监理工程师之土木建筑目标控制模考资料附答案

监理工程师之土木建筑目标控制模考资料附答案

单选题（共100题）1、工程验收时，检验批的质量验收记录中的验收结论应由（）签字。A.专业质检员B.施工单位技术负责人C.专业监理工程师D.建设单位项目负责人【答案】C2、下列影响工程进度的因素中，属于组织管理因素的是（）。A.资金不到位B.。。。C.外单位临近工程施工干扰D.业主使用要求改变【答案】B3、对于大型建设工程，由于其单位工程较多且相互间的制约比较小，可调整的幅度比较大，所以容易采用（）的方法来调整施工进度计划。A.平行作业B.搭接作业C.流水作业D.顺序作业【答案】A4、某进口设备，按人民币计算的离岸价为200万元，国外运费9万元，国外运输保险费1.8万元，进口关税率10%，增值税率13%，不征收消费税，则该进口设备应纳增值税额为（）万元。A.23.568B.26.800C.29.368D.30.144【答案】D5、凡涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，设计方案应经（）审批后方可进行施工。A.原审查机构B.原设计单位C.质量监督机构D.监理单位【答案】A6、关于国际法院对国际争端解决的作用，以下说法正确的是A.国际法院法官对涉及其国籍国的案件，应该回避B.在法院受理案件中，如果一个当事国有本国籍的法官，他方当事人也可以选派一名本国国籍的法官参加本案的审理C.联合国安理会和经社理事会可以就执行其职务中的任何法律问题请求国际法院发表咨询意见D.国际法院的判决是终局性的,不可上诉，不可申请复核【答案】B7、下列选项中说法不正确的是()。A.BIM与云计算集成应用，是利用云计算的优势将BIM应用转化为BIM云服务，基于云计算强大的计算能力，可将BIM应用中计算量大且复杂的工作转移到云端，以提升计算效率B.BIM技术与互联网的集成指的是BIM技术发挥上层信息集成、交互、展示和管理的作用，而互联网技术则承担底层信息感知、采集、传递、监控的功能C.BIM与数字化加工集成目前主要应用在预制混凝土板生产、管线预制加工和钢结构加工3个方面D.BIM与GIS集成应用，是通过数据集成、系统集成或应用集成来实现的，可在BIM应用中集成GIS，也可以在GIS应用中集成BIM【答案】B8、（）是计量监理的基础。A.质量监理B.投资监理C.投资控制D.进度控制【答案】A9、施工单位提出的见证取样送检的试验室，监理工程师应（）。A.提出担保要求B.进行实地考察C.提供试验计划D.规定试验设备【答案】B10、某工程在施工过程中，因不可抗力造成在建工程损失16万元。承包方受伤人员医药费4万元，施工机具损失6万元，施工人员窝工费2万元，工程清理修复费4万元。承包人及时向项目监理机构索赔申请，并附有相关证明材料。则项目监理机构应批准的补偿金额为（）万元。A.20B.22C.24D.32【答案】A11、（2022年真题）关于见证取样及相关人员的说法，正确的是（）。A.现场取样应依据经过批准的施工组织设计进行B.负责取样的施工人员和负责见证取样的监理人员向该质量监督机构备案C.取样完成后，负责见证取样的监理人员应将试样封装，并进行标识，封志和签字D.见证取样人员应具有材料、试验等方面的专业知识，并经培训考核合格【答案】D12、建设项目总进度目标是在（）项目定义时确定的。A.项目决策阶段B.项目设计阶段C.项目实施阶段D.项目验收阶段【答案】A13、某项目总投资4400万元，年平均息税前利润595.4万元，项目资本金1840万元，利息及所得税191.34万元，则该项目的总投资收益率为（）。A.9.18%B.13.53%C.21.96%D.32.55%【答案】B14、在地质条件相近，桩型和施工条件相同情形下，采用单桩高应变动测法检测桩基础时，检测数量不宜少于总桩数的（），且不应少于5根。A.1%B.2%C.3%D.5%【答案】D15、工程建设的不同阶段对工程项目质量的形成起着不同的作用和影响，决定工程质量的关键阶段是（）。A.可行性研究阶段B.决策阶段C.设计阶段D.保修阶段【答案】C16、质量管理体系文件中（）的内容应以有关监理服务的策划与控制内容为基础，再进行进一步的细化、补充和衔接。A.质量手册B.程序文件C.记录表格D.作业文件【答案】D17、下列方法中，属于可行性研究阶段流动资金估算方法的是（）。A.生产能力指数法B.扩大指标估算法C.分项详细估算法D.资金周转率法【答案】C18、为确保工程质量事故的处理效果，凡涉及结构承载力等使用安全和其他重要性能的处理工作，常需做()工作。A.常规的检测B.试验验证C.必要的试验和检验鉴定D.方案论证【答案】C19、项目监理机构在审批施工方案时，应检查施工单位内部审批是否完善、签章是否齐全，重点核对审批人是否为（）。A.项目经理B.施工单位质量负责人C.施工方案编制人D.施工单位技术负责人【答案】D20、下列不属于认证机构进行第一阶段审核的目的是（）。A.审核监理单位的管理体系文件B.审查第二阶段审核所需资源的配置情况C.为策划第二阶段审核提供关注点D.评价监理单位管理体系实施的情况和有效性【答案】D21、关于证据的收集与审查判断，下列哪一选项是正确的？A.行政执法机关在查办案件的过程中收集的实物证据可以转化为刑事证据，但言词证据都不得直接转化为刑事证据B.采取技术侦查措施收集的证据，未经法庭调查程序查证属实，不得作为定案的根据C.生理上、精神上有缺陷，对案件事实的认知和表达存在一定困难，但尚未丧失正确认知、表达能力的被害人的陈述，可以直接作为认定犯罪事实的依据D.搜查获得的杀人案凶器，未附搜查笔录，不能证明该凶器来源，一律不得采信【答案】D22、工程开工前，施工单位向监理机构报送《施工组织设计报审表》，由（）审核签认。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.监理机构人法代表D.监理机构技术负责人【答案】B23、随着BIM技术不断深化应用，越来越多的企业领导深刻认识到BIM所带来的巨大应用价值，为企业项目带来数以倍计的经济效益，其具体价值有()。A.用BIM收益最大的是业主B.用BIM动力最大的是业主C.用BIM动力最大的是施工D.用BIM收益最大的是施工E.用BIM贡献最大的是设计【答案】A24、关于双代号网络计划中关键工作的说法，正确的是（）。A.关键工作只能出现在关键线路上B.关键工作的总时差必然为零C.关键工作的实际进度拖后会对总工期产生影响D.关键工作的紧前工作一定也是关键工作【答案】C25、实际抽样检验方案中将合格批判定为不合格而拒收的错误，称为()错误。A.第一类B.第二类C.抽样方法D.检验方法【答案】A26、质量管理体系是文件化的管理体系，（）是实施质量管理体系要素的描述，对所需要的各个职能部门的活动规定了所需要的方法。A.质量手册B.程序文件C.作业文件D.质量记录【答案】B27、下列选项中，不属于领导班子的主要任务的是（）。A.质量管理体系建设的总体规划B.编制贯标.认证工作计划C.制定质量方针和目标D.按职能部门进行质量职能的分解【答案】B28、（2018年真题）工程施工质量验收时，经加固处理的分部工程，根据技术处理方案要求予以验收的前提是（）。A.不影响安全和使用功能B.不造成永久性影响C.不改变结构外形尺寸D.不影响基本使用功能【答案】A29、某分部工程有3个施工过程，各分为4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程的流水节拍分别为6天、4天和8天。则该分部工程的流水施工工期是（）天。A.18B.24C.34D.42【答案】B30、某工程网络计划中，工作E有两项紧后工作G和H，已知工作G和工作H的最早开始时间分别为25和28，工作E的最早开始时间和持续时间分别为17和6，则工作E的自由时差为()A.1B.2C.3D.5【答案】B31、采用分项详细估算法进行流动资金估算时，应计入流动负债的是（）。A.预收账款B.存货C.库存资金D.应收账款【答案】A32、在工程勘察现场作业的质量控制中，监理工程师应对()进行检查。A.现场质量管理体系B.勘查实施方案C.重要岗位人员的上岗证D.勘察成果报告【答案】C33、在进行质量问题成因分析中，首先要做的工作是（）。A.收集有关资料B.现场调查研究C.进行必要的计算D.分析、比较可能的因素【答案】B34、下列关于第二阶段审核说法错误的是（）。A.第二阶段审核一般都为现场审核B.主要包括监理单位遵守法律.法规情况C.主要包括审核监理单位的管理体系文件D.主要包括监理单位的内审和管理评审【答案】C35、某工程项目的招标控制价的综合单价为400元/m3，投标报价的综合单价为320元/m3，投标报价浮动率为5%。如果履行合同过程中，工程量偏差减少超过15%，则其综合单价应调整为（）元/m3。A.320B.323C.400D.460【答案】B36、某建设工程项目，承包商在施工过程中发生如下人工费，完成业主要求的合同外工程花费3万元，由于业主缘故导致工效降低，使人工费增加2万元，施工机械故障造成人员窝工损失0.5万元，则承包商可索培的人工费为()万元。A.2.OB.3.OC.5.OD.5.5【答案】C37、监理工程师在审查施工进度计划时，发现问题后应采取的措施是（）。A.向承包单位发出整改通知书B.向建设单位发出工作联系单C.向承包单位发出整改联系单D.向承包单位发出停工令【答案】A38、甲工厂为降低成本，没有安装排污设备，大量含有工业重金属的污水排放到附近灌溉河流中，造成附近十多户农民水稻绝收。当地环保局根据《环境保护法》对该企业进行处罚。十多户农民向法院提起诉讼，法院根据《侵权责任法》第65条规定：“因污染环境造成损害的，污染者应当承担侵权责任。”判处甲工厂赔偿农民每亩农田损失1.5万元。对此，以下分析错误的是：（)A.甲工厂承担的责任之间存在竞合关系B.甲工厂、农民、环保局、法院之间存在着平权型和隶属型法律关系C.污染环境违法行为的归责采取的是过错责任原则D.该案例表明在案件的审理中必须适用法律规则【答案】A39、如果个别检验批发现试块强度等不满足要求问题时，经有资质的检测单位鉴定达到设计要求的检验批，应（）。A.予以验收B.鉴定验收C.拒绝验收D.协商验收【答案】A40、在工程网络计划中，关键线路是指()的线路。A.双代号网络计划中由关键节点组成B.单代号网络计划中由关键工作组成C.单代号搭接网络计划中时距之和最大D.双代号时标网络计划中无波形线【答案】D41、某建筑安装工程，已知该工程分部分项工程费为8000万元，措施项目费为500万元，其他项目费100万元，管理费率3％，利润率为4％，规费8％，增值税税率9％，则该工程的含税造价为（）万元。A.10123.92B.10427.64C.10528.88D.10844.74【答案】A42、下列项目中，属于不实行资本金制度的项目是（）。A.经营性固定资产投资项目B.公益性项目C.基础设施项目D.小型项目【答案】B43、一组混凝土立方体抗压强度试件测量值分别为42.3MPa、47.6MPa、54.9MPa时，该组试件的试验结果是（）。A.47.6MPaB.48.3MPaC.51.3MPaD.无效【答案】A44、采取进度调整措施，应以（）的限制条件为依据，确保要求的进度目标得到实现。A.紧前工作和总工期B.平行工作和总工期C.后续工作和总工期D.紧前工作和后续工作【答案】C45、网络计划中，工作总时差是本工作可以利用的机动时间，但其前提是（）。A.不影响紧后工作最迟开始B.不影响紧后工作最早开始C.不影响紧后工作最早完成D.不影响后续工作最早完成【答案】A46、当采用计数值标准型一次抽样检验方案实际抽检时，检验出的不合格品数d，当（），判定为不合格批，拒绝该检验批。（c表示合格判定数）A.d＜cB.d＞cC.d=cD.d=r【答案】B47、卓越绩效模式中，组织质量管理的首要原则是（）。A.强调大质量观B.以顾客和市场为中心C.强调系统思考和系统整合D.强调可持续发展和社会责任【答案】B48、适于检测一般建筑构件、桥梁及各种混凝土构件（板、梁、柱、桥架）的强度的方法是（）。A.回弹法B.超声回弹综合法C.钻芯法D.直测法【答案】A49、经济分析有也称国民经济分析，对于非营利性项目，主要分析投资效果以及（）分析，提出项目持续运行的条件。A.财务生存能力B.财务可持续性C.偿债能力D.财务盈利能力【答案】B50、在设计概算文件的编制形式中，二级概算编制的组成，不应包括（）。A.编制说明B.总概算表C.综合概算表D.单位工程概算表【答案】C51、审查勘察单位提交的勘察成果报告，必要时对于各阶段的勘察成果报告组织专家论证或专家审查，并向（）提交勘察成果评估报告，同时应参与勘察成果验收。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工单位【答案】A52、下列产生投资偏差的原因中，属于业主原因的是（）。A.投资规划不当B.材料代用C.工期拖延D.施工质量有问题【答案】A53、建设单位应当自领取施工许可证之日起（）个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过（）个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证（）。A.3、3、自行废止B.2、2、自行废止C.3、2、重新办理D.2、3、重新办理【答案】A54、下列费用中，应列入其他项目清单的是（）A.专业工程暂估价B.安全文明施工费C.二次搬运费D.夜间施工增加费【答案】A55、若进口设备采用装运港船上交货价，则卖方的责任有（）。A.负责租船订舱，支付运费B.负责运输保险及支付保险费C.办理在目的港的进口手续D.负责货物装船前的一切风险和费用【答案】D56、在组织流水施工时，某施工过程（专业工作队）在单位时间内完成的工作量，称为()A.流水节拍B.流水步距C.流水时距D.流水强度【答案】D57、根据生产连续性和生产控制稳定性等情况，检验批抽样方案可采用（）A.多次抽样B.计数抽样C.全数检验D.调整型抽样【答案】D58、（）是指寻求工程总成本最低时的工期安排，或按要求工期寻求最低成本的计划安排的过程。A.工期优化B.费用优化C.资源优化D.过程优化【答案】B59、在建设工程活动过程中，（）对工程建设施工、监理、验收等执行强制性标准的情况实施监督。A.建设单位B.监理单位C.工程质量监督机构D.勘察设计单位【答案】C60、对于某些工程质量缺陷，可能涉及的技术领域比较广泛，或问题很复杂，有时仅根据合同规定难以决策，这时最适用的工程质量事故处理方案的辅助方法是()。A.定期观测B.试验验证C.方案比较D.专家论证【答案】D61、下列实际进度监测工作中，属于对实际进度数据进行加工处理工作的是（）。A.定期收集进度报表资料B.现场实测实量已完工程量C.进行实际进度与计划进度的对比分析D.确定本期已累计完成的工作量【答案】D62、专业监理工程师对施工控制测量成果及保护措施的检查、复核，不包括（）。A.施工单位测量人员的资格证书B.测量设备检定证书C.施工平面控制网的测量成果及控制桩的保护措施D.施工单位的测量依据【答案】D63、采用PFI融资方式，政府与私营部门签署的合同类型是（）。A.服务合同B.特许经营合同C.承包合同D.融资租赁合同【答案】A64、下列项目监理机构施工阶段投资控制的措施中，属于组织措施的是（）。A.审核承包人编制的施工组织设计B.复核工程付款账单，签发付款证书C.审核竣工结算D.编制施工阶段投资控制工作计划【答案】D65、造成直接经济损失在5万元以上，不满10万元的工程质量事故属于()。A.一般质量事故B.严重质量事故C.重大质量事故D.特别重大事故【答案】B66、“总预算=∑单位建筑工程费用+∑单位设备及安装工程费用+工程建设其他费用+预备费+建设期利息+铺底流动资金”描述的是（）预算编制中的（）总预算。A.二级、建设项目B.二级、单项工程C.三级、建设项目D.三级、单项工程【答案】A67、关于样本中位数的说法，正确的是（）。A.样本数为偶数时，中位数是数值大小排序后居中两数的平均值B.中位数反映了样本数据的分散状况C.中位数反映了中间数据的分布D.样本中位数是样本极差值的平均值【答案】A68、建设单位应当自工程竣工验收合格起（）日内，向工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。A.15B.20C.25D.30【答案】A69、（2017年真题）工程网络计划中，某工作持续时间为8天，总时差为5天，自由时差为1天。如果该工作延迟开始7天，则将导致总工期延长（）天。A.1B.2C.5D.6【答案】B70、（2022年真题）质量事故处理完毕，施工单位提交复工报审表后，项目监理机构的正确做法是（）。A.提交质量事故调查报告B.签发复工令C.审查复工报审表，符合要求后报建设单位D.****【答案】C71、根据《建设工程监理规范》。项目监理机构应将已审核签认的施工组织设计报送（）。A.工程质量监督机构B.建设单位C.监理单位D.施工单位【答案】B72、下列关于注册建筑师不予注册的叙述，哪条是与规定一致的？()A.因受刑事处罚，自刑罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满2年的B.因在建筑设计中犯有错误受行政处罚，自处罚决定之日起至注册之日不满2年的C.因在建筑设计相关业务中犯有错误受撤职以上处分，自处分决定之日起至注册之日不满5年的D.受吊销注册建筑师证书的行政处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的【答案】B73、（）是价值工程的核心。A.系统分析B.方法分析C.技术分析D.对产品进行功能分析【答案】D74、下列关于工程网络计划关键工作的表述中，正确的是（）。A.双代号网络计划中关键工作两端的节点必为关键节点B.工程网络计划中关键工作的自由时差与总时差全部为零C.单代号网络计划中关键工作与其紧后工作之间的时间间隔为零D.单代号搭接网络计划中关键工作与其紧后工作之间的搭接时距最长【答案】A75、编制或修改质量管理体系文件，一般形成三个层次文件的信息，第二层次文件是（）。A.监理大纲B.程序文件C.作业文件D.质量手册【答案】B76、承包人在施工中遇到了一个有经验的承包人也难以预测的不利物质条件，导致承包人成本增加和工期延误，则承包人可索赔（）。A.增加的成本、延误的工期和相应利润B.延误的工期、不能索赔增加的成本和相应利润C.增加的成本，不能索赔延误的工期和相应利润D.增加的成本和延误的工期，不能索赔相应利润【答案】D77、对制造周期长的设备，项目监理机构可采取（）的方式实施设备质量控制。A.目标监控B.巡回监控C.定点监控D.设置质量控制点监控【答案】B78、下列关于观感质量验收的表述中，错误的是（）。A.观感质量的检查结果并不给出“合格”或“不合格”的结论B.观感质量验收难以定量，只能以观察、触摸或简单量测的方式进行C.观感质量验收结果一般给出“好”、“一般”、“差”的验收结果D.若观感质量的验收结果为“差”，是指缺陷严重，已经影响了使用功能【答案】D79、项目监理机构控制物资供应进度工作中，属于协助业主进行物资供应决策的工作内容是（）。A.组织编制物资供应招标文件B.受理物资供应单位的投标文件C.组织编制物资供应计划D.提出物资供应分包合同清单【答案】D80、工程竣工预验收合格后，项目监理机构应编写（），并经总监理工程师和工程监理单位技术负责人审核签字后报建设单位。A.工程质量审核报告B.工程质量评估报告C.工程质量验收报告D.工程质量检验报告【答案】B81、工程保修阶段监理单位应完成的工作不包括下列（）。A.定期回访B.协调联系C.界定责任D.实施维修【答案】D82、某工程施工过程中发生了一项未在合同中约定的零星工作，增加费用2万元，此费用应列入工程的()中。A.暂列金额B.暂估价C.计日工D.总承包服务费【答案】C83、采用起扣点计算法扣回预付款的正确做法是（）。A.从已完工程的累计合同额相当于工程预付款数额时起扣B.从未完工程所需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣C.从已完工成所用的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣D.从未完工程的剩余合同额相当于工程预付款数额时起扣【答案】B84、当初步设计的设备清单不完备，或仅有成套设备的重量时，应优先采用（）编制设备安装工程概算。A.扩大单价法B.概算指标法C.修正概算指标法D.预算单价法【答案】A85、平行检验的项目、数量、频率和费用等应符合建设工程监理合同的约定。对平行检验不合格的施工质量，项目监理机构应（）。A.签发监理通知单，要求施工单位限期将其撤出施工现场B.签发监理通知单，要求施工单位在指定的时间内整改并重新报验C.签发工程暂停令，责令施工单位暂停下一工序施工D.签发工程暂停令，责令施工单位按设计处理文件进行修复【答案】B86、某工程以人工费为基础计算建筑安装工程费。该工程直接工程费为400万元，其中人工费为100万元；措施费为直接工程费的5%，其中人工费占50%；间接费费率为30%，利润率为50%，综合计税系数为3．41%。则该工程的建筑安装工程含税造价为（）万元。A.504.64B.511.75C.517.05D.525.32【答案】D87、项目监理机构实施平行检验的项目、数量、频率和费用应按（）执行。A.相关法规B.质量检测管理办法C.合同约定D.施工方案【答案】C88、针对影响设备制造质量的诸多因素，设置（），做好预控及技术复核，实现设备制造质量的控制。A.旁站监理B.专人检查C.技术改造D.质量控制点【答案】D89、以下哪项是造成抹灰基层上的裱糊工程质量不合格的关键因素？()A.表面平整程度B.基层颜色是否一致C.基层含水率是否＜8%D.基层腻子有无起皮裂缝【答案】A90、关于项目资本金性质或特征的说法，正确的是（）。A.项目资本金是由投资者实缴的出资额B.负债后于项目资本金受偿C.投资者可以转让其出资D.各种经营性项目不实行资本金制度【答案】C91、根据《建设工程工程量清单计价规范》，当承包人投标报价中材料单价低于基准单价时，施工期间材料单价涨幅以()为基础，超过合同约定的风险幅度值的，其超过部分按实调整。A.投标报价B.招标控制价C.基准单价D.实际单价【答案】C92、下列选项关于BIM组织架构说法不正确的是()。A.BIM组织架构的建立即B.IM团队的构建，是项目目标能否实现的重要影响因素B领导层主要设置行政主管，其主要负责该项目的对外沟通协调，包括与甲方互动沟通、与项目其他参与方协调等C.管理层主要设置技术主管，其主要负责将BIM项目经理的项目任务安排落实到B.IM操作人员，同时对BIM项目在各阶段实施过程中进行技术指导及监督D.作业层主要设置建模团队、分析团队和咨询团队【答案】B93、建设工程必须满足特定的使用功能，并具有在规定的时间和条件下完成规定功能的能力和达到规定要求的使用年限，可用于描述这些要求的质量特性有（）。A.适用性和节能性B.安全性和经济性C.可靠性和耐久性D.经济性和可靠性【答案】C94、项目监理机构应审查施工单位报审的施工组织设计，符合要求时，应由（）签认。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位技术负责人D.建设单位【答案】B95、在建设工程活动过程中，（）对工程建设施工、监理、验收等执行强制性标准的情况实施监督。A.建设单位B.监理单位C.工程质量监督机构D.勘察设计单位【答案】C96、某新建学校项目由教学楼、行政楼等构成，按建设工程项目的划分层次，行政楼属于()。A.专业工程B.单项工程C.单位工程D.分项工程【答案】C97、影响工程进度的因素中，施工安全措施不当属于（）。A.业主因素B.施工技术因素C.组织管理因素D.社会环境因素【答案】B98、下列工程范围属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的是（）。A.搭设高度24m的落地式钢管脚手架工程B.开挖深度3m的基坑土方开挖C.开挖深度16m的人工挖孔桩工程D.搭设高度5m的混凝土模板工程【答案】C99、在现场施工准备质量控制中，（）应参与建设单位组织的对施工单位负责采购的原材料、半成品、构配件的考察，并提出考察意见。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.监理员D.技术负责人【答案】B100、某工程项目的招标控制价的综合单价为400元，投标报价的综合单价为320元，投标报价浮动率为5%。如果履行合同过程中，工程量偏差超过15%，则其综合单价应调整为（）元。A.320B.323C.400D.460【答案】B多选题（共40题）1、在质量数据特征值中，可以用来描述离散趋势的特征值是（）。A.总体平均值B.样本中位数C.标准偏差D.期望值E.极差【答案】C2、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分部工程可按（）划分。A.施工工艺B.工程部位C.工程量D.专业性质E.施工段【答案】BD3、功能重要性系数又称功能系数或功能指数，确定功能重要性系数的关键是对功能进行打分，常用的打分方法包括（）。A.0-1评分法B.0-4评分法C.优缺点列举法D.直接评分法E.环比评分法【答案】AB4、为确保工程质量，在市政工程及房屋建筑工程项目中，要对()实行见证取样。A.工程材料B.设备的预埋件C.承重结构的混凝土试块D.承重墙体的砂浆试块E.结构工程的受力钢筋【答案】ACD5、分项工程应按（）等进行划分。A.主要工种B.材料C.施工工艺D.设备类别E.施工顺序【答案】ABCD6、监理工作中的主要手段有()。A.旁站B.巡视C.监理指令D.抽样检验E.平行检验和见证取样【答案】ABC7、关于双代号工程网络计划说法正确的有（）。A.总时差最小的工作为关键工作B.网络计划中以终点节点为完成节点的工作，其自由时差和总时差相等C.关键线路上允许有虚箭线和波形线的存在D.每项工作的自由时差为零，其总时差必为零E.除了以网络计划终点为完成节点的工作，其他工作的最迟完成时间应等于其紧后工作最迟开始时间的最小值【答案】AB8、下列选项中属于初步设计阶段中BIM应用的是()。A.精细化设计B.多专业协同C.场地日照分析D.建筑深化设计E.优化施工方案【答案】ABD9、我国南方地区建筑物南向窗口的遮阳宜采用下列哪种形式？（）A.Ⅰ、ⅡB.Ⅰ、ⅢC.Ⅱ、ⅢD.Ⅰ、Ⅳ【答案】B10、某技术投资方案，拟投入建设投资3000万元，其中贷款本金2000万元，建设期两年，第一年全部以自有资金形式投入，建设期第二年全部以贷款形式投入，建设期贷款在运营期四年内，以等额本息方式偿还。运营期第一年息税前利润800万元，第二年息税前利润1000万元，自第三年起，息税前利润稳定在1100万元。假设年贷款利率为6%，所得税率为25%，贷款均匀发放，不考虑其他费用。则下列有关该项目财务指标的表述，正确的有（）。A.该项目建设期贷款利息为120万元B.该项目贷款本息为2060万元C.该项目年还本付息额为594.50万元D.总投资收益率为35.95%E.运营期第二年的净利润为507.30万元【答案】BCD11、工程保修阶段监理单位的工作有（）。A.协调联系B.定期回访C.界定责任D.检查验收E.资料归档【答案】ABCD12、张三涉嫌故意伤害一案，检察院作出了不起诉决定，被害人不服，向人民法院提起了刑事自诉，关于本案的审理程序，下列说法错误的是？A.如犯罪事实清楚，有足够证据，法院可以不开庭审理B.本案在法院的主持下进行了调解C.本案双方当事人进行了和解，自诉人撤诉D.本案由于案情清楚，被告人认罪并对适用简易程序没有意见，适用了简易程序【答案】AB13、对施工单位提出的工程变更，总监理工程师应履行的职责有()。A.组织专业监理工程师审查变更申请并提出审查意见B.提交原设计单位修改工程设计文件C.组织专业监理工程师对变更费用及工期影响作出评估D.组织相关单位共同协商变更费用及工期变化E.组织会签工程变更单【答案】ACD14、建设工程进度控制中，多级网络计划系统的编制原则有（）。A.整体优化原则B.费用合理原则C.连续均衡原则D.简明适用原则E.工期最优原则【答案】ACD15、设备运输到交货地点，监理机构需做的检查与清点工作包括（）。A.承运单位的实力、技术水平、运输条件B.现场接货准备工作的检查C.运输安全措施D.审查制定的开箱检验方案E.按合同规定，开箱前确定是否需要由设备制造单位、订货单位、建设单位代表、设计单位代表参加【答案】BD16、（2017年真题）项目监理机构对施工组织设计进行审查的内容有（）。A.编审程序是否符合相关规定B.工程材料质量证明文件是否齐全有效C.资源供应计划是否满足工程施工需要D.工程质量保证措施是否符合施工合同要求E.安全技术措施是否符合工程建设强制性标准【答案】ACD17、在价值工程活动过程中，分析出V>1则表明（）。A.实际成本偏低B.功能可能过剩C.实际成本偏高D.功能可能不足E.不能确定【答案】AB18、单位工程质量验收合格条件有（）。A.所含主要分部工程的质量验收合格B.分部工程有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料应完整C.主要使用功能的抽查结果符合验收规范规定D.观感质量符合要求E.所含检验批的质量验收记录应完整【答案】BCD19、组织应以战略统领管理活动，获得持续发展和成功。战略要通过（）进行部署，以保证战略目标的实现。A.长期规划B.定期完善C.定期检查D.短期规划E.短期计划【答案】A20、依法治国，是坚持和发展中国特色社会主义的本质要求和重要保障，是实现国家治理体系和治理能力现代化的必然要求。关于依法治国，下列说法正确的是A.依法治国的总目标，是建设社会主义法律体系，建设社会主义法治国家B.坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进，坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设C.积极推行政府法律顾问制度，各级政府机关普遍设立社会律师D.完善人民陪审员制度，逐步实行人民陪审员主要参与审理事实认定问题，部分参与审理法律适用问题【答案】B21、监理工程师对勘察现场作业的质量进行控制时，应重点检查（）。A.室内试验主要岗位操作人员的资格B.室内试验室仪器计量的检定情况C.勘察方案的程序性和技术性审查D.现场检查重要点位的勘探与测试E.审核勘察费用支付申请表【答案】ABD22、安装在轻钢龙骨上的纸面石膏板，可作为燃烧性能为哪一级的装饰材料使用？（）A.A级B.B1级C.B2级D.B3级【答案】A23、公共建筑楼梯梯段宽度达到何值时，必须在梯段两侧均设扶手？（）A.1200mmB.1400mmC.1600mmD.2100mm【答案】D24、结构初步设计模型的模型信息主要包括()。A.结构荷载信息B.构件配筋信息C.挠度、裂缝的控制信息D.配筋率信息E.结构整体控制指标【答案】BCD25、在施工进度控制过程中，主要工作内容有（）。A.下达工程开工令B.协助承包商编制进度计划C.组织现场协调会D.向承包商提供进度报告E.进行施工进度控制目标实现的风险分析【答案】AC26、抗震用钢筋应进行延性检验检验合格应满足的要求有（）。A.抗拉强度实测值与抗拉强度标准值的比值不小于1.15B.抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不小于1.2