监理工程师之土木建筑目标控制题库及答案（提分题）

监理工程师之土木建筑目标控制题库及答案（提分题）

单选题（共100题）1、影响工程质量的因素中，构成工程质量基础的因素是（）。A.人员素质B.工程材料C.方法D.环境条件【答案】B2、施工现场发生工程质量事故后，项目监理机构应及时（）并要求施工单位采取措施按相关程序进行处理。A.签发监理通知单B.签发工程暂停令C.通知设计单位D.报告政府主管部门【答案】B3、保证施工总进度目标的实现，首先要对进度目标进行分解，能够划定进度控制分界点的分解方法是（）。A.按项目组成分解B.按承包单位分解C.按施工阶段分解D.按计划期分解【答案】C4、《卓越绩效评价准则》评分系统中将七方面分为三个层次，即基本要求、总体要求和多项要求。其中A.基本要求B.总体要求C.多项要求D.其他【答案】A5、对涉及工程设计文件修改的工程变更，应由（）转交原设计单位修改工程设计文件。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.建设行政主管部门【答案】B6、质量合格的材料、构配件进场后，到其使用或安装时通常要经过一定的时间间隔。在此时间里，（）应对施工单位在材料、半成品、构配件的存放、保管及使用期限实行监控。A.建设单位现场代表B.总监理工程师C.监理员D.专业监理工程师【答案】D7、在时间-投资累计曲线（S形曲线）中，所有工作一般都是按照（）开始，对节约建设资金贷款利息是有利的。A.最早开始时间B.最迟开始时间C.最早结束时间D.最迟结束时间【答案】B8、某分部工程由4个施工过程(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ)组成，分为6个施工段。流水节拍均为3天，无组织间歇时间和工艺间歇时间，但施工过程Ⅳ需提前1天插入施工，该分部工程的工期为()天。A.21B.24C.26D.27【答案】C9、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，验收规范对工程验收项目未作出相应规定的，应由（）组织相关单位制定专项验收要求。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设计单位【答案】A10、奥地利法学家埃利希在《法社会学原理》中指出：“在当代以及任何其他时代，法的发展的中心既不在立法，也不在法学或司法判决，而在于社会本身。”关于这句话的含义的阐释，下列哪一项说法是错误的？A.法是社会的产物，也是时代的产物B.国家的法以社会的法为基础C.法的变迁受社会发展进程的影响D.法具有抽象性和概括性，能涵盖社会的所有方面【答案】D11、工程建设活动中，（）直接影响项目的决策质量和设计质量。A.项目可行性研究B.工程施工C.工程勘察D.工程竣工验收【答案】A12、设计单位可以通过招投标、设计方案竞赛、建设单位直接委托等方式选择和委托。采用邀请招标方式的，招标人应当向（）个以上设计单位发出招标邀请书。A.2B.3C.4D.5【答案】B13、（2020年真题）在工程勘察阶段，监理单位可进行的工作是（）。A.协助建设单位编制勘察任务书B.编写《勘察方案》C.参与建设工程质量事故分析D.编写《勘察细则》【答案】A14、（2022年真题）基础设施领域项目通过发行权益型、股权类金融工具筹措的资本金，不得超过项目资本金总额的（）。A.20%B.30%C.40%D.50%【答案】D15、根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2017—0201，监理人应在收到承包人提交的工程量报告后()天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人。A.7B.14C.21D.28【答案】A16、以下单层房屋层高相同的非黏土墙(240mm厚)哪一个单价(元/㎡)最高？()A.框架间内墙B.普通外墙C.框架间外墙D.普通内墙【答案】A17、（2021年真题）根据《建设工程施工合同（示范文本）》，除专用合同条款另有约定外，按月计量支付的单价合同，监理人应在收到承包人提交的工程量报告后（）天内完成审核并报送发包人。A.5B.7C.10D.14【答案】B18、回弹法检测混凝土强度，批量检测时，应随机抽取构件，抽检数量不宜少于同批构件总数的（）且不宜少于（）件。A.20%，10B.30%，10C.20%，20D.30%，20【答案】B19、混凝土结构或构件变形检测项目不包括（）。A.构件的挠度B.构件和结构的倾斜C.构件强度D.基础不均匀沉降【答案】C20、某分部工程由4个施工过程(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ)组成，分为6个施工段。流水节拍均为3天，无组织间歇时间和工艺间歇时间，但施工过程Ⅳ需提前1天插入施工，该分部工程的工期为()天。A.21B.24C.26D.27【答案】C21、经项目监理机构对竣工资料及实物全面检查、验收合格后，由（）签署单位工程竣工验收报审表，并向建设单位提出质量评估报告。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位项目负责人D.建设单位现场代表【答案】B22、与发行股票相比，发行债券融资的优点是（）。A.企业财务负担小B.企业经营灵活性高C.便于调整资本结构D.无需第三方担保【答案】C23、工程质量事故的技术处理方案，一般应委托()提出。A.原设计单位B.工程检测加固单位C.事故调查组建议的单位D.政府质量监督部门【答案】A24、（2018年真题）工程网络计划工期优化的基本方法是：在不改变网络计划中各项工作逻辑关系的前提下，通过（）来达到优化目标。A.压缩关键工作的持续时间B.改变关键工作的开始时间C.压缩非关键工作的持续时间D.改变非关键工作的开始时间【答案】A25、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，对应于主控项目合格质量水平的错判概率α和漏判概率β，正确的取值范围是（）。A.α和β均不宜超过5%B.α不宜超过5%，β不宜超过10%C.α不宜超过3%，β不宜超过5%D.α不宜超过3%，β不宜超过10%【答案】A26、关于工程网络计划中关键路线的说法，正确的是（）。A.关键线路上不存在虚工作B.关键线路是总持续时间最短的线路C.工程网络计划中只有一条关键路线D.关键线路在网络计划执行过程中会发生转移【答案】D27、下列选项中，属于其他直接费定额的是()A.企业管理费定额B.夜间施工增加费定额C.机械消耗定额D.建设单位管理费定额【答案】B28、评审工程初步设计成果时，重点评审的是()。A.总平面布置是否充分考虑方向、风向、采光等要素B.设计参数、设计标准、功能和使用价值C.新材料、新技术在相关部门的备案情况D.适用功能是否满足质量目标和标准【答案】A29、在施工过程中，（）应督促施工单位加强内部质量管理，严格质量控制。A.质量监督机构B.建设单位C.总监理工程师D.项目监理机构【答案】D30、监理工程师在勘察阶段质量控制最重要的工作是（）。A.协助建设单位优选勘察单位B.审查勘察成果C.审核勘察单位提交的勘察工作方案D.控制勘察现场作业【答案】B31、在设备制造过程中，监造人员要定期及不定期地到制造现场检查了解设备制造过程的质量状况，发现问题应及时处理，称为质量监控方式中的（）。A.驻厂监造B.巡回监控C.设置质量控制点监控D.跟踪监控【答案】B32、下列质量事故中，属于建设单位责任的是（）。A.商品混凝土未经检验造成的质量事故B.总包和分包职责不明造成的质量事故C.施工中使用了禁止使用的材料造成的质量事故D.地下管线资料不准造成的质量事故【答案】D33、（2017年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，单位工程质量竣工验收记录表中的综合验收结论由（）填写。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设计单位【答案】A34、政府和社会资本合作（PPP）项目物有所值评价中采用PPP值和PSC值进行比较，其中PSC值是（）的全生命周期现值之和。A.参照项目的建设和运营维护净成本、竞争性中立调整值、项目全部风险成本B.参照项目的建设成本、竞争性中立调整值、项目全部风险成本C.参照项目的建设和运营维护净成本、竞争性中立调整值、社会资本的风险成本D.参照项目的建设成本、竞争性中立调整值、政府自留的风险成本【答案】A35、组织流水施工时，流水步距是指（）。A.第一个专业队与最后一个专业队开始施工的最小间隔时间B.第一个专业队与其他专业队开始施工的最小间隔时间C.相邻专业队相继开始施工的最大时间间隔D.相邻专业队相继开始施工的最小时间间隔【答案】D36、在工程施工质量验收活动中，（）是建筑工程质量验收划分中的最小验收单位。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.检验批【答案】D37、施工质量事故的技术处理方案按规定程序和要求核签以后，监理工程师应要求施工单位制定详细的()付诸实施。A.施工组织设计B.施工进度计划C.施工方案设计D.施工整改计划【答案】C38、在某工程网络计划中，已知工作M没有自由时差，但总时差为5天，监理工程师检查实际进度时发现该工作的持续时间延长了4天，说明此时工作M的实际进度（）。A.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行B.不影响总工期，但将其后续工作的最早开始时间推迟4天C.将使总工期延长4天，但不影响其后续工作的正常进行D.将其后续工作的开始时间推迟4天，并使总工期延长1天【答案】B39、（2017年真题）检验批质量验收时，主控项目必须全部符合有关（）的规定。A.工程监理规范B.工程技术规程C.专业验收规范D.质量验收统一标准【答案】C40、（）是根据初步设计中确定的建设工期和工艺流程，具体安排单位工程的开工日期和竣工日期。A.工程项目总进度计划B.投资计划年度分配表C.工程项目一览表D.工程项目进度平衡表【答案】A41、（2021年真题）在工程质量统计分析中，用来描述数据离散趋势的特征值是（）。A.平均数与标准偏差B.中位数与变异系数C.标准偏差与变异系数D.中位数与标准偏差【答案】C42、根据《建设工程工程量清单计价规范》，当承包人投标报价中材料单价低于基准单价时，施工期间材料单价涨幅以()为基础，超过合同约定的风险幅度值的，其超过部分按实调整。A.投标报价B.招标控制价C.基准单价D.实际单价【答案】C43、（2020年真题）当采用一般计税方法计算计入建筑安装工程造价的增值税销项税额时，增值税的税率为（）。A.3%B.6%C.9%D.13%【答案】C44、采用设备系数法估算和建项目投资时，建筑安装工程费应以拟建项目的设备费为基数，根据（）计算。A.已建成同类项目建筑安装工程费与拟建项目设备费的比率B.拟建项目建筑安装工程量与已建成同类项目建筑安装工程量的比率C.已建成同类项目建筑安装工程费占设备价值的百分比D.已建成同类项目建筑安装工程费占总投资的百分比【答案】C45、国际上，通常将BIM的模型深度称之为()。A.LODB.LCDC.LD.LED【答案】A46、某工程原定2013年9月20日竣工，因承包人原因，致使工程延期至2013年10月20日，但在2013年10月因法律变化导致工程造价增加120万元，工程合同价款应（）。A.调增60万元B.调增90万元C.调增120万元D.不予调整【答案】D47、某新建项目建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款600万元，第二年贷款400万元，第三年贷款200万元，年利率10%。建设期内利息当年支付，则建设期第三年贷款利息为（）万元。A.110.0B.120.0C.121.3D.234.3【答案】A48、下列经济评价指标中，属于反映盈利能力的动态评价指标的是（）。A.投资收益率B.资产负债率C.利息备付率D.内部收益率【答案】D49、关于清末变法修律中刑法方面的变化，下列说法正确的是A.1910年颁行的《大清现行刑律》虽然是一部过渡性的法典，但是在表现形式和内容上都可以说是一部近代意义的专门刑法典B.《大清现行刑律》取消的六律总目，对纯粹民事性质的条款不再科刑C.《大清新刑律》仍然维护专制制度和封建伦理，但在体例上抛弃的旧律的结构形式，将法典分为总则和分则D.在历史上，《大清新刑律》最早废除凌迟，还采用的罪刑法定原则和缓刑制度【答案】B50、（2020年真题）根据《建设工程监理规范》，工程竣工预验收合格后，项目监理机构应编写（）报建设单位。A.工程质量确认报告B.工程质量评估报告C.工程质量验收方案D.工程质量验收证书【答案】B51、（2021年真题）建设工程规定合理使用寿命期，体现了建设工程质量的（）特性。A.适用性B.耐久性C.安全性D.经济性【答案】B52、（2021年真题）项目监理机构在设备监造过程中的质量控制工作是（）。A.审查工艺方案B.检查生产人员上岗资格C.控制加工作业条件D.检查设备出厂包装质量【答案】C53、随着工程施工的进展，（）应不断补充和填写关于材料、构配件及施工作业活动的有关内容，记录新的情况。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.建设行政主管部门【答案】A54、建设工程流水施工中普遍采用的方式是（）。A.一般的成倍节拍流水施工B.非节奏流水施工C.加快的成倍节拍流水施工D.固定节拍流水施工【答案】B55、下列关于现场签证的描述中，正确的是（）。A.招标工程量清单中已有，但施工中发现与其不符，承包人及时向发包人提出签证确认B.施工合同范围以内零星工程的确认属于现场签证的范围C.完成其他非承包人责任引起的事件可以按计日工计价D.合同工程发生现场签证事项，承包人可按计划组织施工【答案】A56、当采用S形曲线比较法时，如果按实际进度描出的点位于计划S形曲线的右侧，则该点与计划S形曲线的垂直距离表明实际进度比计划进度（）。A.超前的时间B.拖后的时间C.超额完成的任务量D.拖欠的任务量【答案】D57、（2019年真题）监理工程师在审查施工进度计划的过程中发现问题，应采取的措施之一是（）。A.向承包单位提出整改通知书B.向建设单位提出指令单C.向承包单位提出工程暂停令D.向建设单位提出建议书【答案】A58、下列报审、报验表中，需要建设单位签署审批意见的是（）。A.分包单位资格报审表B.施工进度计划报审表C.分项工程报验表D.工程复工报审表【答案】D59、总概算文件应有五项，除包括总概算表、各单项工程综合概算书等外，还包括下列哪一项？()A.编制说明B.设备表C.主要材料表D.项目清单表【答案】C60、设备的无负荷联动试运转费用属于建设工程总投资中的（）。A.设备及工器具购置费B.建筑安装工程费C.工程建设其他费用D.预备费【答案】B61、流水强度是指某专业工作队在()A.一个施工段上所完成的工程量B.单位时间内所完成的工程量C.一个施工段上所需资源的数量D.单位时间内所需某种资源的数量【答案】B62、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，下列合同价款调整的因素中，属于物价变化类的包括（）。A.索赔B.暂估价C.计日工D.不可抗力【答案】B63、工程施工质量验收的小单位是()。A.分项工程B.检验批C.分部工程D.单项工程【答案】B64、工程质量事故发生后，总监理工程师首先应进行的工作是签发《工程暂停令》，并要求施工单位采取()的措施。A.抓紧整改，早日复工B.防止事故扩大并保护好现场C.防止事故信息不正常披露D.对事故责任人加强监督【答案】B65、根据《建设工程质量管理条例》，（）级以上地方人民政府建设行政主管部门对本行政区域内的建设工程质量实施监督管理。A.县B.区C.市D.省【答案】A66、建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络，属于工程进度控制的（）措施。A.组织B.经济C.技术D.合同【答案】A67、工程质量控制应坚持（）的原则。即工程质量应积极主动地对影响质量的各种因素加以控制，而不是消极被动地处理出现的质量问题。A.以人为核心B.以预防为主C.质量第一D.质量达到标准【答案】B68、甲找到在某国有公司任出纳员的朋友乙，提出向该公司借款5万元用于购买假币，并许诺出售假币获利后给乙好处费。乙便擅自从自己管理的公司款项中借给甲5万元。甲拿到5万元后，让丙从外地购得假币若干，然后在本地出售。出售一部分后，甲便送给乙2万元好处费。甲后来在出售假币的过程中被公安人员抓获。甲如实交代了让丙购买假币和自己出售假币的行为，还主动交代了自己使用面值5000元的假币购买家电产品的事实，但未能如实说明购买假币的5万元现金的来源。乙得知甲被抓后，担心受刑罚处罚，便携带10万元公款潜逃外地，后被司法机关抓获归案。请根据上述案情回答86-88问题：A.甲唆使乙挪用公司5万元，故甲与乙就挪用行为成立共同犯罪B.甲没有指使、参与策划挪用公司5万元，故甲与乙就挪用行为不成立共同犯罪C.甲明知是挪用的款项而使用，故甲与乙就挪用行为成立共同犯罪D.乙明知甲欲从事营利活动，却仍然挪用5万元，故即使没有超过3个月也构成犯罪【答案】B69、工程质量形成过程中，（）阶段对工程质量的影响主要是确定工程项目应达到的质量目标和水平。A.项目建议书B.项目可行性研究C.项目策划D.项目决策【答案】D70、关于人民陪审员，下列哪一说法是错误的？A.甲曾因过失犯罪，受过刑事处罚，不得担任人民陪审员B.乙作为人民陪审员，他的回避需由院长决定C.丙作为人民陪审员不认同合议庭其他人意见，有权不在笔录上签字D.丁作为人民陪审员，可以要求合议庭将案件提请院长决定是否提交审判委员会讨论决定【答案】C71、对进口材料检查验收时，若发现质量问题或不符合规定要求，则应取得()签署的商务记录，为索赔提供依据。A.供货方及采购人员B.供货方及项目经理C.供货方及监理人员D.供货方及商检人员【答案】D72、质量管理体系认证一般要经过的程序不包括（）。A.递交申请B.资质审核C.签订合同D.监督【答案】B73、单价合同的工程计量中，监理人不应计量的是（）。A.工程量清单中的全部项目B.合同文件中规定的项目C.工程变更项目D.返工增加工程量【答案】D74、根据《建设工程监理规范》，第一次工地会议纪要由（）负责整理。A.建设单位B.设计单位C.施工项目部D.项目监理机构【答案】D75、技术设计阶段监理工程师在审核技术文件的同时，还应审核相应的()文件。A.概算B.修正概算C.预算D.修正预算【答案】B76、卓越绩效模式中，组织质量管理的首要原则是（）。A.强调大质量观B.以顾客和市场为中心C.强调系统思考和系统整合D.强调可持续发展和社会责任【答案】B77、在钢筋混凝土T程的施工质量验收中，规定“钢筋应平直、无损伤、表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈”，这属于检验批质量的()项目。A.主控B.一般C.观感D.基本【答案】B78、选择合适的承包单位是工程质量管理的重要环节，工程承发包管理属于()的管理职能。A.业主B.政府C.监理单位D.施工单位【答案】B79、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），签约合同中的暂估材料在确定单价以后，其相应项目综合单价的处理方式是（）。A.在综合单价中用确定单价代替原暂估价，并调整企业管理费，不调整利润B.在综合单价中用确定单价代替原暂估价，并调整企业管理费和利润C.综合单价不做调整D.在综合单价中只应取代原暂估单价，不应再在综合单价中涉及企业管理费或利润【答案】D80、项目监理机构根据会议内容和协调结果编写会议纪要并由与会各方签字确认，会议纪要须经（）批准签发后分发给各单位。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.监理机构技术负责人D.监理员【答案】A81、下列财务评价指标中，能反应项目偿债能力的是()A.投资回收期B.总投资收益率C.项目投资财务净现值D.利息备付率【答案】D82、下列属于施工进度计划调整的技术措施是（）。A.增加每天的施工时间B.提高奖金数额C.增加劳动力和施工机械的数量D.采用更先进的施工机械【答案】D83、在施工过程中，如果拟采用的新工艺、新技术、新材料，不符合现行强制性标准规定的，应当由（）提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。A.监理单位B.施工单位C.工程质量监督机构D.拟采用单位【答案】D84、根据网络计划时间参数计算得到的工期称之为()。A.计划工期B.计算工期C.要求工期D.合理工期【答案】B85、项目监理机构宜将审查施工单位施工组织设计的情况，特别是（）及时向建设单位通报，应将已审定的施工组织设计及时报送建设单位。A.基础地基的情况B.专项方案的情况C.要求发回修改的情况D.隐蔽工程的情况【答案】C86、监理工程师最终确认工程质量事故的技术处理是否达到了预期的目的，应通过组织（）。A.观察和必要的判断B.检查和必要的鉴定C.回访和必要的跟踪D.分析和必要的验证【答案】B87、监理工程师对施工质量的检查验收，必须在承包单位自检合格的基础之上进行，自检是指()A.工序作业者的自检验B.前后工序交接检验C.专职质检员的检验D.作业者自检、交接检和专检【答案】D88、（2021年真题）分项工程质量合格的条件是（）。A.主控项目全部合格，一般项目合格率为80%B.主控项目全部合格，一般项目经抽样检验合格C.所含的检验批质量均验收合格，且其验收资科齐全完整D.所含的检验批质量均验收合格，且其观感质量符合要求【答案】C89、在招标工程的合同价款约定中，若招标文件与中标人投标文件不一致，应以（）中的价格为准。A.投标文件B.招标文件C.工程造价咨询机构确认书D.审计报告【答案】A90、某建设项目，建筑安装工程费为40000万元，设备工器具费为5000万元，建设期利息为1800万元，工程建设其他费用为4000万元，建设期预备费为9700万元（其中基本预备费为4900万元），项目的铺底流动资金为600万元。则该项目的建设投资为（）万元。A.53000B.58700C.58800D.59900【答案】B91、当双代号网络计划的计算工期等于计划工期时，下列关于关键工作的说法错误的是（）。A.关键工作的自由时差为零B.相邻两项关键工作之间的时间间隔为零C.关键工作的持续时间最长D.关键工作的最早开始时间与最迟开始时间相等【答案】C92、监理日志要及时交（）审查，以便及时沟通了解现场状况，从而促进监理工作正常有序地开展。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.监理机构技术负责人D.监理员【答案】A93、工程监理单位ISO质量管理体系的文件不包括（）。A.程序文件B.管理制度C.质量手册D.作业文件【答案】B94、当项目监理机构认为设备制造单位的制造活动不符合质量要求时，且发生质量失控或重大质量事故时，应（）。A.要求设备制造单位进行整改B.要求设备制造单位进行返修C.要求设备制造单位进行返工D.要求总监理工程师签发暂停令【答案】D95、（2021年真题）监理工程师在审批工程延期时间时，应根据（）来确定是否批准。A.工程延误时间B.合同规定C.承包单位赶工费用D.建设单位要求【答案】B96、在确定规划设计条件时其中有一程序是（）。A.由建设单位持建设项目的批文和确定的建设用地通知书，向业主和监理工程师申请确定拟建项目的规则设计条件B.由施工单位持建设项目的批文和确定的建设用地通知书，向业主和监理工程师申请确定拟建项目的规划设计条件C.由建设单位持建设项目的批文和确定的建设用地通知书，向城市规划管理部门申请确定拟建项目的规划设计条件D.由施工单位持建设项目的批文和确定的建设用地通知书，向城市规划管理部门申请确定拟建项目的规划设计条件【答案】C97、某投资方案的净现金流量及累计净现金流量如下表所示，则该投资方案的静态投资回收期是()年。＜br>A.5.25B.5.33C.5.50D.5.66【答案】B98、关于工程量清单的说法，正确的是（）。A.招标文件中工程量清单的准确性和完整性由工程量清单编制单位负责B.招标文件中分项工程项目清单的项目名称一般以工程实体名称命名C.招标文件中分部分项工程量清单的项目编码前10位按现行计量规范的规定设置D.投标人不得对招标文件中的措施项目清单进行调整【答案】B99、某建设工程施工过程中，由发包人供应的材料没有及时到货，导致承包人的工人窝工5个工作日，窝工工日单价200元；承包人租赁的一台挖土机窝工5个台班，台班租赁费500元；承包人自卸汽车窝工2个台班，该自卸汽车折旧费每台班300元，工作时燃油动力费每台班80元。则承包人可以索赔的费用是（）元。A.2500B.3500C.4260D.4100【答案】D100、某分部工程有3个施工过程，分为4个施工段组织流水施工。各施工过程的流水节拍分别为3天、天、4天、3天，3天、4天、4天、2天和4天、3天、3天、4天，则流水施工工期为（）天。A.20B.21C.22D.23【答案】D多选题（共40题）1、下列说法中，符合《公证员职业道德基本准则》有关规定的是、()A.公证员应当具有开拓创新意识，有研究和探索前沿性学科、掌握和运用先进科学技术的积极性和自觉性B.公证员不得对正在办理或已办结的公证事项发表不当评论C.公证员不得在公众场合或新闻媒体上，发表泄私愤、不负责任的有损公证严肃性和权威性的言论D.公证员不得从事有报酬的其他职业【答案】ABCD2、下列费用中，属于建筑安装工程措施项目费的有（）。A.建筑工人实名制管理费B.大型机械进出场及安拆费C.建筑材料鉴定、检查费D.工程定位复测费E.施工单位临时设施费【答案】ABD3、下列关于审判制度基本原则的理解哪些是正确的？()A.不告不理原则体现了审判权的被动性，是审判中立的根本要求B.一切审判程序都必须适用直接原则和言词原则C.审判权独立行使原则与法律监督之间在根本点上不存在矛盾D.审判及时原则体现了现代审判活动的效率价值【答案】ACD4、下列王律师的做法正确的有、()A.王律师是其所在律师事务所的主要合伙人之一，所占份额占据主导地位，所以他以个人名义私自接受了委托，又私自收取了费用B.王律师平时为了给所在律师事务所招揽生意，总是向他的委托人和别人宣称自己有亲戚在法院C.王律师苦于一被告人母亲的哀求，私自将被告人母亲所写的一封家书传递给狱中的被告人D.王律师作为其律所的重要领导人之一，不允许其律师事务所的律师同时在另外的法律服务所执业【答案】D5、下列费用中，属于与项目建设有关的其他费用的有（）。A.建设单位管理费B.建筑安装企业管理费C.生产准备费D.工程监理费E.工程保险费【答案】AD6、由于承包人的原因造成工期延误，发包人进行反索赔，在确定违约金费率时，一般应考虑（）因素。A.发包人盈利损失B.由于工期延长造成的贷款利息增加C.由于工期延长带来的附加监理费D.由于工期延长增加的保险费开支E.由于工程拖期不能使用，继续租用原建筑物或租用其他建筑物的租赁费【答案】ABC7、下列工程质量问题中，可不作专门处理的有（）。A.不影响结构安全和正常使用的质量问题B.经过后续工序可以弥补的质量问题C.存在一定的质量缺陷，若处理则影响工期的质量问题D.质量问题经法定检测单位鉴定为合格E.出现的质量问题，经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用的功能【答案】ABD8、下列关于法官职业道德具体内容的表述正确的是、()A.坚持实体公正与程序公正并重B.认真贯彻司法公开原则，尊重人民群众的知情权C.不得以其身份谋取特殊利益D.不得从事或者参与营利性的经营活动【答案】ABCD9、某新建项目，建设期为2年，建设期初从银行贷款1000万元，年利率为6%，则关于该项目建设投资和建设期利息的说法，正确的有（）。A.第1年建设期利息为60万元B.第2年建设期利息为66万元C.建设期第2年初贷款本利和为1060万元D.项目建设投资为1126万元E.项目建设期利息为123.6万元【答案】AC10、在施工阶段，监理工程师进行质量检验与控制所依据的工程建设标准主要包括（）。A.工程项目施工质量验收标准B.有关工程材料、半成品和构配件质量控制方面的专门技术法规性依据C.建筑业企业资质管理规定D.控制施工作业活动质量的技术规程E.工程勘察设计文件【答案】ABD11、（2021年真题）项目监理机构处理施工单位提出的工程变更费用时，正确的做法有（）。A.自主评估工程变更费用B.组织建设单位、施工单位协商确定工程变更费用C.根据工程变更引起的费用和工期变化变更施工合同D.变更实施前，与建设单位、施工单位协商确定工程变更的计价原则、方法E.建设单位与施工单位未能就工程变更费用达成协议时，自主确定一个价格作为最终结算的依据【答案】BD12、项目经济分析可采用的参数和指标有（）。A.社会折现率B.经济净现值C.投资收益率D.经济效益费用比E.累积净现金流量【答案】BD13、钢结构工程的焊缝质量无损检测，应满足的要求有（）。A.一级焊缝应100%检验B.特殊焊缝应进行不小于85%比例的抽验C.四级焊缝应进行不小于60%比例的抽验D.二级焊缝应进行不小于20%比例的抽验E.一般情况下，三级焊缝可不进行抽验【答案】AD14、以下哪类多层建筑可以使用经阻燃处理的化纤织物窗帘？（）A.1000座的礼堂B.6000m2的商场C.三星级酒店客房D.幼儿园【答案】C15、在建设工程实施过程中，监理工程师控制进度的组织措施包括（）。A.建立进度计划审核制度和工程进度报告制度B.审查承包商提交的进度计划，使其能在合理的状态下施工C.建立进度控制目标体系，明确进度控制人员及其职责分工D.建立进度信息沟通网络及计划实施中的检查分析制度E.采用网络计划技术并结合电子计算机的应用，对工程进度实施动态控制【答案】ACD16、在建设工程施工阶段，监理工程师对施工进度计划审核的内容包括()。A.施工顺序的安排是否符合施工工艺的要求B.业主负责提供的施工条件安排得是否合理、明确C.是否有进度控制人员的职责分工D.生产要素的供应计划是否能保证施工进度计划的实现E.进度安排是否符合施工合同中开工、竣工日期的规定【答案】ABD17、ISO质量管理体系中，过程方法的基本内容包括（）。A.应用PDCA循环B.明确管理的职责和权限C.配备过程所需资源D.重点管理能改进组织关键活动的各种因素E.创造宽松的环境，加强内部沟通和契合【答案】ABCD18、采用工程量清单计价的招标工程，投标人必须按招标文件中提供的数据或政府主管部门规定的标准计算报价的有（）。A.总承包服务费B.以“项”为单位计价的措施项目C.安全文明施工费D.提供了暂估价的工程设备E.暂列金额【答案】CD19、建设工程施工质量不符合要求时，正确的处理方法有（）。A.经返工或返修的检验批，应重新进行验收B.经有资质的检测单位检测鉴定达到设计要求的检验批，应予以验收C.经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能满足结构和使用功能的检验批，可予以验收D.经返修或加固的分项、分部工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足使用要求，严禁验收E.经返修或加固处理仍不能满足使用要求的分部工程，经鉴定后降低等级使用【答案】ABC20、监理工程师控制施工阶段工程质量的手段有()A.审核技术文件、报告和报表B.向业主报告质量信息C.旁站监督和平行检测D.下达指令性文件E.控制工程款的支付【答案】ACD21、工程建设其他费用可划分的类别主要有（）。A.土地使用费B.与项目建设有关的费用C.与未来企业生产经营有关的费用D.设备及工器具购置费E.建筑安装工程费【答案】ABC22、下列选项中，反映建设工程非节奏流水施工时特点的有（）。A.各专业工作队不能在施工段上连续作业B.各施工过程在各施工段的流水节拍不全相等C.相邻专业工作队的流水步距不尽相等D.专业工作队数小于施工过程数E.有些施工段之间可能有空闲时间【答案】BC23、建筑与自然环境关系处理应满足的要求有（）。A.建筑应与地基所处人文环境相协调B.建筑地基应进行绿化C.严格控制对自然和生态环境的不利影响D.建筑地基应选择在地质环境条件安全，且可获得天然采光的地段E.建筑周围环境的空气、土壤、水体不应构成对人体的危害【答案】CD24、（2020年真题）编制建设项目总进度纲要时的主要工作内容有（）。A.编制有关工程施工组织和技术方案B.确定里程碑事件的计划进度目标C.分析进度计划系统的结构体系D.研究总进度目标实现的条件和应采取的措施E.预测各个阶段工程投资规模【答案】BD25、项目经济分析可采用的参数和指标有（）。A.社会折现率B.经济净现值C.投资收益率D.经济效益费用比E.累积净现金流量【答案】BD26、GB/T19000－2000族标准的质量管理体系是以过程为基础建立的，其质量管理的循环过程包括()。A.管理职责B.环境管理C.产品实现D.资源管理E.安全管理【答案】ACD27、在设备运输前，监理机构对运输方案审查的内容有（）。A.承运单位的实力、技术水平、