安装承包合同汇总九篇

第页共页关于安装承包合同汇总九篇关于安装承包合同汇总九篇关于安装承包合同汇总九篇1甲方：乙方：双方就翔园电器安装工程分项承包签订如下条款：一、承包内容：1：翔园强电安装设计图纸及变更图以内的所有安装内容。2：翔园弱电管路安装设计图纸及变更图以内的所有安装内容。二、工作内容：1：材料方案、进场材料的验货、场内运输。2：材料下料、刷漆、防腐按图纸要求作法的管路连接。3：支架的制作、母线的安装、桥架的安装、固定支撑、抄平、就位。4：管路的预埋O线、留洞、灯具的安装。5：配电箱、柜、控制箱、柜安装就位、接线调试。6：电视管路、管路、消防弱路、综合布线管路、对讲管路、监视电视管路的安装和配合后期安装。7：各种避雷、接地极网的制作与安装。8：各种电气线路、电器设备的安装与调试。9：电缆的敷设和接线。10：整个安装工程涉及到的所有工作内容。11：施工间所需脚手架的搭拆。三、承包单价的组成及承包方式：1：按20xx新版定额计算人工费，管理费按人工费的_计取，高层增加费、机械费按定额机械费_计取，按此四项费用组成该分项工程总承包费。2：承包方式为：只包人工费，不包材料费。四：工程工期：自20xx年_月_日开工至20xx年_月_日开工，总工期为天，安装施工要紧随土建工程，部分安装工程要按总体施工要求提早完成，给其它后续分项工程留有施工时间，总工期不变。如提早或拖后一天对等奖罚__元。五：质量要求：1：该工程要求总体工程实在按照国家现行施工标准规定施工，必须到达优良标准。2：实在按照施工组织设计中要求的工艺做法顺序施工，不得偷工减料、浪费材料、随意改动设计图纸。3：各种电气安装设备必须按照图纸设计要求及施工工艺要求施工，验收结果应符合电气安装评定标准。4：开关盒、过路盒等盒子必须刷漆，盒子要放正，不能使盒子变形，盒子内要去污垢。5：管口要光滑，不能有毛刺，预埋管接头焊缝严密，无水泥浆浸入缝隙。接头套管长度是钢管的1.5~3倍，煨弯无起皱，弯曲角度要大于管径的6倍。6：插座盒等盒子高度要统一。7．接地避雷要搭接焊接，焊接长度是圆钢的6倍，要两面焊接。8：母线、线槽安装要整齐。9：每道工序必须经现场监理检查验收合格签前方可进展下道工序。10、凡验收不合格需返工的，工料全部由乙方承当。甲方：乙方：___年___月__日关于安装承包合同汇总九篇2甲方：____________乙方：____________按照公司与_______建立单位签订的_______工程施工合同之规定，并结合本工程的详细情况，由__________为甲方，代表陕西航天建筑工程公司统一对外行使履约责任，______为乙方，分包甲方该工程安装分部分项工程，经双方协商一致，特签订本合同。第一条安装工程承包原那么1、承接工程任务时由甲方统一投标，工程中标后，乙方单位通过投标〔议标〕承接安装分部分项工程。2、经过投〔议〕标确定安装施工单位后，由甲方与承当施工任务的安装负责人共同签订安装工程承包合同。3、工程工程施工的全面管理由甲方负责。第二条工程概况1、工程名称：_________________________2、工程地点：_________________________3、建筑面积：_______4、工程内容：________________________第三条安装工程承包范围承包方式：包工包料，包主材及所有辅材。承包范围：〔11#12#20#楼及车库范围内的甲方与建立单位施工总承包合同中协议的水、电、暖等全部安装工程〕〔13#14#21#楼及车库范围内的甲方与建立单位施工总承包合同中协议的水、电、暖等全部安装工程〕。第四条合同工期开工日期：以甲方开工报告为准。开工日期：20xx年6月30日合同工期总日历天数/天。第五条质量标准、文明工地要求工程质量标准：陕西省长安杯文明工地要求：陕西省级文明工地第六条安装工程承包价格1、承包价格：承包价格为甲方根据招标范围，向乙方所属工程部招标的中标价格。⑴安装工程按本合同承包范围，承包价款为人民币：元〔小写〕，大写：，平米造价约371元/㎡。按中标预算造价，承包方向甲方交纳20%的管理费〔含上交公司及安装公司的所有管理费〕。以上承包价格含3.41%的税金〔假设政府有相关调整文件，执行调整文件〕。2、乙方需向甲方另行支付水电费：结算时按实际造价比例分摊。第七条工程结算：结算价格＝承包价款＋变更签证－乙方需另行支付的费用其中：乙方需另行支付的费用工程详见补充条款第八条付款方法：1、经甲乙双方协商，本工程履约保证金，按造价比例各自承当〔或不承当〕相应部分。2、参照公司与建立单位签订的施工合同付款方法〔本工程不付预付款〕，根据到款额度及实际施工工程量，每月进度款扣除20%的管理费。3、与建立单位工程结算生效，甲乙双方安装结算确认后，除留结算价的5%保修金外，余款自建立单位付款后30天内一次付清。保修期满甲方支付保修金后30天内，扣除相应款项后无息支付乙方。第九条双方义务与权利1、甲方义务与权利(1)、根据公司规定，甲方通过乙方，选择适宜的安装工程部或工程负责人。(2)、全面负责工程的文明工地，平安消费，质量达标等工程的管理协调工作。(3)、负责向乙方提供施工场地及用水、用电，并提供现场临时办公室一间，库房一间，另有要求的双方另议。(4)、负责向乙方提供施工用垂直运输机械及脚手架等施工设施。(5)、负责工程正常设计图纸范围内的吊装、洞、槽预留及修补工作，乙方必须跟班配合。因乙方原因造成的滞后，由乙方解决。(6)、负责已完工程成品及半成品的保护工作。(7)、组织召开消费例会或调度会等各种现场协调沟通会议，并通知乙方参加。(8)、及时向乙方传递建立单位或监理的有关指令、变更通知等。(9)、向乙方提供本工程的业务用章。(10)、负责统一搜集汇总并按时向建立单位或监理报送各种资料或报表。(11)、根据建立单位的付款方式，按双方约定支付乙方各种款项。(12)、负责组织本工程与建立单位的结算工作，按时报送建立单位审核，工程审计生效后一个月内与乙方作好内部结算。(13)、负责组织工程最终检验、开工验收和工程创奖。(14)、负责统一组织交工后回访效劳。(15)、紧急情况下，甲方假设联络不上乙方负责人，有权不通过乙方做出决定，但事后需告知乙方。(16)、甲方有权对乙方违背规定或不按合同约定施工予以纠正，纠正后仍然没有改正的，甲方有权酌情开具违约金单据。2、乙方义务与权利(1)、服从甲方统一组织协调。(2)、配合甲方做好安装部分的施工组织设计工作。组织承包范围内安装工程的施工、消费、任务的如期完成，并对其质量、平安、进度及经营全面负责。(3)、根据甲方要求，按时报送施工方案、方案和各类统计报表。(4)、按时参加甲方组织的图纸会审和消费例会或调度会。(5)、乙方在土建主体施工中必须跟班作业，配合甲方搞好工程预留、预埋与穿插配合，以免影响施工总体进度。(6)、墙面剔槽、打洞必须用电锤和电钻或其他专用工具，并在施工之前同甲方商议。如乙方不用剔槽机、电锤、电钻或其他专用工具而造成的成品、半成品损坏，由乙方负担相应责任。(7)、吊装、修补自身原因造成的洞、槽缺陷。(8)、做好文明施工，做到工完场清，做好并负责已完工程成品及半成品的保护工作。(9)、及时搜集、整理好工程开工资料，并交给甲方。(10)、与业主保持良好的协作关系，强化“无渗漏”思想，确保工程质量，到达公司与业主所签合同的质量要求。(11)、严格按照操作规程施工，遵守甲方各项平安规定，对甲方指出的平安隐患及时整改，杜绝重大伤亡事故。且每个工程设一名平安员。假设因乙方自身原因造成的平安事故及损失由乙方负责。(12)、负责安装分部质量创优，并配合最终检验和开工验收。(13)、负责安装工程效劳维修。(14)、由安装工程部负责完成安装部分结算资料的搜集、做出安装部分结算，并按时报送甲方，由甲方报送建立单位审核，并配合甲方完成安装部分结算的核对工作。(15)、乙方现场负责人应随时保持开机状态，以确保甲方能联络上。(16)、乙方应积极配合甲方做好文明工地建立。(17)、假设甲方不按合同约定支付工程款，导致该工程资金周转困难，且经双方协商不能达成一致时，可以书面形式向公司有关领导申请协调，并有权要求甲方承当由此带来的损失。(18)、工程开工验收合格后，乙方应及时配合甲方进展结算，确保结算工作顺利完成，工程款按时收回。第十条违约责任在施工过程中，由于甲方或者乙方自身原因，发生以下情况之一者，应承当违约责任，并赔偿对方经济损失。甲方的违约责任：1、未按审定的施工组织设计中各阶段方案进度控制点形象进度完成。2、不按施工组织设计要务施行，给乙方造成施工难度者。3、未按设计要求完成自身留洞、留槽、预留者。4、无正当理由不能按时拨付工程款，影响对方正常施工者。乙方的违约责任：1、因自身施工工序达不到要求，给对方增加施工难度的。2、因施工质量和配合问题，影响对方上道工序或下道工序的。3、损坏对方已完工程成品、半成品的。4、因乙方原因延误工期，造成对方抢、赶工期的。5、因乙方原因不能按时向业主〔或业主指定的相关专业机构〕报送开工验收、结算资料的，造成工程款不能及时回收的。6、在甲方按照建立单位支付工程款比例支付乙方工程款后，乙方在后期装修阶段，不能因资金缺口或其它理由延误工期。7、如因乙方自身责任造成社会罚款，应全面承当该罚款。如双方均有相应责任，那么按各自造价比例和区分责任轻重程度承当罚款。8、在工程保修期间，因乙方工程质量问题的维修，造成甲方及业主的经济损失由乙方承当。第十一条争议解决：1、本合同未提及内容，甲乙双方均须执行与建立单位签订的施工合同相应条款。2、在执行本合同发生争议时，甲乙双方应及时、友好协商，协商达不成一致时，任何一方均可以书面形式向公司有关领导申请协调，一经裁定，双方均须无条件执行。第十二条补充条款1、本工程获得的质量〔雁塔杯、长安杯、鲁班奖〕及进度奖金，按双方造价比例划分，如未到达省级文明工地，其文明工地费相应扣除。2、甲方所付款项需在公司内部记账划分。3、乙方需向甲方另行支付水电费：结算时按实际造价比例分摊。4、乙方需向甲方交纳质量及平安保证金20万元，在开工验收后无息一次返还。5、本工程所有付款及报账方式均应执行航建安装公司的有关规定。同时应遵守甲方与建立方签订的施工合同中的各项条款。6、印花税和水利基金以实际缴纳金额按土建安装审定造价比例进展分摊。7、现场发生的其他费用以现场负责人出具的结算根据为准结算。〔需要土建另行配合的费用，在结算款中扣除。需要采用土建部分采购的材料费〔如钢筋，水泥等〕，为了外观土建需要另外增加的工作费应另外收费，在结算款中扣除。〕8、关于工程施工的罚款按土建安装审定价比例分配〔罚款原来由乙方造成的，乙方负全责；与乙方无关的不予计算。〕本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，至本工程完工、甲乙双方结算生效、保修期满、款项付清后自动失效。本合同一式伍份，甲方、乙方、安装工程部、财务处、经营管理处各持一份。甲方：〔公章〕乙方：负责人：〔签字〕负责人：〔签字〕____年____月___日____年___月___日关于安装承包合同汇总九篇3合同编号：——————工程名称：——————工程编号：——————发包方：——————承包方：——————签订时间：——————签订地点：——————根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。第一条工程工程一、工程名称：——————二、工程地点：——————三、工程工程批准单位——————批准文号——————〔指此工程立项有权批准机关的文号〕工程主管单位：——————四、承包范围和内容：〔详见工程工程一览表〕；工程建筑面积——————〔平方米〕；其它：——————五、工程造价：——————〔万元〕，其中土建：——————〔万元〕，安装：——————〔万元〕第二条施工准备一、发包方：１．————月————日前做好建筑红线以外的“三通”，负责红线外进场道路的维修。２．————月————日前，负责接通施工现场总的施工用水、电、变压器〔包括水表、配电板〕，应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整，拆迁障碍物的资料。３．本合同签订后————天内提交建筑答应证。４．合同签订后————天内〔以收签最后一张图纸为准〕提供完好的建筑安装施工图————份，施工技术资料〔包括地质及水准点座标控制点〕————份。５．组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，在————天内分送有关单位，————天内提供会审纪要和修改施工图＿份。二、承包方：１．负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作；２．组织施工管理人员和材料、施工机械进场；３．编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度方案，材料设备、成品、半成品等进场方案〔包括月方案〕，用水、用电方案，送发包方。第三条工程期限一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程总工期为————天〔日历天〕，自————年————月————日开工至————年————月————日开工验收〔附各单位工程开开工日期，见附表一〕。二、开工前————天，承包方向发包方发出开工通知书。三、如遇以下情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：１．按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电道路未能接通，障碍物未能去除，影响进场施工；２．凡发包方负责供给的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度；３．不属包干系数范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进展的原因此影响进度；４．在施工中如因停电、停水８小时以上或连续间歇性停水、停电３天以上〔每次连续４小时以上〕，影响正常施工；５．非承包方原因此监理签证不及时而影响下一道工序施工；６．未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工；７．人力不可抗拒的因素而延误工期。第四条工程质量一、本工程质量经双方研究要求到达：————二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程标准、规程和标准进展施工，并承受发包方派驻代表的监视。三、承包方在施工过程中必须遵守以下规定：１．由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或进展检验合格前方可用于工程；２．由发包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品也必须有质量合格证方可用于工程。对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和发包方派驻代表签证后，方可用于工程；３．隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进展下一道工序；４．承包方应按质量验评标准对工程进展分项、分部和单位工程质量进展评定，并及时将单位工程质量评定结果送发包方和质量监视站。单位工程构造完工时，应会同发包方、质量监视站进展构造中间验收；５．承包方在施工中发生质量事故，应及时报揭发包方派驻代表和当地建筑工程质量监视站。一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监视站备案；重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监视站、发包方等单位共同研究，并经设计建立单位签证后施行；６．工程开工后，承包方按规定对工程实行保修，保修时间自通过开工验收之日算起。第五条建筑材料、设备的供给、验收和差价处理一、由发包方供给以下材料、设备的实物或指标〔详见附表二〕；二、除发包方供给以外的其他材料、设备由承包方采购；三、发包方供给、承包方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程，任何一方认为对方提供的材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方承当；不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由提供材料、设备方承当。四、本工程材料和设备差价的处理方法：————第六条工程价款的支付与结算工程价款的支付和结算，应根据中国人民建立银行制定的“根本建立工程价款结算方法”执行。一、本合同签订后————日内，发包方支付不少于合同总价〔或当年投资额〕的————％备料款，计人民币————万元；临时设施费，按土建工程合同总造价的————％计人民币————万元，安装工程按人工费的————％计人民币————万元；材料设备差价————万元，分————次支付，每次支付时间、金额————。二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在————日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付到达合同总价的————％时，按规定比例逐步开场扣回备料款。三、工程价款支付到达合同总价款的９５％时，不再按进度付款，办完交工验收后，待保修期满连本息〔财政拨款不计息〕一次支付给承包方。四、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之————的违约金。五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承当。六、本合同造价结算方式：————七、承包方在单项工程开工验收后————天内，将开工结算文件送交发包方和经银行审查，发包方在接到结算文件————天内审查完毕，如到期未提出书面异议，承包方可恳求经银行审定后拨款。第七条施工与设计变更一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效根据，开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充根据，承、发包双方均不得擅自修改。二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，承包方及时以书面形式通知发包方，由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进展施工。假设发生增加费用〔包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失〕由发包方负责，并调整合同造价。三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后采取施行，其节约的价值按国家规定分配。四、发包方如需设计变更，必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，承包方才予施行。重大修改或增加造价时，必须另行协商，在获得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全时，承包方才予施行。第八条工程验收一、开工工程验收，以国家颁发的《关于根本建立工程开工验收暂行规定》、《工程施工及验收标准》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制订的开工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为根据。二、工程施工中地下工程、构造工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程开工质量经当地质量监视部门检验合格后，发包方须及时办理验收签证手续。三、工程开工验收后，发包方方可使用。在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。其保修条件、范围和期限按城乡建立环境保护部〔８４〕城建字第７９号通知印发的《建筑工程保修方法〔试行〕》执行。第九条违约责任承包方的责任：一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按合同中第九条关于建立工期提早或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。发包方的责任：一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除开工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。三、工程未经历收，发包方提早使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承当责任。四、承包方验收通知书送达————日后不进展验收的，按规定偿付逾期违约金。五、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款方法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。第十条纠纷解决方法执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，双方同意由————＿仲裁委员会仲裁〔当事人双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉〕。第十一条附那么一、本合同一式————份，合同附件————份。甲乙双方各执正本一份，其余副本由发包方报送经银行、当地工商行政管机关、建立主管部门备案。按规定必须办理鉴〔公〕证的合同，送建筑物所在地工商、公证部门办理鉴〔公〕证。二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，需办理鉴〔公〕证的，自办毕鉴〔公〕证之日起生效；工程开工验收符合要求，结清工程款后终止。三、本合同签订后，承、发包双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。发包方〔盖章〕：承包方〔盖章〕法定代表人〔签章〕：法定代表人〔签章〕：委托代理人〔签章〕：委托代理人〔签章〕：单位地址：单位地址：开户银行：开户银行：帐号：帐号：：：电挂：电挂：邮政编码：邮政编码：___年___月__日___年__月__日经办建立银行建筑管理部门鉴〔公〕证机关〔盖章〕〔盖章〕〔盖章〕经办人：______年__月__日____年__月__日____年__月__日关于安装承包合同汇总九篇4合同编号：______工程名称：________________工程编号：________________发包方：_________________承包方：_________________签订时间：________________签订地点：________________根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程质量管理条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方责任，经比方协商同意签订本合同。第一条工程工程一、工程名称：________________二、工程地点：________________三、工程工程批准单位：________________批准文号：________〔指此工程立项有权批准机关的文号〕工程主管单位：________________四、承包范围和内容：〔详见工工附件一：程工程一览表〕；工程建筑面积________〔平方米〕；其它：________。五、工程造价：________〔万元〕，其中土建：________〔万元〕，安装：________〔万元〕第二条施工准备一、发包方：1.____月____日前做好建筑红线以外的三通，负责红线外进场道路的维修。2.____月____日前，负责接通施工现场总的施工用水、电、变压器〔包括水表、配电板〕，应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整，拆迁障碍物的资料。3.本合同签订后____天内提交建筑答应证。4.合同签订后____天内〔以收签最后一张图纸为准〕提供完好的建筑安装施工图____份，施工技术资料〔包括地质及水准点座标控制点〕____份。5.组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，在____天内分送有关单位，____天内提供会审纪要和修改施工图____份。二、承包方：1.负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作；2.组织施工管理人员和材料、施工机械进场；3.编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度方案，材料设备、成品、半成品等进场方案〔包括月方案〕，用水、用电方案，送发包方。第三条工程期限一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程总工期为____天〔日历天〕，自____年____月____日开工至____年____月____日开工验收〔附各单位工程开开工日期，见附表一〕。二、开工前____天，承包方向发包方发出开工通知书。三、如遇以下情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：1.按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电道路未能接通，障碍物未能去除，影响进场施工；2.凡发包方负责供给的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度；3.不属包干系数范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进展的原因此影响进度；4.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上〔每次连续4小时以上〕，影响正常施工；5.非承包方原因此监理签证不及时而影响下一道工序施工；6.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工；7.人力不可抗拒的因素而延误工期。第四条工程质量一、本工程质量经双方研究要求到达：_____________________________________________________二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程标准、规程和标准进展施工，并承受发包方派驻代表的监视。三、承包方在施工过程中必须遵守以下规定：1.由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或进展检验合格前方可用于工程；2.由发包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品也必须有质量合格证方可用于工程。对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和发包方派驻代表签证后，方可用于工程；3.隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进展下一道工序；4.承包方应按质量验评标准对工程进展分项、分部和单位工程质量进展评定，并及时将单位工程质量评定结果送发包方和质量监视站。单位工程构造完工时，应会同发包方、质量监视站进展构造中间验收；5.承包方在施工中发生质量事故，应及时报揭发包方派驻代表和当地建筑工程质量监视站。一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监视站备案；重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监视站、发包方等单位共同研究，并经设计建立单位签证后施行；第五条建筑材料、设备的供给、验收和差价处理一、由发包方供给以下材料、设备的实物或指标〔详见附表二〕；二、除发包方供给以外的其他材料、设备由承包方采购；三、发包方供给、承包方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程，任何一方认为对方提供的材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方承当；不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由提供材料、设备方承当。四、本工程材料和设备差价的处理方法：____________________________________________________第六条工程价款的支付与结算工程价款的支付和结算，应根据中国人民建立银行制定的根本建立工程价款结算方法执行。一、本合同签订后____日内，发包方支付不少于合同总价〔或当年投资额〕的____%备料款，计人民币____万元；临时设施费，按土建工程合同总造价的____%计人民币____万元，安装工程按人工费的____%计人民币____万元；材料设备差价____万元，分____次支付，每次支付时间、金额。二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在____日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付到达合同总价的____%时，按规定比例逐步开场扣回备料款。三、工程价款支付到达合同总价款的95%时，不再按进度付款，办完交工验收后，待保修期满连本息〔财政拨款不计息〕一次支付给承包方。四、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之____的违约金。五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承当。六、本合同造价结算方式：________________七、承包方在单项工程开工验收后____天内，将开工结算文件送交发包方和经办的银行审查，发包方在接到结算文件____天内审查完毕，如到期未提出书面异议，承包方可恳求经办的银行审定后拨款。第七条施工与设计变更一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效根据，开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充根据，承、发包双方均不得擅自修改。二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，承包方及时以书面形式通知发包方，由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进展施工。假设发生增加费用〔包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失〕由发包方负责，并调整合同造价。三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后采取施行，其节约的价值按国家规定分配。四、发包方如需设计变更，必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，承包方才予施行。重大修改或增加造价时，必须另行协商，在获得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全时，承包方才予施行。第八条工程验收一、开工工程验收，以国家颁发的《关于根本建立工程开工验收暂行规定》、《工程施工及验收标准》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制订的开工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为根据。二、工程施工中地下工程、构造工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程开工质量经当地质量监视部门检验合格后，发包方须及时办理验收签证手续。三、工程开工验收后，发包方方可使用。第九条质量保修一、承包方应按《中华人民共和国建筑法》、《建立工程质量管理条例》和建立部《房屋建筑工程质量保修方法》的有关规定，对交付发包方使用的工程在质量保修期内承当质量保修责任。二、承包方应在工程开工验收之前，与发包方签订质量保修书，作为本合同附件〔见附件三〕。三、质量保修书的主要内容包括：1.质量保修工程内容及范围；2.质量保修期〔质量保修期自工程开工验收合格之日起计算〕；3.质量保修责任；4.保修费用。第十条违约责任承包方的责任：一、因施工造成工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，偿付逾期违约金，造成损失的，还要赔偿损失。发包方的责任：一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除开工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。三、工程未经历收，发包方提早使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承当责任。四、承包方验收通知书送达____日后不进展验收的，按规定偿付逾期违约金。五、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款方法的规定偿付承包方赔偿金。第十一条合同争议的解决方法本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决。协商不成的，按以下第____种方式解决：1.提交____仲裁委员会仲裁；2.依法向人民法院起诉。第十二条附那么一、本合同一式____份，合同附件____份。甲乙双方各执正本一份，其余副本由发包方报送经办的银行、当地工商行政管理机关、建立主管部门备案。按规定必须办理鉴〔公〕证的合同，送建筑物所在地工商、公证部门办理鉴〔公〕证。二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，需办理鉴〔公〕证的，自办毕鉴〔公〕证之日起生效；工程开工验收符合要求，结清工程款后终止。三、本合同签订后，承、发包双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同关于安装承包合同汇总九篇5甲方：乙方：xxxxx综合楼工程部承包范围内的水电、消防系统及地下室暖通安装工程，以包工包料的形式承包给乙方施工，为明确双方责任，维护双方权益，保质保量的完成工程任务，经双方共同协商一致，签订本合同，以资共同信守。一、承包形式及范围1、承包形式：本工程以包工包料的形式由乙方承包施工。2、承包范围：①、电施设计图纸中的强弱电线管预埋、管内穿线、开关、插座、灯头、开关箱、电缆、配电箱及电视线的穿线等工程(其中电缆部分参照主合同附件二，甲方直接发包工程2、4条，甲方负责将室外供电主电缆接入首层每单元的表箱内，但穿线管由乙方埋地至室外5米，其它电缆按甲方与施工方为准，电表按设计图为准，假如采用电力局指定的电表，那么乙方退按市场单价的总金额给甲方，其余材料按甲方与建立方指定的材料进展采购，如有差异，甲方不负任何责任)。②、水施按设计图纸所有的管材、水表、阀门进展施工，包括空调排水及屋面落水的管材及施工，不包含室外水表，阀门井的砌井、井盖、化粪池、流泥井等有关泥工的事项，所有材料按甲方与建立方指定的材料进展采购。③、消防系统包括：通风、消防箱栓、喷淋、应急照明、烟感以及蓝图设计到得其它工程，甲方配合乙方按构造图预留好消防箱洞口。④、乙方负责工地临时水电的施工及配套有关水电施工。乙方应保证消防、水电的验收到达合格标准，并负责验收所发生的一切费用，乙方根据施工需要，自带各类施工机械、消费工具、用具、平安防护用品及食宿用品。(在施工中及食宿中产生的水电费、补洞所用的水泥、河沙模板，一切由甲方负责。)⑤、乙方负责吊兰通道处保护门的焊接及安装、维护和临时用水、用电的安拆维护。⑥、地下室水电、消防系统按人防施工，但不负责人防及上下压配电房的安装工程。二、承包单价、结算方式及付款方法：1、承包单价：按甲、乙双方约定消防通风，水电按地上部分58元/㎡，地下部分125元/㎡的单价进展包干承包。不计取税金，如蓝图发生增补工程，所产生的工程款及材料调整，甲方扣除税金后其余给乙方。2、结算方式及付款方式：建筑面积按现行计算规那么进展计算，本栋面积为地上部分平方米，总额为元;地下部分平方米，总额为元，合计为元。按工程进度分批付款，在工程开工后，验收合格后办理工程结算，双方签字认可后，除留取工程款总额2%的保修金外(保修期为两年)，其余款在交房后两个月内付清，付款表附后，如有违约造成的工程进度、误工费等，按当时当地人工工资单价补加人工工资，工程款按银行同期利率三倍支付利息及本金。三、工期：1、本工程按主体工程进度同时施工，开工验收为建立方指定时间为准。2、乙方必须组织一批技术较高的工人队伍，满足工程进度需要，如因乙方原因影响工程进度，造成其他工种停工或窝工造成的人工停工费和机械架料租金损失等概由乙方负责赔偿，并按每提早或推延一天开工对乙方实行元每天的对等奖罚。四、质量：本工程必须严格按照设计图纸和施工标准要求进展施工，工程质量等级双方约定为合格。如验收达不到合格标准，乙方无条件进展返工，所耗人工及材料费用概由乙方负责并承当延误工期的全部责任。材料按甲方与建立方签订的材料为准。乙方应有专业技术人员跟班作业，指挥工人操作，协调工作，确保质量，所有预留、预埋必须做好，不准出现凿洞、打孔现象，砼浇筑时必须有人旁站，以保护管线、管道预留预埋的成品保护，所有厕所、厨房补捣孔洞不得有渗漏，凡因乙方原因引起上级单位下发整改联络单的每次罚款500元，下发停工整改通知单的每次罚款20xx元。五、平安：乙方必须加强平安教育，完善各项施工平安防护措施，严格按施工操作规程施工。做到平安消费、文明施工，杜绝一切平安事故的发生，如发生各类平安事故，其一切法律和经济责任和所发生的一切费用概由乙方承当，并不得影响工程进度。六、甲方责任：1、开工前向乙方提供施工图纸两套，并组织有关部门进展图纸会审和技术交底，并做好各项验收资料。2、按工程进度及时支付工程进度款，如因甲方原因造成乙方停工或误工一天以上应根据签证给予乙方误工工资和工程款的利息。3、根据实际施工情况，甲方对相应重要的工种有权进展统一调配施工，其单价另行确定。七、乙方责任：1、乙方必须严格按照施工图纸会审交底记要，设计变更通知施工，执行国家现行施工标准及验收标准。2、服从甲方现场管理制度，乙方确保工程进度，做到文明施工、平安消费，负责施工现场临时水电安装、撤除及日常小型机械维护，并做到随叫随到，积极配合。3、乙方如进度缓慢，质量低劣，甲方随时有权辞退乙方，终止合同，并有权另选施工单位进展施工，其乙方所完成的`工程量按承包单价的60%进展结算付款，甲方有权追究乙方由此造成的一切损失。、4、必须严格按标准和设计要求施工，搞好与土建等其他专业施工队伍的配合工作。5、本工程的有关签证乙方必须在24小时内报请甲方施工代表和工程部负责人签字认可，否那么一律视为无效，其责任由乙方承当。6、乙方不得私自转包，否那么甲方有权随时辞退乙方终止合同，并按本条第三款规定进展结算付款。八、未尽事宜，双方应本着实事求是的原那么协商解决。九、本合同双方签字盖章后生效，工程验收合格，结算审核认可，付清尾款后失效。十、本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日关于安装承包合同汇总九篇6发包方〔甲方〕：地址：邮码：：法定代表人：职务：承包方〔乙方〕：地址：邮码：：法定代表人：职务____________按照《中华人民共和国合同法》和________市的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。第一条工程工程一、工程名称：________________二、工程地点：________________三、工程编号：________________四、工程范围和内容：全部工程建筑面积________平方米。〔各单项工程详见工程工程一览表〕五、工程造价：全部工程施工图预算造价人民币________元，其中：人工费________元。〔各单项工程详见工程工程一览表〕第二条工程期限一、开开工日期：按照国家公布的工期定额，经双方商定，本合同工程开开工日期如下：全部工程自________年____月____日开工，至________年____月____日开工。〔各单项工程开、开工日期详见工程工程一览表〕二、施工前各项准备工作，双方应根据工程协议书中第三条规定，分别负责按时完成。三、在施工过程中，如遇以下情况，可顺延工期。顺延期限，应由双方及时协商，签订协议，并报有关部门备案。1.由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工者；2.因甲方变更方案或变更施工图，而不能继续施工者；3.因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需材料、设备不合要求，而被迫停工或不能顺利施工者。第三条物资供给一、全部工程所需的物资按以下第〔〕项供给方式办理：1.特殊材料、统配部管材料及统配部管机电产品，均由甲方负责采购，供给至乙方指定地点。其他材料由乙方负责采购供给。2.统配、部管材料，由乙方负责办理申请、订货、调剂合用，特殊材料及统配、部管的机电产品，由甲方负责采购供给至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责采购供给。3.包工不包料工程，全部材料、设备由甲方采购供给到现场或指定的加工地点。4.其他方式：______________________________________________________________二、由甲方负责供给材料和设备的品种、规格、数量及进场期限，详见甲方供给材料、设备一览表。三、成套设备和非标准设备，由甲方负责办理申请、订货及加工，引进成套设备在交付乙方前，由甲方负责检验〔甲方委托乙方总包承办设备订货及非标准设备加工，应另签订协议〕。四、工程所需材料，如因供给部门规格、品种或材质不能满足工程要求必须以其他规格、品种代替或加工处理时，应事先获得原设计单位和甲方同意，并由三方签订协议后实行。由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费，应按现行规定办理结算。五、凡应附有合格证明的材料，在进场时必须由供给方负责验证；如无合格证明，必须经供给方试验合格前方准使用，其试验费用，应由供给方负担。因建立单位或设计单位对有出厂合格证明的材料要求重新试验，其试验费用，应由甲方负担。六、由甲方负责供给的材料和设备，如未按期供给或规格、质量不符要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的损失，应由甲方负担。第四条工程款结算一、全部工程造价的结算方式。按以下第〔〕项规定办理：1.以审查后的施工图预算加增减变更预算进展结算。2.按施工图预算加包干系数确定的包干造价结算，包干范围以外的费用；另按有关规定付款。3.按标准施工图单方造价包干结算，包干范围以外的费用，另按有关规定付款。4.包工不包料工程，按预算定额规定的人工费结算。5.招标的工程，按中标的价款结算。二、工程款拨付与结方法，按现行规定办理〔详见附件〕。第五条施工与设计变更一、乙方要根据国家颁发的施工验收标准和质量检验标准以及设计要求组织施工，要全部到达合格。二、要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。如遇以下情况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机械调迁等损失，应由责任方负担：1.施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方在7天内与原设计单位商定，提出修改或变更设计文件，经甲乙双方签订协议后，方准施工。2.在施工中，如遇设计变更超出原设计标准或规模时，应在施工前按审批程序重新报批，经审查处审核工程预算，经办的银行审查投资后，并由甲乙双方签订协议，方可施工。否那么，任何一方不得强行施工。3.在施工中，如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程，应商定做到平安部位。4.在施工中，如发现甲方投资缺乏，不能按时拨付工程进度款，而中途停建、缓建，给乙方造成的损失，应由甲方承当。三、乙方应严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，必须经过验收作出记录，方能继续进展下一工序的施工。一般隐蔽工程由乙方自行检查验收，并作好记录，重大或复杂隐蔽工程，应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进展验收，并办理隐蔽工程验收手续。如甲方未届时参加，乙方可自行检查验收，甲方应予成认。四、甲乙双方在施工中遇到工程生项，应按定额管理方法报批。变更工程协议所附的变更预算，应在施工前及时送经办的银行，做为结算工程款之根据。第六条开工验收、结算与保修一、乙方在单项工程开工前5日将验收日期以书面通知甲方届时验收，如甲方不能按时参加验收，须提早通知乙方获得乙方同意后，另订验收日期，但甲方须成认开工日期，如再不按时参加验收，其所发生的管理费和各项损失均由甲方承当。并偿付给乙方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。二、开工工程验收合格，从验收之日起3天内，乙方向甲方移交完毕。如甲方不能按期接收、致使验收后的工程发生损失，应由甲方承当。三、本项工程中的单位工程，如需单独移交甲方，在移交时，双方应办理中间验收手续，作为该单位开工工程验收之根据。四、在进展开工工程验收中，如发现工程质量不符合规定，乙方应负责无偿修理或返工，并在双方议定的措施和期限内完成。经历收合格后，再行移交。由此造成工程逾期交付的，乙方应偿付给甲方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。五、工程已根本开工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期开工，经双方研究同意，可做减项开工，并对已完工程进展开工验收和办理移交手续。六、开工工程验收，以国家颁发的施工验收标准、技师检验标准及施工图为根据。在进展开工验收时，乙方应在验收前10天向甲方提供以下文件：1.增减变更文件和其他洽商记录；2.隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录；3.工程开工后，应绘制开工图，工程变更不大的由施工单位在原施工图上加以说明，提交建立单位存档。工程变更较大的，可以由建立单位自绘或委托设计单位、施工单位绘制开工图。七、乙方在单项工程开工验收后，属于民用建立工程应于开工验收后15天内，属于工业建立工程，应于开工验收后30天内，将开工结算件送交甲方进展审查。甲方应在接到开工结算件后，民用建立15天内，工业建立20天内审查完毕，如到期未提出异议，由经办的银行审定拨款。八、工程开工验收后，乙方对施工的土建工程质量负责保修一年，采暖工程保修第一个采暖期内。在保修期内，确由施工单位责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故，乙方应负责无偿修理。〔属于专业性建筑安装工程按国务院各有关主管部门的特殊规定办理〕九、工程未经历收，甲方提早使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承当责任。第七条违约责任和仲裁一、由于乙方责任未按本合同规定的日期开工，〔以开工验收合格日期计算〕每逾期一天，应偿付给甲方按预算造价万分之一的逾期违约金；属于包工不包料的，每逾期一天，应偿付给甲方按预算人工费千分之二的’逾期违约金。二、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖期不付，按银行的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金。三、实行合理化建议奖和提早开工奖的，甲乙双方应根据有关政策的规定，另行协议。四、建筑安装工程承包合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建立委员会或双方上级业务主管部门，进展调解；解决不了的，可选择下述第〔〕项处理：〔1〕向建筑物所在地的仲裁委员会申请仲裁，〔2〕直接向人民法院起诉。第八条附那么一、预算审查手续，由建立单位将建筑安装工程承包合同〔附施工图预算〕送市建立工程合同预算审查处审查。要求鉴证的，可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进展鉴证。二、在本合同签订之前，双方签订的施工准备合同〔工程协议书〕，可做为本合同之附件。三、招标工程，按《市建立工程招标、投标暂行方法》签订合同。四、双方商定的其他事项：1.2.3.4.第九条合同附件一、工程工程一览表。二、全部施工图纸。〔合同正本有此附件〕三、施工图预算。〔合同正本及建立银行有此附件〕四、甲方负责供给的材料、设备一览表。五、有关协议：1.2.3.4.六、有关补充合同：1.2.第十条合同份数及有效期一、本合同一式____份，甲乙双方各执正本一份，并分别报送双方业务主管部门副本一份。二、本合同自双方签订之日起生效。在全部工程开工验收并结清尾款后失效。建立单位〔发包方〕：____________________工程负责人：__________________年____月____日建工单位〔承包方〕：____________________工程负责人：__________________年____月____日关于安装承包合同汇总九篇7湖北省义xx学院〔以下简称甲方〕将拟建的综合教学楼工程〔详见工程一览表〕委托给湖北省第x建筑公司〔以卜简称乙方〕负责施工。为了明确甲乙方的职责，分工协作，共同完成国家建立任务，根据《经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及省、市有关规定，结合本工程详细情况，特签订工程承包合同。第一条总那么一、工程地点：湖北省xx学院院内。二、工程构造、面积、造价：八层，部分九层，框架构造，总面积为x____方米〔含人防地下室〕。总投资为人民币xxx万元。三、承包范围：土建、水、电、卫生工程〔详见施工图预算及编制说明〕。四、承包方式：据鄂计基管字〔20xx〕141号文件精神，乙方向上述工程实行“四包”,即包工期、包材料损耗、包工程质量、包工程造价。假如现行定额与材料价风格整、设计变更、不可抗拒力等特殊情况，工程造价按实增减。五、施工期限：20xx年x月X日至20xx年x月x日。六、开工验收：以施工图和说明书以及国家颁发的《施工及验收标准》为根据。第二条双方协作事宜甲方：1.确定建筑物〔或构造物〕道路、线路、上下水位标准、水准点和座标控制点。2.组织图纸会审，对工程进度、工程质量进展监视，检查隐蔽工程，及时办理中间交工工程和开工工程的验收手续，按时结清工程价款，解决应由本方按进度提供的材料设备等间题以及其它有关事宜。乙方：1.负责施工界区的用水用电，道路和临时设施的施工。做好材料、半成品的准备和劳力、机械设备的调配工作。2.及时向甲方提出隐蔽工程验收通知、开工验收报告、工程进度报告表、工程事故报告以及由甲方负责的材料设备供给方案，办理隐蔽工程检查记录、材料代用、合理化建议和其它有关技术资料的签证手续。第三条材料和设备供给责任一、甲方将国拨钢材〔含水电管、板材〕、木材、水泥及其它统配物资指标交乙方办理订货。提运“三材”价格超出预算部分由甲方负担，乙方对此不收取其它费用。二、地方材料和市场物资由乙方组织货探供给。三、铝合金门窗由双方选型，甲方供给到施工现场；钢门窗、铸铁管、水龙头、马赛克、阀门、卫生洗具、门镇及灯具，由双方共同选型，乙方供给。四、材料、设备应有出厂合格证书。无者，应分别取样验收。否那么，造成的质量事故和费用由责任方负责。第四条工理技术ii料供给一甲方在开工前向乙方提供以下技术资料：1.上级批准文件一份2.总面图一份3.地质勘探资料一份4.施工详图一份5.设计中采用标准图丘份上述资料与上级批准的工程工程、面积、投资等不符，应及时办理修改手续。二、乙方向甲方提供以下资料〔略〕第五条工程决算及工程价放结算方法一、乙方在接到图纸会审记录后，编制施工预算，作为施工后拨款的根据。开工后根据变更设计等实际情况和有关规定调整预算，作为最后财务结算的根据。二、场地外土方运进及地下排水工程，按实际签证予以结算。三、取费标准：按省、市有关规定执行。四、工程价款支付及结算方法按[20xx]鄂建银字第4号和[20xx]鄂建银字第50号文件执行。工程进度款按预算支付95,其余尾款待工程完工后30天内结清。第六条奖励与违约责任一、工程质量经社会质检部门评定为优良等级交工，根据有关文件精神按工程总造价的千分之三计算奖金。二、乙方采取措施提早开工，每提早一天。甲方按工程总造价的万分之二给乙方计算奖金。三、乙方在保证工程质量前提下提出修改设计的合理化建议。经甲方和原设计单位同意前方可施工。由此而节约的工程投资，甲乙双方各得一半。四、甲方不按规定拨付工程款，按银行逾期付款方法或“工程价款结算方法”的有关规定办。五、乙方不按期开工，每逾期天，甲方按工程总造价的万分之二计算违约金。第七条附那么一、本合同条款如与上级规定有抵触时，按上级规定修正。上级有新的规定按新的规定执行。未尽事宜按有关规定执行