锚杆制作承包合同_第1页
锚杆制作承包合同_第2页
锚杆制作承包合同_第3页
锚杆制作承包合同_第4页
全文预览已结束

付费下载

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

锚杆制作承包合同前言本承包合同是由承包人和业主签订的，内容涉及锚杆制作项目的承包、实施和竣工验收等各项事宜，目的是保障项目的顺利进行和圆满完成。承包人信息公司名称：XXX锚杆制作有限公司法定代表人：XXX注册地址：XXX省XXX市联系电话：XXX-XXXXXXXX传真号码：XXX-XXXXXXXX电子邮箱：XXX@XXX.com业主信息公司名称：XXX建设工程有限公司法定代表人：XXX注册地址：XXX省XXX市联系电话：XXX-XXXXXXXX传真号码：XXX-XXXXXXXX电子邮箱：XXX@XXX.com工程概况项目名称：XXX锚杆制作工程工程地点：XXX省XXX市工程内容：制作XXX米锚杆承包时间：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日承包总价：人民币XXX元合同内容第一条任务及要求承包人应根据业主所交付的有关技术文件，按照合同规定的验收标准和工期要求，制作出符合技术标准和质量要求的锚杆，保证首次合格率不低于98%。在工程实施过程中，承包人应加强现场管理，严格执行计划，保证工程质量和进度，并负责工程安全保障。第二条工期及交付工期：本工程预定工期为XX天（含验收时间）。交付：在工程竣工验收合格后，承包人应将锚杆交付给业主。第三条质量保证对于合同规定的锚杆制作，承包人应保证其符合国家有关工程建设技术标准和工程质量要求，在合同规定的保修期限内，承包人对所制作的锚杆提供一定的质量保证。承包人应建立并执行全面、有效的质量管理体系，对各项工作建立记录并留存。第四条合同价款承包价款：人民币XXX元。预付款：在签订合同时，业主应向承包人支付人民币XXX元合同价款的XX%作为预付款，预付款应在合同生效后5个工作日内支付完成。进度款：在工程实施过程中，业主应根据预定的工程进度和完成情况，向承包人支付相应的进度款。收尾款：在工程竣工验收合格后，业主应向承包人支付剩余的合同价款。第五条违约责任若承包人在工程实施过程中未按照合同规定的工期要求和质量要求完成工程，则应承担违约责任。在工程实施过程中，若承包人发生安全事故或者质量问题，需承担相应的责任。第六条合同争议解决本合同发生争议，双方应友好协商解决，若协商不成，则提交XXX仲裁委员会仲裁。仲裁裁决是终局裁决，对双方均有法律效力。署名本合同一式两份，承包人、业主各执一份，经双方签字盖章后生效。承包人：XXX锚杆制作有限公司签字：_______

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论