监理工程师之土木建筑目标控制考前冲刺参考B卷附答案

监理工程师之土木建筑目标控制考前冲刺参考B卷附答案

单选题（共100题）1、室外工程可根据专业类别和工程规模进行划分，附属构筑物属于室外工程中的（）。A.单位工程B.子单位工程C.分部工程D.分项工程【答案】C2、某工程采用的预拌混凝土由承包人提供，双方约定承包人承担的价格风险系数≤5%，承包人投标时对预拌混凝土的投标报价为308元/m3，招标人的基准价格为310元/m3，实际采购价为327元/m3，发包人在结算时确认的单价应为（）元/m3。A.308.00B.309.49C.310.00D.327.00【答案】B3、工作的总时差是指在不影响（）的前提下，工作可以利用的机动时间。A.总工期B.紧后工作最早开始时间C.紧后工作自由时差D.紧后工作最迟完成时间【答案】A4、下列选项中说法不正确的是()。A.一体化指的是基于B.IM技术可将几何、材料、空间关系、进度、成本等多种项目信息集成于三维模型中，并对其进行综合应用B建筑性能分析主要包括能耗分析、光照分析、设备分析、绿色分析等C.信息完备性体现在B.IM技术可对工程对象进行3D.设计可视化即在设计阶段建筑及构件以三维方式直观呈现出来【答案】A5、下列关于检验批质量验收合格的规定中，说法错误的是（）。A.主控项目的质量经全数检验均应合格B.主控项目是对检验批的基本质量起决定性影响的检验项目C.工程材料、构配件和设备的技术性能属于主控项目D.一般项目的质量经抽样检验合格【答案】A6、招标投标阶段，工程范围无法界定，缺少工程的详细说明，无法准确估价时，宜采用（）合同形式。A.固定总价合同B.估算工程量单价合同C.纯单价合同D.成本加酬金合同【答案】D7、价值工程中方案创造的理论依据是（）。A.产品功能具有系统性B.功能载体具有替代性C.功能载体具有排他性D.功能实现程度具有差异性【答案】B8、建设工程组织流水施工时，相邻专业工作队之间的流水步距相等，且施工段之间没有空闲时间的是（）。A.一般的成倍节拍流水施工和非节奏流水施工B.非节奏流水施工和加快的成倍节拍流水施工C.一般的成倍节拍流水施工和固定节拍流水施工D.固定节拍流水施工和加快的成倍节拍流水施工【答案】D9、监理工程师在对承包单位材料、构配件采购订货的质量控制中，应该要求承包商向供货方索取()，用于证明其质量符合要求。A.质量计划B.质量文件C.质量信息D.质量手册【答案】B10、工程施工过程中，造成直接经济损失900万元的工程质量事故属于（）事故。A.特别重大B.重大C.较大D.一般【答案】D11、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），不能列入其他项目清单的是（）。A.专业工程暂估价B.计日工C.总承包服务费D.总承包人自行分包管理费【答案】D12、根据《建设工程工程量清单计价规范》，进度款的支付比例按照合同约定，按期中结算价款总额计，不低于（）。A.50%B.60%C.80%D.90%【答案】B13、国家对从事建设活动的单位实行严格的从业许可证制度，对从事建设活动的专业技术人员实行严格的执业资格制度，此属于政府（）的职能。A.建立和完善工程质量管理法规B.对建设活动主体资格管理C.对工程承发包管理D.对工程建设程度管理【答案】B14、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，下列不属于分项工程划分依据的是（）。A.主要工种B.施工工艺C.施工特点D.设备类别【答案】C15、分析项目盈利能力的主要指标有()。Ⅰ.财务净现值；Ⅱ.财务内部收益率；Ⅲ.投资回收期；Ⅳ.利息备付率；Ⅴ.速动比率A.Ⅰ、ⅡB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ【答案】B16、某分部工程由A、B工作组成，其中A工作结束4天后，B工作才能开始，则A、B工作之间的搭接关系是（）。A.从开始到结束B.从结束到结束C.从结束到开始D.从开始到开始【答案】C17、产品质量的追踪检查，应建立（）级质量管理体系，严格控制服务产品质量。A.两B.三C.四D.五【答案】A18、检测结果利害关系人对检测结果发生争议的，由双方共同认可的检测机构复检，复检结果由（）报当地建设主管部门备案。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.提出复检的一方【答案】D19、建筑安装工程费用中的社会保险费应以（）为计算基础。A.人工计时工资B.定额人工费C.人工计件工资D.企业管理费【答案】B20、选择合适的承包单位是工程质量管理的重要环节，工程承发包管理属于（）的管理职能。A.建设单位B.工程监理单位C.政府D.施工单位【答案】C21、在工程质量缺陷的成因分析中，下列不属于违反法律法规成因范畴的是（）。A.边设计、边施工B.越级设计C.转包、挂靠D.无证施工【答案】A22、为了确保建设工程进度总目标的实现，当某工程项目按建筑工程管理（CM）方法实施时，监理工程师应在业主的委托授权下负责（）方面的监督、管理与协调工作。A.施工招标和施工B.设计和施工招标C.设计和施工D.设计、施工招标和施工【答案】C23、在工程建设国家标准与行业标准中，有些条文用粗体字表达，它们被称为（）。A.工程建设强制性标准B.工程建设通用性标准C.工程建设一般标准D.工程建设特殊标准【答案】A24、采用造价信息进行价格调整时，需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由（）审批。A.承包人B.发包人C.监理机构D.价格监管机构【答案】B25、（2020年真题）当工程延期事件发生后，施工承包单位在合同约定的有效期内通知监理人的书面文件称为（）。A.工程延期调查报告B.工程延期审核报告C.工程延期意向通知D.工程延期临时决定【答案】C26、工作的总时差是指在不影响（）的前提下，本工作所具有的机动时间。A.本工作最早完成时间B.紧后工作最早完成时间C.网络计划总工期D.紧后工作最早开始时间【答案】C27、建设单位收到工程竣工报告后，应由（）组织监理、施工、设计、勘察等单位项目负责人进行单位工程验收。A.建设单位项目负责人B.总监理工程师C.施工项目负责人D.建设单位总经理【答案】A28、在施工过程中，要分析究竟是哪种原因所引起的工程质量缺陷，必须对质量缺陷的（），以及其在施工中和使用中所处的实际情况和条件进行具体分析。A.本质原因B.表现形式C.严重程度D.特征表现【答案】D29、（）收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。A.监理单位B.建设单位C.施工单位D.质量监督机构【答案】B30、按人民币计算，某进口设备离岸价为1000万元，到岸价为1050万元，银行财务费为5万元，外贸手续为15万元，进口关税为70万元，增值税税率为17%，不考虑消费税和海关监管手续费，则该设备的抵岸价为()万元。A.1260.OOB.1271.90C.1321.90D.1330.40【答案】D31、领导应成为组织的表率，在组织的经营过程中，以及在组织提供产品和服务的生命周期内，要恪守商业道德，保护公众健康、安全和环境，注重保护资源。这体现了卓越绩效模式的价值观为（）。A.远见卓识的领导B.战略导向C.社会责任D.系统管理【答案】C32、下列单项工程综合概算中，属于单位建筑工程概算的是（）。A.机械设备及安装工程概算B.工具、用具购置费概算C.电气照明工程概算D.生产家具购置费概算【答案】C33、工程保修期从工程（）之日起算。A.转移占有B.签收工程接收证书C.工程竣工完成D.竣工验收合格【答案】D34、根据《建设工程监理规范》，工程施工采用新技术、新工艺时，应由（）组织必要的专题论证。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.施工单位【答案】A35、项目监理机构应对承包单位申报的已完分项工程量进行核实，在（）后签发工程进度款支付凭证。A.与建设单位代表协商B.监理员现场计量C.质量监理人员检查验收D.与承包单位协商【答案】C36、当采用一般计税方法计算计入建筑安装工程造价的增值税销项税额时，增值税的税率为（）。A.3%B.6%C.9%D.13%【答案】C37、项目监理机构在工程质量控制过程中，自始至终把（）作为对工程质量控制的基本原则。A.质量第一B.以人为核心C.以预防为主D.质量标准【答案】A38、有地下层的基础工程，可按（）划分检验批。A.变形缝B.地下层C.楼层D.设计系统【答案】B39、工程网络计划中某工作的实际进度偏差影响总工期时，可通过压缩（）的工作持续时间来进行调整。A.总时差最小B.自由时差最小C.总时差最大D.自由时差最大【答案】A40、采用装运港船上交货价(FOB)进口设备时，不属于卖方的责任是（）。A.负责货物装船前的一切费用和风险B.负责办理出口手续C.负责提供有关装运单据D.负责办理保险及支付保险费【答案】D41、施工单位的计划系统中，施工准备的工作内容通常包括（）。A.技术准备B.确定进场人员C.确定项目经理D.确定供货单位【答案】A42、关于行政强制执行，下列哪一选项说法正确？A.有强制执行权的行政机关只能自行执行，不得申请法院强制执行B.当事人逾期不履行金钱给付义务的，行政机关可以加处罚款或滞纳金C.行政机关强制执行之前，都要以书面形式催告相对人D.行政机关对法院不予受理的裁定有异议的，可以在15日内向上一级法院申请复议，上一级法院自收到复议申请之日起30内作出是否受理的裁定【答案】B43、下列选项中适用于均值有较大差异的总体之间离散程度的比较，应用更为广泛的质量数据的特征值是（）。A.极差B.标准差C.均方差D.离散系数【答案】D44、下列费用中，属于工程建设其他费用的是（）。A.设备及工器具购置费B.建设期利息C.基本预备案D.勘察设计费【答案】D45、（2017年真题）工程竣工预验收合格后，项目监理机构应向建设单位提交（）。A.工程预验收合格报告B.工程竣工报告C.工程竣工验收报告D.工程质量评估报告【答案】D46、（2021年真题）2019年11月实际完成的某土方工程，按基准日期价格计算的已完成工程量的金额为1000万元，该工程的定值权重为0.2。各可调因子的价格指数除人工费增长20%外，其他均增长了10%，人工费占可调值部分的50%。按价格调整公式计算，该土方工程需调整的价款为（）万元。A.80B.120C.130D.150【答案】B47、下列造成质量缺陷的成因分析中，属于使用不当的是（）。A.任意拆除承重结构部件B.技术交底不清，违章作业C.施工方案考虑不周，施工顺利颠倒D.疏于检查、验收【答案】A48、大型建设项目总进度目标论证的核心工作是通过编制（），论证总进度目标实现的可能性。A.单位工程施工组织设计B.总进度纲要C.监理规划D.总进度规划【答案】B49、项目监理机构对工程质量巡视的内容不包括（）。A.特种作业人员是否持证上岗B.施工现场管理人员是否到位C.使用的材料、构配件和设备是否合格D.监督关键部位、关键工序的施工情况【答案】D50、（2022年真题）单代号搭接网络计划中，关键线路是指（）的路线。A.自始至终由关键节点组成B.自始至终由关键工作组成C.相邻两项工作之间时间间隔为零D.相邻两项工作之间时距为零【答案】C51、招标人在工程量清单中提供的用于支付必然要发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额是()。A.暂估价B.暂列金额C.总承包服务费D.工程税金【答案】A52、建筑安装工程造价中安全文明施工费的计算基数可以是（）。A.定额人工费B.定额材料费C.定额机械费D.定额分部分项工程费+定额中全部的措施项目费【答案】A53、由于保修工作千差万别，（）应根据具体项目的工作量决定保修期间的具体工作计划，并根据与建设单位的合同约定具体决定工作方式和资料留存。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.监理单位【答案】D54、“持续改进”是ISO质量管理体系八项质量管理原则之一，其核心是提高质量管理体系的()A.有效性和效率B.管理水平C.科学性D.创造价值能力【答案】A55、（2021年真题）双代号时标网络计划中，波形线表示（）。A.工作的总时差B.工作与其紧后工作之间的时间间隔C.工作的自由时差D.工作与其紧后工作之间的时距【答案】B56、设计单位的选定方式不包括（）。A.直接指定B.设计招标C.设计方案竞赛D.优化设计竞赛【答案】D57、根据带有工作日坐标体系的时标网络计划编制的工程进度计划表指的是（）。A.计算进度计划表B.工作日进度计划表C.日历进度计划表D.时间进度计划表【答案】B58、（2019年真题）承包人在施工中遇到了一个有经验的承包人也难以预测的不利物质条件，导致承包人成本增加和工期延误，则承包人可索赔（）。A.增加的成本、延误的工期和相应利润B.延误的工期、不能索赔增加的成本和相应利润C.增加的成本，不能索赔延误的工期和相应利润D.增加的成本和延误的工期，不能索赔相应利润【答案】D59、土的含水率试验以（）为室内试验的标准。A.烘干法B.轻型或重型击实法C.环刀法D.灌砂法【答案】A60、采用清单计价的某分部分项工程，招标控制价的综合单价为320元，投标报价的综合单价为265元，该工程投标报价下浮率为5%，结算时，该分项工程工程量比清单量增加了18%，且合同未确定综合单价调整方法，则综合单价的处理方式是（）。A.上浮18%B.下调5%C.调整为292.5元D.可不调整【答案】D61、在建设工程活动中，总监理工程师签发（），应事先征得建设单位同意。A.工程暂停令B.监理通知单C.工作联系单D.监理报告【答案】A62、关于工程质量保证金，下列说法中正确的是（）。A.质量保证金总预留比例不得高于签约合同价的3%B.已经缴纳履约保证金的，不得同时预留质量保证金C.采用工程质量保证担保的，预留质保金不得高于合同价的2%D.质量保证金的返还期限一般为2年【答案】B63、根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，建设工程屋面防水的最低保修期限为（）年。A.2B.3C.4D.5【答案】D64、下列造成质量波动的原因中，属于偶然性原因的是（）。A.现场温湿度的微小变化B.机械设备过度磨损C.材料质量规格显著差异D.工人未遵守操作规程【答案】A65、当承包单位的施工进度拖后而又不采取补救措施时，项目监理机构可采用的处理方法是（）。A.拒绝签署工程进度款支付凭证B.中止施工承包合同C.延长施工进度计划工期D.提起误期损失赔偿诉讼【答案】A66、（2021年真题）根据《工程质量安全手册（试行）》，关于混凝土分项工程施工的说法，正确的是（）。A.泵送混凝土的坍落度小于14cm时，可以少量加水B.楼板后浇带的模板支撑体系应按规定单独设置C.混凝土应在终凝时间内浇筑完毕D.混凝土振捣棒每次插入振动的时间不少于15s【答案】B67、监理单位受业主委托组织物资供应招标的工作内容是（）。A.根据施工条件确定物资供应要求B.参与投标文件的技术评价C.提出物资分包方式和供应商清单D.审核物资供应计划【答案】B68、质量事故技术处理方案一般由（）提出，经（）同意签认，并报（）批准。A.施工单位，原设计单位，建设单位B.原设计单位，监理单位，建设单位C.监理单位，原设计单位，建设单位D.施工单位，监理单位，建设单位【答案】A69、工程建设过程中，形成工程实体质量的阶段是（）阶段。A.决策B.勘察C.施工D.设计【答案】C70、某工程基准日期的价格为1500万元。调值公式中的固定系数为0.4，若相关成本要素中，水泥的价格指数上升了20％，水泥的费用占合同调值部分的40％，其他成本要素的价格均未发生变化。则调整的合同价的差额为（）万元。A.72B.84C.120D.1572【答案】A71、甲与乙因情生仇。一日黄昏，甲持锄头路过乙家院子，见甲妻正在院内与一男子说话，以为是乙举锄就打，对方重伤倒地后遂发现是乙哥哥。甲心想，打伤乙哥哥也算解恨。关于本案，下列哪些选项是错误的？A.甲后来想“打伤乙哥哥也算解恨”，说明甲也有伤害乙的哥哥的故意，所以本案不存在事实认识错误B.本案属于具体事实认识错误中的对象错误，按照法定符合说和具体符合说会得出不同的结论C.本案属于具体事实认识错误中的对象错误，对乙成立故意杀人罪未遂，对乙哥哥成立故意伤害罪（重伤）D.本案属于具体事实认识错误中的对象错误，无论按照具体符合说还是法定符合说，甲对乙哥哥都成立故意伤害罪（重伤），对乙不成立犯罪。【答案】A72、用轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时，墙底部应砌烧结普通砖或多孔砖、普通混凝土小型空心砌块、现浇混凝土坎台等，其高度不宜小于：()A.120mmB.150mmC.180mmD.200mm【答案】B73、建设工程进度控制的经济措施之一是指（）。A.业主对应急赶工给予优厚的赶工费用B.加强索赔管理，公正地处理索赔C.监理工程师严格控制合同变更D.监理工程师分析影响进度的风险因素【答案】A74、ISO质量管理体系明确了七项质量管理原则，其中（）是组织的永恒目标。A.鼓励全员参与B.坚持与供方互利的关系C.不断改善管理的系统方法D.持续改进【答案】D75、对高强度螺栓连接副终拧扭矩的施工质量检测，应在终拧（）之后、（）之内完成。A.1h，48hB.2h，48hC.1h，24hD.2h，24h【答案】A76、当招标人要求总包人对其发包的专业工程既进行总承包管理和协调，又要求提供相应配合服务时，总承包服务费根据招标文件列出的配合服务内容，按发包的专业工程估算造价的（）计算。A.1%～2%B.2%～5%C.3%～5%D.4%～5%【答案】C77、（2021年真题）某新建项目，建设期2年，计划银行贷款3000万元，第1年贷款1800万元，第2年贷款1200万元，年利率5%，则该项目估算的建设期利息为（）万元。A.90.00B.167.25C.240.00D.244.50【答案】B78、下列选项中，不属于质量管理体系的范围界定应包含内容的是（）。A.主要过程B.调整方案C.地点范围D.相关方要求【答案】B79、工程质量事故处理方案的确定，需要按照一般处理原则和基本要求进行，其一般处理原则是（）。A.正确确定事故性质、处理范围B.安全可靠、不留隐患C.满足建筑物的功能和使用要求D.技术上可行、经济上合理【答案】A80、工程质量事故应按有关程序和规定处理，严重质量事故的归口管理部门是()。A.工程质量监督机构B.国家建设行政主管部门C.省级建设行政主管部门D.市、县级建设行政主管部门【答案】C81、旁站发现施工活动已经或者可能危及工程质量的，应由（）下达（），指令施工单位整改。A.专业监理工程师，整改通知单B.专业监理工程师，暂停令C.总监理工程师，暂停令D.总监理工程师，监理通知单【答案】C82、下列关于分部分项工程工程量清单的说法中，正确的是()A.清单为可调整的闭口清单B.投标人不必对清单项目逐一计价C.投标人可以根据具体情况对清单的列项进行变更和增减D.投标人不得对清单中内容不妥或遗漏的部分进行修改【答案】D83、在进行单位工程验收时，涉及安全和使用功能的分部工程不仅要全面检查其检验资料的完整性，而且对分部工程验收时补充进行的（）也要复核。A.见证抽样检验报告B.见证取样送样试验报告C.观感质量验收报告D.设计变更文件【答案】A84、某分部工程有4个施工过程，分为3个施工段组织加快的成倍节拍流水施工。已知各施工过程的流水节拍分别为4、6、4和2天，则拟采用的专业工作队应为()个。A.4B.5C.8D.12【答案】C85、在现场施工准备质量控制中，（）采购的主要设备由建设单位、施工单位、项目监理机构进行开箱检查，并由三方在开箱检查记录上签字。A.建设单位B.施工单位C.安装单位D.分包单位【答案】A86、流水步距的数目取决于参加流水的施工过程数。如果施工过程数为n个，则流水步距的总数为（）。A.n-1B.nC.n+1D.无法确定【答案】A87、（2017年真题）对于可分期分批建设并投入使用的大型建设项目，确定施工进度分解目标、安排各项工程进度计划时应遵循的原则是（）。A.尽早提供可动用单元B.尽早安排主体工程C.尽量推迟附属配套工程D.尽量推迟规模较大的主体工程【答案】A88、达成垄断协议的行为是我国《反垄断法》规制的垄断行为之一。但是，对于下列哪些协议，如果经营者能够证明不会严重限制相关市场的竞争，并且能够使消费者分享由此产生的利益，则不属于垄断协议A.为应对生产明显过剩的问题，经营者之间达成限制商品的生产数量的协议B.在面对国外进行的稀土价格的谈判中，国内若干家大的钢铁企业为统一谈判价格而达成了协议C.为提高能源利用效率，若干家汽车生产商达成了共同开发新型燃料发动机的协议D.为了避免过度竞争，几家手机生产商签订协议，划定各自的销售区域，并承诺为消费者提供更为优质的售后服务【答案】A89、市场采购设备质量控制中，应协助建设单位编制设备采购方案的是（）。A.监理单位B.项目监理机构C.施工单位D.建设单位【答案】B90、下列关于工程费用与工期关系的说法中，正确的是()A.直接费会随着工期的缩短而增加B.直接费率会随着工期的增加而减少C.间接费会随着工期的缩短而增加D.间接费率会随着工期的增加而减少【答案】A91、对涉及结构安全、节能、环境保护和使用功能的重要分部工程，应在验收前按规定进行（）。A.见证检验B.专项检验C.抽样检验D.全数检验【答案】C92、选择一个合格的供货厂商，是向生产厂家订购设备质量控制工作的首要环节。为此，设备订购前应做好（）。A.厂商的初选入围与实地考察B.确定供货厂商与实地考察C.厂商的初选入围与确定采购总价D.确定供货厂商与确定采购总价【答案】A93、当双代号网络计划的计算工期等于计划工期时，下列关于关键工作的说法错误的是（）。A.关键工作的自由时差为零B.相邻两项关键工作之间的时间间隔为零C.关键工作的持续时间最长D.关键工作的最早开始时间与最迟开始时间相等【答案】C94、在建设工程质量中，民用建筑主体结构设计的耐用年限分为（）。A.二级B.三级C.四级D.五级【答案】C95、对于规模较大的单位工程，可将其能形成独立使用功能的部分划分为一个（）。A.子单位工程B.分部工程C.分项工程D.检验批【答案】A96、施工质量事故的技术处理方案按规定程序和要求核签以后，监理工程师应要求施工单位制定详细的()付诸实施。A.施工组织设计B.施工进度计划C.施工方案设计D.施工整改计划【答案】C97、工程质量事故处理方案的类型有返工处理、不做处理和()A.修补处理B.实验验证后处理C.定期观察处理D.专家论证后处理【答案】A98、下列选项中，属于加快的成倍节拍流水施工特点的是（）。A.同一施工过程在其各个施工段上的流水节拍均相等B.相邻专业工作队的流水步距不尽相等C.专业工作队数等于施工过程数D.专业工作队在各施工段之间可能有间歇时间【答案】A99、在工程施工质量验收活动中，（）是对检验批的基本质量起决定性影响的检验项目，是保证工程安全和使用功能的重要检验项目。A.特别项目B.重要项目C.一般项目D.主控项目【答案】D100、某些隐蔽部位结构混凝土表面裂缝，经检查分析，属于表面养护不够的干缩微裂，不影响使用及外观，则（）。A.修补处理B.返工处理C.不做处理D.通过后续工序弥补【答案】C多选题（共40题）1、水泥合格性验收审查方法，需要检查的资料包括（）。A.水泥产品合格证B.物理性质试验报告C.水泥厂出厂检验报告D.制备厂进场复验报告E.检查隐蔽工程验收记录【答案】ACD2、下列常用建材在常温下对硫酸的耐腐蚀能力最差的是（）。A.沥青B.花岗石C.混凝土D.铸石制品【答案】C3、供货单位的BIM应用需求主要来自于哪几个方面？()A.设计阶段B.招投标阶段C.施工建造阶段D.运维阶段【答案】ABCD4、在设备制造前的质量控制中，检验计划和检验要求的审查内容包括（）。A.专用设备的操作人员B.检测设备和仪器C.制造厂的试验室资质D.管理制度E.对生产人员上岗资格的检查【答案】BCD5、工程合同价款中暂列金额的主要用途有（）。A.不可抗力造成承包人停工损失的补偿B.总承包服务费的支付C.施工中发生工程变更的支付D.合同约定调整因素出现的合同价款调整E.索赔、现场签证确认的费用【答案】ACD6、关于法适用的一般原理，下列说法不正确的是？A.法律适用最直接的目标乃是获得一个具有可预测性和正当性的法律决定B.具体而言，法律适用的步骤是首先选择和确定法律规范作为大前提，其次查明和确认案件事实作为小前提，最后推导出法律决定C.外部证成保证的是推理前提的合理性、可靠性D.在法律推理过程中，必然涉及法的价值判断【答案】B7、在施工单位所对应的费用中，属于检验试验费的有（）。A.建设单位委托检测机构进行检测的费用B.对建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用C.自设试验室进行试验所耗用的材料费用D.新材料的试验费用E.对构件进行破坏性试验的费用【答案】BC8、项目监理机构安排监理人员对工程施工进行巡视的主要内容有（）。A.施工单位是否按工程设计文件、工程建设标准和审批的施工方案施工B.施工单位使用的工程材料、构配件和设备是否合格C.实际费用支出是否与资金使用计划一致D.施工现场质量管理人员是否到位E.特种作业人员是否持证上岗【答案】ABD9、根据工程项目的施工特点、工艺流程及平面或空间布置等要求，可采用不同的施工组织方式。其中依次施工方式的特点包括（）。A.没有充分利用工作面，工期长B.如果按专业成立工作队，则各专业工作对不能连续作业C.施工现场的组织管理比较复杂D.单位时间内投入的劳动力、施工机具等资源较为均衡E.有利于施工段的划分【答案】AB10、高速公路工程中，工程监理单位应按工程建设监理合同约定组建项目监理中心试验室进行平行检验工作。公路工程检验试验可分为（）。A.专项检验B.验证试验C.标准试验D.工艺试验E.抽样试验【答案】BCD11、在双代号网络计划中，当计划工期等于计算工期时，关键工作的特点有（）。A.关键工作两端的节点必为关键节点B.关键工作的总时差和自由时差均等于零C.关键工作紧前工作必然也是关键工作D.关键工作只有一个紧后工作时，该紧后工作也是关键工作E.关键工作只能在关键线路上【答案】ABD12、监理单位的工程项目质量控制系统构成应包括（）。A.组织机构B.工作制度C.监理程序D.监理方法E.资格认证【答案】ABCD13、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，多层及高层建筑的分项工程可按（）来划分检验批。A.变形缝B.施工工艺C.楼层D.工程量E.施工段【答案】C14、根据《计价规范》规定，因不可抗力导致的以下损失，应由发包人承担的有（）。A.运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害B.承包方人员伤亡C.承包方的施工机械设备损坏及停工损失D.工程所需清理.修复费用E.不可抗力解除后，不能按期竣工，发包人要求赶工的费用【答案】AD15、以下哪项不是绝热材料？（）A.软木B.挤塑聚苯板C.泡沫玻璃D.高炉矿渣【答案】D16、工程施工过程中，质量事故处理的基本要求有（）。A.可靠,不留隐患B.满足工程的功能和使用要求C.技术可行，经济合理D.满足建设单位的要求E.造型美观，节能环保【答案】ABC17、（二）某房地产公司为进入股市炒股大捞一笔，总经理甲决定，大量招聘售楼人员，要求每个新入职员工缴纳10万元以上“保证金”，并根据缴纳数额多少发给每月薪酬。由于房地产不景气以及政府抑制房价的决心，该房地产公司资金链不可逆转地断裂，甲遂指使会计乙以虚假的产权证明向某商业银行申请贷款，并给予该银行行长丙10万元高仿真假币。（事实一）丙审核贷款申请时发现房地产公司不符合贷款条件，但仍然批准发放贷款1000万元，致使银行遭受重大损失。事后发现，丙是国有银行委派到该商业银行从事公务的工作人员，对此，甲事先知情但乙不知情。（事实二）数日后，甲、乙因人举报骗取贷款而被拘留，乙随后交代了自己与甲行贿丙的事实，并使得丙的受贿行为得以追究，此外乙还交代了自己通过伪造票证等方式骗取数额巨大的医疗保险金的事实，经查证属实。（事实三）请回答题。A.甲要求新入职员工缴纳保证金的行为，成立非法吸收公众存款罪B.以虚假的产权证明向某商业银行申请贷款的，属于以非法占有为目的诈骗银行贷款的行为，甲、乙成立贷款诈骗罪的共犯C.甲为谋取不正当利益，明知丙是国家工作人员而给予其10万元假币的行为，成立行贿罪与使用假币罪的想象竞合犯，择一重罪处罚D.甲为谋取不正当利益，明知丙是国家工作人员而给予其10万元假币的行为，成立行贿罪与使用假币罪,应当数罪并罚【答案】ABC18、确定工程施工进度控制目标的主要依据包括（）。A.建设工程总进度目标对施工工期的要求B.工期定额C.施工进度计划D.类似工程项目的实际进度E.工程条件的落实情况【答案】ABD19、为了有效地控制建设工程投资，从经济上采取措施包括（）。A.明确投资控制者及其任务B.深入技术领域研究节约投资的可能性C.动态地比较投资的实际值和计划值D.严格审核各项费用支出E.采取节约投资的奖励措施【答案】CD20、关于犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件违法所得的没收程序，下列选项错误的是？A.对申请没收的财产主张所有权的人，也可以提出申请，参加没收程序的诉讼B.在刑事案件审理过程中，被告人死亡，依法应当追缴其违法所得的，法院应当直接裁定没收违法所得C.在没收程序审理过程中，在逃的被告人自动投案的，人民法院应当终止审理D.省级人民检察院认为下级人民法院按照违法所得程序所做的已经发生法律效力的裁定确有错误的，应当按照审判监督程序向同级人民法院提出抗诉【答案】B21、BIM在技术方案展示中的应用主要体现在()等方面。A.碰撞检查B.虚拟施工C.施工隐患排除D.材料分区域统计E.人员管理【答案】ABCD22、在质量数据特征值中，可以用来描述离散趋势的特征值是（）。A.总体平均值B.样本中位数C.标准偏差D.期望值E.极差【答案】C23、下列投资方案经济评价指标中，属于盈利能力静态评价指标的有（）。A.内部收益率B.资本金净利润率C.资产负债率D.净现值率E.总投资收益率【答案】B24、下列选项中属于常规模型族参数的是？()A.基于工作平面B.总是垂直C.加载时剪切的实心D.部件类型E.共享【答案】ABD25、根据《建设工程质量管理条例》，下列属于建设工程竣工验收应该具备条件的有（）。A.有施工单位签署的工程保修书B.完成建设工程设计和合同约定的各项内容C.有工程使用的全部建筑材料.建筑构配件和设备的进厂试验报告D.有完整的技术档案和施工管理资料E.有勘察.设计.施工.工程监理等单位共同签署的质量合格文件【答案】ABD26、勘察单位对其编制的勘察文件质量负责，应履行的主要职责有（）。A.审查基础工程施工方案B.参与施工验槽C.解决工程施工中的勘察问题D.提出因勘察原因造成质量事故的技术处理方案E.提出因设计原因造成质量事故的技术处理方案【答案】BCD27、国际标准化组织（ISO）发布的质量管理体系中确定的质量管理原则有（）。A.以领导为关注焦点B.全员参与C.循证决策D.关系管理E.改进【答案】BCD28、由于承包人原因造成工期拖期，业主向承包人提出工程拖期索赔时应考虑的因素有()A.赶工导致施工成本增加B.工程拖期后物价上涨C.工程拖期产生的附加监理费D.工程拖期引起的贷款利息增加E.工程拖期产生的业主盈利损失【答案】CD29、关于合同价款及计价方式的说法，正确的有（）。A.实行招标的工程合同价