监理工程师之合同管理能力检测B卷带答案

监理工程师之合同管理能力检测B卷带答案

单选题（共100题）1、某工程项目材料供应合同中约定，供货方交付订购的材料后，采购方再行支付货款。合同履行过程中，因供货方交付的材料质量不符合约定标准，采购方拒付货款。采购方行使的是()。A.同时履行抗辩权B.后履行抗辩权C.先诉抗辩权D.不安抗辩权【答案】B2、下列关于卖方迟延交货违约金的说法中，正确的是（）A.支付迟延交货违约金，可以免除卖方继续交货合同材料的义务B.延迟交付违约金=延迟付款金额X0.8%X延迟付款天数C.总额不得超过合同价格的10%D.总额不得超过签约合同价的10%【答案】C3、下列不属于建设工程勘察合同中勘察人必须具备的条件是（）。A.法人资格B.持有正规营业执照C.联合体组织D.持有正规的资质证书【答案】C4、根据《标准施工合同》，不可抗力停工期间的照管和后续清理，承包商可索赔()。A.工期和费用B.费用和利润C.费用D.工期【答案】C5、设计招标文件是指导投标人正确编制投标文件的依据，招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件。下列不属于设计招标文件的是（）A.投标文件格式及主要合同条款B.投标报价要求C.评标标准和方法D.技术经济指标要求【答案】D6、如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程受到保险事件的损害时，不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿，则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定，由该事件的（）负责补偿。A.保险人B.被保险人C.受益人D.风险责任方【答案】D7、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，在暂停施工期间，负责施工现场保护和安全保障的主体是（）。A.发包人B.监理人C.承包人D.监理人和承包人【答案】C8、下列关于安全事故处理程序说法正确的是（）。A.施工过程中发生安全事故时，承包人应立即通知发包人B.监理人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失C.需要移动现场物品时，应做出标记和书面记录，妥善保管有关证据D.监理人应及时向有关部门如实报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施【答案】C9、关于建设工程勘察任务发承包的说法，正确的是（）。A.发包人可以发包给自然人B.超越承包人经营范围订立的勘察合同一律无效C.承包人超越资质等级承揽勘察业务的，吊销营业执照D.发包人发包给不具有相应资质等级的勘察单位的，处100万元以上200万元以下的罚款【答案】B10、下列关于进口设备交货类别中买卖双方应承担的风险表述，正确的是（）。A.FOB交货方式下，卖方负责租船订舱B.CIP意为装运港船上交货，买方负责订立运输合同C.CIF交货模式下，卖方需要办理货物在运输途中最低险别的海运保险D.CIF交货模式下，买方承担货物装上船只以前的一切风险及运输途中因遭遇风险所引起的额外费用【答案】C11、根据《标准施工合同》，关于承包商违约解除合同后的说法正确的是（）。A.合同解除后，发包人可派员进驻施工现场，另行委托他人施工B.发包人的扣留行为可免除承包人应承担的违约责任C.合同解除后，发包人不应暂停对承包人的一切付款D.承包人应在解除合同后7天内，依法办理转让手续【答案】A12、（2019年真题）招标程序中资格预审与资格后审的区别，主要体现在审查投标人资格的（）。A.目的B.时间C.内容D.方法【答案】B13、下列不属于保证合同包括的内容的是()。A.被保证的主债权数额B.保证人履行债务的期限C.保证的方式D.保证担保的范围【答案】B14、发包人在（），向承包人返还质量保证金。A.申请竣工验收的同时B.竣工验收合格后C.保修期到期后D.缺陷责任期到期后【答案】D15、以下关于材料采购的评标方式的说法中，正确的是（）。A.评标委员会按招标文件中规定的评估指标及其量化因素和分值进行评分的方法为最低评标价法B.以投标价为基础，将评审各要素按预定方法换算成相应价格值增加或减少到报价上形成评标价的方法为综合评估法C.招标文件中没有规定的评标方法和标准不得作为评标依据D.最低评标价法只适用于技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的货物采购的评标【答案】C16、下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。A.台风导致脚手架坍塌B.雷电引起火灾C.建筑材料运输车在工地被可抛物砸坏D.洪灾引起的沉降【答案】C17、关于保证人资格的说法，正确的是（）。A.公民个人不得作为保证人B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人D.学校在一定条件下可以作为保证人【答案】B18、FIDIC系列合同中，由承包商按照业主要求进行设计、提供设备并施工安装的机械、电气、房建等工程的合同，采用总价合同，业主委托工程师管理合同，由工程师监管承包商设备的现场安装以及签证支付的是（）A.《施工合同条件》B.《简明合同格式》C.《土木工程施工合同条件》D.《生产设备和设计——施工合同条件》【答案】D19、关于《标准施工招标文件》合同专用条款的说法，正确的是（）。A.专用条款的内容涵盖各类工程项目施工共性的合同责任和履行管理程序B.专用条款可以约定合同当事人放弃部分通用条款C.具体招标工程在编制合同时，应针对项目的特点、招标人的要求，在专用条款内针对通用条款涉及的内容进行补充、细化D.专用条款需要补充细化的内容不应与通用条款的条或款的序号一致【答案】C20、在分期付款买卖合同中，分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的()时，出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。A.1／2B.1／3C.1／4D.1／5【答案】D21、（）缺乏可以影响性成熟。A.铁B.维生素C.维生素D.锌【答案】D22、根据《标准施工合同》，发包人提供的材料和工程设备由承包人会同监理人验收后，由承包人负责接收，由（）承担施工现场内的二次搬运费。A.发包人B.承包人C.监理人D.材料供应商【答案】B23、连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人（）。A.只能要求债务人履行债务B.只能要求保证人履行债务C.不得要求债务人履行债务，但可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任D.可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任【答案】D24、采用《简明施工合同》的工程，负责材料和设备的供应人通常为()。A.分包人B.发包人C.施工项目部D.承包人【答案】B25、在当事人约定了保证，但对于保证方式没有约定或约定不明确的情况下，该项保证应当认定为（）。【2021版知识点修改】A.一般保证B.附生效条件的保证C.连带责任保证D.保证无效【答案】A26、材料采购合同中，买方选择的检验方式不包括（）。A.由买方进行检验B.由卖方进行检验C.有资质的第三方进行检验D.专用合同约定的其他检验方式【答案】B27、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期的说法，正确的是（）。A.缺陷责任期应从工程接收证书写明的竣工日开始起算B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由发包人负责修复C.缺陷责任期内发生的修复费用由承包人承担D.缺陷责任期最长不得超过1年【答案】A28、如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由（）承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由（）承担。A.承包人，承包人B.发包人，发包人C.承包人，发包人D.发包人，承包人【答案】D29、承包商应从（）起，承担照管工程、货物、承包商文件的工程照管责任，直到（）止，这时工程照管责任应移交给业主。A.开工日期，颁发工程接收证书之日B.开工日期，工程竣工结算之日C.材料设备进场之日，颁发工程接收证书之日D.材料设备进场之日，工程竣工结算之日【答案】A30、通常仅适用于工程复杂，工程技术，结构方案难以预先确定，时间特别紧迫（如抢险救灾）的项目的合同为（）。A.固定单价合同B.成本加酬金合同C.固定总价合同D.可变单价合同【答案】B31、根据九部委材料采购合同的规定，买方在全部合同材料交付后（）内未安排检验和验收的，卖方可签署进度款支付函并提交买方，买方在收到后（）内未提出书面异议的，则进度款支付函生效。A.7日，3日B.28日，3日C.3个月，7日D.6个月，7日【答案】C32、通用条款规定的费用是指（）A.施工合同履行中发生的不计利润的合理开支B.施工合同履行中由发包人支付给承包人的全部款项C.发包人对承包人履行合同支付的结算价D.承包人完成工程的实际成本【答案】A33、下列关于学校营养配餐原则的叙述，正确的是（）。A.如果仅提供午餐，则供给的营养素和能量应达到一天推荐摄入量的60%B.保证营养平衡，膳食既能满足就餐者的需要又要防止过量C.食物搭配要合理D.各营养素的比例要适宜E.饮食习惯、经济条件和季节市场供应情况也要考虑【答案】B34、施工合同履行中，关于承包人提出索赔的期限，说法不正确的是（）。A.承包人接受了竣工付款证书后，不得再对施工阶段、竣工阶段的事项提出索赔要求B.承包人接受了最终结清证书后，不得再对施工合同履行阶段的事项提出索赔要求C.承包人提交的最终结清申请单中，可以对缺陷责任期的事项提出索赔要求D.承包人提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔【答案】C35、某项目的招标人委托中介机构代理招标，下列说法正确的是（）。A.由招标人办理备案B.由招标人办理审批C.由招标代理机构办理备案D.由招标代理机构办理审批【答案】A36、设计施工总承包合同中，关于保险责任的说法，正确的是（）。A.如果承包人未按合同约定办理保险，发包人可代为办理，费用由发包人承担B.承包人按照专用条款的约定向双方同意的保险人投保C.承包人只需为其现场劳务施工人员投保D.发包人只需为其现场管理人员投保【答案】B37、依据《民法通则》的规定，委托代理中，如果授权范围不明确，则应当由（）。A.被代理人自行承担全部责任B.代理人自行承担全部责任C.被代理人(单位)向第三人承担民事责任，代理人负连带责任，但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的D.被代理人与代理人共同向第三人承担按份责任【答案】C38、承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。该索赔的类型属于()。A.工程延误索赔B.工程变更索赔C.工程加速索赔D.合同工期索赔【答案】C39、根据NEC《工程施工合同》，合同争议的正确处理方式是（）。【相关知识点新教材已删除】A.由施工合同当事人共同选定“评判人”作出决定B.由雇主聘请的项目经理负责组织协调C.由工程师负责裁决D.由承包商与项目经理共同处理【答案】A40、合同法律关系客体的智力成果指的是（）。A.建筑物B.设计工作C.技术秘密D.工艺技术设备【答案】C41、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，下列文件中，属于设计施工总承包合同组成文件的是（）。A.工程量清单B.发包人要求C.单位分析表D.发包人建议【答案】B42、以下()专项施工方案，需要进行5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。A.高大模板工程B.浅基坑工程C.大爆破工程D.脚手架工程【答案】A43、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“合同进度计划”是指由（）的施工进度计划。A.发包人审定B.监理人批准C.承包人投标文件提交D.招标文件提出【答案】B44、在缺陷责任期内，任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，()应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用由责任方承担。A.责任方B.承包人C.发包人D.监理人【答案】B45、根据《标准施工合同》，属于施工合同履行中“不利物质条件”的是（）。A.战争B.地震C.台风D.水文条件【答案】D46、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，采用公式法调整工程价款时，合同约定变更范围和内容导致调整公式中的权重不合理时，由监理人与（）协商后进行调整。A.发包人和分包人B.承包人和分包人C.承包人和发包人D.分包人和造价管理部门【答案】C47、设备采购合同中，由（）负责提供设备运至目的地的包装。A.买方B.卖方C.运输部门D.安装单位【答案】B48、（2019年真题）建设工程招标程序中，投标保证金可以不予退还的情形是（）。A.投标人在投标函中规定的投标有效期内撤回其投标B.投标人在投标截止日前撤回其投标C.投标保证金的有效期短于投标有效期D.未中标的投标人未按规定的时间收回投标保证金【答案】A49、依据《担保法》，()担保方式只能由合同当事人本人提供担保。A.保证B.抵押C.质押D.定金【答案】D50、某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。由于监理人的错误指示与协调能力不足，选成甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是（）。A.自行负责B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延C.不予补偿，但应合理顺延合同工期D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延【答案】D51、下列关于“缔约过失责任”的说法中，正确的是()A.当事人按照合同约定履行义务时，给第三人造成损失的，应承担赔偿责任B.当事人履行义务不符合合同约定.给对方当事人造成损失的，应承担赔偿责任C.订立合同时，当事人因判断失误对-自身受到的损失应自负D.订立合同时，一方当事人的不诚信行为给对方造成损失的，应承担赔偿责任【答案】D52、设计招标中，下列因素不属于评标评审比较要素的是()A.投标单位的企业规模大小B.投标方案的投入、产出比高低C.完成初步设计时间的早晚D.投标单位的质量管理体系是否科学【答案】A53、关于投标限价的说法，正确的是（）。A.招标文件中可设置最低投标限价的具体金额B.招标文件中应规定投标价低于最高投标限价的幅度C.投标人的投标价超出最高投标限价时，应增加其评标价格D.招标人可在招标文件中仅规定最高投标限价的计算方法【答案】D54、营养干预试验设计的类型在研究层面上常采用（）方案。A.动物实验B.随机对照C.临床试验D.类实验E.人体试验【答案】B55、投标保证金将被没收的情形不包括（）。A.投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标文件B.投标人在投标有效期内修改投标文件C.投标人采用不正当的手段骗取中标D.中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同，或根据规定接受对错误的修正【答案】B56、风险型CM合同中，关于保证工程最大费用值（GMP）的说法，正确的是（）。(部分相关知识点新教材已删除)A.GMP为合同承包总价B.节约的GMP全部归CM承包商C.节约的GMP全部归业主D.工程实际总费用超过GMP的部分由CM承包商承担【答案】D57、设备安装工程竣工前的单机无负荷试车，应由()组织。A.发包人B.承包人C.设备供应商D.质量监管部门【答案】B58、将施工索赔分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔，是按照()进行的分类。A.索赔目的B.索赔起因C.索赔的合同依据D.索赔事件的性质【答案】C59、被担保的债权既有物的担保又有人的担保，且当事人对债权实现未做约定，则下列关于债权人实现债权的方式说法正确的是（）。A.应当先物保后人保B.应当先人保后物保C.可以任意选择物保或者人保优先受偿D.应当根据物保是否由债务人提供确定【答案】D60、下列关于膳食史法说法不正确的是（）。A.膳食史法调查可以将调查表发给调查对象自己填写，对调查员的要求不高B.可以进行具有代表性膳食模式的调查C.不影响被调查者的膳食习惯和进餐方式D.可适用于大样本量的调查，费用低，使用人力低【答案】A61、银行与债务人找的保证人签订的保证合同中没有约定保证方式，该保证合同的保证方式应当认定为（）。A.一般保证B.连带责任保证C.保证合同无效D.由债务人确定【答案】A62、材料设备采购招标中，划分采购合同包的原则是()A.符合采购资金的到位计划和周转计划，充分考虑计划实施的风险B.有利于吸引较多投标人参加竞争，降低价格，保证供货质量和时间C.充分考虑供货的市场价格浮动，减少价格波动对采购成本的影响D.全面考虑供货、仓储和运输能力，减少运输损耗，提高仓储能力【答案】B63、维生素D缺乏病主要发生的人群是（）。A.园林工人B.农民C.婴幼儿D.长跑运动员【答案】C64、按照建设工程施工合同示范文本的规定，承包人的施工期应为()。A.监理人开工通知写明的开工日至实际竣工日B.承包人实际开工日至实际竣工日C.监理人开工通知写明的开工日至验收合格日D.承包人实际开工日至验收合格日【答案】A65、下列关于施工进度计划的说法中，错误的是()。A.承包人应当依据施工组织设计编制施工进度计划B.工程师无权对承包人提交的施工进度计划提出不同意见C.工程师对施工进度计划的认可，不能免除承包人对施工组织设计缺陷应承担的责任D.经工程师认可的施工进度计划，将作为工程师施工进度控制的依据【答案】B66、施工合同履行过程中，承包人因采用监理工程师的合理化建议而节约了施工成本并提高了项目经济效益，监理人按监理合同专用条款的约定获得经济奖励，奖金应当由()支付。A.委托人B.承包人C.委托人和承包人共同D.政府主管部门【答案】A67、关于留置的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.留置权可以通过合同的约定产生B.留置权不以债权人合法占有对方产为前提C.行使留置权后留置财产的所有权归债权人D.施工合同不可实施留置权【答案】D68、在保证合同中，当事人双方未约定保证方式的（）。A.保证合同无效B.视为连带保证C.视为一般保证D.当事人可以自由选择采用一般保证或连带保证【答案】C69、勘察服务完成之前，由于不可抗力造成合同解除，则定金（）A.不予退还B.全部退还C.双倍退还D.减半退还【答案】A70、社区营养干预措施的基本原则是（）。A.考虑营养问题的重要程度B.考虑对解决营养问题的作用大小C.考虑实施干预的难易程度等D.以上均是【答案】D71、关于标准施工合同中保险责任的规定，说法正确的是（）。A.工程保险由承包人以发包人和承包人的共同名义投保B.发包人为履行合同的本方以及承包人方人员投保工伤事故保险C.施工设备保险由发包人办理D.进场材料和工程设备保险由承包人办理【答案】A72、根据FIDIC《施工合同条件》，关于解决合同争议程序的说法，证确的是()A.双方协商→争端裁决委员会决定→仲裁B.工程师确定→双方协商→争端裁决委员会决定C.工程师确定→争端裁决委员会决定→仲裁D.双方协商→工程师确定→争端裁决委员会决定【答案】C73、根据《标准施工合同》，工程预付款担保采用的形式是()。A.第三方保证B.动产质押C.既有建筑物抵押D.银行保函【答案】D74、（2020年真题）与直接询价方式选择材料相比，采用招标方式选择材料供应商的特点是（）。A.交易成本低B.采购工作量小C.采购工作周期长D.便于磋商价格【答案】C75、按照设计合同示范文本规定，下列有关设计错误后果责任的说法中，不正确的是()A.由于设计人错误造成损失应免收直接受损部分的设计费B.损失严重的应向发包人支付赔偿金C.累计赔偿总额不应超过设计费用总额D.赔偿责任按工程实际损失的百分比计算【答案】C76、（2020年真题）合同约定的材料经验收合格，买卖双方应签署的文件（）。A.质量合格证B.进度款支付证C.验收证书D.验收款支付证【答案】C77、以下关于设备采购招标的表述中，正确的是（）。A.技术性能指标应具有适当的广泛性B.招标文件中应当对工艺、材料和设备的标准有所限制C.招标文件里应当要求某一特定的专利技术、商标、名称D.招标文件里可以表明原产地或者供应商【答案】A78、某工程，施工招标时设有标底，编制标底依据的文件有（）。A.工程量清单B.承包人的施工方案C.发包人要求的项目功能文件D.发包人提供的设计任务书【答案】A79、（2018年真题）关于保证人资格的说法，正确的是（）。A.公民个人不得作为保证人B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人D.学校在一定条件下可以作为保证人【答案】B80、在项目招标评标结束后，中标人的投标保证金应当在（）退还。A.发出中标通知书后B.完成评标后C.提交履约担保后D.合同履行完毕后【答案】C81、合同法律关系客体的智力成果指的是（）。A.建筑物B.设计工作C.技术秘密D.工艺技术设备【答案】C82、关于《标准施工招标文件》中“评标办法前附表”的说法，正确的是（）。A.行业标准施工招标文件应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“评标办法前附表”B.“评标办法前附表”用于明确资格审查和评标的方法、因素、标准和程序C.“评标办法前附表”可以与“评标办法”的内容相抵触D.“评标办法前附表”无需考虑招标项目的具体特点和实际需要【答案】B83、青少年期每日钙储备约为（）mg。A.100B.200C.300D.400【答案】B84、关于定金的表述，正确的是（）。A.债务人履行债务后，定金应当收回B.给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金C.定金合同从合同成立之日起生效D.定金数额为主合同标的额的20%【答案】B85、建设工程设计合同当事人包括（）A.承包人和设计人B.发包人和设计人C.发包人和承包人D.承包人和分包人【答案】B86、如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向监理人提交（）。A.索赔意向通知B.最终索赔通知书C.施工现场的记录D.索赔依据【答案】B87、根据《标准设计施工总承包合同》，设计施工总承包合同承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，如无特别约定，则除（）以外的著作权归发包人。A.收益权B.发布权C.署名权D.保护作品完整权【答案】C88、根据美国建筑师学会（A1A发布的IPD（集成项目交付）合同，关于争端和索赔的说法，正确的是（）。A.争端应提交合同各方没有任何利害关系的争端裁决委员会裁决B.争端应提交业主委托任命的代表业主进行合同管理的工程师裁决C.合同各方应通过合同中约定的早期警告和补偿事件机制处理索赔D.合同各方应放弃除故意违约等情形外的对合同任何一方的索赔【答案】D89、关于评标委员会的说法，正确的是（）。A.评标委员会成员的名单应当在中标结果确定前保密B.评标委员会成员的名单应当在开标后确定C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3D.评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定【答案】A90、实施监理的建设工程项目施工前，有关监理工作内容及监理权限事宜，应由()以书面形式通知承包人。A.总监理工程师B.监理人C.发包人D.总监理工程师代表【答案】C91、关于铝合金门窗的横向和竖向组合，下列措施中哪一项是错误的？()A.应采用套插，搭接形成曲面组合B.搭接长度宜为10mmC.搭接处用密封膏密封D.在保证质量的前提下，可采用平面同平面组合【答案】D92、采用《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201应当由（）投保建筑工程一切险。A.施工合同的发包人B.施工合同的承包人C.施工合同发包人和承包人D.工程项目的代建方和施工合同的发包人【答案】A93、施工工程竣工验收通过后，确定承包人的实际竣工日应为（）。A.开始进行竣工检验日B.发包人组织竣工验收日C.验收组通过竣工验收日D.承包人提交竣工验收报告日【答案】D94、下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是()A.合同责任单一，责任明确B.建设周期长C.可以减少设计变更D.可以减少承包人的索赔【答案】B95、(2018年真题)根据《标准施工合同》，监理人在施工准备阶段的职责是（）。A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划D.组织编制施工“合同进度计划”【答案】C96、某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由（）。A.保险公司承担全部损失B.保险公司承担除外责任以外的全部损失C.业主自行承担全部损失D.业主和保险公司协商分担损失【答案】C97、发包人无故拖延支付工程款，且无任何延误支付说明。承包人可以向发包人发出通知，要求其支付工程款。发包人收到承包人通知后的（）天内仍不履行的，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。A.1B.14C.28D.56【答案】C98、建设工程材料采购招标项目评标委员会对投标报价所作价格调整不正确的是（）。A.投标书中提出的交货期晚于招标文件规定的交货时间，每超过基础时间一周，在投标价上增加招标文件中规定的投标价的某一百分比B.投标书中提出的交货期早于招标文件规定的交货时间，不给予评标优惠C.投标书中提出可以减少招标文件说明的预付款金额，由此给招标人带来的经济利益按预定的方法折算后，增加投标价D.投标材料性能高于标准的，不考虑降低评标价【答案】C99、根据《标准施工合同》，发包人采购的建筑材料提前交货，则承包人（）。A.应当拒收B.可以拒收C.不得拒收，自行支付该材料增加的保管费D.不得拒收，要求发包人支付该材料增加的保管费【答案】D100、根据《标准设计施工总承包招标文件》，当发包人要求，中标通知书，合同协议书和专用条款内容不一致时，如果专用条款没有另行约定，应以（）的内容为准。A.合同协议书B.中标通知书C.专用条款D.发包人要求【答案】A多选题（共40题）1、订立建设工程勘察合同时应约定的内容包括（）。A.发包人应提供的资料B.勘察现场交通情况C.发包人义务D.勘察依据E.勘察人义务【答案】ACD2、关于勘察合同中通用合同条款和专用合同条款的说法，正确的是（）。A.通用合同条款可结合项目的特点对专用合同条款进行补充、细化B.通用合同条款的解释顺序优先于专用合同条款C.通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时，勘察合同无效D.专用合同条款补充和细化的内容不得与通用合同条款相抵触E.通用合同条款可以约定专用合同条款补充，细化时，允许与通用合同条款不一致【答案】D3、按照施工合同示范文本的规定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款，则承包人有权()。A.将工程直接收归已有B.与发包人协议将该工程折价C.自行将该工程卖给他人D.申请人民法院将该工程依法拍卖E.就该工程拍卖的价款优先受偿【答案】BD4、下列施工合同条款中，属于合同法律关系内容的有（）。A.发包人名称B.承包人名称C.发承包项目名称D.提供施工场地的约定E.工程价款结算的约定【答案】D5、在施工准备阶段，属于发包人应完成的工作是（）。A.提供施工现场的工程地质资料B.办理土地征用C.提供工程进度计划D.向施工单位进行设计交底E.办理《施工许可证》【答案】AB6、根据《合同法》规定，要约撤回和要约撤销的主要区别有()A.要约所处法律效力状态不同B.撤回和撤销的目的不同C.撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同D.受要约人对要约知晓的情况不同E.对要约人的约束条件不同【答案】ACD7、在材料采购招标中，最低评标价法，是以（）作为比较要素，选择总价格最低者中标。A.材料设备的报价B.交货期C.寿命期内所需的燃料消耗费D.付款条件E.寿命期内的维修费用【答案】ABD8、工程质量监督机构对工程建设项目的监督工作包括()。A.核查工程项目报建审批手续是否齐全B.检查工程项目的实际进度是否与进度计划一致C.检查承包人是否有转包工程的行为D.抽查检验主体结构工程的施工质量是否满足规范要求E.监督工程验收程序是否符合验收规范的要求【答案】ACD9、依据《合同法》，下列有关格式条款合同的说法中，错误的有()A.采用格式条款合同时，订立合同时全部条款都不得改动B.合同条款必须与对方事先协商一致后才能确定C.当格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款D.提供格式条款方应提请对方注意免除或限制自己责任的条款E.当对格式条款有争议时，如果有两种以上解释的，应当采用不利于非提供方的解释【答案】B10、按照《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款，则承包人可以()A.留置该工程B.与发包人协议将该工程折价C.自行将该工程折价D.申请人民法院将该工程依法拍卖E.优先受偿该工程拍卖的价款【答案】BD11、工程设计招标与施工招标的主要区别有()。A.招标文件的内容不同B.投标保函的保证范围不同C.对投标书的编制要求不同D.开标形式不同E.评标原则不同【答案】ACD12、工程勘察资质分为()。A.工程勘察综合资质B.工程勘察总包资质C.工程勘察专业资质D.工程勘察分包资质E.工程勘察劳务资质【答案】AC13、工程勘察设计招标的主要环节有（）。A.竣工验收B.投标单位资格预审C.发售招标文件D.编制招标文件E.在具备勘察设计招标条件后发布招标公告【答案】BCD14、根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，发包人要求监理人投保的险种有（）。A.第三者责任险B.监理职业责任险C.工伤保险D.人身意外伤害保险E.建筑工程一切险【答案】CD15、下列选项中可以作为保证人的（）。A.施工企业的董事长B.公立医院C.中外合资企业D.企业职能部门E.房地产开发公司的子公司【答案】AC16、根据《标准设计施工总承包合同》，可给予承包人费用和工期补偿的有（）。A.缺陷责任期内非承包人原因缺陷的修复B.发包人违约解除合同C.隐蔽工程的重新检查证明质量合格D.发包人原因的工期延误E.基准资料错误【答案】CD17、根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，发包人要求监理人投保的险种有（）。A.第三者责任险B.监理职业责任险C.工伤保险D.人身意外伤害保险E.建筑工程一切险【答案】CD18、依据FIDIC《分包合同条件》，分包商应立即执行的变更指令包括()A.工程师直接送达的书面指令B.工程师代表直接送达的书面指令C.承包商代表直接送达的书面指令D.经工程师代表确认承包商代表发出的书面指令E.经承包商代表确认工程师代表发出的书面指令【答案】C19、根据《标准材料采购招标文件》，材料采购投标文件中应包括的内容有（）。A.商务和技术偏差表B.技术支持资料C.投标材料质量标准D.合同条款修改建议E.资格审查资料【答案】ABC20、以设备寿命期周期成本为基础的评标价法包括的费用是（）。A.估算寿命期内所需的燃料消耗费B.估算寿命期内所需备件及维修费用C.估算寿命期残值D.投标价E.运输费用【答案】ABC21、根据《标准设计施工总承包合同》，承包人建议书应包括的内容有（）。A.工程设计方案B.工程施工方案C.工程分包方案D.工程报价清单E.工程设备方案【答案】AC22、根据FIDIC《设计采购施工（EPC）交钥匙工程合同条件》承包商在开工后向业主提交的进度计划中所包括的内容有（）。A.保证进度计划如期实现承诺书B.工程各主要阶段的预期安排C.各项重要检验工作的顺序安排D.各项重要试验的时间安排E.计划采取的赶工方案及措施【答案】BCD23、根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，关于交付设备检验的说法，正确的有()A.卖方既可自己，也可派代表参加检验B.检验只能在交货地点进行C.需要协助的检验费用均应由买方承担D.卖方应交付制造商的检验证书E.制造商检验的细节应附在检验证书后面【答案】AD24、关于勘察人指派的项目负责人的说法，不正确的是（）。A.勘察人发出的函件应盖有勘察人单位章，或者由勘察人的项目负责人签字确认B.项目负责人不得授权其下属人员履行其某项职责C.项目负责人应在采取紧急措施后24小时内向勘察人提交书面报告D.项目负责人2天内不能履行职责的，应事先征得勘察人同意E.勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意【答案】ABCD25、施工合同履行中发生（）事件时，承包人只能要求发包人增加费用，不能要求延长工期以及支付合理利润。A.发包人提前占用工程导致承包人费用增加B.法规变化引起的价格调整C.不利的物质条件D.不可抗力E.发包人要求提前交货由其提供的材料和工程设备【答案】B26、材料采购招标项目评标中，某投标人提供国内货物，对该投标人计算评标总价的做法正确的有（）。A.以货物交给招标人指定的承运人为依据B.包括出厂价，但不含增值税C.应当计入技术商务偏离加价D.包括运输费，但不包括保险费E.应当计入缺漏项加价【答案】C27、材料采购合同履行中，双方发现对部分货物的交货地点约定不明确，则可()确定交货地点。A.由双方协商B.由采购方自行C.按交易习惯D.由供货方自行E.按供货方所在地【答案】AC28、下列要求，属于材料采购招标对投标人资格要求的是（）A.具有独立订立合同的能力B.良好的银行信用C.完善的质量保证体系D.相应的资金来源E.良好的商业信誉【答案】ABC29、代理关系中，下列选项属于委托代理关系终止的情形有（）。A.代理期间届满或者代理事项完成B.代理人死亡或代理人丧失民事行为能力C.被代理人取消委托或代理人辞