%。A.0.1B.0.2C.0.3D.0.5【答案】C17、水泥混凝土面层养护初期，人、畜、车辆不得通行，达到设计弯拉强度的（）后可允许与工程施工有关的行人通行。A.40％B.50％C.75％D.100％【答案】A18、施工现场的人员办理意外伤害保险和工伤保险，保险费应由（）支付。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.工程监督机构【答案】B19、下列不属于钢桥常见的质量问题和病害的是（）。A.高强度钢的焊接裂纹B.拉管与套管和梁体之间出现超出范围的夹角C.钢梁涂漆流坠、漆膜剥离不符合要求D.钢桥构件的腐蚀和锈蚀【答案】B20、基本预备费以建筑安装工程费、主地使用及拆迁补偿费、工程建设其他费之和为基数，项目建议书投资估算按（）计列。A.11%B.5%C.4%D.3%【答案】A21、关于挖孔灌注桩施工技术要求的说法，正确的是（）。A.孔口处应设置高出地面不小于300mm的护圈B.挖孔施工时，相邻两桩孔可同时开挖C.采用混凝土护壁支护的桩孔，全部挖完后再护壁D.桩孔直径应符合设计规定，孔壁支护可以占用桩径尺寸【答案】A22、关于抛石挤淤施工的说法不正确的是（）。A.应采用不易风化的片石、块石，石料直径宜不小于300mmB.当软土地层平坦，横坡缓于1：10时，应沿路线中线向前呈等腰三角形抛填，渐次向两侧对称抛填至全宽，将淤泥挤向两侧C.当横坡陡于1：10时，应自低侧向高侧渐次抛填，并在低侧边部多抛投形成不小于2m宽的平台。D.当抛石高出水面后，应采用重型机具碾压密实【答案】C23、对于路堑开挖，当挖至路床顶面（）时应停止开挖，并在两侧挖好临时排水沟，待雨期过后再施工，目的是防止地面水破坏路床。A.300－500mmB.300－400mmC.200－400mmD.200－600mm【答案】A24、监理工程师在费用监理中的职责权限不包括（）。A.工程计量权B.付款审批权C.付款签证权D.合同价款的调整权【答案】D25、隧道对向开挖的两工作面相距达到（）倍隧道跨度时，两端施工应加强联系、统一指挥，两工作面不得同时起爆。A.2B.3C.4D.5【答案】C26、下列费用中，属于规费的是（）。A.环境保护费B.文明施工费C.失业保险费D.安全施工费【答案】C27、企业要定期进行质量管理体系审核与评审，下列说法错误的是（）。A.对体系要素进行审核、评价，确定其合规性B.对运行中出现的问题采取纠正措施，对体系的运行进行管理，保持体系的有效性C.评价质量管理体系对环境的适应性D.对体系结构中不适应的要素采取改进措施【答案】A28、机械使用费的索赔不包括（）。A.由于完成额外工作增加的机械使用费B.非承包人责任工效降低增加的机械使用费C.由于发包人或监理人原因导致机械停工的窝工费D.由于不可抗力导致机械损失费【答案】D29、公路工程施工阶段监理时间范围是（）。A.监理合同签订之日至工程开工令确定的合同工程开工之日B.合同工程开工之日至工程交工验收申请受理之日C.合同工程开工之日至工程交工验收之日D.合同工程开工之日至工程竣工验收之日【答案】B30、铁路、公路线分布广，隧道所接触的地质条件千差万别，其中有些地区富含腐蚀性介质。衬砌背后的腐蚀性环境水，容易沿衬砌的毛细孔、工作缝、变形缝及其他孔洞渗流到衬砌内侧，成为隧道渗漏水，衬砌混凝土和砌石、灰缝产生物理性或化学性的侵蚀作用，造成衬砌（）。A.坍塌B.失稳C.腐蚀D.融害【答案】C31、下列关于公开招标的说法中，不正确的是（）。A.投标单位多，竞争激烈B.有利于降低工程造价，提高工程质量和缩短工期C.招标工作量大，成本大D.又名有限竞争性招标【答案】D32、竣工决算是指在建设项目完工后竣工验收阶段，由（）编制的建设项目从筹建到建成投产或使用的全部实际成本的技术经济文件。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工单位【答案】A33、施工过程中，由于施工人员不遵守操作规程所造成的质量波动为（）。A.环境性波动B.正常波动C.工艺性波动D.异常波动【答案】D34、混合料摊铺应保证足够的厚度，碾压成型后每层的摊铺厚度宜不小于（），最大厚度宜不大于（）。A.160mm，200mmB.120mm，150mmC.100mm，200mmD.150mm，180mm【答案】A35、填石路堤施工时，路基边线与边坡不应出现单向累计长度超过（）m的弯折。A.30B.40C.50D.60【答案】C36、直接经济损失为7500万元的特大桥主体结构垮塌，属于（）质量事故。A.特别重大B.重大C.较大D.一般【答案】B37、拱上建筑混凝土应在封拱间隔槽混凝土强度达到设计等级的（）方可浇筑，浇筑应按施工设计程序进行，一般由拱脚至拱顶，对称、均衡地进行。A.100%B.50%C.85%D.78%【答案】C38、监理工程师在费用监理中的职责权限不包括（）。A.工程计量权B.付款审批权C.付款签证权D.合同价款的调整权【答案】D39、某建筑施工材料采购原价为150元/t，运杂费为30元/t，运输损耗率为0.5％，采购保管费率为2％，则该材料的单价为（）元/t。A.184.52B.183.75C.153.77D.123.01【答案】A40、滑模摊铺施工的水泥混凝土面层宜采用（）。A.引气剂B.高效减水剂C.阻锈剂D.引气高效减水剂【答案】D41、下列关于水运工程计量规范的一般规定，说法正确的是（）。A.水工工程仅指水下工程B.当设计未作明确规定时，施工水位的确定有潮港采用工程所在地施工季节的历年平均水位C.当设计未作明确规定时，施工水位的确定无潮港采用工程所在地的平均潮位D.水工工程与陆域工程界线的划分应根据工程部位、结构要求确定，并应以保证水工建筑物结构及各组成部分的完整性为原则【答案】D42、结构外露表面的模板，其挠度不应超过跨径的1/400，结构隐蔽表面的模板，不应超过跨径的（）。A.1/150B.1/200C.1/250D.1/300【答案】C43、检查跌水施工中，无消力池的跌水，其台阶高度应小于（）m，每个台阶高度与长度之比应与原地面坡度相协调。A.300B.400C.500D.600【答案】D44、政府投资交通建设项目实行（），企业投资交通建设项目实行（）。A.审批制、审核制B.审核制、核准制C.审批制、核准制D.核准制、审批制【答案】C45、下列属于水泥混凝土路面常见的病害有（）。A.坑槽B.龟裂C.车辙D.唧泥【答案】D46、分包工程开工前，安全监理人员应审查施工单位报送的“三类人员”的资格不包括（）。A.施工单位的主要负责人B.项目负责人C.专职安全生产管理人员D.特殊工种作业人员【答案】D47、工程项目管理目标是一个完整的目标体系并随着外部环境的不断变化或不可预见事件的发生而不断调整、优化和完善，使其适应不断变化的外部环境，更符合客观实际，体现了（）。A.多元性B.相关性C.均衡性D.动态性【答案】D48、下列说法中，正确的是（）。A.地基表层压实度要求，二级公路一般土质应不小于95%B.地基表层压实度要求，三、四级公路应不小于80%C.路基基底原状土试验，每公里应不少于3个点D.原地面坑洞处，需要在清除沉积物后，分层回填【答案】D49、城市轨道交通工程中，项目资本金占项目总投资的最低比例为（）。A.20%B.25%C.30%D.35%【答案】A50、以下属于不得转让采矿权的情形的是()A.全部转让采矿权的B.被纳入矿产资源开发整合方案的采矿权向非整合主体转让的意的C.按国家产业政策属于关闭矿山的D.按国家有关规定属于禁止开采区域的E.采矿权抵押备案期内未经抵押权人同【答案】B51、关于招标控制价的编制要求，下列说法正确的是（）。A.招标控制价应由招标投标管理部门编制B.招标人可以自行决定是否编制标底C.开标前标底可以保密，也可以公开D.招标人可以规定最低投标限价【答案】B52、当钢结构处在有腐蚀介质环境或外露且设计有要求时，应进行涂层附着力测试，在检测处范围内，当涂层完整程度达到（）以上时，涂层附着力达到合格质量标准的要求。A.50％B.60％C.70％D.80％【答案】C53、以下属于总监理工程师岗位职责的是（）。A.负责组织实施安全监理工作B.落实安全监理各项管理制度C.参与编制施工安全监理计划或安全监理实施细则D.编制并组织实施安全监理实施细则【答案】A54、对于钢桥施工质量要求，焊接完毕后，必须进行检查验收，外观检查合格后，零、部（杆）件的焊缝应在24h后进行（）检验。A.气密性B.无损C.压强D.水流【答案】B55、塑性指数为15～20的黏性土以及含有一定数量黏性土的中粒土和粗粒土均适宜于用石灰稳定。对于石灰稳定土集料的压碎值要求，说法错误的是（）。A.一般公路的底基层不大于40%B.高速公路的底基层不大于30%C.二级及二级以下公路的基层不大于35%D.一级公路的底基层不大于35%【答案】D56、斜拉桥施工过程中要选择完善的施工工艺，对每个环节进行精确的计算、检测，确保施工合理、施工工艺正确，保证桥梁的（）。A.施工进度符合要求B.工程造价控制在一定范围C.工程质量和结构安全D.按期完工【答案】C57、根据《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）第八章“工程量清单计量规则”第100章的规定，安全生产费按投标价的（）以总额为单位计量。A.1%B.1.5%C.2%D.2.5%【答案】B58、价值工程活动的核心是（）。A.功能分析B.成果分析C.价值评价D.方案创造【答案】A59、下列有关路床填料的表述中，不正确的是（）。A.高速、一级公路路床宜采用砂砾、碎石等水稳性好的粗粒料B.高速、一级公路路床可采用级配好的碎石土，砾石土等C.当粗粒料缺乏时，可采用无机结合料改良细粒土作为高速、一级公路路床的填料D.砂性土、粉质土可用作高速和一级公路路床的填料【答案】D60、（）是施工、监理合同段平安工地建设考核评价的主体。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.交通行政主管部门【答案】A61、后张法张拉时，结构或构件混凝土的强度、弹性模量（或龄期）应符合设计规定；设计未规定时，混凝土的强度应不低于设计强度等级值的（），弹性模量应不低于混凝土28d弹性模量（）。A.75%，75%B.75%，80%C.80%，75%D.80%，80%【答案】D62、某企业发行普通股正常市价为20元，估计年增长率为10%，第一年预计发放股利1元，筹资费用率为股票市价的12%。则新发行普通股的资金成本率为（）。A.11.36%B.13.33%C.15.56%D.15.68%【答案】D63、下列情形属于I级事故的是（）。A.55人重伤B.经济损失1.1亿元C.危及55人生命安全D.省政府责成省级交通运输主管部门组织处置的事故【答案】C64、当延期事件发生以后，（）应根据合同约定及时进行妥善处理。A.监理工程师B.建设单位C.施工单位D.分包人【答案】A65、在环形开挖留核心土法施工工序中，仰拱开挖的前一道工序是（）。A.两侧开挖B.两侧初期支护C.下部核心土开挖D.仰拱初期支护【答案】C66、竣工决算报告应在竣工验收委员会审查同意后的（）报出。A.28天内B.两个月内C.三个月内D.五个月内【答案】C67、（）还应做好风险控制工作，进行风险辨识和评估并据此编写专项施工方案，编写应急预案、储备应急物资、开展应急演练等。A.施工单位B.发包人C.监理单位D.设计单位【答案】A68、天然土石混合填料中，中硬、硬质石料的最大粒径不得大于压实层厚的（）。A.1/3B.2/3C.1/4D.1倍【答案】B69、以下关于监理机构说法正确的是（）。A.公路工程项目监理均应设总监办B.公路工程项目监理均应设驻地办C.80km以上的高速公路、一级公路工程可设驻地办D.高速公路、一级公路等宜按照每年9000万元建安费的标准配备监理工程师1名【答案】A70、公路工程投标工作程序，其中复核工程数量的，下一步工作是（）。A.编制总体施工组织设计文件B.现场考察、调查地材等价格C.投标价的计算、汇总D.研究招标文件【答案】A71、施工前应由（）对控制性桩点进行现场交桩，并应在复测原控制网的基础上，根据施工需要适当加密、优化，建立施工测量控制网。A.建设单位B.监理单位C.勘察设计单位D.施工单位【答案】C72、按照公路工程造价组成，建设项目信息化费属于（）。A.建设项目管理费B.直接费C.措施费D.预备费【答案】A73、（），安全监理人员应审查施工单位报送的分包单位安全生产许可证、三类人员的安全资格证书及特殊工种作业人员上岗资格证书。A.分包工程开工前B.总体工程开工前C.分部工程开工前D.分项工程开工前【答案】A74、某双代号网络计划中，工作M有两项紧后工作O和P，工作O、P的持续时间分别为13d、8d，工作O、P的最迟完成时间分别为第20天、第12天，则工作M的最迟完成的时间是第（）天。A.6B.4C.8D.7【答案】B75、施工过程中，应对控制网（点）进行不定期的检测和定期复测，定期复测周期不应超过（）。A.3个月B.4个月C.5个月D.6个月【答案】D76、公路工程施工过程中，监理工程师对施工现场废气、污水、噪音等污染物排放进行控制,这称之为（）。A.环境监测监理B.环保达标监理C.环境控制监理D.环保工程监理【答案】B77、同一层路基的填料应为一种填料，性质不同的填料不得混合填筑。路堤填筑时应从最保处起分层填筑，而且是水平分层、分段铺料、分段整平、分层压实。每种填料的填筑层压实后的连续厚度宜不小于（）mm。A.100mmB.200mmC.250mmD.500mm【答案】D78、某双代号网络计划中，工作A的最早开始时间和最迟开始时间分别为第10天和第13天，其持续时间为5d；工作A有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第19天、第22天和第26天，则工作A的自由时差为（）d。A.4B.7C.11D.15【答案】A79、在品质工程评价标准中，（）为控制指标。A.基本要求B.评价指标C.加分指标D.总体评价【答案】A80、湿黏土路堤施工中，湿黏土填料宜采用石灰进行改良，石灰宜采用消石灰或磨细生石灰粉。石灰粒径应不大于（）mm，质量宜符合三级及三级以上标准。A.15B.20C.25D.30【答案】B81、施工合同段的综合应急预案的编制人是（）。A.建设单位技术负责人B.施工单位项目技术负责人C.施工单位项目经理D.安全总监【答案】B82、全面辨识应每年不少于（），专项辨识应在生产经营环节或其要素发生重大变化或管理部门有特殊要求时及时开展。安全生产风险辨识后形成风险清单。A.4次B.3次C.1次D.2次【答案】C83、（）用相对波动的大小，反映样本数据的波动性。A.中位数B.极差C.标准偏差D.变异系数【答案】D84、安全带使用论述错误的是（）。A.安全带应高挂低用B.安全带使用前应检查C.安全带有效长度应大于2mD.安全带的各部件不得随意更换或拆除【答案】C85、关于工程费用监理，下列说法中，错误的是（）。A.控制施工“合同价格”的核心环节B.质量控制的核心手段C.进度控制的重要辅助手段D.保护承包人合法权益的重要途径【答案】B86、水下混凝土应采用导管法灌注。单元槽段长度小于（）时，可采用1根导管灌注。A.3mB.4mC.5mD.6m【答案】B87、低路堤应对地基表层土进行超挖、分层回填和压实，其处理深度应不小于（）。A.路床厚度B.路面厚度C.垫层厚度D.路基最小填土高度【答案】A88、（）是控制工程费用的有效手段。A.经济措施与合同措施相结合B.合同措施与技术措施相结合C.经济措施与技术措施相结合D.组织措施与合同措施相结合【答案】C89、按导致事故和职业危害的直接原因进行分类，化学性危险和有害因素属于（）。A.人的因素B.物的因素C.环境因素D.管理因素【答案】B90、止水带的搭接长度一般不小于（），焊接的缝宽一般不小于（）。A.100mm，50mmB.100mm，70mmC.80mm，50mmD.80mm，70mm【答案】A91、按照《竣工决算报告编制办法》的规定，竣工决算表格分为三部分,第一部分为竣工决算审批表，第二部分为工程概况专用表等表格，第三部分为财务通用表。以下不属于工程概况专用表等表格的是（）A.建设项目竣工财务决算总表B.公路建设项目工程概况表C.内河航运建设项目工程概况表D.港口（码头）建设项目工程概况表【答案】A92、运营费用中的养护管理费一般按公路等级，依据交通运输主管部门上年度每公里养护管理支出的平均值综合计算,大中修及技术改造一般按通车后每隔6~8年左右进行一次，每次大中修及技术改造的费用按工程建设投资额的（）左右计算。A.10%B.5%C.15%D.20%【答案】C93、全面质量管理（TQM）基本原理就是强调在企业或组织最高管理者的质量方针指引下，实行（）的质量管理（即"三全"管理）。A.全方位、全过程和全天候B.全方位、全过程和全员参与C.全面、全过程和全天候D.全面、全过程和全员参与【答案】D94、调值公式计算时固定要素比重为0.4，人工费是可调因素的一半，人工费的比重为（）。A.0.5B.0.25C.0.2D.0.3【答案】D95、（）是决定混凝土强度和耐久性的主要因素，选用水灰比不得超过有关规范规定的最大值。A.水泥用量B.水灰比C.减水剂D.用水量【答案】B96、施工组织往往以（）为最基本对象。A.动作B.操作C.工序D.施工过程【答案】C97、用“4M1E”法进行工作质量管理的时候，E指的是（）。A.人B.材料C.设备D.环境【答案】D98、设i=10%，现在的1000元等于5年末的（）元。A.1000B.1500C.1610.5D.2000【答案】C99、在单因素敏感性分析中，当产品价格下降幅度为6.3%、项目投资额降低幅度为22.6%、经营成本上升幅度为15.2%时，该项目净现值为0，按净现值对产品价格、投资额、经营成本的敏感程度由大到小排序，依次为（）。A.产品价格—投资额—经营成本B.产品价格—经营成本—投资额C.投资额—经营成本—产品价格D.经营成本—投资额—产品价格【答案】B100、水泥混凝土路面材料选择中，对水的检测时间是（）。A.开工前B.开工前和水源有变化时C.开工后和水源有变化时D.水源有变化时【答案】B多选题（共40题）1、衬砌混凝土开裂、拱顶下沉的原因是（）。A.隧道设计时，因围岩级别划分不准、衬砌类型选择不当，造成衬砌结构与围岩实际荷载不相适应，引发裂损病害B.偏压地段未采用偏压衬砌C.对基底软弱和易风化泥化地段，未设可靠防排水设施，混凝土铺底厚度及强度不足D.由于施工测量放线发生差错、欠挖、模板拱架支撑变形、塌方等原因，造成局部衬砌厚度偏薄E.采用先进的施工技术设备，尽量减少施工对围岩的扰动，提高衬砌质量【答案】ABCD2、关于填石路堤施工质量监理要点说法正确的有（）。A.填石路堤应分层填筑压实B.岩性相差大的填料应分层或分段填筑，软质石料与硬质石料不得混合使用C.填石路堤顶面与细粒土填土层之间应填筑过渡层或铺设无纺土工布隔离层D.压实机械宜选用自重不小于15t的振动压路机E.中硬、硬质石料填筑路堤时，应进行边坡码砌【答案】ABC3、公路交通主要标志按其作用，可分为（）。A.警告标志B.禁令标志C.指示标志D.辅助标志E.指路标志【答案】ABC4、高速公路上的防眩设施主要有（）A.防眩板B.防眩网C.绿植防眩D.突起路标E.里程碑【答案】ABC5、下列选项中，关于选民资格案件的说法不正确的是：A.选民资格案件的审判组织可以是独任审判员B.选民资格案件的审理必须在选举日前审结C.选民资格案件可以以调解方式结案D.任何人都可以提起选民资格诉讼【答案】AC6、根据民事诉讼法规定，适用专属管辖的诉讼案件有：A.因船舶原油泄漏造成污染的案件B.因不动产纠纷提起的案件C.因登记纠纷提起的案件D.因港口作业发生纠纷的案件【答案】ABD7、下列支付项目，属于清单支付项目的是（）。A.暂列金额B.质量保证金C.计日工D.暂估价E.工程变更费用【答案】ACD8、从路面结构的力学特性和设计方法的相似性出发，将路面划分为（）。A.柔性路面B.刚性路面C.半刚性路面D.高强度路面E.低强度路面【答案】ABC9、下列属于无机结合料稳定材料组成设计流程的是（）。A.原材料试验B.目标配合比设计C.生产配合比设计D.施工参数确定E.试验室配合比设计【答案】ABCD10、下列对于建设单位安全责任体系中安全生产责任的说法，错误的有（）。A.建设单位对工程项目安全生产负总责，应加强工程项目各阶段安全工作的综合协调管理，按照合同约定督促工程参建单位落实安全生产责任，按照每半年一次做好“平安工地”考核评价工作B.不得对勘察设计、施工、监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，可适当压缩合同约定的工期C.应依法将工程项目发包给具有相应资质等级的单位D.建设单位与勘察设计、施工、监理、检测、监测等单位签订的合同中，可以不明确双方安全生产责任E.在办理施工许可或申领施工许可证时，应提供工程项目有关安全施工措施的资料【答案】BD11、隧道围岩分级时，确定岩体基本质量指标BQ值需考虑的因素有（），进行初步分级。A.地下水B.岩石的坚硬程度C.主要软弱结构面D.岩体完整程度E.初始地应力【答案】BD12、下列属于合同支付项目内容的有（）。A.工程变更费用B.价格调整费用C.逾期交工违约金D.质量保证金的扣留与退回E.暂列金额、暂估价【答案】ABCD13、下列属于水泥混凝土用粗集料检测项目的是（）。A.细度B.温度C.级配D.含泥量E.细度模数【答案】CD14、关于桩基础施工质量要求中声测管的说法正确的有（）。A.桩长超过40m桩基内宜布置声测管，一般布置4～5根B.声测管应顺直，弯曲度不大于5mm/mC.不允许有裂缝、结疤、折叠、分层、搭接焊缺陷存在D.声测管内应保证畅通无异物，管底端应封口处理E.声测管可直接固定在钢筋笼内侧上，固定方式可采用焊接或绑扎，固定点距离一般不超过2m【答案】BC15、依据土的颗粒组成特征，土的塑性指标平和有机质含量，路基用土可分为（）。A.粗粒土B.中粒土C.细粒土D.巨粒土E.特殊土【答案】ACD16、下列关于隧道洞口施工的说法中，正确的有（）。A.应遵循"晚进洞、早出洞"的开挖原则。B.洞口边坡及仰坡应自下而上进行开挖C.明洞回填分墙背回填和拱背回填两个部位D.宜采用人工配合机械开挖E.明洞拱背回填应在外模拆除、防水层和排水盲管施工完成后进行【答案】CD17、在双代号时标网络计划中，下列说法正确的有（）。A.工作箭线左端节点所对应的时标值为该工作的最早开始时间B.工作箭线右端节点所对应的时标值为该工作的最早完成时间C.终点节点所对应的时标值为该网络计划的计划工期D.波形线表示工作与其紧后工作之间的时间间隔E.各项工作按最早开始时间绘制【答案】AD18、质量数据的来源主要是工程建设过程中的各种检验，即（）。A.材料检验B.工序检验C.竣工验收检验D.使用过程中的必要检验E.隐蔽工程检验【答案】ABCD19、施工单位的三级安全教育即（）。A.公司级培训教育B.项目部级培训教育C.班组级安全教育D.应急安全教育E.安全继续教育【答案】ABC20、下列属于安全生产考核指标管理类的是（）A.安全生产总目标B.安全生产管理人员到位率C.事故起数D.死亡人数E.重大事故隐患整改率【答案】AB21、属于人民检察机关抗诉的法定情形的有：A.对审理案件需要的主要证据，当事人因客观原因不能自行收集，书面申请人民法院调查收集，人民法院未调查收集的B.原判决、裁定认定事实的主要证据未经质证的C.发现调解书损害国家利益、社会公共利益的D.违反法律规定，剥夺当事人辩论权利的【答案】ABCD22、张某与李某因买卖合同纠纷，经某区人民法院审理作出一审判决。李某不服，向市中级人民法院上诉。该市中级人民法院经审理作出维持原判的终审判决。两年后，市检察院在检查工作中发现某区人民法院的一审判决中认定事实的主要证据不足，于是决定提出抗诉。关于本案的叙述，正确的有：A.检察院依审判监督程序提出抗诉无期限的限制，故本案中检察院可以在两年后提出抗诉B.本案应由市检察院向某区人民法院提出抗诉C.本案应由市检察院向某市中级人民法院提出抗诉D.本案应由市检察院提请省检察院向某市中级人民法院提出抗诉【答案】AD23、钢丝进行检验的项目包括（）。A.抗拉强度B.抗压强度C.弯曲D.伸长率E.表面质量【答案】ACD24、挡土墙中钢筋的工程量不另行计量的有（）。A.固定钢筋的材料B.定位架立钢筋C.钢筋接头D.锚杆E.拉杆【答案】ABC25、监理人审查的主要工作包括（）。A.材料设备预付款付款申请，审查调价方法是否符合合同约定B.审查材料设备预付款及开工预付款C.承包人所完成的工程价款，审查各工程子目所完成的工程量是否质量合格D.计日工付款申请，审查计日工是否有监理人的书面指示E.对费用索赔，应审查是否有相应的索赔审批证书【答案】ACD26、下列属于价值工程提高产品或作业价值的主要途径的是（）。A.功能大幅度提高，同时成本大幅度降低B.提高功能，同时保持成本不变C.在功能不变的情况下，降低成本D.成本略有增加，同时功能大幅度提高E.功能略有下降，同时成本大幅度降低【答案】BCD27、桥涵构造物的台背回填，实测项目包括（）。A.压实度B.反滤层厚度C.填土长度D.宽度E.弯沉【答案】AC28、关于墩台身混凝土施工说法正确的有（）。A.墩台身高度超过10m时，可分节段施工B.上一节段施工时，已