监理工程师之水利工程目标控制模拟考试备考B卷附答案

监理工程师之水利工程目标控制模拟考试备考B卷附答案

单选题（共100题）1、根据《水利工程施工监理规范》（SL288--2014），工程施工开工日期应在（）中载明。A.工程开工通知B.施工组织设计报审表C.施工控制测量成果报验表D.工程开工申请表【答案】A2、下列工程中，其单位工程可按招标标段并结合工程量划分的是（）A.枢纽工程B.除险加固工程C.引水工程D.堤防工程【答案】B3、下列选项中暂停施工增加的费用和工期延误由承包人承担的是（）。A.承包人擅自暂停施工B.发包人违约引起的暂停施工C.不可抗力引起的暂停施工D.其他由发包人原因引起的暂停施工【答案】A4、全面质量管理的基本核心是（）。A.使用价值工程技术B.提高人的素质C.用户至上D.明确领导责任【答案】B5、根据《水利工程施工监理规范》（SL288--2014），跟踪检测费用由（）承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.第三方【答案】B6、工程施工投标文件由（）投标文件和技术标投标文件两部分组成。A.质量标B.安全标C.商务标D.造价标【答案】C7、岩石地基开挖,要求开挖面无明显爆破裂限，声波降低事小于（）或符合设计要求。A.12%B.15%C.17%D.10%【答案】D8、下列选项中，不属于赢得值法评价指标的是（）A.进度偏差B.计划工作预算投资C.投资绩效指数D.进度绩效指数【答案】B9、某投资方案建设期为2年，建设期内每年年初投资400万元，运营期每年年未净收益为150万元，运营期为18年，则该投资方案的静态投资回收期为（）。A.7.33年B.6.33年C.5.33年D.4.33年【答案】A10、CPM是用作业的工期和逻辑关系来计算（）。A.进度日期B.关键路径C.总浮时参数D.自由浮时参数【答案】A11、根据水利部现行规定的建筑工程单价计算程序，间接费的计算基数不包括（）。A.人工费B.材料费C.其他直接费D.材料补差【答案】D12、下列可以体现工程质量水平最终成果的阶段为（）。A.可行性研究报告阶段B.设计阶段C.施工阶段D.验收阶段【答案】D13、由于承包人原因使工程未能如期开工，应如何处理（）。A.监理机构通知承包人按合同约定提交书面报告B.可以要求承包人顺延工期C.与承包人协商补救办法D.要求提交进度整改措施【答案】A14、某企业年初从金融机构借款3000万元，月利率1%，按季复利计息，年末一次性还本付息，则该企业年末需要向金融机构支付的利息为（）万元。A.360.00B.363.61C.376.53D.380.48【答案】C15、监理人在发出开工通知前应获得（）同意。A.承包人B.监督部门C.发包人D.设计人【答案】C16、施工质量保证工作是（）的行为。A.发包人B.承包人C.监理人D.政府部门【答案】B17、缺陷责任期满后（）个工作日内，发包人应向承包人颁发工程质量缺陷责任终止证书，并退还剩余的质量保证金。A.10B.20C.30D.60【答案】C18、控制合同进度计划的依据是（）。A.施工总进度计划B.合同总进度计划C.经过批准的施工总进度计划D.经过批准的合同总进度计划【答案】C19、计划评审技术中工作的持续时间可以利用三点估算法进行，下列不属于三点估算法估计完成时间的是（）。A.客观估计时间B.最可能估计时间C.乐观估计时间D.悲观估计时间【答案】A20、根据《水利工程建设项目验收管理规定》，不能按期进行竣工验收的，经竣工验收主持单位同意，可以适当延长期限，但最长不得超过（）个月。A.2B.3C.5D.6【答案】D21、在影响施工质量的因素“4M1E”中，是直接影响工程项目的进度控制、质量控制、投资控制三大目标能否顺利实现关键的是（）。A.人的因素B.材料因素C.施工设备D.施工方法【答案】D22、分类分项工程工程量清单计价的要求中，对工程量清单中没有标价的项目做法正确的是（）。A.不予支付任何款项B.按变更支付款项C.按协商支付款项D.按政府指导支付款项【答案】A23、某施工项目因台风导致工程重大损失，根据《水利水电工程标准文件》中合同条款规定，承包人可向发包人索赔（）。A.工期+利润B.费用C.工期+费用+利润D.工期【答案】D24、在水利水电工程施工过程中有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤亡、健康损害、财产损失、环境破坏，在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置，是指的（）。A.施工重大危险源B.施工重大控制点C.施工危险源D.施工控制点【答案】C25、PDCA的循环过程是一个不断解决问题，不断提高质量的过程，其中关键阶段是（）。A.实施阶段B.检查阶段C.计划阶段D.处理阶段【答案】D26、关于时标网络计划中的时间参数，下列选项中说法正确的是（）。A.每条箭线的箭尾节点中心所对应的时标值为该工作的最早完成时间B.工作箭线中存在波形线时，其箭头节点中心所对应的时标值为该工作的最早完成时间C.工作箭线中不存在波形线时，工作箭线实线部分右端点所对应的时标值为该工作的最早完成时间D.计算工期的判定，时标网络计划的计算工期，应为计算坐标体系中终点节点与起点节点所在位置的时标值之差【答案】D27、在单位工程质量评定合格后，由（）进行统计并评定工程项目质量等级。A.施工单位B.监理单位C.项目法人D.工程质量监督机构【答案】B28、在质量管理中，施工单位的施工组织设计由监理单位相关人员应在约定时间内，组织（）进行审查。A.项目法人B.施工单位负责人C.总监理工程师D.监理工程师【答案】D29、承包人不得将其承接的水利建设项目的（）进行转包。A.临时工程B.永久工程C.主体工程D.附属工程【答案】C30、（）是影响工程项目质量的决定性环节A.项目决策阶段B.工程施工阶段C.工程设计阶段D.工程验收阶段【答案】C31、河床部位开挖深度较大时，应采用（）。A.自上而下开挖B.分层开挖C.分梯段开挖D.分块开挖【答案】B32、混凝土工程中，发包人需要支付的是（）。A.混凝土预制构件模板所需费用B.施工架立筋、搭接、套筒连接、加工及安装过程中操作损耗等所需费用C.不可预见地质原因超挖引起的超填工程量所发生的费用D.混凝土温度控制措施费【答案】C33、在混凝土大坝施工中，裂缝的出现常会重复发生，此现象属于工程质量事故特点的（）。A.复杂性B.可变性C.多发性D.严重性【答案】C34、随着全球性贸易的发展，按照ISO9000标准的要求建立质量管理体系，积极开展（）已成为世界性的大趋势。A.质量管理B.参与方质量认证C.合同管理D.第三方质量认证【答案】D35、承包人不得将其承接的水利建设项目的（）进行转包。A.临时工程B.永久工程C.主体工程D.附属工程【答案】C36、大型水利工程应建立质量监督项目站，中、小型水利工程可根据需要建立质量监督项目站（组），或进行（）。A.巡回监督B.抽查C.旁站D.平行检验【答案】A37、大体积混凝土事故处理所需的物质、机器和设备、人工等直接损失费用超过3000万元的属于（）。A.特大质量事故B.较大质量事故C.一般质量事故D.重大质量事故【答案】A38、为了某种目的从总体中抽取一部分产品来代表整批产品的质量，抽取的这部分产品称为（）。A.总体B.样本C.部分D.检验批【答案】B39、水利工程设计概算编制的首要步骤是()。A.编制基础单价B.编制建筑、安装工程单价C.计算概算工程量D.编制各分部工程概算【答案】C40、不同深度的进度计划组成的计划系统不包括（）。A.建设工程总施工进度计划B.建设工程子系统施工进度计划C.子系统的单项工程施工进度计划D.单位工程施工总进度计划【答案】D41、由于（）的原因，导致工期拖延，从而增大了工程成本时，承包人有权申请工期延误事件引起的派生费用损失。A.不可抗力B.法律条文改变C.发包人方面D.季节性大雨【答案】C42、国民经济评价中项目使用投入物所产生并在项目范围内计算的经济费用是（）。A.转移支付B.直接费用C.经济效益D.间接费用【答案】B43、既是承包人组织建设工程实施的重要文件，也是监理人进行进度控制的依据，还是处理有关合同问题重要依据的是（）。A.招标文件B.监理大纲C.合同进度计划D.施工组织设计【答案】C44、下列不属于承包人在按照合同要求编制的进度计划时应当满则的要求是（）。A.合同工期B.进度里程碑目标要求C.施工场地D.合同其他要求【答案】C45、初步设计编制的概算静态总投资超过可行性研究报告估算静态投资（）时，必须重编可行性研究报告，重新按原程序报批。A.10%以上（含10%）B.10%以上（不含10%）C.15%以上（含15%）D.15%以上（不含15%）【答案】C46、某技术方案的财务净现值大于0，则其财务内部收益率（）基准收益率。A.等于B.小于C.大于D.不大于【答案】C47、石方开挖时垂直边坡梯段高度一般不大于（）m，严禁采用自下而上的开挖方法。A.5B.7C.8D.10【答案】D48、在建筑工程施工质量验收时，对涉及结构安全的试块、试件，按规定应进行（）检测。A.抽样B.全数C.无损D.见证取样【答案】D49、独立费用计算中，枢纽工程、引水工程、河道工程的建设管理费以（）方法计算。A.超率累进B.超额累进C.定额费率D.定率费率【答案】B50、下列关于竣工验收说法正确的是（）。A.财务决算审计通过15日方可进行竣工验收B.竣工验收包括竣工技术鉴定和竣工验收C.大中型水利工程在竣工技术预验收前进行技术鉴定D.竣工财务决算由审计部门负责审计【答案】A51、工期优化．资源优化和工期一费用优化属于（）的内容。A.进度计划优化B.控制计划优化C.网络计划优化D.管理计划优化【答案】C52、由于系列标准是在总结世界各国，特别是发达国家经验的基础上产生的，具有很强的（）。A.实践性和概括性B.实践性和指导性C.理论性和概括性D.理论性和指导性【答案】B53、找出对工序的关键或重要的质量特性起着支配作用的那些要素的全部活动，是指的（）。A.工序预测B.工序活动C.工序分析D.工序评价【答案】C54、某投资方案建设期为2年，建设期内每年年初投资400万元，运营期每年年未净收益为150万元，运营期为18年，则该投资方案的静态投资回收期为（）。A.7.33年B.6.33年C.5.33年D.4.33年【答案】A55、拌合料坍落度230mm，混凝土拓展后最终的最大直径200和最小直径160，则坍落度扩展值为（）。A.160B.180C.230D.无效【答案】B56、建设监理三大控制目标是（）。A.范围、费用、进度B.质量、进度、投资C.安全、进度、质量D.范围、投资、质量【答案】B57、建设征地移民补偿概算中，属于农村移民安置补偿费的是()。A.居民点新址征地及基础设施建设B.机关事业单位迁建补偿C.基础设施和生产设施补偿D.建（构）筑物清理【答案】A58、金属结构闸门安装完毕后，承包人应会同监理机构对闸门进行相关项目的试验和检查，（）应检查并确认吊杆的连接情况是否良好。A.验收前B.试验前C.试验中D.试验后【答案】B59、在单位工程质量评定合格后，由（）进行统计并评定工程项目质量等级。A.施工单位B.监理单位C.项目法人D.工程质量监督机构【答案】B60、计划评审技术中工作的持续时间可以利用三点估算法进行，下列不属于三点估算法估计完成时间的是（）。A.客观估计时间B.最可能估计时间C.乐观估计时间D.悲观估计时间【答案】A61、可组织质量检测等单位，依据相关规定编制检测方案的单位是（）。A.监理单位B.施工单位C.竣工验收单位D.项目法人【答案】D62、监理人的质量控制就是按照（）的质量标准对建设项目质量进行控制。A.政府规定B.合同规定C.监理人规定D.发包人规定【答案】B63、新设项目法人项目资本金通常以（）的方式投入。A.注册资本B.资本公积C.公司现金D.增资扩股【答案】A64、土方明挖开始前，承包人应根据监理人指示，测量开挖区的地形和（），经监理人检查确认后，作为计量支付的原始资料。A.计量剖面B.计量平面C.计量体积D.计量立面【答案】A65、反映一个国家的综合实力，是企业和产业核心竞争力的体现，也是国家文明程度体现的是（）。A.安全B.进度C.质量D.投资【答案】C66、根据使用材料的不同，基础可分为不同种类，其中用于安装大型及有振动力设备的基础是（）。A.砖基础B.木基础C.素混凝土基础D.钢筋混凝土基础【答案】D67、下列选项中，不包含在材料预算价格中的是（）。A.采购及保管费B.运杂费C.运输保险费D.检验试验费【答案】D68、下列选项中不属于“戴明环”阶段之一的是（）。A.计划阶段B.实施阶段C.检查阶段D.评价阶段【答案】D69、某项目的固定投资为25000万元，流动资金为5000万元，项目资本金为15000万元。其试运行阶段的年平均净利润为3000万元，运营阶段的年平均净利润为4500万元。则其项目资本金净利润率（ROE）为（）。A.10%B.15%C.20%D.30%【答案】D70、直接影响工程的最终质量的阶段是（）。A.工程验收阶段B.工程施工阶段C.工程设计阶段D.可行性研究阶段【答案】B71、下列关于材料预算价格的说法中，错误的是（）。A.材料预算价格是指材料从供应地运到工地分仓库（或堆放场地）的出库价格B.材料预算价格一般包括材料原价.运杂费.运输保险费3项C.从工地的材料总库运到分仓库所发生的场内运杂费应计入材料预算价格D.从工地分仓库到各施工点的运杂费在材料预算价格中不予计算【答案】B72、根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176），项目按级划分为（）。A.分项工程、单元工程和单位工程B.分项工程、分部工程和单位工程C.单项工程、分部工程和单位工程D.单元工程分部工程和单位工程【答案】D73、调价公式法调价的基本工作程序一般要注意的是（）。A.首先确定每个可调品种的系数和固定系数B.考核的时点指的是某月某日的市场价格C.物价指数的品种不宜太多，但与项目相关的因素都应该确立D.考核地点一般为承包人所在地的市场价格【答案】B74、除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，设备需监造时，卖方应提前（）日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方；A.7B.3C.14D.21【答案】A75、全面考核该阶段工程是否符合批准的设计文件要求，以确定工程能否继续进入到下一阶段施工或投入运行指的是（）。A.工程评定B.工程验收C.工程竣工D.工程检验【答案】B76、混凝土在现场应测定其坍落度，但对于当坍落度大于（）mm的混凝土，还应测量其坍落扩展度。A.100B.220C.250D.300【答案】B77、量控制中的PDCA循环是指（）。A.计划-实施-对比-处理B.计划-实施-检查-纠偏C.计划-实施-对比-纠偏D.计划-实施-检查-处理【答案】D78、在工程计量中，对承包人应提交的资料，监理单位应在（）中明确。A.监理规划B.监理实施细则C.监理大纲D.监理合同【答案】B79、质量检验要有适宜的检验条件，其中属于监理单位保证检验质量的技术条件的是（）。A.作业面B.保证安全的手段C.试验室D.防震措施【答案】D80、价值工程研究的成本是指（）。A.生产成本B.使用成本C.工厂成本D.寿命周期成本【答案】D81、在国际建设工程项目中，暂列金额是（）的备用金。A.咨询方B.施工方C.业主方D.供货方【答案】C82、岩石地基开挖,要求开挖面无明显爆破裂限，声波降低事小于（）或符合设计要求。A.12%B.15%C.17%D.10%【答案】D83、工期－费用优化方法中，当只有一条关键线路时，应找出（）率最小的一项关键工作，作为缩短持续时间的对象；A.其他费用B.措施费用C.间接费用D.直接费用【答案】D84、全面质量管理的思想基础为（）。A.用户至上B.质量第一C.质量是检验出来的D.一切用数据说话【答案】B85、施工单位对排查出的事故隐患，必须及时消除，对于重大事故隐患，其治理方案应由（）主要负责人组织制订。A.建设单位B.监理单位C.质量监督机构D.施工单位【答案】D86、关于投标限价的说法，正确的是（）。A.招标人应当在招标文件中设置最低投标限价B.最高投标限价应在开标时公布C.招标文件中应明确最高投标限价的计算办法D.最高投标限价应在开标前2日公布【答案】C87、为了某种目的从总体中抽取一部分产品来代表整批产品的质量，抽取的这部分产品称为（）。A.总体B.样本C.部分D.检验批【答案】B88、某水利工程竣工验收后达到设计标准并在一定时间内保持正常应有的正常水平为该产品的（）性质。A.时间性B.可靠性C.经济性D.安全性【答案】B89、按国家现行规定，造成直接经济损失4000万元的工程生产安全事故，应定为（）事故。A.一般B.较大C.重大D.特别重大【答案】B90、某施工企业进行土方开挖工程，按合同约定3月份的计划工作量为2400m，计划单价是12元/m；到月底检查时，确认承包商完成的工程量为2000m，实际单价为15元/m。则该工程的进度偏差（）。A.0.6万元B.－0.6万元C.－0.48万元D.0.48万元【答案】C91、填筑作业应按水平层次铺填，不得顺坡填筑，分段作业面的最小长度，机械作业不应小于（）m。A.30B.50C.100D.200【答案】C92、水利工程竣工验收质量抽检时，承担竣工验收质量抽检的检测单位由（）择定。A.监理单位B.施工单位C.竣工验收单位D.项目法人【答案】C93、一期、二期埋件的埋设位置、临时支撑、加固措施、埋设公差经（）自检合格后，在混凝土浇筑之前应通知监理工程师检查签证。A.安装单位B.设计单位C.建设单位D.施工单位【答案】A94、以工序质量作为研究对象、定期随机抽样检验而获得的质量数据称（）。A.验收性数据B.实施性数据C.控制性数据D.检测性数据【答案】C95、下列选项不属于项目法人在进度控制中的职责与权力的是（）。A.确定建设工期目标B.分解确定进度里程碑目标C.按照资金使用计划编制并落实建设资金筹措计划D.签发开工通知【答案】D96、承包人未通知监理机构到场检查，将工程隐蔽部位覆盖的，监理机构指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用由（）承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.设计单位【答案】B97、对于发包人提供的材料和工程设备，发包人应在材料和工程设备到货（）天前通知承包人。A.7B.10C.15D.20【答案】A98、质量保证手段的最高形式是（）。A.以检验为手段B.以工序管理为手段C.以统计分析为手段D.以开发新技术、新工艺和新材料为手段【答案】D99、反映一个国家的综合实力，是企业和产业核心竞争力的体现，也是国家文明程度体现的是（）。A.安全B.进度C.质量D.投资【答案】C100、较大质量事故应由（）组织调查。A.项目法人组织调查B.项目主管部门C.省级水行政主管部门D.水利部【答案】B多选题（共40题）1、下列关于建设项目投资控制的说法错误的有（）。A.控制项目投资的关键就在于施工B.投资、工期与质量是项目依存和影响的C.建设项目投资控制考虑的项目整个寿命周期的费用D.建设项目投资控制工作的目标是建设项目整个寿命周期投资总额最小E.工程造价的降低不能以导致营运费用的大量增加为前提【答案】AD2、根据《建设工程质量管理条例》，下列工程参建各方的质量责任中，属于建设单位质量责任的有（）A.不得将建设工程肢解发包B.不得擅自修改工程设计C.不得任意压缩合理工期D.不得迫使承包方以低于成本的价格竞标E.不得明示或暗示施工单位降低建设工程质量【答案】ACD3、某研究中心最近公布了关于医保改革的一系列数据，“以城镇职工基本医疗保险、城镇居民医疗保险和新型农村合作医疗为支柱的基本医疗保障体系，在2009年历史性地覆盖了92.4%的城乡人口。到2010年年底，三大社会医疗保险的参保人数分别达到2.4亿、2亿和8.4亿，参保者总和占全国总人口94.7%。因此，总体来说,全民医保的目标已经实现，接下来的任务是医保覆盖面的巩固”。医保改革的以上材料体现了下列哪一项法律价值？（）A.安全B.效率C.自由D.平等【答案】D4、中国甲公司以CIF价向德国乙公司出口一批货物，双方选择适用2010年《国际贸易术语解释通则》，甲公司向中国人民保险公司投保了一切险,并规定以信用证方式支付。甲公司在规定的期限内在指定的中国某港口装船，船公司签发了提单，甲公司取得单据后办理了议付。次日甲公司接到德国乙公司来电，称装货的海轮在海上失火，货物全部烧毁，要求甲公司出面向中国人民保险公司提出索赔，否则要求甲公司退还全部货款。依国际惯例及中国《海商法》，下列选项哪些是正确的？（)A.乙公司应向中国甲公司提出索赔B.乙公司应向保险公司提出索賠C.乙公司应向船公司提出索赔D.乙公司承担货物自装运港装上船开始起的切风险【答案】BD5、金属结构设备运抵工地后，参与开箱检查和验收的单位有（）。A.监理单位B.安装单位C.运输单位D.项目法人E.设备厂代表【答案】ABD6、甲乙两国是关系一直紧张的邻国，甲国曾多次出动空军非法轰炸乙国境内的军事目标。一甲国注册的承担甲丙两国航班飞行的民航机一日因天气原因偏离航线,误入乙国境内。甲乙丙三国均为国际民航组织的成员国。甲乙之间没有双边的航空或航线协定。下列哪项是正确的？（）A.乙国有权要求该民航机立即离开乙国的领空B.在该民航机载客不明的情况下，乙国有权对其使用武器，将其击落C.乙国无权要求位于其境内的该民航机在其指定安全地点降落D.该民航机在顾及安全的情况下可自行飞人乙国领空【答案】A7、赵某在火车站附近开车横冲直撞，导致多人受伤，后被警察制服，依法追究其刑事责任。在案件审理过程中，法院发现赵某符合强制医疗条件，下列说法正确的是：A.按照不告不理的原理，法院应当建议检察院向其补充强制医疗申请B.在决定强制医疗前，法院可以采取临时的保护性约束措施C.法院应当组成合议庭开庭审理，但被申请人、被告人的法定代理人请求不开庭审理，并经法院审查同意的除外D.如果是二审法院审理案件中发现赵某符合强制医疗条件的，则应当发回重审【答案】C8、下列关于阶段验收说法正确的是（）。A.阶段验收由项目法人主持B.大型水利工程阶段验收前应进行技术预验收C.下闸蓄水后，施工单位完成蓄水安全鉴定D.阶段验收鉴定书是阶段验收的备查资料E.验收主持单位自阶段验收通过之日起30个工作日制作阶段验收鉴定书【答案】BD9、对工程质量进行评定的目的包括（）等。A.提高设计水平B.鉴定工程质量是否达到合同要求C.能否进行验收D.评优的依据E.鉴定材料品种规格【答案】BCD10、根据工程监理规范，项目监理机构针对工程施工质量进行巡视的内容有（）。A.按设计文件、工程建设标准施工的情况B.工程施工质量专题会议召开情况C.使用工程材料、构配件的合格情况D.特种作业人员持证上岗情况E.施工现场管理人员到位情况【答案】ACD11、甲地通过民族自决成立新的国家甲国，乙国的下列哪些行为可以视为明示承认？()A.乙国通过发表声明，表示承认甲国B.乙国和甲国締结和平友好条约C.乙国向甲国政府发照会，表示承认甲国D.甲国和乙国代表均参加了一个国际会议【答案】AC12、工程发生质量事故，承包人必须按照有关规定向（）报告，并保护好现场，接受工程质量事故调查，认真进行事故处理。A.设计单位B.监理单位C.勘察单位D.建设单位E.有关部门【答案】BD13、根据1967年《外空条约》和1972年《责任公约》的规定，下列说法正确的是哪项？（）A.发射国如发射失败则对其发射的空间实体对地面造成的损害不承担绝对责任B.发射国对其发射的空间实体对发射国国民造成的损害，也适用该责任公约C.发射国对其发射的空间实体在地球表面之外的地方对另一国或第三国的空间实体的损害，由发生过失的实体发射国单独或共同承担损害赔偿的过失责任D.发射国对本国非政府部门发射的实体造成的损害不应承担任何责任【答案】C14、根据1970年《关于制止非法劫持航空器的公约》的规定，在飞行中的航空器内用暴力或暴力威胁或其他任何胁迫方式,非法劫持或控制该航空器的厲于危害民用航空安全的行为之一，“飞行中的航空器”是指下列哪项？（）A.从航空器装载完毕、机舱外部各门均已关闭时起,直到降落后24小时B.从航空器装载完毕、机舱外部各门均已关闭时起，直到降落于机场C.从航空器装载完毕、机舱外部各门均已关闭时起,直到打开任一机舱门以便卸载时为止D.从机组人员对航空器进行飞行前的准备时起，直到降落后24小时止【答案】C15、安全生产措施计划内容包括（）。A.配置必要的设施、装备和专业人员B.确定整个过程中应执行的安全规程C.夜间施工时安全技术措施D.确定危险部位和过程E.制定安全管理详细规划大纲【答案】ABCD16、将应判为不合格的交验批被错判为合格批，这种错误判断为（）。A.第一类错误判断B.第二类错误判断C.承包人风险D.用户的风险E.第三方风险【答案】BD17、一中国公司与一法国公司在中国香港订立了来料加工合同，有关原材料来自于美国，由中国公司加工。合同没有约定应当适用的法律，依2007年最髙人民法院《关于审理涉外民事或商事合同纠纷案件法律适用若干问题的规定》，中国法院在处理涉及该案的纠纷时,一般情况下,采用“特征履行”的方法确定的最密切联系的法律应当是下列哪项？（）A.适用中国公司住所地法B.适用法国公司注册地法C.适用中国香港法，因为香港是合同的订立地D.适用美国法律，因为原材料来自于美国【答案】A18、下列关于司法的表述，哪些选项是正确的？（）A.司法是由特定的国家机关及其公职人员，按照法定职权实施法律的专门活动，具有国家权威性。在我国，人民法院和人民检察院是代表国家行使司法权的专门机关，其他任何国凌机关、社会组织和个人都不傳从事这项工作B.司法具有国家强制性，司法机关依法所作的决定，所有当事者都必须执行，不得违抗C.司法活动具有主动性,司法机关可以主动去实施法律D.司法必须有表明法的适用的法律文书，如判决书、裁定书和决定书等【答案】ABD19、下列关于妨害社会管理秩序罪的论述，说法正确的一项是：A.冒充国家机关工作人员诈骗他人财物数额较大的，也应以招摇撞骗罪论处B.大二生甲因担心考试挂科，于是在期末考试时让其学长乙替自己参加考试，甲乙成立代替考试罪C.网络服务提供者对该网站上的违法犯罪信息放任自流，致使大量违法犯罪信息传播，成立拒不履行信息网络安全管理义务罪D.乙对医生的工作不满，而将死者的遗体抬到医院，在医院设灵堂，严重扰乱医疗秩序的，以聚众扰乱社会秩序罪论处【答案】D20、工程发生质量事故，承包人必须按照有关规定向（）报告，并保护好现场，接受工程质量事故调查，认真进行事故处理。A.设计单位B.监理单位C.勘察单位D.建设单位E.有关部门【答案】BD21、—个合理的抽样方案，应该保证（）。A.所接收的产品100%是合格品B.对于不合格率达到规定标准的批以高概率接收C.对于合格率比规定标准差的批以高概率拒收D.对于不合格率达到规定标准的批以低概率接收E.对于合格率比规定标准差的批以低概率拒收【答案】BC22、2011年5月和10月中国甲公司与意大利乙公司分别签订了两份合同，由甲公司向乙公司出售一批食品。合同订立后，甲公司即分别发运了第一批货物的全部及第二批合同项下的部分货物。货物发运后，乙公司以资金周转困难为由，要求变更付款条件为汇付。甲公司表示同意，而乙公司在收货后却借故不支付应付货款。甲公司为避免损失的扩大，在未通知对方的情况下，未发运第二批项下的其他的货物。乙公司于是起诉甲公司违约，并提出索赔。依《联合国国际货物销售合同公约》，下列表述正确的是哪些？（）A.乙公司可以中止支付第二批未交付货物的货款B.乙公司未支付第一批货物的货款属于违约行为C.甲公司经通知乙公司后方可停止发货D.乙公司在任何情况下均必须支付两份合同的全部货款【答案】ABC23、下列关于生产安全事故等级的表述中，正确的有（）。A.某事故造成了150人重伤，属于重大事故B.某事故造成了45人重伤，属于较大事故C.某事故造成了5人重伤，属于一般事故D.某事故造成了20人死亡，属于较大事故E.某事故造成了5人死亡，属于较大事故【答案】BC24、关于事故隐患控制，要对存在隐患的安全设施、过程和行为进行控制，需确保（）。A.不合格设施不使用，，B.不合格过程不通过C.不安全行为不放过D.责任人员未处理不放过E.整改措施未落实不放过【答案】ABC25、水利工程质量监督机构可分为（）。A.总站B.分站C.中心站D.省站E.站【答案】AC26、建设项目进度控制基本程序包括（）。A.保证进度计划的严肃性与约束力B.进度计划实施中的跟踪检查C.对收集的资料进行整理、统计和分析D.研究进度纠偏措施E.进度纠偏措施的实施与监督【答案】BCD27、在侦查一起重大故意毁坏财物案件中，公安机关组织了辨认，下列哪一说法符合刑事诉讼法的规定：A.辨认人既可以是证人、被害人，也可以是犯罪嫌疑人B.对犯罪场所照片的辨认不得少于5张C.对辨认对象的辨认，应当录音录像，辨认人不愿公开进行的，应当为其保守秘密D.公安机关组织辨认要经公安机关负责人审查决定【答案】A28、建设工程进度控制计划体系中，施工单位的进度计划主要包括（）A.施工准备工作计划B.施工总进度计划C.单位工程施工进度计划D.分部分项工程进度计划E.资金流动计划【答案】ABCD29、项目监理机构对施工组织设计进行审查的内容有（）。A.施工总布置、分区规划是否合理B.工程材料质量证明文件是否齐全有效C.施工资源配置是否满足合同要求D.质量控制点的设置是否正确E.安全技术措施是否切实可行【答案】ACD30、关于法的要素，下列表述正确的是哪些选项？（）A.德沃金认为，法就是“依照一批在司法和行政过程中使用的权威性律令来实施的高度专门形式的社会控制”B.庞德提出“律令一技术一理想”模式论C.哈特所代表的新分析法学派提出规则模式论D.奥斯汀认为法是由规则、政策和原则构成的【答案】BC31、在工程项整个建设周期内，属于施工方法质量控制内容的有（）。A.技术方案B.专家论证C.合同措施D.检测手段E.施