监理工程师之土木建筑目标控制考前冲刺练习参考A卷附答案

监理工程师之土木建筑目标控制考前冲刺练习参考A卷附答案

单选题（共100题）1、（2022年真题）关于政府投资项目设计概算批准后是否允许调整的说法，正确的是（）。A.一律不得调整，确需调整的，须另行单独立项B.一律不得调整，需要增加投资的，由项目单位自筹C.一律不得调整，需调整时，须说明理由并向原批准部门备案D.一律不得调整，需调整时，需经原批准部门同意并重新审批【答案】D2、编制某设备安装工程概算过程中，发现初步设计的设备清单不完备，或安装预算单价及扩大综合单价不全时，宜采用的概算编制方法是（）A.预算单价法B.扩大单价法C.按设备费百分比形式的概算指标法D.按每吨设备安装费形式的概算指标法【答案】D3、在新建筑物的混凝土或抹灰基层墙面上的裱糊工程，刮腻子前应涂刷：()A.抗碱性封闭底漆B.界面剂C.建筑胶水D.浅色涂料【答案】A4、下列关于第二阶段审核说法错误的是（）。A.第二阶段审核一般都为现场审核B.主要包括监理单位遵守法律.法规情况C.主要包括审核监理单位的管理体系文件D.主要包括监理单位的内审和管理评审【答案】C5、法定的国家级检测机构出具的检测报告，在国内具有(）的性质。A.一般裁定B.权威裁定C.最终裁定D.最高裁定【答案】C6、下列关于城市轨道交通工程单位工程验收的内容和程序描述不正确的是（）。A.检查单位工程实体质量时涉及运营及使用功能的部位应全数检测B.检查施工单位自检报告及施工技术资料时包含主要产品的质量保证资料及合格报告C.建设、勘察、设计、施工、监理等单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况D.工程质量监督机构出具验收监督意见【答案】A7、根据有关标准，对有抗震设防要求的主体结构，纵向受力钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比例不应大于（）。A.1.30B.1.35C.1.40D.1.45【答案】A8、分部分项工程量清单应包括项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和以下哪项？()A.单价B.工程量C.税金D.费率【答案】B9、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013，因不可抗力事件导致的损害及其费用增加，应由承包人承担的是()。A.工程本身的损害B.承包人的施工机械损坏C.工程所需的修复费用D.发包方现场的人员伤亡【答案】B10、我国建设工程质量监督管理的具体实施者是（）。A.建设行政主管部门B.工程质量监督机构C.监理单位D.建设单位【答案】B11、编制投资估算时，生产能力指数法是根据（）来估算拟建项目投资额的方法。A.已建成的类似建设项目生产能力和投资额B.已建成的类似建设项目总投资C.已建成的类似建设项目总生产能力D.已建成的类似建设项目设备费【答案】A12、（2018年真题）某公司申请银行贷款200万元，月利率1.5%，贷款期限为5个月，按复利计算，一次性还款，到期后应还款（）万元。A.215.46B.215.00C.203.02D.203.00【答案】A13、根据现行计量规范明确的工程量计算规则，清单项目工程量是以（）为准，并以完成的净值来计算的。A.实际施工工程量B.形成工程实体C.返工工程量及其损耗D.工程施工方案【答案】B14、监理工程师控制物资供应进度活动的是（）。A.决定物资供应分包方式及分包合同清单B.审核物资供应合同C.审查和签署物资供应情况分析报告D.办理物资运输及进出口许可证等有关事宜【答案】C15、关于网络计划中工作实际进度偏差对后续工作及总工期影响的说法，正确的是（）。A.实际进度偏差大于总时差时，必然影响后续工作和总工期B.实际进度偏差小于总时差而大于自由时差时，必然影响后续工作和总工期C.实际进度偏差小于总时差和自由时差时，只影响总工期D.实际进度偏差大于总时差时，只影响后续工作【答案】A16、（2019年真题）ISO质量管理体系提出的“持续改进”质量管理原则，其核心内容是（）。A.需求的变化要求组织不断改进B.确立挑战性的改进目标C.提高有效性和效率D.全员参与【答案】C17、工程网络计划的工期优化是通过（），使计算工期满足要求工期。A.改变关键工作之间的逻辑关系B.将关键工作压缩成非关键工作C.压缩直接费最小的工作的持续时间D.压缩关键工作的持续时间【答案】D18、工程监理单位在工程勘察阶段控制质量，最重要的工作是审核与评定（）。A.勘察方案B.勘察任务书C.勘察合同D.勘察成果【答案】D19、建设工程项目招标时，工程量清单通常由（）提供。A.造价单位B.施工单位C.咨询单位D.建设单位【答案】D20、对用于工程的主要材料，在材料进场时（）应核查厂家生产许可证、出厂合格证、材质化验单及性能检测报告，审查不合格者一律不准用于工程。A.监理员B.专业监理工程师C.总监理工程师D.建设单位项目负责人【答案】B21、工程质量事故处理方案的确定，需要按照一般处理原则和基本要求进行，其一般处理原则是（）。A.正确确定事故性质、处理范围B.安全可靠、不留隐患C.满足建筑物的功能和使用要求D.技术上可行、经济上合理【答案】A22、采用装配式建筑PC构件施工，构件吊装前，（）应对吊装准备工作进行检查，并形成书而记录。A.建设单位B.施工单位项目负责人C.总监理工程师D.专业监理工程师【答案】D23、在质量管理体系的系列文件中，属于质量手册的支持性文件的是()。A.质量计划B.质量方针C.质量记录D.程序文件【答案】D24、在工程施工过程中，检查施工现场工程建设各方主体的质量行为，是（）的主要任务。A.建设单位B.监理单位C.工程质量监督机构D.工程质量检测机构【答案】C25、按照工程质量事故处理程序要求，监理工程师在质量事故发生后签发《工程暂停令》的同时，应要求施工单位在()小时内写出质量事故报告。A.12B.24C.36D.48【答案】B26、（2020年真题）关于工程监理单位的说法，正确的是（）。A.工程监理单位代表政府部门对施工质量实施监督管理B.工程监理单位代表施工单位对施工质量实施监督管理C.工程监理单位可将专业性较强的业务转让给其他监理单位D.工程监理单位选派具备相应资格的总监理工程师进驻施工现场【答案】D27、下列关于城市轨道交通工程的验收表述不正确的是（）。A.单位工程验收合格且通过相关专项验收后，方可组织项目工程验收B.项目工程验收合格后，建设单位应组织不载客试运行，试运行一个月、并通过全部专项验收后，方可组织竣工验收C.竣工验收合格后，城市轨道交通建设工程方可履行相关试运营手续D.城市轨道交通建设工程验收分为单位工程验收、项目工程验收、竣工验收三个阶段【答案】B28、网络计划中某项工作进度拖延的时间超过其总时差，则说明该工作（）。A.不会对总工期产生影响，而只对后续工期产生影响B.对后续工期和总工期都产生影响C.对总工期产生影响，而只对后续工期无影响D.对后续工期和总工期都无影响【答案】B29、工程施工过程中发生质量事故造成8人死亡，50人重伤，6000万元直接经济损失，该事故等级属于（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故【答案】C30、质量事故发生后，（）有责任就所发生的质量事故进行周密的调查、研究，掌握情况，并在此基础上写出调查报告。A.施工单位B.政府部门C.监理人员D.事故调查小组【答案】A31、工程监理单位ISO质量管理体系的文件不包括（）。A.程序文件B.管理制度C.质量手册D.作业文件【答案】B32、进行工期优化时，选择压缩对象时考虑的因素不包括（）。A.间接费用率最小的工作B.有充足备用资源的工作C.缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作D.缩短持续时间所需增加的费用最少的工作【答案】A33、工程质量事故的技术处理方案经相关各方签认后，项目监理机构应要求施工单位制定详细的（），并监督实施。A.施工整改计划B.施工组织设计C.施工方案D.施工措施【答案】C34、关于工程监理单位的说法，正确的是（）。A.工程监理单位代表政府部门对施工质量实施监督管理B.工程监理单位代表施工单位对施工质量实施监督管理C.工程监理单位可将专业性较强的业务转让给其他监理单位D.工程监理单位选派具备相应资格的总监理工程师进驻施工现场【答案】D35、下列关于质量保修的说法，正确的是（）。A.保修期自投入使用之日起计算B.房屋建筑工程在保修期限内出现质量缺陷，房屋所有者应向原建设单位发出保修通知C.如果施工单位不按工程质量保修书约定保修的，建设单位可以另行委托其他单位保修D.保修费用均由原施工单位承担【答案】C36、项目监理机构在审批施工方案时，应检查施工单位内部审批是否完善、签章是否齐全，重点核对审批人是否为（）。A.项目经理B.施工单位质量负责人C.施工方案编制人D.施工单位技术负责人【答案】D37、2015年已建成年产20万吨的某化工厂，2017年拟建年产100万吨相同产品的新项目，并采用仅增大设备规模来扩大生产规模的技术方案。若应用生产能力指数法估算拟建项目投资额，则生产能力指数取值的适宜范围是（）。A.0.4～0.5B.0.6～0.7C.0.8～0.9D.0.9～1.0【答案】B38、同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值应大于或等于设计强度等级值的（）。A.80%B.85%C.90%D.95%【答案】B39、在建设工程施工阶段，承包单位需要将施工进度计划提交给监理工程师审查，其A.听取监理工程师的建设性意见B.解除其对施工进度计划的责任和义务C.请求监理工程师优化施工进度计划D.表明其履行施工合同的能力【答案】A40、下面关于管线优化设计遵循的原则说法正确的是()。A.在非管线穿梁、碰柱、穿吊顶等必要情况下，尽量不要改动B.管线优化设计时，应预留安装、检修空间C.只需调整管线安装方向即可避免的碰撞，属于硬碰撞，可以不修改，以减少设计人员的工作量D.需满足建筑业主要求，对没有碰撞，但不满足净高要求的空间，也需要进行优化设计E管线避让原则：无压管让有压管；小管线让大管线；施工简单管让施工复杂管；冷水管道避让热水管道；附件少的管道避让附件多的管道；临时管道避让永久管道【答案】A41、下列关于项目融资的有限追索描述错误的是（）。A.贷款人可以在贷款的某个特定阶段对项目借款人实行追索B.贷款人可以在贷款的一个规定的范围内对项目借款人实行追索C.无论项目出现任何问题，贷款人均不能追索到项目借款人D.有限追索的极端是"无追索"，即融资百分之百地依赖于项目的经济强度【答案】C42、选择合适的承包单位是工程质量管理的重要环节，工程承发包管理属于()的管理职能。A.业主B.政府C.监理单位D.施工单位【答案】B43、根据《建设工程工程量清单计价规范》，当承包人投标报价中材料单价高于基准单价时，施工期间材料单价跌幅以（）为基础，超过合同约定的风险幅度值的，其超过部分按实调整。A.投标报价B.招标控制价C.基准单价D.实际单价【答案】C44、发包人根据确认的竣工结算报告向承包人支付工程竣工结算价款，保留（）左右的质量保证（保修）金。A.5%B.10%C.15%D.20%【答案】A45、关于证据的收集与审查判断，下列哪一选项是正确的？A.行政执法机关在查办案件的过程中收集的实物证据可以转化为刑事证据，但言词证据都不得直接转化为刑事证据B.采取技术侦查措施收集的证据，未经法庭调查程序查证属实，不得作为定案的根据C.生理上、精神上有缺陷，对案件事实的认知和表达存在一定困难，但尚未丧失正确认知、表达能力的被害人的陈述，可以直接作为认定犯罪事实的依据D.搜查获得的杀人案凶器，未附搜查笔录，不能证明该凶器来源，一律不得采信【答案】D46、根据质量管理体系标准的要求，对质量管理体系作出了系统、具体而又纲领性的阐述文件是（）。A.质量手册B.质量记录C.程序文件D.管理标准【答案】A47、某分部工程有两个施工过程，各分为4个施工段组织流水施工，流水节拍分别为2、4、3、4天和3、5、4、5天，则流水步距和流水施工工期分别为()A.2个和19天B.3个和20天C.4个和20天D.5个和19天【答案】B48、根据《建设工程监理规范》。项目监理机构应将已审核签认的施工组织设计报送（）。A.工程质量监督机构B.建设单位C.监理单位D.施工单位【答案】B49、在某工程网络计划中，已知工作M的总时差和自由时差分别为5d和2d，监理工程师检查时发现该工作的实际进度拖后2d,则工作M的实际进度（）。A.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行B.不影响总工期，但会将其紧后工作的开始时间推迟2dC.会将其紧后工作的开始时间推迟2d,并使总工期延长2dD.会将其紧后工作的开始时间推迟4d,并使总工期延长4d【答案】A50、根据质量管理体系标准的要求，工程监理单位的质量管理体系文件由（）个层次的文件构成。A.二B.三C.四D.五【答案】B51、施工现场的组织、管理比较简单，有利于资源供应的施工组织方式是（）。A.垂直施工B.平行施工C.依次施工D.流水施工【答案】C52、网络计划的费用优化压缩被压缩对象到（）为止。A.直接费用率或组合大于工程间接费用率B.直接费用率或组合小于工程间接费用率C.直接费用率或组合等于工程间接费用率D.直接费用率或组合最小【答案】A53、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，施工单位应编制专项施工方案，并组织专家论证的是（）工程。A.开挖深度为4.5m的基坑B.45m高的脚手架C.悬挂高度为100m的高处作业吊篮D.20m高的悬挑脚手架【答案】D54、某工程在施工过程中，因不可抗力造成在建工程损失16万元，承包方受伤人员医药费4万元，施工机具损失6万元，施工人员窝工费2万元。工程清理修复费4万元。承包人及时向项目监理机构索赔申请，并附有相关证明材料。则项目监理机构应批准的补偿金额为（）万元。A.20B.22C.24D.32【答案】A55、司法过程离不开多方当事人的诉讼参与。司法裁判，必须是受到判决影响的有关各方参与下，通过提出证据并进行理性说服和辩论，以此为基础促进裁判的制作。这体现了司法的哪一特点？A.独立性B.被动性C.交涉性D.程序性【答案】C56、在诉讼过程中，下列哪些主体可以提出量刑意见？A.检察院B.诉讼代理人C.被害人D.辩护人【答案】B57、承担工程勘察相关服务的监理单位，应协助建设单位编制()和选择工程勘察单位。A.工程勘察任务书B.工程勘察工作计划C.工程勘察方案D.工程勘察成果评估报告【答案】A58、根据《建设工程监理规范》，监理机构在编制（）时，应明确旁站的部位和要求。A.监理规划B.监理细则C.施工单位报送的施工组织设计D.监理合同【答案】A59、经返修或加固处理的分部工程，在（）的条件下可按技术处理方案和协商文件予以验收。A.不改变结构外形尺寸B.不造成永久性影响C.不影响结构安全和主要使用功能D.不影响基本功能【答案】C60、某应纳消费税的进口设备到岸价为1800万元，关税税率为20%，消费税税率为10%，增值税税率为13%，则该台设备进口环节增值税额为（）万元。A.316.80B.345.60C.380.16D.312.00【答案】D61、某建设项目，建筑安装工程费为40000万元，设备工器具费为5000万元，建设期利息为1800万元，工程建设其他费用为4000万元，建设期预备费为9700万元（其中基本预备费为4900万元），项目的铺底流动资金为600万元。则该项目的建设投资为（）万元。A.53000B.58700C.58800D.59900【答案】B62、施工进度计划通常是按（）编制的，它既是承包单位进行现场施工管理的核心指导文件，也是监理工程师实施进度控制的依据。A.施工工艺B.施工组织设计C.施工顺序D.工程对象【答案】D63、按照2017年修订的《建设工程质量保证金管理办法》的相关规定，发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（）%。A.1B.2C.3D.5【答案】C64、编制或修改质量管理体系文件，一般形成三个层次文件的信息，第二层次文件是（）。A.监理大纲B.程序文件C.作业文件D.质量手册【答案】B65、生产厂方直接运至工地组装、调试的大型设备，应在其自检合格后，由()组织复核，经复核合格后才能予以验收。A.建设单位代表B.监理工程师C.施工总承包单位D.设备系统的运营单位【答案】B66、建设工程组织流水施工时，某施工过程在单位时间内完成的工程量称为（）。A.流水节拍B.流水强度C.流水步距D.流水定额【答案】B67、采用估算工程量单价合同时，最后的工程结算总价是按（）计算确定的。A.发包人提供的估计工程量及承包人所填报的单价B.发包人提供的估计工程量及承包人实际发生的单价C.实际完成的工程量及承包人所填报的单价D.实际完成的工程量及承包人实际发生的单价【答案】C68、下列关于工程初步设计质量管理的组织的说法中，正确的是（）。A.组织对“四新”工程应用的专项技术进行论证B.组织专家对设计成果进行评审C.设计成果评审包括设计方案评审、初步设计评审等D.向政府有关部门报审有关工程设计文件【答案】C69、单位(子单位)工程质量控制资料核查记录中的结论，应由()共同签认。A.项目经理、质监站监督员B.项目经理、总监理工程师C.建设、设计、监理、施工单位D.建设单位项目负责人、总监理工程师【答案】B70、工程开工前，施工单位向监理机构报送的施工控制测量成果报验表，应经施工单位（）签字。A.项目经理B.技术负责人C.项目技术负责人D.测量负责人【答案】C71、工程质量管理制度中，工程质量监督管理属于（）的管理职能。A.业主B.政府C.监理单位D.施工单位【答案】B72、监理单位质量管理体系实施中，（）应检查监理规划与监理实施细则的质量控制措施是否落实、管理记录是否完整和符合规定要求。A.建设单位负责人B.总监理工程师C.认证机构D.质量监督机构【答案】B73、房屋建筑内装修饰面材料的样板应经过（）和项目监理机构共同确认。A.设计单位B.建设单位C.装修单位D.施工总承包单位【答案】B74、关于主体结构、节能分部工程的验收，参与者不包括（）。A.施工单位质量部门负责人B.施工单位技术负责人C.勘察单位项目负责人D.设计单位项目负责人【答案】C75、不属于监理工程师全面、准确地掌握进度计划的执行情况，要做的工作的是（）。A.定期收集进度报表资料B.现场实地检查工程进展情况C.实际进度数据的加工处理D.定期召开现场会议【答案】C76、工程质量事故发生后，事故调查组已展开工作的，监理工程师应（）。A.积极参与事故调查B.要求施工单位提供相应证据C.回避参与事故调查D.积极协助，客观提供相应证据【答案】D77、根据现行规定，某分部分项工程的清单工程量为20000m3，施工方案工程量为30000m3。若该分部分项工程人材机费为100万元，企业管理费为6万元，利润为8万元，措施项目费为7万元，规费为5万元，税金为6万元，则该分部分项工程投标报价的综合单价为（）元/m3。A.38B.44C.57D.66【答案】C78、根据工程延期的审批程序，当工程延期事件发生后，承包单位首先应在合同规定的有效期内向监理工程师提交（）。A.详细的工程延期申述报告B.工程延期意向通知C.阶段性详情报告D.最终详情报告【答案】B79、建技工程竣工决算时，新增固定资产价值计算的对象是已经完成并经验收鉴定合格的()A.建设项目B.单项工程C.单位工程D.分部工程【答案】B80、用价值工程原理进行设计方案的优选，就是要从多个备选方案中选出()的方案。A.功能最好B.成本最低C.价值最高D.技术最新【答案】C81、（）在质量手册和作业文件间起承上启下的作用。A.程序文件B.质量计划C.作业指导书D.质量记录【答案】A82、对于进口材料、构配件和设备，联合检查由施工单位提出申请，（）组织，（）主持。A.监理机构，建设单位B.施工单位，总监理工程师C.施工单位，建设单位D.监理机构，施工单位【答案】A83、根据建标[2013]44号文件，建筑材料的采购费、仓储费、工地保管费和仓储损耗费，属于建筑安装工程的（）。A.措施项目费B.材料费C.企业管理费D.现场管理费【答案】B84、施工单位以100万元价格购买一台挖掘机，预计可使用5000个台班，残值率为10%。施工单位使用30个日历天，每日历天按2个台班计算。司机每台班工资与台班动力费等合计为150元。该台挖掘机的使用费为（）万元。A.1.41B.1.71C.1.98D.2.01【答案】C85、项目监理机构收到施工单位报送的施工控制测量成果报验表后，应由（）签署审查意见。A.总监理工程师B.监理单位技术负责人C.专业监理工程师D.监理员【答案】C86、应用S曲线比较法时，通过比较实际进度S曲线和计划进度S曲线，可以（）。A.表明实际进度是否匀速开展B.得到工程项目实际超额或拖欠的任务量C.预测偏差对后续工作及工期的影响D.表明对工作总时差的利用情况【答案】B87、某进口设备，装运港船上交货价（FOB）为50万美元，到岸价（CIF）为51万美元，关税税率为10%，增值税税率为13%，美元的银行外汇牌价为：1美元=6.72元人民币，则该进口设备的增值税为人民币（）。A.43.680B.44.554C.48.048D.49.009【答案】D88、工程延误一般是由（）的原因造成的进度拖延。A.设计单位B.监理单位C.业主D.承包商【答案】D89、施工质量控制点的设置，要在分析施工对象或工序活动对工程质量特性可能产生的影响大小、危害程度及质量保证难易程度的基础上，由()确定。A.项目监理机构B.承包单位C.质量监督机构D.建设单位【答案】B90、在制定检验批的抽样方案时，应考虑合理分配生产方风险和使用方风险，对于一般项目两类风险的合理控制范围是（）。A.α＜5%，β＜5%B.α＜5%，β＜10%C.α＜5%D.α＜1%，β＜15%【答案】B91、在工程项目进度控制计划系统中，阐明各单位工程的建筑面积、投资额、新增固定资产、新增生产能力等建筑总规模及本年计划完成情况，并阐明其竣工日期的进度计划表是（）。A.年度建设资金平衡表B.年度竣工投产交付使用计划表C.年度计划项目表D.工程项目进度平衡表【答案】B92、甲花4万元收买被拐卖妇女周某做智障儿子的妻子，周某不从，伺机逃走。甲为避免人财两空，以3万元将周某出卖。（事实一）A.丙行为是刑讯逼供的结果加重犯B.对丙行为应以故意伤害罪从重处罚C.对丙行为应以刑讯逼供罪与过失致人重伤罪实行并罚D.对丙行为应以刑讯逼供罪和故意伤害罪实行并罚【答案】B93、（2017年真题）根据《建设工程质量管理条例》，设计文件应符合国家规定的设计深度要求并注明工程（）。A.材料生产厂家B.保修期限C.材料供应单位D.合理使用年限【答案】D94、下列投资控制工作中，属于监理工程师的工作是（）。A.确定投资目标B.确定资金使用计划C.结算已完工程费用D.提出投资目标调整建议【答案】A95、某工程在施工过程中，因不可抗力造成在建工程损失16万元。承包方受伤人员医药费4万元，施工机具损失6万元，施工人员窝工费2万元，工程清理修复费4万元。承包人及时向项目监理机构索赔申请，并附有相关证明材料。则项目监理机构应批准的补偿金额为（）万元。A.20B.22C.24D.32【答案】A96、领导应成为组织的表率，在组织的经营过程中，以及在组织提供产品和服务的生命周期内，要恪守商业道德，保护公众健康、安全和环境，注重保护资源。这体现了卓越绩效模式的价值观为（）。A.远见卓识的领导B.战略导向C.社会责任D.系统管理【答案】C97、工程质量事故调查组处理质量事故时，项目监理机构的正确做法是（）。A.积极配合，客观提供相应证据B.积极配合，参与质量事故调查C.积极配合，会同施工单位提供有利证据D.回避质量事故调查【答案】A98、关于渎职犯罪，下列哪些选项是错误的？A.警察甲接到被非法拘禁的乙的解救要求，故意不进行解救，造成严重后果的，甲成立滥用职权罪B.镇长甲滥用职权造成个人财产损失10万元，又玩忽职守造成个人财产损失25万元。由于司法解释规定，滥用职权罪、玩忽职守罪要求造成经济损失30万元以上，故无论怎么理解两罪的关系，甲都不成立犯罪C.法官甲在裁定犯罪分子乙是否减刑的时候，收受乙财物后，对不符合减刑条件的乙裁定予以减刑的，甲成立徇私舞弊减刑罪与受贿罪，择一重罪处罚D.负有查禁犯罪职责的甲为帮助犯罪分子乙逃避处罚，帮助乙毁灭、伪造证据的，甲成立帮助毁灭、伪造证据罪与帮助犯罪分子逃避处罚罪，数罪并罚【答案】B99、物资供应进度控制的含义中，（）是将建设工程所需物资的供给纳入计划轨道，进行预测、预控，使整个供给有序地进行。A.计划B.组织C.协调D.控制【答案】A100、下列隔断墙每平方米综合单价最高的是：()A.硬木装饰隔断B.硬木半玻璃隔断C.铝合金半玻璃隔断D.轻钢龙骨单排石膏板隔断【答案】C多选题（共40题）1、根据工程项目的施工特点、工艺流程及平面或空间布置等要求，可采用不同的施工组织方式。其中依次施工方式的特点包括（）。A.没有充分利用工作面，工期长B.如果按专业成立工作队，则各专业工作队不能连续作业C.施工现场的组织管理比较复杂D.单位时间内投入的劳动力.施工机具等资源较为均衡E.有利于施工段的划分【答案】AB2、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，当分部工程较大时，可按（）将分部工程划分为若干子分部工程。A.专业性质B.施工工艺C.施工程序D.材料种类E.施工特点【答案】CD3、下列费用中，属于建筑安装工程措施项目费的有（）。A.工伤保险费B.夜间施工增加费C.已完工程及设备保护费D.大型机械进出场及安拆费E.大型机械经常修理费【答案】BCD4、确定工程施工进度控制目标的主要依据包括（）。A.建设工程总进度目标对施工工期的要求B.工期定额C.施工进度计划D.类似工程项目的实际进度E.工程条件的落实情况【答案】ABD5、地基与基础分部工程的验收，应由总监理工程师组织（）参与进行。A.勘察单位项目负责人B.设计单位项目负责人C.施工单位技术、质量负责人D.质量监督部门负责人E.材料供应单位负责人【答案】ABC6、根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》的规定，征收农用土地依法及时足额支付和安排好（）。A.土地补偿费B.安置补助费C.农村村民住宅、其他地上附着物和青苗等的补偿费用D.被征地农民的社会保障费用E.城市建设配套费【答案】ABCD7、审核投标报价时，对分部分项工程综合单价的审核内容有（）。A.综合单价的确定依据是否正确B.清单中提供了暂估单价的材料是否按暂估的单价计入综合单价C.暂列金额是否按规定纳入综合单价D.单价中是否考虑了承包人应承担的风险费用E.总承包服务费的计算是否正确【答案】ABD8、（2021年真题）进行砌体结构实体质量检测时，需要进行的强度检测有（）。A.砌筑块材强度B.砌筑砂浆强度C.砌体结构变形D.砌块材料强度E.砌体强度【答案】AB9、属于2015版ISO9000族标准中的核心标准的是（）。A.ISO9000B.ISO9001C.ISO9004D.ISO10001E.ISO10002【答案】ABC10、企业决定使用BIM技术进行深化设计时需要关注哪些方面的问题()；A.使用BIM技术介入项目的时间点B.BIM软件、硬件的选用C.组建BIM实施团队D.指定BIM深化设计流程E.根据自身需求制定深化设计标准要求【答案】ABCD11、在幕墙放置竖梃时，可以选择以下哪些方式？()A.拾取一条网格线B.拾取单段网格线C.除拾取外的全部网格线D.按TAB键拾取的网格线E.全部网格线【答案】AB12、下列关于工程质量处理程序的说法中，正确的有（）。A.工程质量事故发生后，专业监理工程师应签发工程暂停令B.项目监理机构要求施工单位提交质量事故调查报告C.质量事故技术处理方案一般由监理单位提出D.项目监理机构应及时向建设单位提交质量事故书面报告E.施工单位应进行质量事故调查.分析质量事故产生的原因【答案】BD13、下列选项关于《建筑工程设计信息模型分类和编码标准》中编码的运算符号说法正确的是()。A.“＋”用于将同一表格或不同表格中的编码联合在一起，以表示两个或两个以上编码含义的集合B.“/”用于将单个表格中的编码联合在一起，定义一个表内的连续编码段落，以表示适合对象的分类区间C.“＜”、“＞”用于将同一表格或不同表格中的编码联合在一起，以表示两个或两个以上编码对象的从属或主次关系，开口背对是开口正对编码所表示对象的一部分D.“&”用于将不同类别的编码联合在一起，以表示两个或两个以上编码对象的并列关系E.由单个编码和组合编码构成的编码集合，应先对由“/”联合的组合编码进行归档，再对单个编码进行归档，之后对由“+”联合的组合编码进行归档，最后对由“＜”、“＞”联合的组合编码进行归档【答案】ABC14、建设项目总进度目标的论证中，总进度纲要的主要内容包括（）。A.项目施工的总体部署B.总进度规划C.各子系统进度规划D.确定里程碑事件的计划进度目标E.总进度目标实现的条件和应采取的措施【答案】BCD15、关于律师事务所的负责人的说法，表述错误的是、()A.律师事务所负责人人选，应当在申请设立许可时一并报审核机关核准B.合伙律师事务所的负责人，由本所全体合伙人选举产生C.国资律师事务所负责人，由本所律师推选，经所在地的省级司法行政机关同意D.个人律师事务所设立人是该所的负责人【答案】C16、下列关于人民陪审员制度的表述，错误的是哪项？()A.执业律师不得担任人民陪审员B.受过刑事处罚的人员不得担任人民陪审员C.行政诉讼被告不得申请人民陪审员参加合议庭审判D.人民陪审员由法院院长提请上级人民法院批准提请同级人民代表大会常务委员会任命【答案】D17、承包单位应做好技术交底，关键部位技术交底书的内容包括()。A.施工方法B.施工方案C.施工过程中需注意的问题D.质量要求和验收标准E.可能出现意外事件的措施及应急方案【答案】ACD18、社会责任通常是指组织承担的高于组织自身目标的社会义务，包括（）。A.公共责任B.法律责任C.道德行为D.公益支持E.经济责任【答案】ACD19、（2022年真题）分项工程可按（）进行划分。A.材料B.使用功能C.主要工种D.设备类别E.施工工艺【答案】ACD20、项目监理机构进行设备监造时，设备制造过程质量记录资料包括的内容有（）。A.设备制造单位质量管理检查资料B.设备订货合同C.设备制造依据及工艺资料D.设备制造原材料，构配件的质量记录E.制造过程的检查验收记录【答案】ACD21、甲（17）岁故意伤害乙（15）岁一案，甲委托丙律师担任其辩护人，以下关于该案诉讼程序的表述，错误的是？A.如需犯罪记录封存，对于本案宣判时，不得有旁听人员B.对甲的情况的调查报告，以及丙提交的有关甲的情况的书面材料，可以作为法庭教育和定罪量刑的参考C.在审查起诉时，甲明确拒绝法定代理人以外的合适成年人到场，检察院可以准许，但应当另行通知其他合适成年人到场D.若甲为女性，公安机关讯问甲，应当有女工作人员和甲的法定代理人到场【答案】ABD22、（2017年真题）下列费用中，属于施工机具使用费的有（）。A.吊车司机的人工工资B.施工机械按规定应缴纳的车船使用税C.大型机械进出场及安拆费D.施工所需仪器的摊销费E.施工机械运转日常保养费【答案】ABD23、在Revit创建椭圆形风管时，风管选项栏可以设置以下哪些参数？()A.标高B.偏移C.直径D.宽度E.高度【答案】BD24、下列检测方法中，属于砌体结构抗压强度现场检测方法的有（）。A.回弹法B.轴压法C.扁顶法D.吊坠法E.剪切法【答案】BC25、分包工程开工前，专业监理工程师应审查施工单位报送的分包单位资格报审表及有关资料，审查时应注意（）。A.分包合同内容是否全面B.施工单位报送的资料是否完整、真实、有效C.类似工程业绩的证明文件是否相符D.拟分包工程的内容和范围是否合法E.拟承担分包工程内容与资质等级是否相符【答案】D26、质量管理体系标准中的质量管理原则包括（）。A.全员参与B.动态控制C.领导作用D.过程方法E.循证决策【答案】ACD27、律师和律师事务所在与委托人及其他人员接触中，不得采用哪些不正当手段与同行进行业务竞争？()A.无正当理由，以在同行业收费水平以下收费为条件吸引客户，或采用承诺给予客户、中介入、推荐人回扣，馈赠金钱、财物方式争揽业务B.在“今日说法”栏目做嘉宾C.向委托人明示或暗示律师