监理工程师之水利工程目标控制自我检测B卷带答案

监理工程师之水利工程目标控制自我检测B卷带答案

单选题（共100题）1、根据合同条件的规定，工程设备运至现场后，（）应负责在现场工程设备的接收工作。A.发包人B.监理人C.承包人D.检测机构【答案】C2、有关质量检验的规定，不正确的是（）。A.承担工程检验业务的检测机构应具有水行政主管部门颁发的资质证书B.国家规定需强制检定的计量器具应经市级以上计量行政部门认定的计量检定机构或其授权设置的计量检定机构进行检定C.参与中间产品及混凝土（砂浆）试件质量资料复核的人员应具有工程师以上工程系列技术职称，并从事过相关试验工作D.对涉及工程结构安全的试块、试件及有关材料，应实行见证取样【答案】B3、分部工程具备验收条件时，施工单位应向项目法人提交验收申请报告，项目法人应在验收申请报告之日起（）个工作日内决定是否同意进行验收。A.7B.5C.10D.14【答案】C4、水利工程竣工验收应分为（）和竣工验收两个阶段。A.竣工技术预验收B.单元工程验收C.法人验收D.阶段验收【答案】A5、下列选项不属于项目法人在进度控制中的职责与权力的是（）。A.确定建设工期目标B.分解.确定进度里程碑目标C.按照资金使用计划编制并落实建设资金筹措计划D.签发开工通知【答案】D6、承包人的质量保证体系组成包括思想控制子体系、组织控制子体系和（）控制子体系。A.工作B.过程C.技术D.……【答案】A7、施工单位对排查出的事故隐患，必须及时消除，对于重大事故隐患，其治理方案应由（）主要负责人组织制订。A.建设单位B.监理单位C.质量监督机构D.施工单位【答案】D8、大型水利工程应建立质量监督项目站，中、小型水利工程可根据需要建立质量监督项目站（组），或进行（）。A.巡回监督B.抽查C.旁站D.平行检验【答案】A9、借助于试验设备和仪器对材料样品的化学成分、机械性能等进行科学的鉴定属于（）。A.书面检验B.外观检验C.理化检验D.无损检验【答案】C10、下列选项中，应由水利部主持竣工验收的水利工程的是（）A.国家重点水利工程建设项目B.流域管理机构负责初步设计审批的中央项目C.国家确定的流域重大骨干工程建设项目D.地方负责初步设计审批的项目【答案】C11、根据《水利水电建设工程验收规程》（SL223—2008），项目法人应在收到合同工程完工验收申请报告之日起（）个工作日内，决定是否同意验收。A.10B.15C.20D.30【答案】C12、在施工过程中要加强质量检验工作，认真执行（），切实做好工程质量的全过程控制。A.三检制B.四检制C.五检制D.六检制【答案】A13、GB/T28000/OHSAS职业健康安全管理体系的基本思想是（）。A.实现体系改进自动化B.产生积极的推动作用C.实现体系持续改进D.促进良好发展【答案】C14、某施工企业拟从银行借款500万元，期限5年，年利率8％，按复利计息，则企业支付本利和最多的还款方式是（）A.每年年末偿还当期利息，第5年年末一次还清本金B.每年年末等额本金还款，另付当期利息C.每年年末等额本息还款D.第5年年末一次还本付息【答案】D15、对可获得较准确的实物工程量及资源投入量的工作进行估算时，工作待续时间的估算以（）为基础。A.以往工程经验B.设计概算C.定额预算D.定额估算【答案】D16、监理机构的检查和验收，（）承包人按合同约定应负的责任。A.不免除B.可免除C.可判定D.不可判定【答案】A17、工程施工时混凝土出现轻微蜂窝麻面，但是后续抹灰时可以修补，该质量事故可以（）。A.返工重做B.修补C.不做处理D.加固补强【答案】C18、填筑材料开挖时宜采用（）方法，以获得满足设计级配要求的坝料，并做到“计划开挖、分类堆存”。A.特殊爆破B.普通爆破C.控制爆破D.一般爆破【答案】C19、建设项目的投资控制和进度控制必须以一定的（）为前提，确保建设项目能全面满足各项要求。A.质量水平B.科技水平C.技术水平D.安全水平【答案】A20、较大质量事故由（）组织调查组进行调查。A.项目法人B.项目主管部门C.省级水行政主管部门D.水利部【答案】B21、下列关于工程计量说法不正确的是（）A.工程计量时确属于项目和施工项目的已完部分，监理人才能进行计量和审核确认B.所计量项目的质量合格是工程计量的最重要前提C.质量检验和计量支付是监理过程中的两个阶段D.工程计量时施工单位和监理单位可采用各自认为合适的方法进行计量【答案】D22、在影响施工质量的因素“4M1E”中，是直接影响工程项目的进度控制、质量控制、投资控制三大目标能否顺利实现关键的是（）。A.人的因素B.材料因素C.施工设备D.施工方法【答案】D23、质量要求随着时间的进展而不断变化，为了满足不断更新的质量要求，需对质量控制进行持续改进，这体现了质量控制的（）。A.唯一性B.多变性C.动态性D.固定性【答案】C24、项目监理机构进行旁站的关键部位和工序，通过（）具体明确。A.监理大纲B.监理实施细则C.监理规划D.监理方案【答案】B25、当工程出现质量缺陷时应以（）形式进行记录。A.核备B.审批C.报告D.备案【答案】D26、某工程某月实际完成工程价款100万元，价格调整用调值公式。调值公式中的固定系数为0.2。本月参加调价的因素除人工费的价格指数上升了20%外，其他都未发生变化，人工费占合同调值部分的50%，不计其他，本月实际应结算的工程款为（）万元。A.108B.114C.106D.104【答案】A27、碾压混凝土坝体迎水面()范围内，碾压方向应平行于坝轴线方向，不允许与坝轴线垂直。A.3-5mB.1-2mC.2-3mD.4-6m【答案】A28、下列各项中，属于水土保持工程概算内容的是（）。A.施工临时工程B.防护工程C.环境保护措施D.建筑工程【答案】A29、采用工程总承包EPC时，项目收尾工作应由（）负责。A.总监理工程师B.项目经理C.专业监理工程师D.技术负责人【答案】B30、依据《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部30号令），下列对于法人验收叙述不正确的是（）。A.法人验收由项目法人主持B.法人验收不允许由项目法人委托监理人主持C.单项合同工程完工验收通过后，项目法人应当与施工单位办理工程的有关交接手续D.法人验收工作组由项目法人、设计、施工、监理等单位的代表组成；必要时可以邀请工程运行管理单位等参建单位以外的代表及专家参加【答案】B31、《水利工程设计概（估）算编制规定》，材料运杂费指材料从指定（）至工地分仓库所发生的全部费用。A.施工现场B.交货地点C.买方地点D.材料堆放场【答案】B32、衡量资金时间价值的绝对尺度是（）。A.利息B.利润C.收益D.现值【答案】A33、造成25人死亡，经济损失在5000万元以上1亿元以的事故属于（）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【答案】B34、不同深度的进度计划组成的计划系统不包括（）。A.建设工程总施工进度计划B.建设工程子系统施工进度计划C.子系统的单项工程施工进度计划D.单位工程施工总进度计划【答案】D35、（）是指使产品或服务达到质量要求所采取的作业技术措施和管理活动的措施。A.质量管理B.质量方针C.质量控制D.质量体系【答案】C36、只能计数、不能连续取值的数据是（）。A.计量值数据B.计数值数据C.控制性数据D.验收性数据【答案】B37、关于净年值指标的说法，正确的是（）。A.该指标全面考虑了项目在整个计算期内的经济状况B.该指标需要考虑计算期时间长短的差别及影响C.该指标反映了项目投资中单位投资的使用效率D.该指标直接说明了在项目运营期各年的经营成果【答案】A38、OraclePrimaveraP6软件能使用户轻松（）多个工程。A.控制和协调B.控制和管理C.管理和平衡D.协调和区分【答案】A39、工期优化是指当网络计划的计算工期超过要求工期时，首选的方法是（）。A.组织关键工作平行作业B.组织关键工作流水作业C.压缩关键工作的持续时间D.组织关键工作搭接作业【答案】C40、成品骨料出厂品质检测时，细骨料应按同料源每（）为一批。A.400tB.600tC.800tD.1000t【答案】B41、由于管理不善、设备不良、工作场所不良或有关人员的过失引起的伤亡事故，是指的（）。A.非责任事故B.责任事故C.发包人责任事故D.承包人责任事故【答案】B42、水利工程竣工验收应分为（）和竣工验收两个阶段。A.竣工技术预验收B.单元工程验收C.法人验收D.阶段验收【答案】A43、（）主要为解决工程施工过程中的设计变更和为预防意外事故而采取的措施所增加的工程项目和费用，国家政策性调整所增加的投资等。A.临时工程B.独立费用C.基本预备费D.价差预备费【答案】C44、工程施工阶段的质量控制，应择优选择能保证工程质量的（）A.监理单位B.建设单位C.设计单位D.施工单位【答案】D45、建设征地移民补偿概算中，属于农村移民安置补偿费的是()。A.居民点新址征地及基础设施建设B.机关事业单位迁建补偿C.基础设施和生产设施补偿D.建（构）筑物清理【答案】A46、工程产品在使用和维修过程中的安全程度，是指的工程产品的（）。A.时间性B.可靠性C.经济性D.安全性【答案】D47、项目法人组织单位工程验收时，应提前通知（）。A.施工单位B.设计单位C.质量和安全监督机构D.法人验收监督管理机关【答案】C48、最常采用的反映数据变异程度的特征值是（）。A.极差B.样本中位数C.标准偏差D.总体算术平均数【答案】C49、根据《水利水电土建工程施工合同条件》（GF—2000—0208），监理人有权决定进行重新检验，如果重新检验结果符合合同要求，则其检验费用及工期延误等均由（）承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.第三人【答案】A50、在水利工作全面质量控制方法PDCA中，D代表（）。A.计划阶段B.实施阶段C.检查阶段D.处理阶段【答案】B51、当采用单次抽样方案即（N,n,c）进行实际抽检时，若检验出的实际不合格品数为d，当（）时判定为合格批，接收该检验批。A.d＞cB.d＜cC.d≤cD.d≥c【答案】C52、下列选项中，不属于赢得值法评价指标的是（）A.进度偏差B.计划工作预算投资C.投资绩效指数D.进度绩效指数【答案】B53、项目法人应当自法人验收通过之日起（），制作法人验收鉴定书，发送参加验收单位并报送法人验收监督管理机关备案。A.20天内B.20个工作日内C.30天内D.30个工作日内【答案】D54、下列关于计量工作方式说法正确的是（）A.计量工作方式包括承包人在监理人的监督下计量和监理人与承包人联合计量B.承包人在监理的监督下计量的优点是占用监理人员较少，计量不容易失控C.采用监理人与承包人联合计量的方法时，需要由监理与承包人分别委派专人组成联合计量小组共同计量，双方签字认可后作为计量的依据D.采用监理人与承包人联合计量的方法增加了计量结果的确认时间，但是不可以保证计量的质量【答案】A55、碾压混凝土施工中，各种运输机具在转运或卸料时，出口处混凝土自由落差均不宜大于（）m。A.5mB.1.5mC.3mD.10m【答案】B56、（）的质量控制不但是施工监理重要的核心内容，也是工程项目质量控制的重点。A.施工阶段B.设计阶段C.可行性研究阶段D.竣工验收阶段【答案】A57、下列关于闸门安装说法不正确的是（）A.钢闸门附件安装、附属装置安装、钢闸门本体及附件涂装、试验检测和调试校正等工作所需费包含在闸门安装费用中B.闸门安装按闸门尺寸以m3为单位进行计算C.启闭机以台为单位进行计量D.基础埋件安装、附属设备（起吊梁或平衡梁、供电系统、控制操作系统、液压启闭机的液压系统等）安装、与闸门连接和调试校正等工作所需费用包含在启闭机安装费用中【答案】B58、下列选项中，不属于概算审查方法的是（）。A.对比分析法B.联合会审法C.查询核实法D.专家评价法【答案】D59、监理人审核施工资金使用计划的具体工作不包括（）。A.对比分析发包人、承包人编制的资金使用计划，确保两者相适应B.将发包人编制的资金使用计划，对照施工合同、项目划分、进度计划，在投资、进度、质量、安全目标之间进行平衡协调C.确立目标，做好过程的监控比对，出现重大偏差时，督促承包人进行纠偏D.直接对不合理的资金使用计划进行调整【答案】D60、根据《水利工程施工监理规范》（SL288--2014），承包人采用新技术、新工艺时，应由发包人组织（）及有关专家对现场工艺试验成果进行评审认定。A.监理单位B.设计单位C.质量监督部门D.施工单位【答案】B61、关于水利工程建设项目质量监督的说法，正确的是（）A.水利工程建设项目质量监督方式以全部排查为主B.大型水利工程可采取巡回监督方式C.中型水利工程应建立质量监督项目站D.小型水利工程可根据需要建立质量监督项目站【答案】D62、关于进度偏差和投资偏差，下列说法中正确的是（）。A.进度偏差为正值时，表示进度提前B.进度偏差为负值时，表示进度拖延C.投资偏差为正值时，表示投资超支D.投资偏差为正值时，表示投资节约【答案】C63、标准规定质量管理体系要求，用于组织的产品提供信任，用于审核和第三方认证的质量管理体系标准是（）。A.GB/T19000B.GB/T19001C.GB/T19004D.ISO19011【答案】B64、借助于试验设备和仪器对材料样品的化学成分、机械性能等进行科学的鉴定属于（）。A.书面检验B.外观检验C.理化检验D.无损检验【答案】C65、OC曲线的特点是（）。A.先降后升B.总是单调下降C.总是单调上升D.先升后降【答案】B66、（）是影响工程项目质量的决定性环节A.项目决策阶段B.工程施工阶段C.工程设计阶段D.工程验收阶段【答案】C67、基准收益率是财务评价的一个重要参数，是投资资金应当获得的（）标准的收益水平。A.最低B.最高C.平均D.普通【答案】A68、根据《水利工程施工监理规范》（SL288--2014），跟踪检测费用由（）承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.第三方【答案】B69、下列工作内容不属于安全生产事故隐患排查治理的是（）。A.建立健全排查治理制度B.落实主体责任C.事故隐患排查D.上报事故报告【答案】D70、根据《水利工程质量监督管理规定》，水利工程建设项目质量监督方式以（）为主。A.跟踪B.巡视C.抽查D.旁站【答案】C71、根据《水利工程质量监督管理规定》，水利工程建设项目质量监督方式以（）为主。A.抽查B.调查C.旁站D.监督【答案】A72、编制施工总进度时，工程施工总工期是除去工程建设全过程中的（）时段，即为工程施工总工期。A.工程筹建期B.工程准备期C.主体工程施工期D.工程完建期【答案】A73、土方明挖开始前，承包人应根据监理人指示，测量开挖区的地形和（），经监理人检查确认后，作为计量支付的原始资料。A.计量剖面B.计量平面C.计量体积D.计量立面【答案】A74、（）应在工程开工前到相应的水利工程质量监督机构办理监督手续，签订《水利工程质量监督书》。A.承包人B.发包人C.监理人D.分包人【答案】B75、下列可以体现工程质量水平最终成果的阶段为（）。A.可行性研究报告阶段B.设计阶段C.施工阶段D.验收阶段【答案】D76、关于标底与最高投标限价（招标控制价），下列说法中正确的是（）。A.招标必须设有标底，可以设有最高投标限价B.标底和招标控制价在开标前保密，在开标时宣布C.招标控制价对招投标双方都具有一定的约束力D.标底可以作为废标的唯一直接依据【答案】C77、工程进度延误后，进度计划调整的原则不包括（）。A.从工程建设全局出发，对后续工程的施工影响小B.首先保证关键工作的按期完成C.使费用增加较少D.以竣工日期推迟最短为原则【答案】D78、OC曲线的特点是（）。A.先降后升B.总是单调下降C.总是单调上升D.先升后降【答案】B79、监理机构对承包人在质量检测中的取样和送样进行监督，是指的（）。A.旁站B.见证取样C.跟踪检测D.巡视【答案】C80、承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换（）天前通知发包人和监理机构。A.5B.14C.28D.30【答案】B81、关于由承包人违约造成合同解除后结算的说法，错误的是（）。A.涉及解除合同前已发生的费用仍按原合同约定结算B.承包人应合理赔偿发包人因更换承包人所造成的损失C.发包人需要使用的原承包人材料的费用由监理人与合同双方商定或确定D.合同解除后，应由承包人与发包人共同商定或确定实际完成工作的价值【答案】D82、由于工程项目质量具有（）特点，工程质量控制应以预防为主，防患于未然。A.形成过程的复杂性B.波动性大C.质量隐蔽性D.终检的局限性【答案】D83、关于工程签证争议的鉴定，下列做法错误的是（）。A.签证明确了人工材料、机具台班数量及价格的，按签证的数量和价格计算B.签证只有用工数量没有单价的，其人工单价比照鉴定项目人工单价下浮计算C.签证只有材料用量没有价格的，其材料价格按照鉴定项目相应材料价格计算D.签证只有总价款而无明细表述的，按总价款计算【答案】B84、某建设项目，建设期为3年，建设期第一年贷款400万元，第二年贷款500万元，第三年贷款300万元，贷款均为年初发放，年利率为12%，采用复利法计算建设期的贷款利息，则第三年末贷款的本利和为（）万元。A.1525.17B.1361.76C.1489.17D.1625.17【答案】A85、单位工程施工质量判定为合格的标准之一是工程外观质量得分率达到（）%以上。A.60B.70C.80D.90【答案】B86、水工隧洞混凝士衬砌段的灌浆，应按先回填灌浆后固结灌浆的顺序进行，回填灌浆应在衬砌混凝土达到（）设计强度后进行，固结灌浆宜在该部位的回填灌浆结束7d后进行。A.50%B.70%C.75%D.100%【答案】B87、工程网络计划中，某工作的总时差和自由时差均为2周。计划实施过程中经检查发现，该工作实际进度拖后1周。则该工作实际进度偏差对后续工作及总工期的影响是（）。A.对后续工作及总工期均有影响B.对后续工作及总工期均无影响C.影响后续工作，但不影响总工期D.影响总工期，但不影响后续工作【答案】B88、承包人覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由（）承担由此增加的费用和（或）工期延误。A.承包人B.发包人C.监理人D.三方共同【答案】B89、下列关于碾压工艺试验说法正确的是（）。A.碾压试验时，每碾压两遍测量对应点的沉降量B.碾压试验采用挖坑灌水法进行检查C.取样部位应在压实层上部1/3范围内取样D.每个试验小块取样数量为2个【答案】A90、国民经济评价中项目使用投入物所产生并在项目范围内计算的经济费用是（）。A.转移支付B.直接费用C.经济效益D.间接费用【答案】B91、承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换（）天前通知发包人和监理机构。A.7B.14C.17D.21【答案】B92、双代号时标网络计划中，以终点节点为完成节点的工作除外，当计划工期等于计算工期时，这些工作箭线中波形线的水平投影长度表示其（）。A.总时差B.自由时差C.间歇时间D.搭接时间【答案】B93、某企业年初投资3000万元，10年内等额回收本利，若基准收益率为8%，则每年年末应回收的资金是（）万元。已知：（A/F，8％，10）=0.069，（A/P，8％，10）=0.149，（P/F，8%，10）=2.159A.324B.447C.507D.648【答案】B94、水利工程施工中属于监理对承包人与发包人之间的进度协调的方法是（）。A.组织监理会议B.分析延误的原因和责任C.事前制订计划D.施工作业轻重缓急安排【答案】B95、CPM是用作业的工期和逻辑关系来计算（）。A.进度日期B.关键路径C.总浮时参数D.自由浮时参数【答案】A96、下列不属于枢纽工程类型的是（）。A.堤防B.水库C.拦河闸D.泵站【答案】A97、当计划工期等于计算工期时，按最早时间绘制的双代号时标网络计划中的波形线是（）。A.自由时差B.时距C.总时差D.虚工作【答案】A98、项目法人应当自法人验收通过之日起（）个工作日内，制作法人验收鉴定书，发送参加验收单位并报送法人验收监督管理机关备案。A.27B.30C.35D.28【答案】B99、对于通过施工过程所完成的具有独立的功能和使用价值的最终产品及其有关方面的质量进行控制，是指的（）。A.事后控制B.事中控制C.事前控制D.全程控制【答案】A100、下列材料检查方法中属于无损检验方法的是（）。A.材料质量保证资料B.材料化学成分试验C.材料的表面探伤试验D.材料外观检查【答案】C多选题（共40题）1、水利工程竣工验收委员会由（）的代表和专家组成。A.竣工验收主持单位B.地方人民政府和部门C.建设单位D.质量监督机构E.工程运行管理单位【答案】ABD2、任何部位混凝土开始浇筑前，承包人必须通知监理机构对浇筑部位的准备工作进行检查，其中检查内容包括（）。A.地基处理B.加热系统C.已浇筑混凝土面的清理以及模板D.钢筋.插筋E.灌浆系统【答案】ACD3、柯某长期打骂家人、为害乡邻，在当地激起民众公愤。其父屡次规劝柯某无果，决定大义灭亲。一日凌晨，柯某父亲在确认儿子熟睡后，用刀将儿子砍死，随后投案自首。当地乡民闻讯后联名请求司法机关对柯某父亲从轻处理。法院最后以故意杀人罪判处柯某父亲有期徒刑3年，缓刑5年。关于此案例，下列说法正确的是哪一或哪些选项？（）A.法律评价和道德评价的标准并不相同B.在刑罚适用过程中，应该排除道德判断C.如果柯某之父只是将其子绑起来锁在家里，防止他再为害乡民，则不应认为是违法D.这一案例反映出我国有关刑事法律并不符合中国基层情况,亟待修改完善【答案】A4、安全控制措施的可靠性主要考虑（）。A.人员素值B.设计正确C.规定明确D.依据充分E.便于落实【答案】BCD5、下列内容中，按重量计量的有（）。A.钢结构B.帷幕灌浆C.回填灌浆D.启闭机安装工程E.钢筋【答案】AB6、工程质量要求主要包括（）。A.工程合同B.现场签证C.设计文件D.技术标准规范的质量标准E.工程变更【答案】ACD7、下列水利水电工程的水轮发电机组安装工程的单元工程施工质量验收评定可采用《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—水轮发电机组安装工程》（SL636—2012）的有（）。A.单机容量15MW及以上B.冲击式水轮机，转轮名义直径1.5m及以上C.反击式水轮机中的贯流式水轮机，转轮名义直径1.0m及以上D.轴流式、贯流式水轮机，转轮名义直径3.0m及以上E.斜流式水轮机，转轮名义直径2.0m及以上【答案】ABD8、下列哪些选项属于水利工程质量监督机构监督的主要内容？（）A.对监理、设计、施工和有关产品制作单位的资质进行复核B.在工程竣工验收后，对工程质量进行等级核定C.对工程项目的单位工程、分部工程、单元工程的划分进行监督检查D.监督检查技术规程、规范和质量标准的执行情况E.检查承包人、发包人、监理单位对工程质量检验和质量评定情况【答案】ACD9、通常在施工索赔中，以下（）是不允许索赔的费用。A.人工费、材料费、机械使用费B.承包商对索赔事项未采取减轻措施，而扩大的损失费用C.索赔款在索赔处理期间的利息D.保函手续费E.承包方进行索赔工作的准备费用【答案】BC10、法院的下列哪一做法体现了集中审理原则的要求：A.甲、乙、丙三位审判员组成的合议庭不仅负责审理投放危险物质案，而且为了提高司法效率，同时还承担敲诈勒索案的审理工作B.法院在审理生产销售有毒有害食品案中，需要出庭的鉴定人因正当理由无法出庭而延期审理，由于延期时间较长，合议庭再次开庭时，重新审理该案件C.合议庭成员因故不能继续审理的，应当由在场的候补法官、候补陪审员替换，并重新审理D.庭审中合议庭某一成员突发疾病退出审判后，如果现场没有法官、陪审员可以替换，则在庭外指派其他审判人员，继续审理【答案】B11、下列说法中，哪一项不符合西方自然法理论关于法的概念的观点？（）A.在定义法的概念时，道德因素被包括在内B.以内容的正确性作为法的概念的一个必要的定义要素C.“法是什么”仅仅依赖于“什么已经被制定”和(或）“什么具有社会实效"D.法的概念中不排除社会实效性要素和权威性制定要素【答案】C12、甲国发生内战,乙国拟派民航包机将其侨民接回。依国际法相关规则，下列哪些选项是正确的？（）A.乙国飞机如需飞越丙国领空,应经该国许可B.乙国飞机未经甲国许可，不得飞人甲国领空C.乙国飞机未经允许飞越丙国领空,丙国有权将其击落D.对未经许可飞越丙国领空的乙国飞机，丙国军机有权在警告后将其击落【答案】AB13、内地法院受理的一涉港民事案件需要向在内地没有住所的香港当事人送达文书,依相关规定，下列哪一选项是正确的？（）A.当该香港人赴深圳出差时，法院应通过髙院向该人送达B.2009年最髙人民法院《关于涉港澳民商事案件司法文书送达问题若干规定》颁布后，最髙人民法院《关于内地与香港特别行政区法院相互委托送达民商事司法文书的安排》被废除C.受送达人在香港下落不明的，可以采取公告送达,三个月没有音信的视为不能以此种方式送达D.采用公告送达和其他多种方式送达的，应当根据最先实现送达的方式确定送达日期【答案】D14、关于马克思主义法的基本观点，下列哪一项是错误的？（）A.在阶级对立的社会，法所体现的国家意志实际上是统治阶级的意志B.生产力的不断发展最终导致包括法律在内的整个社会的发展变化,因此法律的变化总是与生产力的发展亦步亦趋C.法的本质表现为法的正式性，即法是同国家制定或认可的并由国家强制力保证实施的正式的官方确定的行为规范D.法的内容受社会存在这个因素的制约，其最终也是由一定的社会物质生活条件所决定的【答案】B15、以下属于工程质量检验作用的有（）。A.保证工程质量的重要工作内容B.只有通过质量检验，才能得到工程产品的质量特征值C.保证建设单位的利润最大化D.质量检验为工程质量控制提供了数据E.保证器材和原质量【答案】ABD16、以下属于监理单位应当建立的安全生产管理制度的有（）。A.安全生产责任制度B.安全生产费用、措施、方案审查制度C.安全目标管理制度D.例会制度及安全生产档案管理制度E.重大危险源和危险物品管理制度【答案】ABD17、成功的组织需持续关注改进，改进的途径可以有（）。A.阶段式改进B.转折式改进C.日常渐进D.突破性改进E.多渠道渐进【答案】CD18、水利工程在规定的缺陷责任期内，出现工程质量问题（）。A.承包人有无偿维修的义务B.由于设计人造成的质量问题由设计人负责维修C.所需费用由责任方承担D.所需费用由原施工单位承担E.应明确责任单位【答案】C19、关于企业债券融资的特点，下列说法中正确的有（）。A.发债条件严格B.利率高于银行贷款利率C.发行费用较高D.手续复杂E.筹资对象广、市场大【答案】ACD20、提高产品价值的途径有（）。A.功能不变，成本降低B.功能提高，成本不变C.功能小提高，成本大提高D.功能大提高，成本小增加E.功能提高，成本降低【答案】ABD21、水利工程设计质量监督分站受总站委托承担的主要任务包括（）。A.参加工程的阶段验收和竣工验收B.归口管理全国水利工程的设计质量监督工作C.负责设计全面质量管理工作D.掌握全国水利工程的设计质量动态E.组织交流全国水利工程质量监督工作经验【答案】BCD22、根据《水利水电建设工程验收规程》（SL223--2008），政府验收主要包括（）A.竣工验收B.单位工程验收C.专项验收D.阶段验收E.水电站中间机组启动验收【答案】ACD23、下列关于发包人施工缺陷索赔的说法中，正确的有（）。A.承包人施工质量不符合施工技术条款的规定，发包人有权向承包人追究责任B.承包人使用的设备和材料不符合合同规定，发包人有权要求补偿经济损失C.承包人在规定的期限内仍未完成修补缺陷工作，发包人有权雇佣他人来完成工作D.承包人在规定的期限内仍未完成修补缺陷工作，发包人雇佣他人产生的费用由发包人承担E.承包人在保修期满以前未完成应进行修补的工程，发包人有权向承包人追究责任【答案】ABC24、安全生产管理制度应至少包含（）。A.工作内容B.安全考核体系C.责任人（部门）的职责与权限D.进度计划E.基本工作程序及标准【答案】AC25、下列关于法律与政策的区别和联系的说法，不正确的是哪一项？（）A.法律保证政策的实施，政策是法律所体现的一般原则、精神和内容，法律是执政党政策的定型化和条文化B.政策主要依靠宣传教育和纪律保证实施，而法律则是依靠国家强制力保证实施的C.法律具有较大的稳定性，它一旦制定出来就要相对稳定地存在一个时期，政策的内容则随时随地发生变化D.从调整范围上看，法律调整的范围要比政策所调整的范围广泛得多，政策应当适应社会情势不断发展变化的需要【答案】D26、在学习“法的起源、法的发展”这部分内容时，法学院的同学小费与小罗进行了讨论。小费认为、①按照马克思主义法学的观点,特殊公共权力系统即国家的产生、权利和义务观念的形成、法律诉讼和司法的出现都是法律产生的主要标志；②美国当代社会学家塞尔尼茨克认为，一个群体的法律秩序，是基于合理性管理的需要而发展起来的；③欧盟法这样的区域性法律统一运动是法律发展的方向。小罗认为、①中世纪神学政治的鼻祖奥古斯丁是法的起源神创说的代表;②美国的庞德把历史上存在的法分为形式不合理的法、实质不合理的法、实质合理的法、形式合理的法；③资本主义法的发展过程表明资本主义法具有比较强的自我完善能力。下列哪一个选项是不正确的？（）A.小费的观点①和②B.小罗的观点②C.小费的观点①、③和小罗的观点①D.小费的观点②和小罗的观点③【答案】B27、成功的组织需持续关注改进，改进的途径可以有（）。A.阶段式改进B.转折式改进C.日常渐进D.突破性改进E.多渠道渐进【答案】CD28、提高产品价值的途径有（）。A.功能不变，成本降低B.功能提高，成本不变C.功能小提高，成本大提高D.功能大提高，成本小增加E.功能提高，成本降低【答案】ABD29、编制竣工财务决算应具备的条件包括（）。A.经批准的初步设计、项目任务书所确定的内容已完成B.已完成全部工程投资C.建设资金全部到位D.竣工（完工）结算已完成E.涉及移民安置的事项已处理完毕【答案】ACD30、由于气候变暖，使北极成了各国争夺的目标。甲国在北冰洋底插上了一面甲国国旗,依相关国际法，下列哪些是正确的？（）A.甲国在北极插国旗的行为并不改变北极的法律地位B.北极应属于北冰洋沿岸国共有C.北极上的北冰洋应为公海D.甲国可依先占原则取得对北极的主权【答案】AC31、《建设工程质量管理条例》的出台对整个工程建设强制性标准工作具有重要意义：落实了工程建设强制性标准工作的三大