建筑施工合同纠纷反诉状_第1页
建筑施工合同纠纷反诉状_第2页
建筑施工合同纠纷反诉状_第3页
全文预览已结束

付费下载

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

建筑施工合同纠纷反诉状反诉原告：XXX公司反诉被告：YYY公司案号：XXXX号法院：XX市人民法院关于建筑施工合同纠纷反诉的起诉状被反诉的YYY公司：你们好!本案系反诉程序，本公司XXX与被反诉公司YYY于XXXX年XX月XX日签订了XX工程合同，约定本公司为被反诉公司提供工程承包服务，按照合同约定在XX年XX月XX日前交付工程。但被反诉公司及其承包的施工队伍未能按照合同约定的时间完成工程交付，同时又引发了以下合同纠纷：一、工程质量问题被反诉公司及其承包的施工队伍没有按照合同约定的要求，无法达到设计标准，同时施工过程有多次变更，造成对工程质量的严重损害，而本公司也根据合同多次提出整改要求，但被反诉公司未予理睬。二、工期超限根据合同，工程应在XX年XX月XX日前完工，但实际上被反诉公司及其承包的施工队伍延期交工，在XX年XX月XX日才开发该建筑物，又由于工程质量问题，工程部分退货，直接导致本公司损失巨大。三、价格低于合同约定在工程过程中，被反诉公司仅支付了部分工程款项，并且工程质量与工程价格严重不符，造成了极大的经济损失，同时我们在多次要求下，被反应回复较迟，导致了一系列不必要的后果。以上三点，被反诉公司与我公司各执一词。为了维护本公司及其客户的利益，根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，本公司现提出建筑施工合同纠纷的反诉状，特提出以下请求：一、要求被反诉公司承担工程质量问题的全部赔偿及测试费用，同时要求其承担本公司的经济损失和相关留置费用，共计XXXXXX元。二、要求被反诉公司承担工期超限的违约金和工程退货的处理费用，共计XXXXX元。三、要求被反诉公司承担原合同价格不能执行的赔偿，同时要求其支付逾期违约金，并承担本公司的人工和律师费用，共计XXXXX元。特此要求被告公司到庭应诉，并接受本公司的诉讼请求。诉讼请求：1.判决被反诉公司承担工程质量问题的全部赔偿及测试费用，要求其承担本公司的经济损失和相关留置费用，共计XXXXXX元。2.判决被反诉公司承担工期超限的违约金和工程退货的处理费用，共计XXXXX元。3.判决被反诉公司承担原合同价格不能执行的赔偿，同时要求其支付逾期违约金，并承担

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论