监理工程师之土木建筑目标控制试题与答案

监理工程师之土木建筑目标控制试题与答案

单选题（共100题）1、在幕墙放置竖梃时，可以选择以下哪些方式？()A.拾取一条网格线B.拾取单段网格线C.除拾取外的全部网格线D.按TAB键拾取的网格线E全部网格线【答案】A2、（2019年真题）下列费用中，属于建筑安装工程规费的是（）。A.教育费附加B.地方教育附加C.职工教育经费D.住房公积金【答案】D3、（2018年真题）某公司申请银行贷款200万元，月利率1.5%，贷款期限为5个月，按复利计算，一次性还款，到期后应还款（）万元。A.215.46B.215.00C.203.02D.203.00【答案】A4、下列工作中，属于建设工程进度监测系统过程中工作内容的是（）。A.分析进度偏差产生的原因B.实际进度数据的加工处理C.确定后续工作和总工期的限制条件D.分析进度偏差对后续工作的影响【答案】B5、在工程网络计划中，（）是指在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间。A.时间间隔B.总时差C.自由时差D.时距【答案】B6、住房部《建筑工程设计信息模型交付标准》中规定，模型精度不低于()时，项目应进行碰撞检测。A.LOD100B.LOD200C.LOD300D.LOD400【答案】C7、根据《标准施工招标文件》中通用条款规定，承包人通常只能获得工期补偿，但不能得到费用和利润补偿的事件是（）。A.异常恶劣的气候条件B.承包人遇到不利物质条件C.法律变化引起的价格调整D.发包人要求承包人提前竣工【答案】A8、检验批质量验收时，主控项目必须全部符合有关（）的规定。A.工程监理规范B.工程技术规程C.专业验收规范D.质量验收统一标准【答案】C9、负责设备采购质量控制的监理人员应熟悉和掌握设计文件中设备的各项要求、技术说明和规范标准，对存在的问题通过（）向设计单位提出意见和建议。A.施工单位B.供货单位C.建设单位D.质检单位【答案】C10、（）为组织如何达到基本要求及进一步保持和提高竞争力，取得持续成功，提供了许多可资借鉴的方法和途径。A.ISO9000：2015B.ISO9001：2015C.ISO9004：2009D.ISO19011：2011【答案】C11、根据住房和城乡建设部发布的《工程质量安全手册（试行）》，项目监理机构安全生产的监理行为不满足的要求是的（）。A.按规定编制监理规划和安全监理大纲B.按规定审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案C.按规定审核各相关单位资质、安全生产许可证、“安管人员”安全生产考核合格证书和特种作业人员操作资格证书并做好记录D.发现安全事故隐患严重且施工单位拒不整改或者不停止施工的，应及时向政府主管部门报告【答案】A12、某招投标项目，某投标人以520万元的投标报价中标，招标人给出的招标控制价为550万元，标底为510万元。施工进行到后期，发生设计变更，对于某环保墙面漆，清单项目中无类似项目，经计算，该墙面刷漆工程定额综合单价为25元/m2，则发承包双方考虑报价浮动率后的综合单价为（）。A.22.34B.23.64C.24.55D.25.46【答案】B13、根据《建筑法》的有关规定，设备安装和装修工程的最低保修期限为（）。A.合理使用年限B.2年C.5年D.10年【答案】B14、根据《建设工程工程量清单计价规范》，编制招标控制价时，总承包服务费应按照（）计算。A.省级或行业建设主管部门规定或参考相关规范B.国家统一规定或参考相关规范C.工程所在地同类项目总承包服务费平均水平D.招标控制价编制单位咨询潜在投标人的报价人【答案】A15、在关键部位或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动称之为（）。A.旁站B.巡视C.检查D.见证【答案】A16、项目质量控制系统是项目监理机构一次性的质量工作系统，并非监理单位永久性的质量管理目标，即（）。A.建立的对象不同B.服务的范围不同C.控制的目标不同D.作用的时效不同【答案】D17、某企业向银行借款，甲银行年利率8％，每年计息一次；乙银行年利率7.8％，每季度计息一次。则()。A.甲银行实际利率低于乙银行实际利率B.甲银行实际利率高于乙银行实际利率C.甲乙两银行实际利率相同D.甲乙两银行的实际利率不可比【答案】A18、按照建设程序，可以将建设工程定额分为()A.预算定额、概算定额和估算指标B.人工消耗定额、材料消耗定额和机械消耗定额C.建筑工程定额和安装工程定额D.构成工程直接成本的定额和构成工程间接费的定额【答案】A19、下列流水施工参数中，用来表达流水施工在空间有置上开展状态的参数是（）。A.施工过程和流水强度B.流水强度和工作面C.流水段和施工过程D.工作面和流水段【答案】D20、（2019年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013，单位工程完工后，（）组织对工程质量进行竣工预验收。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位项目负责人D.建设单位项目负责人【答案】B21、关于刑罚，下列哪一选项正确？A.对生产、销售假药、劣药的犯罪分子宣告缓刑的，可禁止其在缓刑结束后一定期间内从事药品的生产、销售活动B.逮捕后分娩的妇女因为证据不足被释放，之后再起诉的，虽然不能适用死刑立即执行，但可以适用死刑缓期两年执行C.因犯为境外非法提供国家秘密罪被判处独立适用剥夺政治权利后，就不再附加剥夺政治权利D.甲因盗掘古墓葬罪被判刑7年，在执行5年后被假释，法院裁定假释时，可对甲宣告禁止令【答案】C22、在进行地基土承载力试验时，当出现（）时，即可终止加载。A.承压板周围的土侧向挤出少量土时B.沉降S缓慢增大C.某一荷载下，8h内沉降速率不能达到稳定D.沉降量与承压板宽度或直径之比大于或等于0.06【答案】D23、某分部工程有3个施工过程，分为4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程流水节拍分别是6天、6天、9天，则该分部工程的流水施工工期是()天。A.24B.30C.36D.54【答案】B24、对建设工程施工及安装所需物资的预测和安排，指导和组织建设工程物资采购、加工、储备、供应和使用的依据是()。A.物资需求计划B.物资供应计划C.物资储备计划D.采购、加工计划【答案】B25、关于建设期利息计算公式qj=（Pj-1+1/2Aj）×i的应用，下列说法正确的是（）。A.按总贷款在建设期内分年均衡发放考虑B.Pj-1为第（j-1）年年初累计贷款本金和利息之和C.按贷款在年中发放和支用考虑D.按建设期内支付贷款利息考虑【答案】A26、在工程网络计划中，关键工作的特点是（）。A.关键工作一定在关键线路上B.关键工作的持续时间最长C.关键工作的总时差最小D.关键工作的持续时间最短【答案】C27、下列质量数据特征值中，用来描述数据离中趋势的是（）。A.极值B.算术平均数C.中位数D.极差【答案】D28、关于行政法基本原则，下列哪一选项说法正确？A.按照诚实守信的原则，行政机关因为公共利益需要撤回行政决定的，应当对当事人因此受到的财产损失予以赔偿B.山东某地公安局对几名以1元赌注炸金花的大学生作出行政拘留15天，罚款3000元的行政处罚，该行为明显不当，违反了合理行政原则C.程序正当原则要求行政机关公布的信息应当全面、准确、真实D.行政机关作出行政决定不得考虑不相关因素，这是比例原则的要求【答案】B29、（2018年真题）根据《建设工程质量管理条例》，建设工程的保修期自工程（）之日起计算。A.竣工预验收合格B.竣工验收报告提交C.竣工验收合格D.竣工备案【答案】C30、我国刑事审判模式沿着控辩式庭审方式改革取得了新的进展，并反映在刑事诉讼法的修订之中。下列哪一选项没有体现出改革的内涵要求和进展动态？A.完善了回避制度，辩护人有权申请回避及复议B.建立公诉案件中被告人有罪的举证责任由人民检察院承担的规则C.扩大简易程序的适用范围D.辩护人有权申请法庭通知有专门知识的人出庭就鉴定人作出的鉴定意见提出意见【答案】C31、某建设项目选定项目投资、产品价格、产品成本和产量四个不确定性因素，各按±10%的变化幅度分析其对项目总投资收益率的影响，分析数据见下表。＜br>A.项目投资B.产品价格C.产品成本D.产量【答案】B32、观感质量验收中，（）是指勉强达到验收规范要求，或有明显的缺陷，但不影响安全或使用功能的评价结论。A.差B.良C.好D.一般【答案】A33、根据现行规定，人工费是指用于支付（）的各项费用。A.施工现场除了机械操作人员以外的所有工作人员B.施工现场的所有工作人员C.从事建筑安装工程施工的生产和管理人员D.从事建筑安装工程施工的生产工人和附属生产单位工人【答案】D34、下列有关市场采购设备质量控制的表述，正确的是（）。A.监理单位负责审查总包单位编制的采购方案B.建设单位直接采购的，施工单位要协助编制设备采购方案C.建设单位负责审查安装单位编制的采购方案D.市场采购方式主要用于非标准设备的采购【答案】A35、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标［2013］44号）的规定，施工单位的机械设备在现场进行安装与拆卸所需的人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用属于（）。A.施工机具使用费B.运杂费C.安拆费及场外运费D.措施项目费【答案】C36、大型复杂关键设备和成套设备一般采用()订货方式。A.市场采购B.指定厂家C.招标采购D.委托采购【答案】C37、某工程发生质量事故，造成5000万元以上1亿元以下直接经济损失，此次质量事故属于（）。A.特别重大质量事故B.重大质量事故C.较大质量事故D.一般质量事故【答案】B38、对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，需由（）审批。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位技术负责人D.建设单位【答案】D39、工程施工中发生事故造成10人死亡，该事故属于（）事故。A.特别重大B.重大C.较大D.一般【答案】B40、网络计划的费用优化压缩被压缩对象到（）为止。A.直接费用率或组合大于工程间接费用率B.直接费用率或组合小于工程间接费用率C.直接费用率或组合等于工程间接费用率D.直接费用率或组合最小【答案】A41、《卓越绩效评价准则》与ISO9000质量管理体系的相同点是（）。A.对组织的要求相同B.评价方式相同C.关注点相同D.使用方法相同【答案】D42、建设工程组织流水施工时，相邻专业工作队之间的流水步距相等，且等于流水节拍的最大公约数的流水施工方式是（）。A.固定节拍流水施工B.加快的成倍节拍流水施工C.一般的成倍节拍流水施工D.非节奏流水施工【答案】B43、下列关于竣工决算的说法中，正确的是()A.竣工决算金额是指承包商完成竣工任务的全部费用B.竣工决算是承包商与业主办理工程价款最终结算的依据C.竣工决算是业主办理交付使用，核定各类新增资产价值的依据D.竣工决算是发承包方签订的建筑安装工程承包合同终结的凭证【答案】C44、工程项目年度计划中不应包括的内容是（）。A.投资计划年度分配表B.年度计划项目表C.年度建设资金平衡表D.年度竣工投产交付使用计划表【答案】A45、按照费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成中，人工费不包括（）。A.计时工资B.奖金C.加班工资D.管理人员工资【答案】D46、影响工程进度的因素中，临时停水、停电、断路属于（）。A.业主因素B.勘察设计因素C.施工技术因素D.社会环境因素【答案】D47、工程质量特征值的正常波动是由（）引起的。A.单一性原因B.必然性原因C.系统性原因D.偶然性原因【答案】D48、在下列事件中，可引起质量波动的偶然性原因是()。A.设计计算允许误差B.材料规格品种使用错误C.施工方法不当D.机械设备出现故障【答案】A49、某施工机械预算价格为150万元，折旧年限为8年，年平均工作250个台班，残值率为4％，则该机械台班折旧费为()元。A.822.90B.700C.600D.720【答案】D50、下列质量数据特征值中，用来描述数据离散趋势的是（）。A.极差B.中位数C.算术平均数D.极值【答案】A51、在工程网络计划中，工作A的持续时间为4天，工作A的三项紧后工作的最迟开始时间分别为第22天、第19天和第17天，则工作A的最迟开始时间是第（）天。A.11B.13C.15D.17【答案】B52、某分部工程有3个施工过程，各分为4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程的流水节拍分别为6天、8天和10天。则该分部工程的流水施工工期是（）天。A.24B.30C.34D.42【答案】B53、在抽样检验方案中，将合格批判定为不合格批而错误地拒收，属于()错误。A.第一类B.第二类C.第三类D.第四类【答案】A54、下列影响工程进度的因素中，属于组织管理因素的是（）。A.不合理的施工方案B.计划安排不周密C.施工安全措施不当D.施工设备不配套，选型失当【答案】B55、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，下列不属于分项工程划分依据的是（）。A.主要工种B.施工工艺C.施工特点D.设备类别【答案】C56、通过实际进度与计划进度的比较，发现进度偏差时，为了采取有效措施调整进度计划，首先应()。A.确定后续工作和总工期的限制条件B.分析产生进度偏差的原因C.分析进度偏差对后续工作的影响D.分析进度偏差对总工期的影响【答案】B57、管理评审是由监理单位（）关于质量管理体系现状及其对质量方针和目标的适宜性、充分性和有效性所作的正式评价。A.最高管理者B.总监理工程师C.专业监理工程师D.委托专业单位【答案】A58、某新建项目包含多个单项工程，则该项目新增固定资产的计算应以()为对象。A.建设项目B.单项项目C.单元工程D.单位工程【答案】B59、项目监理机构批准工程延期的基本原则是()A.项目监理机构对施工现场进行了详细考场和分析B.延期事件发生在非关键线路上，且延长的时间未超过总时差C.工作延长的时间超过其相应总时差，且由承包单位自身原因引起D.延期事件是由承包单位自身以外的原因造成【答案】D60、由总包单位或安装单位采购的设备，其采购方案须事前提交给项目的()，经其审查同意后方可实施。A.监理工程师B.设备总工程师C.总工程师D.设备安装工程师【答案】A61、项目监理机构应掌握工程质量事故所造成缺陷的处理依据、程序和（）。A.损失程度B.影响范围C.基本方法D.等级【答案】C62、（）是项目负债融资的重要组成部分，是公司融资和项目融资中最基本和最简单，也是比重最大的债务融资形式。A.信贷方式融资B.债券方式融资C.融资租赁方式融资D.经营租赁方式融资【答案】A63、在工程建设活动中，（）阶段需要确定工程项目的质量要求，并与投资目标相协调。A.项目策划B.项目可行性研究C.项目决策D.工程设计【答案】B64、确定施工进度控制目标时，可将（）作为主要依据。A.工程量清单B.工程难易程度C.已完工程实际进度D.单位工程施工组织设计【答案】B65、（2022年真题）工程网络计划优化的目的是寻求（）。A.最短工期条件下费用最少的计划安排B.工程总成本最低时的工期安排C.资源需用量最小时的工期安排D.工期固定前提下资源需用量最少的计划安排【答案】B66、某拟建化工项目生产能力为年产量300万吨。已知已建年产量为100万吨的同类项目的建设投资为5000万元，生产能力指数为0.7，拟建项目建设时期与已建同类项目建设时期相比的综合价格指数为1.1。则按生产能力指数法估算的拟建项目的建设投资为()万元。A.8934.78B.9807.59C.11550.00D.11867.18【答案】D67、装配式混凝土结构连接部位浇筑混凝土之前应进行的工作是（）。A.施工方案论证B.隐蔽工程验收C.施工工艺试验D.平行检验【答案】B68、下列工程质量控制主体中，属于监控主体的是（）。A.勘察设计单位B.施工单位C.材料供应单位D.监理单位【答案】D69、单位工程观感质量检查记录表中的质量评价结果的填写原则，可由（）确定。A.建设单位B.监理单位C.评价机构D.各方协商【答案】D70、某银行给企业贷款100万元，年利率为4%，贷款年限3年，到期后企业一次性还本付息，利息按复利每半年计息一次，到期后企业应支付给银行的利息为（）万元。A.12.000B.12.616C.24.000D.24.973【答案】B71、在工程施工质量控制中，满足施工条件后，（）应负责签发工程开工令。A.施工单位技术负责人B.专业监理工程师C.总监理工程师D.建设单位负责人【答案】C72、在编制招标控制价时，涉及到计日工中的施工机械台班单价，应按（）计算。A.工程造价管理机构公布的单价B.清单中列出的单价C.市场调查确定的单价D.暂估单价【答案】A73、（2018年真题）某材料的出厂价为2000元/吨，运杂费为90元/吨，运输损耗率为1%，采购保管费率为2%，则该材料的预算单价为（）元/吨。A.2150.40B.2151.30C.2152.20D.2153.12【答案】D74、公路工程的沥青面层厚度误差超过了规范允许的范围，可采用弯沉试验，检查路面的整体强度，这种方法属于工程质量事故处理方案中的（）。A.试验验证B.定期观测C.专家论证D.方案比较【答案】A75、实行总分包的工程，分包应按照分包合同约定对其分包工程的质量向（）负责。A.总承包单位B.设计单位C.建设单位D.监理单位【答案】A76、承担工程设计质量管理的监理单位，应协助建设单位编制（），并选择工程设计单位。A.工程设计任务书B.工程设计大纲C.工程设计工作计划D.工程设计评审计划【答案】A77、表述质量管理体系并规定质量管理体系术语的质量管理体系标准是()。A.GB／T19000-2000B.GB／T19001-2000C.GB／T19004-2000D.ISO19011【答案】A78、根据《计价规范》的规定，下列计日工生效原则的描述中，正确的是（）。A.发包人通知承包人后，承包人应予执行B.承包人应在该项工作实施结束后的48小时内向发包人提交现场签证报告C.发包人在收到承包人计日工报告后的7天内予以确认D.发包人将一式三份确认的报告返还给承包人，作为计日工计价和支付的依据【答案】A79、对于项目监理机构提出检查要求的重要工序，应经（）检查认可，才能进行下道工序施工。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工项目技术负责人D.施工项目负责人【答案】A80、在工程网络计划中，某项工作的自由时差不会超过该工作的（）。A.总时距B.持续时间C.间歇时间D.总时差【答案】D81、（）反映整个工程项目及各分部、分项工程材料的需用量，亦称工程项目材料分析。A.总需求计划B.一次性需求计划C.前期需求计划D.各计划期需求计划【答案】B82、某分部工程有3个施工过程，分为4个施工段组织流水施工。各施工过程的流水节拍分别为3天、天、4天、3天，3天、4天、4天、2天和4天、3天、3天、4天，则流水施工工期为（）天。A.20B.21C.22D.23【答案】D83、调整施工进度计划时，为了缩短某些工作的持续时间，可采取的技术措施之一是()。A.增加施工机械的数量B.实行包干加奖励C.改善外部配合条件D.采用更先进的施工机械【答案】D84、（2017年真题）某工程有3个施工过程，依次为：钢筋→模板→混凝土，划分为Ⅰ和Ⅱ施工段编制工程网络进度计划。下列工作逻辑关系中，属于正确工艺关系的是（）。A.模板Ⅰ→混凝土ⅠB.模板Ⅰ→钢筋ⅠC.钢筋Ⅰ→钢筋ⅡD.模板Ⅰ→模板Ⅱ【答案】A85、进行工期优化时，选择压缩对象时考虑的因素不包括（）。A.间接费用率最小的工作B.有充足备用资源的工作C.缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作D.缩短持续时间所需增加的费用最少的工作【答案】A86、商业银行的中期贷款是指贷款期限（）的贷款。A.1~2年B.1~3年C.2~4年D.3~5年【答案】B87、下列进度计划中，属于建设单位计划系统的是（）。A.工程项目年度计划B.设计总进度计划C.施工准备工作计划D.物资采购、加工计划【答案】A88、蒸压加气混凝土砌块和轻骨料混凝土小型空心砌块在砌筑时，其产品龄期应超过28d其目的是控制：()A.砌块的规格形状尺寸B.砌块与砌体的黏结强度C.砌体的整体变形D.砌体的收缩裂缝【答案】D89、全等节拍流水施工的特点是（）。A.各专业队在同一施工段流水节拍固定B.各专业队在施工段可间歇作业C.各专业队在各施工段的流水节拍均相等D.专业队数等于施工段数【答案】C90、关于设备采购的质量控制，以下说法错误的是（）。A.成套设备及生产线设备采购，宜采用招标采购的方式B.总包单位采购，采购方案由总包编写报监理单位批准C.建设单位采购，监理工程师要协助编制设备采购方案D.向厂家订购设备，质量控制工作的首要环节是选择一个合格的供货厂商【答案】B91、下列费用中，不应列入建筑安装工程材料费的是()A.施工中耗费的辅助材料费用B.施工企业自设实验室精选实验所耗用的材料费用C.在运输装卸过程中发生的材料损耗费用D.在施工现场发生的材料保管费用【答案】B92、根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，()不包括在分部分项工程量清单中。A.项目编码B.项目名称C.工程数量D.综合单价【答案】D93、下列()信息无需添加到BIM数据模型之中。A.墙体长宽高B.门窗材质C.施工时间D.招投标信息【答案】D94、某分部工程的4个施工过程组成，分为6个施工段，流水节拍均为3d,无组织间歇时间和工艺间歇时间，但施工过程W需提前1d插入施工，该分部工程的工期为（）d。A.21B.24C.26D.27【答案】C95、某新建设项目建筑面积5000m2，按概算指标和地区材料预算单价等算出一般土建工程单位造价为1200元（其中，人、料、机费用1000元，综合费率20%）。但新建项目的设计资料与概算指标相比，其结构中有部分变更：设计资料中外墙1砖厚，预算单价200元/m3，而概算指标中外墙1砖厚，预算单价180元/m3，设计资料中每100m2建筑面积含外墙62m3，而概算指标中含47m3，其余条件均不考虑，则调整后的一般土建工程概算单价为（）元/m2。A.1152.72B.1203.60C.1487.28D.1247.28【答案】D96、大型建设项目总进度目标论证的核心工作是通过编制（），论证总进度目标实现的可能性。A.单位工程施工组织设计B.总进度纲要C.监理规划D.总进度规划【答案】B97、进行浅层平板载荷试验时，下列不能作为终止加载的条件的一项是（）。A.承压板周围的土明显地侧向挤出B.沉降量急剧增大，荷载一沉降曲线出现陡降段C.某级荷载下，12h内沉降速率不能达到稳定D.沉降量与承压板直径之比超过0.06【答案】C98、在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可利用的机动时间为（）。A.总时差B.自由时差C.最早开始时间D.最早完成时间【答案】B99、下列有关罪数的说法中，哪些选项是错误的?A.陈某为妻子购买人身意外伤害保险，由自己作为受益人。在保险合同有效期内，陈某雇人制造车祸撞死了妻子，以意外事故的假象骗取高额保险金。陈某构成故意杀人罪和保险诈骗罪，实行数罪并罚B.宋某在咖啡厅趁刘某去卫生间的机会，将其皮包拿走，里面有1000元现金和一张信用卡。由于卡背面写有密码，宋某即在附近的取款机取出5000元。宋某构成盗窃罪和信用卡诈骗罪实行数罪并罚C.王某驾驶摩托车抢夺妇女的提包，一次抢夺中，由于被害人李女士不放手，车速飞快，致使其栽倒造成身体多处严重擦伤和骨折，鉴定为重伤。则王某的行为构成抢夺罪和过失致人重伤罪的想象竞合犯，择一重罪定罪处罚D.蔡某从一家古玩店偷来一青花瓷瓶，请行家鉴定，结果发现是赝品，蔡某一怒之下将该瓶摔毁，则蔡某的行为属于最高人民法院《关于盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》规定的实施盗窃犯罪，造成公私财物损毁的，以盗窃罪从重处罚【答案】B100、在工程施工质量控制的依据中，下列属于有关工程材料及其制品质量技术标准的是（）。A.钢材的机械及工艺试验取样法B.型钢验收规定C.钢材质量标准D.木材的物理力学试验方法【答案】C多选题（共40题）1、在“编辑栏杆位置”中，主样式中的“对齐”包含以下哪些选项？()A.端点B.起点C.终点D.中心E.展开样式以匹配【答案】BCD2、在组织流水施工时，确定流水节拍应考虑的因素有（）。A.所采用的施工方法和施工机械B.相邻两个施工过程相继开始施工的最小间隔时间C.施工段数目D.在工作面允许的前提下投入的劳动量和机械台班数量E.专业工作队的工作班次【答案】AD3、下列哪种类型的门不能作为供残疾人使用的门？（）A.自动门B.旋转门C.推拉门D.平开门【答案】B4、下列说法中，符合《公证员职业道德基本准则》有关规定的是、()A.公证员应当具有开拓创新意识，有研究和探索前沿性学科、掌握和运用先进科学技术的积极性和自觉性B.公证员不得对正在办理或已办结的公证事项发表不当评论C.公证员不得在公众场合或新闻媒体上，发表泄私愤、不负责任的有损公证严肃性和权威性的言论D.公证员不得从事有报酬的其他职业【答案】ABCD5、关于双代号时标网络计划特点的说法，正确的有()。A.无虚箭线的线路为关键线路B.无波形线的线路为关键线路C.波形线的长度为相邻工作之间的时间间隔D.工作的总时差等于本工作至终点线路上波形线长度之和E.工作的最早开始时间等于工作开始节点对应的时标刻度值【答案】BC6、下列价值工程对象的选择方法中，属于非强制确定方法的有（）。A.应用数理统计分析的方法B.考虑各种因素凭借经验集体研究确定的方法C.以功能重要程度来选择的方法D.寻求价值较低对象的方法E.按某种费用对某项技术经济指标影响程度来选择的方法【答案】ABD7、（2022年真题）采用工程量清单计价招标的工程，招标工程量清单中可以提出暂估价的有（）。A.地基与基础工程B.专业工程C.规费D.工程材料E.工程设备【答案】BD8、下列各类参数中，属于流水施工参数的有()。A.工艺参数B.定额参数C.空间参数D.时间参数E.机械参数【答案】ACD9、结构专业常用的明细表主要包括()。A.构件尺寸表B.门窗表C.材料表明细D.大样配筋表E.楼梯表【答案】AC10、建设工程质量特性中的“与环境的协调性”是指工程与（）的协调。A.所在地区社会环境B.周围生态环境C.周围生活环境D.周围已建工程E.所在地区经济环境【答案】BD11、下列关于网络计划关键线路的叙述，（）是正确的。A.关键线路只有一条B.关键线路可能有多条C.关键线路始终不变D.关键线路上可能有虚工作E.非关键线路可以转化为关键线路【答案】BD12、建设项目投资构成中，引进技术和进口设备其他费包括()A.分期或延期付款利息B.进口设备运输保险费C.进口设备检验鉴定费用D.担保费E.国外工程技术人员来华费用【答案】ACD13、下列选项中，属于累加数列错位相减取大差法基本步骤的有（）。A.将相邻施工过程流水节拍累加数列中的后者错后一位，相减后求得一个差数列B.对每一个施工过程在各施工段上的流水节拍依次累加C.对每一个施工过程在各施工段上的流水节拍依次相减D.在差数列中取最小值确定为相邻两个施工过程的流水步距E.在差数列中取最大值，即确定为相邻两个施工过程的流水步距【答案】AB14、拆迁补偿的形式可分为（）。A.产权调换B.房屋自建C.货币补偿D.土地补偿E.耕地占用【答案】AC15、（2021年真题）固定单价合同发包人承担的风险有（）。A.通货膨胀导致施工工料成本变动B.工程范围变更引起的工程量变化C.实际完成的工程量与估计工程量的差异D.设计变更导致的已完成工程拆除工程量E.承包人赶工引发质量问题的处理费用【答案】BCD16、国家实行建设工程质量监督管理制度，工程质量监督机构的主要任务包括()。A.受理委托方建设工程项目的质量监督B.会同监理单位检查施工承包单位的质量行为C.对涉及安全的关键部位进行现场实地抽查D.向委托部门报送工程质量监督报告E.会同工程建设各方进行工程质量验收【答案】ACD17、下列可能导致工程质量缺陷的因素中属于违背违反法律法规的是（）。A.无证施工B.不经竣工验收就交付使用C.转包、挂靠D.超常的低价中标E.荷载取值过小【答案】ACD18、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程有（）。A.开挖深度6m的深基坑工程B.搭设高度30m的落地式钢管脚手架工程C.搭设跨度20m的混凝土模板支撑工程D.开挖深度16m的人工挖孔桩工程E.提升高度50m的附着式升降平台工程【答案】ACD19、下列哪些做法违反了检察官法的规定？()A.甲是A市B县人民检察院的检察官，2004年4月5日从该检察院离任，2006年5月在一起盗窃案中担任辩护律师，该案由B县人民检察院办理B.李某是某县人民检察院公诉一处的检察员，张某是其侄子，大学毕业后到其所在的公诉一处工作，任助理检察员C.孙某是C市人民检察院的检察员，其女在某律师事务所从事律师业务D.钱某是D市人民检察院的检察员，2003年3月1日从该院离任，2005年2月4日在E市以近亲属身份为其女儿做刑事辩护【答案】AB20、施工进度控制工作细则是由监理工程师编制的更具有实施性和操作性的监理业务文件，其主要内容包括()。A.施工进度控制的主要工作内容B.进度控制人员的职责分工C.工程进度款的支付时间与方式D.业主提供施工条件的进度协调程序E.施工进度控制目标实现的风险分析【答案】AB21、BIM深化设计协调管理流程是()。A.建立规范文件存储体系B.定制统一的标准C.工程量预算管理D.深化设计变更管理E.竣工模型管理【答案】ABD22、下列关于流水施工的说法中，反映建设工程非节奏流水施工特点的有（）。A.专业工作队数等于施工过程数B.各个施工段上的流水节拍相等C.有的施工段之间可能有空闲时间D.相邻施工过程的流水步距不尽相等E.各个专业工作队能够在施工段上连续作业【答案】ACD23、（2022年真题）下列产生投资偏差的原因中，属于业主原因的有（）。A.材料代用B.基础处理C.未及时提供场地D.施工方案不当E.增加工程内容【答案】C24、室外工程可根据（）划分为子单位工程、分部工程和分项工程。A.施工特点B.施工工序C.专业类别D.专业性质E.工程规模【答案】C25、监理单位应审查勘察单位提交的勘察成果报告，并向建设单位提交勘察成果评估报告。勘察成果评估报告应包括的内容有（）。A.勘察工作概况B.勘察报告编制深度C.勘察任务书的编制进度D.勘察工作存在的问题及建议E.评估结论【答案】ABD26、工程质量监督机构对建设工程实体质量抽查的内容包括（）。A.楼地面B.主体结构安全C.主要使用功能D.工程的主要建筑材料E.用于工程的构配件【答案】BC