监理工程师之土木建筑目标控制题库综合试卷A卷附答案

监理工程师之土木建筑目标控制题库综合试卷A卷附答案

单选题（共100题）1、在列表比较法中，如果工作尚有总时差大于原有总时差，则说明（）。A.该工作实际进度超前，超前的时间为两者之差B.该工作实际进度拖后，拖后的时间为两者之差C.该工作实际进度超前，超前的时间为两者之和，且不影响总工期D.该工作实际进度拖后，拖后的时间为两者之差，但不影响总工期【答案】A2、在正常使用条件下，房屋建筑主体结构工程的最低保修期为（）。A.建设单位要求的使用年限B.设计文件规定的合理使用年限C.30年D.50年【答案】B3、环境条件是指对工程质量特性起重要作用的环境因素，（）属于工程技术环境。A.通风照明条件B.工程地质C.施工环境作业面大小D.临近的地下管线【答案】B4、现行计量规范的项目编码由十二位数字构成，其中第三至第四位数字为（）。A.专业工程码B.附录分类顺序码C.分部工程顺序码D.分项工程项目名称顺序码【答案】B5、根据《施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），有关工程计量程序的下列情况正确的是（）。A.监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内，完成对承包人提交的工程量报告的审核B.发包人认为需要进行现场计量核实的，在计量前24小时通知承包人，承包人应为计量提供便利条件并派人参加C.监理人对工程量有异议的，必须要求承包人共同进行复核或抽检D.承包人认为发包人核实的计量结果有误时，应在收到计量结果通知后的7天内向发包人提出书面意见【答案】A6、对平行检验不合格的施工质量，项目监理机构应签发（），要求施工单位在指定的时间内整改并重新报验。A.工程暂停令B.监理通知单C.监理工程师函D.整改通知单【答案】B7、在施工过程中，当分部工程达到验收条件时，应由（）组织验收。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位项目负责人D.建设单位现场代表【答案】B8、6栋同类型房屋的基础组织流水作业施工，4个施工过程的流水节拍分别为8d、4d、8d、8d，则流水步距为（）。A.1dB.2dC.4dD.8d【答案】C9、根据世界银行和国际咨询工程师联合会建设工程投资的构成，服务性建筑费用属于（）。A.项目直接建设成本B.项目间接建设成本C.应急费D.建设成本上升费【答案】A10、工程施工中发生事故造成10人死亡，该事故属于（）事故。A.特别重大B.重大C.较大D.一般【答案】B11、关于我国政府对外国人的待遇，下列说法错误的是A.持学习类居留证件的外国人所持居留证件未加注前款规定信息的，不得在校外勤工助学或者实习B.外国人不享有选举权和被选举权，一般不参加政治活动或政治组织，外国人也不承担服兵役的义务C.一国可以在给予外国人和外国法人的权利在有些方面小于本国国民和法人D.我国境内的外国使领馆可对中国人进行庇护【答案】A12、项目监理机构批准工程延期的基本原则是()A.项目监理机构对施工现场进行了详细考场和分析B.延期事件发生在非关键线路上，且延长的时间未超过总时差C.工作延长的时间超过其相应总时差，且由承包单位自身原因引起D.延期事件是由承包单位自身以外的原因造成【答案】D13、建设单位通过招标方式采购设备时，监理单位的质量控制工作内容是（）A.协助建设单位向中标单位移交必要的技术文件B.考察投标单位并作出考察结论C.确定投标单位初选名单D.确定设备采购合同条款【答案】A14、监理单位在工程设计阶段协助建设单位组织设计方案评审时，对专业设计方案重点评审的是（）。A.设计依据和设计规模B.环保设施和防震防灾C.工艺流程和项目组成D.设计参数和设计标准【答案】D15、在施工进度控制目标体系中，用来明确各单位工程的开工和交工动用日期，以确保施工总进度目标实现的子目标是按（）分解的。A.项目组成B.计划期C.承包单位D.施工阶段【答案】A16、编制单位工程施工进度计划时，确定工作项目持续时间需要考虑每班工人数量。限定每班工人数量上限的因素是（）。A.工作项目工程量B.最小劳动组合C.人工产量定额D.最小工作面【答案】D17、在单位工程的质量验收中，对于涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行（）。A.见证取样检测B.主控项目的复查C.抽样检测D.检验资料的抽查【答案】C18、工业生产用的管道防“跑、冒、滴、漏”属（）的质量范畴。A.适用性B.安全性C.可靠性D.与环境的协调性【答案】C19、根据公务员法的有关规定，以下不符合公务员录用条件的是：A.张某曾经因寻衅滋事被劳动教养一年B.李某是美籍华人，但系香港特别行政区永久性居民C.王某曾经被市劳动局辞退D.赵某曾经因交通肇事罪被判处三年有期徒刑【答案】B20、持续改进总体业绩应当是组织的一个永恒目标，该要点的基本内容不包括（）。A.对组织不断的改进B.提高有效性和效率C.确定挑战性的改进目标D.确定关键、重要过程【答案】D21、下列选项中，属于工程勘察设计阶段的投资控制的主要工作的是（）。A.项目监理机构应及时收集、整理有关工程费用的原始资料，为处理费用索赔提供证据B.总监理工程师对专业监理工程师的审査意见进行审核，签认后报建设单位审批C.总监理工程师组织建设单位、施工单位等共同协商确定工程变更费用及工期变化，会签工程变更单D.根据勘察设计合同，协调处理勘察设计延期、费用索赔等事宜【答案】D22、在制定检验批的抽样方案时，应考虑合理分配生产方风险和使用方风险，对于一般项目两类风险的合理控制范围是（）。A.α＜5%，β＜5%B.α＜5%，β＜10%C.α＜5%D.α＜1%，β＜15%【答案】B23、监理企业质量管理体系中，项目监理单位的总工程师属于（）。A.决策层B.管理层C.执行层D.培训层【答案】A24、“纵向受力钢筋连接方式应符合设计要求”属《建筑工程施工质量统一验收标准》中质量检验的()A.主控项目B.一般项目C.基本项目D.保证项目【答案】A25、（2019年真题）某工程施工过程中发生了一项未在合同中约定的零星工作，增加费用2万元，此费用应列入工程的（）中。A.暂列金额B.暂估价C.计日工D.总承包服务费【答案】C26、根据《计价规范》的规定，下列计日工事项导致价款调整的说法，正确的是（）。A.发包人通知承包人后，承包人应予执行B.承包人应在该项工作实施结束后的48小时内向发包人提交现场签证报告C.发包人在收到承包人计日工报告后的7天内予以确认D.发包人将一式三份确认的报告返还给承包人，作为计日工计价和支付的依据【答案】A27、甲房地产开发公司将一商场工程以施工总承包方式发包给乙建筑公司，乙建筑公司又将其中土方工程分包给丙土方公司，该工程的监理方为丁公司。在工程开工前，应当由（）按照有关规定申请领取施工许可证。A.乙建筑公司B.丙土方公司与丁监理公司共同C.甲房地产开发公司和乙建筑公司共同D.甲房地产开发公司【答案】D28、某新建项目，建设期2年，申请银行贷款1080万元，预计第一年贷款480万元，第二年贷款600万元，年利率6%，则该项目估算的建设期利息为（）万元。A.47.664B.62.064C.65.160D.93.600【答案】B29、在工程勘察阶段，监理单位可进行的工作是（）。A.协助建设单位编制勘察任务书B.编写《勘察方案》C.参与建设工程质量事故分析D.编写《勘察细则》【答案】A30、（2018年真题）采购设备时，根据设计文件要求编制的设备采购方案应由（）批准后方可实施。A.施工单位B.设计单位C.项目监理机构D.建设单位【答案】D31、工程网络计划费用优化过程中，压缩关键工作的持续时间应遵循的基本原则是（）。A.必须将关键工作压缩成非关键工作B.压缩后工作的持续时间不能小于其总时差C.优先选择压缩综合费率最小的关键工作D.多条关键线路的持续时间应压缩相同数值【答案】D32、在现场施工准备质量控制中，（）对有关分包的报审资料进行审核，在报审表上签署书面意见前需征求（）意见。A.总监理工程师，总承包单位B.专业监理工程师，总承包单位C.总监理工程师，建设单位D.专业监理工程师，建设单位【答案】C33、某工程施工过程中，监理工程师要求承包单位在工程施工之前根据施工过程质量控制的要求提交质量控制点明细表并实施质量控制，这是（）的原则要求。A.坚持质量第一B.坚持质量标准C.坚持预防为主D.坚持科学的职业道德规范【答案】C34、（2021年真题）工程质量保证金是用以保证（）内施工单位对工程缺陷进行维修的资金。A.工程投入使用3年B.工程投入使用5年C.施工合同约定的缺陷责任期D.设计使用年限【答案】C35、设备检验是一项专业性、技术性较强的工作，重要的关键性大型设备应由()组织专家小组进行检验。A.监理单位B.建设单位C.安装单位D.制造单位【答案】B36、投标文件中已标明价格，经算数性错误修正（如有），且承包人已确认的工程量清单，称为（）。A.分部分项工程量清单B.招标工程量清单C.工程量清单计价表D.已标价工程量清单【答案】D37、下列选项关于BIM组织架构说法不正确的是()。A.BIM组织架构的建立即B.IM团队的构建，是项目目标能否实现的重要影响因素B领导层主要设置行政主管，其主要负责该项目的对外沟通协调，包括与甲方互动沟通、与项目其他参与方协调等C.管理层主要设置技术主管，其主要负责将BIM项目经理的项目任务安排落实到B.IM操作人员，同时对BIM项目在各阶段实施过程中进行技术指导及监督D.作业层主要设置建模团队、分析团队和咨询团队【答案】B38、通过缩短某些工作的持续时间对施工进度计划进行调整的方法，其主要特点是（）。A.增加网络计划中的关键线路B.不改变工作之间的先后顺序关系C.增加工作之间的时间间隔D.不改变网络计划中的非关键线路【答案】B39、分项工程是分部工程的组成部分，它可按主要工种、材料、施工工艺、（）进行划分。A.专业性质B.工程部位C.施工工序D.设备类别【答案】D40、某施工企业银行借款100万元期限为3年，年利率8%，按年利息并于每年末付息，则第3年末企业需偿还的本利和为（）万元。A.100B.124C.126D.108【答案】D41、“持续改进”是质量管理体系八项质量管理原则之一，其作用是为了提高质量管理体系的()。A.有效性和效率B.科学性C.管理水平D.创造价值能力【答案】A42、在建设工程施工阶段，承包单位需要将施工进度计划提交给监理工程师审查，其目的是为了（）。A.表明其履行施工合同的能力B.听取监理工程师的建设性意见C.请求监理工程师优化施工进度计划D.解除其对施工进度计划的责任和义务【答案】B43、根据《计价规范》的规定，承包人应发包人的要求，采取加快工程进度的措施，使合同工程工期缩短产生的，应由发包人支付的费用，该费用属于（）。A.提前竣工（赶工）费B.施工索赔C.误期赔偿费D.暂列金额【答案】A44、当利用S曲线比较实际进度与计划进度时，如果检查日期实际进展点落在计划S曲线的左侧，则该实际进展点与计划S曲线在纵坐标方向的距离表示工程项目（）。A.实际进度超前的时间B.实际进度拖后的时间C.实际超额完成的任务量D.实际拖欠的任务量【答案】C45、（2021年真题）建设工程采用平行施工方式的特点是（）。A.充分利用工作面进行施工B.施工现场组织管理简单C.专业工作队能够连续施工D.有利于实现专业化施工【答案】A46、资金筹集成本的主要特点是（）。A.在资金使用过程中多次发生B.与资金使用时间的长短有关C.可作为筹资金额的一项扣除D.与资金筹集的次数无关【答案】C47、（2017年真题）根据FIDIC《施工合同条件》，下列索赔事项中，承包人只能申请延长工期和增加费用、不能索赔利润的是（）。A.文件有缺陷或技术性错误B.发现有价值文物C.工程师放线错误D.发包人未能提供现场【答案】B48、单位工程质量验收记录表中，验收记录和验收结论分别由（）填写。A.监理单位、施工单位B.施工单位、监理单位C.设计单位、质监站D.施工单位、建设单位【答案】B49、当采用计数值标准型一次抽样检验方案实际抽检时，检验出的不合格品数d，当（），判定为不合格批，拒绝该检验批。（c表示合格判定数）A.d＜cB.d＞cC.d=cD.d=r【答案】B50、关于国产设备运杂费估算的说法，正确的是（）。A.国产设备运杂费包括由设备制造厂交货地点运至工地仓库所发生的运费B.国产设备运至工地后发生的装卸费不应包括在运杂费中C.运杂费在计取时不区分沿海和内陆，统一按运输距离估算D.为运输而支出的包装费不应计入运杂费【答案】A51、某建设项目设备工器具购置费为600万元，建筑安装工程费为1200万元，工程建设其他费为400万元，建设期两年，建设期内平均价格上涨指数为5%.则该项目的涨价预备费的计算基数应为()万元。A.6OOB.1200C.1800D.2200【答案】C52、某工程设计有两个方案：甲方案功能评价系数0．85，成本系数0．92；乙方案功能评价系数0．6，成本系数0．7，则最优方案的价值系数为（）。A.0.857B.0.911C.0.924D.0.950【答案】C53、派监理人员常驻现场，随时检查进度计划的实际执行情况，属于（）。A.进度计划执行中的跟踪检查B.定期召开现场会议C.现场实地检查工程进展情况D.实际进度与计划进度的对比分析【答案】C54、分部工程的划分应按()确定。A.专业性质、工程材料B.主要工种、材料、施工工艺C.独立施工条件、施工程序D.工程部位、专业性质【答案】D55、下列方法中，属于可行性研究阶段流动资金估算方法的是（）。A.生产能力指数法B.扩大指标估算法C.分项详细估算法D.资金周转率法【答案】C56、进口钢材，海关商检结果经（）认可后，可作为有效材料的复检结果。A.监理工程师B.建设单位C.质量监督机构D.质量检测机构【答案】A57、在工程网络计划中，关键工作的特点是（）。A.关键工作一定在关键线路上B.关键工作的持续时间最长C.关键工作的总时差最小D.关键工作的持续时间最短【答案】C58、按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》，下列监理行为中，不属于既责令限期改正，并处1万以上3万以下的罚款，又对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1000元以上5000元以下罚款的情形是（）。A.未按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》参与组织危大工程验收的B.未对危大工程施工实施专项巡视检查的C.未按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》建立危大工程安全管理档案的D.总监理工程师未按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》审查危大工程专项施工方案的【答案】D59、设备装配、试车和整机性能检测是设备制造质量的综合评定，（）应当组织设备的调整试车和整机性能检测。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.项目经理D.建设单位项目负责人【答案】A60、根据《建设工程监理规范》GB／T50319—2013，项目监理机构应将已审核签认的施工组织设计报送()。A.工程质量监督机构B.建设单位C.监理单位D.施工单位【答案】B61、对施工阶段的投资控制应给予足够的重视，其中继续寻找通过设计挖潜节约投资的可能性为控制措施的()。A.组织措施B.经济措施C.技术措施D.合同措施【答案】C62、在施工阶段，为了确保进度控制目标的实现，监理工程师需要编制（）。A.工程项目总进度计划B.周（旬）施工作业计划C.监理进度计划D.分部分项工程施工进度计划【答案】C63、下列资金成本中，属于筹资阶段发生的资金筹集成本是（）。A.债券发行手续费B.债券利息C.股息和红利D.银行贷款利息【答案】A64、某项目建设投资1200万元，建设期贷款利息100万元，铺底流动资金90万元，铺底流动资金为全部流动资金的30%，项目正常生产年份税前利润260万元，年利息20万元，则该项目的总投资收益率为（）。A.16.25%B.17.50%C.20.00%D.20.14%【答案】B65、（2018年真题）下列工程质量控制主体中，属于监控主体的是（）。A.勘察设计单位B.施工单位C.材料供应单位D.监理单位【答案】D66、关于刑事证据规则的表述，下列哪一选项是正确的？A.“证明证人可信品行的证据，只能在该证人的诚信已受到攻击时才能采纳”，这一规定体现了传闻证据规则B.“依法应当出庭作证的证人没有正当理由拒绝出庭或者出庭后拒绝作证，其庭前证言真实性无法确认的，不得作为定案根据”，这一规定体现了意见证据规则C.“不得强迫任何人证实自己有罪”，这一规定体现了关联性规则D.“书证的副本、复制件不能反映原件及其内容的，不能作为定案的根据”，这一规定体现了最佳证据规则【答案】D67、ISO质量管理体系运行中，体系要素管理到位的前提和保证是()。A.管理体系的适时管理B.管理体系的行为到位C.管理体系的适中控制D.管理体系的识别能力【答案】D68、第二审法院对上诉进行审理后，应当撤销原判，发回重审的情形有：A.第一审法院对于张三（17岁）故意杀人案件进行了公开审理B.第一审法院对于王某（16岁）故意杀人案，判处了死刑C.第一审法院对于李四绑架后杀害人质一案审理中，李四没有辩护人为其辩护D.马六抢劫案，第二审法院认为其事实不清，证据不足的【答案】A69、负责设备采购质量控制的监理人员应熟悉和掌握设计文件中设备的各项要求、技术说明和规范标准，对存在的问题通过（）向设计单位提出意见和建议。A.施工单位B.供货单位C.建设单位D.质检单位【答案】C70、根据《建设工程监理规范》，下列施工单位提交的报审表中，需要建设单位签署审批意见的是（）。A.工程材料报审表B.施工控制测量成果报验表C.分部工程报验表D.工程开工报审表【答案】D71、工程施工过程中，质量事故处理方案的辅助决策方法不包括（）。A.试验验证B.定期观测C.方案比较D.检查验收【答案】D72、下列费用中，不应列入建筑安装工程材料费的是（）。A.施工中耗费的辅助材料费用B.施工企业自设试验室进行试验所耗用的材料费用C.在运输装卸过程中发生的材料损耗费用D.在施工现场发生的材料保管费用【答案】B73、根据《宪法》规定，关于公民基本权利和义务说法正确的有A.劳动、受教育和依法服兵役既是公民的基本权利又是公民的基本义务B.侵犯公民住宅权的方式包括非法搜查和非法侵入住宅C.我国宪法明确规定了生命权等公民基本权利D.被剥夺政治权利的人不具有担任国有公司、企业、事业单位和人民团体职务的权利【答案】B74、某项目的财务净现值前5年为200万元，第6年为30万元，ic=10%，则前6年的财务净现值为（）万元。A.207B.217C.240D.261【答案】B75、民用建筑工程设计方案适用性评价时，建筑基地内人流、车流和物流是是否合理分流，属于（）评价的内容。A.场地设计B.建筑物设计C.规划控制指标D.绿色设计【答案】A76、根据《建设工程监理规范》，工程施工采用新技术、新工艺时，不符合现行强制性标准规定的，应由（）组织必要的专题论证。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.施工单位【答案】C77、栏杆扶手对齐方式有哪些？()A.起点B.终点C.等距D.中心E展开样式以匹配【答案】A78、根据《建设工程监理规范》，项目监理机构应根据工程特点和（），确定旁站的关键部位和关键工序。A.监理规划B.监理细则C.施工单位报送的施工组织设计D.监理合同【答案】C79、下列关于净高9.6m门厅的建筑面积计算方法，说法正确的是（）。A.净高9.6m的门厅按一层计算建筑面积B.门厅内回廊应按自然层面积计算建筑面积C.门厅内回廊净高在2.2m及以上者应计算1/2面积D.门厅内回廊净高不足2.2m者应不计算面积【答案】A80、根据《建设工程安全生产管理条例》，下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程中，需由施工单位组织起专家对专项施工方案进行论证、审查的是()。A.起重吊装工程B.脚手架工程C.高大模板工程D.拆除、爆破工程【答案】C81、（2022年真题）建设工程发生施工质量事故后，施工单位应提交质量事故调查报告，其中在质量事故发展情况中应明确的内容是（）。A.事故范围是否继续扩大B.是否发生直接经济损失C.应急措施是否直接有效D.是否发生人员伤亡【答案】A82、在影响工程质量的因素中，属于工程技术环境对工程质量产生影响的是（）。A.工程地质B.施工环境作业面大小C.防护设施D.工程临近的地下管线【答案】A83、根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，建设工程屋面防水的最低保修期限为（）年。A.2B.3C.4D.5【答案】D84、某建筑安装工程，已知该工程分部分项工程费为8000万元，措施项目费为500万元，其他项目费100万元，管理费率3％，利润率为4％，规费8％，增值税税率9％，则该工程的含税造价为（）万元。A.10123.92B.10427.64C.10528.88D.10844.74【答案】A85、下列关于多级网络计划系统的特点，说法错误的是（）。A.多级网络计划系统应分阶段逐步深化B.多级网络计划系统中的层级与建设工程规模、复杂程度及进度控制的需要无关C.不同层级的网络计划，应该由不同层级的进度控制人员编制D.多级网络计划系统可以随时进行分解和综合【答案】B86、在建设工程过程中，进行投资控制的目的是（）。A.确保投资目标的实现B.减少计划投资C.提前竣工D.中标价低于标底价【答案】A87、钢结构焊接检验中，第三方检验应具有相应检验资质，并由（）委托。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.钢结构加工单位【答案】C88、（2020年真题）监理工程师在审批工程延期时应遵循的原则不包括（）。A.资金情况B.合同条件C.影响工期D.实际情况【答案】A89、甲偶然翻动造纸厂内的碎纸堆时，发现纸堆下面有碎币（后查证属报废的货币碎片），拿回家后将货币碎片粘贴成残币10元、50元、100元若干张，合计5000余元，并以该钱被老鼠咬破为由将粘贴的残币带到某银行兑换。关于本案，下列哪一选项是正确的？A.甲仅成立伪造货币罪B.甲仅成立变造货币罪C.甲成立伪造货币罪与诈骗罪想象竞合D.甲成立伪造货币罪与诈骗罪数罪并罚【答案】C90、建设工程组织流水施工时，相邻专业工作队之间的流水步距相等，且施工段之间没有空闲时间的是（）。A.一般的成倍节拍流水施工和非节奏流水施工B.非节奏流水施工和加快的成倍节拍流水施工C.一般的成倍节拍流水施工和固定节拍流水施工D.固定节拍流水施工和加快的成倍节拍流水施工【答案】D91、监造的设备从制造厂运往安装现场前，项目监理机构应检查()，并审查设备运输方案。A.运输安全措施B.设备包装质量C.海关及保险手续D.起重工和加固方案【答案】B92、工程质量缺陷原因分析的结果不单是简单的信息描述，而是逻辑推理的产物，推理可用于工程质量的（）。A.全程控制B.事后控制C.事中控制D.事前控制【答案】D93、项目可行性研究风险分析的内容不包括（）。A.风险因素识别B.风险措施C.风险评价D.风险对策【答案】B94、昊某为某KTV练歌房的老板，为摆脱经营困境，组织一批妇女从事卖淫活动。由于吴某收取的中间费用太过高昂，其中一位妇女陈某在一段时间后提出不想在此继续卖淫。吴某怕其他卖淫女效仿，找人将陈某打成了重伤;另一卖淫女指出不少顾客喜欢幼女，并引诱了一名13周岁的幼女徐某到昊某的KTV练歌房，想说服其卖淫，不料徐某不肯。吴某为了使徐某答应卖淫，指使他人对其实施了强奸。下列关于吴某行为的说法不正确的有A.吴某的行为构成组织、强迫卖淫罪B.吴某的行为构成故意伤害罪C.吴某的行为构成强奸罪D.吴某的行为构成强迫幼女卖淫罪【答案】B95、某工程施工至2017年12月底，经统计分析：已完工作预算投资480万元，已完工作实际投资510万元，计划工作预算投资450万元，该工程此时的投资绩效指数为（）。A.0.88B.0.94C.1.06D.1.07【答案】B96、某建筑工程的主体结构中，模板分项工程质量应由（）组织项目专业技术负责人等进行验收。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位项目负责人D.建设单位现场代表【答案】A97、工程实施过程中，会因为新情况的产生、各种干扰因素和风险因素的作用而发生变化，这就要求进度控制人员必须掌握（）。A.静态控制原理B.动态控制原理C.事前控制原理D.事后控制原理【答案】B98、采用工程量清单计价，建设工程造价由下列何者组成？Ⅰ.分部分项工程费；Ⅱ.措施项目费；Ⅲ.其他项目费；Ⅳ.规费；Ⅴ.税金；Ⅵ.利润()A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、ⅤB.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、ⅥC.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、ⅥD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ、Ⅵ【答案】A99、某实行招标的工程，招标文件与中标人投标文件中的合同价款不一致时，签订书面合同时确定合同价款应以（）为准。A.有利于招标人的约定B.招标人和投标人重新谈判的结果C.中标人投标文件D.招标文件【答案】C100、工程质量事故处理方案的确定，要以分析事故调查报告中事故原因为基础，结合实地勘查成果，并尽量满足（）的要求。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.质量监督机构【答案】C多选题（共40题）1、按照费用构成要素划分，属于材料费的有（）。A.材料原价B.检验试验费C.运输损耗费D.保管费E.运杂费【答案】ACD2、设置施工质量控制点是施工过程质量控制的有效方式，可以作为质量控制点的有()A.关键作业工序B.关键时间节点C.关键施工技术D.关键施工顺序E.关键施工环境【答案】ACD3、在招投标阶段，投标人不能自主确定其综合单价或费用的有（）。A.文明施工费B.暂列金额C.给定暂估价的材料D.计日工E.总承包服务费【答案】ABC4、工程保修阶段监理单位的工作有（）。A.定期回访B.协调联系C.界定责任D.督促维修E.资料归档【答案】ABCD5、按建设工程特点分类，定额可分为()。A.企业定额B.预算定额C.建筑工程定额D.安装工程定额E.直接费定额【答案】CD6、下列费用中属于建设单位管理费的包括（）。A.建设单位开办费B.研究试验费C.建设工程监理费D.工程保险费E.建设单位经费【答案】A7、工程采用新工艺、新技术、新材料时，应满足的要求包括（）。A.符合现行强制性标准规定B.有权威性的技术鉴定书C.制定了质量标准和工艺规程D.完成了相应试验并有相关质量指标E.专家已进行技术论证【答案】BCD8、监理单位对总包单位提交的设备采购方案进行审查的内容有（）。A.采购内容和范围B.设备质量标准C.设备供货厂商资质D.设备检查及验收程序E.保证设备质量的措施【答案】ABD9、监理工程师在监督施工进度计划的实施时，需要检查()，核实所报送的已完项目的时间及工程量，杜绝虚报现象。A.承包单位报送的施工进度报表B.分析资料C.现场实地D.工程施工过程中的相互协调配合问题E.施工物资配备情况【答案】ABC10、项目资本金可以用货币出资，也可用（）作价出资。A.实物B.工业产权C.专利技术D.企业商誉E.土地所有权【答案】AB11、建筑与自然环境关系处理应满足的要求有（）。A.建筑应与地基所处人文环境相协调B.建筑地基应进行绿化C.严格控制对自然和生态环境的不利影响D.建筑地基应选择在地质环境条件安全，且可获得天然采光的地段E.建筑周围环境的空气、土壤、水体不应构成对人体的危害【答案】CD12、监理单位应审查勘察单位提交的勘察成果报告，并向建设单位提交勘察成果评估报告。勘察成果评估报告应包括的内容有（）。A.勘察工作概况B.勘察报告编制深度C.勘察任务书的编制进度D.勘察工作存在的问题及建议E.评估结论【答案】ABD13、轻钢龙骨吊顶中固定板材的次龙骨间距一般不得大于多少？（）A.300mmB.400mmC.500mmD.600mm【答案】D14、下列质量事故中，属于建设单位责任的有()A.商品混凝土未经检验造成的质量事故B.地下管线资料不准确造成的质量事故C.总包和分包单位职责不明造成的质量事故D.施工中使用了禁止使用的材料造成的质量事故E.工程未经竣工验收堆放生产用物品导致建筑结构开裂的质量事故【答案】B15、施工现场质量管理检查的主要内容有()。A.现场质量责任制B.分包单位管理制度C.工地例会制度D.施工组织设计、施工方案编制及审批E.项目部质量管理体系【答案】ABD16、（2022年真题）进行PPP项目物有所值定性评价时，可采用的基本评价指标有（）。A.项目规模大小B.全生命周期整合程度C.潜在竞争程度D.可融资性E.行业示范性【答案】BCD17、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013，单位工程质量验收合格的规定有（）。A.所含分部工程的质量均应验收合格B.质量控制资料应完整C.所含分部工主程要中使有用关功、能节的能检、验环资境料保应护完和整D.主要使用功质能量的验抽收查规结范果的应规符定合相关专业E.单位工程的工程监理质量评估记录应符合各项要求【答案】ABCD18、根据FIDIC《施工合同条件》，承包人仅能索赔增加的成本和延误的工期，不能索赔利润的情形有（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.不能预见的物质条件B.工程变更C.暂停施工D.因工程师数据差错造成放线错误E.增加额外试验【答案】AC19、设计概算的编制依据主要有（）。A.项目技术复杂程度B.批准的可行性研究报告C.正常的施工组织设计D.项目涉及的概算指标或定额E.地方政府发布的区域发展规划【答案】ABCD20、（2017年真题）项目监理机构处理完工程质量事故后，向建设单位提交的质量事故报告包括的内容有（）。A.事故发生的时间、地点B.事故发生的简要经过C.事故发生后采取的措施D.事故处理的过程及结果E.事故调查有关会议记录【答案】ABCD21、下列关于CM管理方法说法正确的是（）。A.有利于缩短建设工期B.可以减少施工阶段因修改设计而造成的实际进度拖后C.可以避免因设备供应而造成工程延期D.分批投产，提前获得收益E.监理工程师只要负责设计方面的管理和协调工作就可以确保工期目标的实现【答案】ABCD22、下列选项中属于常规模型族参数的是？()A.基于工作平面B.总是垂直C.加载时剪切的实心D.部件类型E.共享【答案】ABD23、关于工程合同价款调整程序的说法，正确的有（）。A.出现合同价款调减事项后的14天内，承包人应向发包人提交相应报告B.出现合同价款调增事项后的14天内，承包人应向发包人提交相应报告C.发包人收到承包人合同价款调整报告7天内，应对其核实并提出书面意见D.发包人收到承包人合同价款调整报告7天内未确认，视为报告被认可E.发承包双方对合同价款调整的意见不能达成一致，且对履约不产生实质影响的，双方应继续履行合同义务【答案】B24、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号）的规定，建筑安装工程措施费包括()A.建筑材料一般鉴定检查费B.施工机械经常修理费C.临时设施费D.环境保护费E.工程定额测定费()【答案】CD25、项目监理机构对施工单位报送的工程开工报审表及相关资料进行审查的内容有（）。A.施工单位资质等级是否符合相应施工工作B.施工组织设计是否已由监理工程师签认C.施工单位的管理及施工人员是否已到位D.施工机械是否已具备使用条件E.施工单位现场质量安全生产管理体系是否已建立【答案】CD26、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》,参加主体结构分部工程质量验收的人员有（）。A.施工单位项目负责人B.勘察单位项目负责人C.总监理工程师D.设计单位项目负责人E.施工单位技术负责人【答案】ACD27、根据BIM应用程度不同可将BIM工程师主要分为()。A.BIM战略总监B.BIM项目经理C.BIM技术主管D.BIM协调师E.BIM操作人员【答案】ABC28、关于项目财务分析和经济分析关系的说法，正确的有（）。A.财务分析