2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识过关检测试卷B卷附答案

2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识过关检测试卷B卷附答案单选题（共150题）1、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》关于建筑起重机械安装、拆卸单位的安全责任的说法，正确的是（）。A.使用单位和安装单位就安全生产承担连带责任B.安装完毕后，应当自检并出具自检合格证明C.建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案应当由本单位安全负责人签字D.建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案报审后，应当告知工程所在地安全监督管理部门【答案】B2、下列关于物权的表述，错误的是（）。A.用益物权属于他物权B.土地承包经营权属于用益物权C.建设用地使用权登记设立D.地役权签订地役权合同且登记设立【答案】D3、仲裁充分体现了当事人的意思自治，其中许多具体程序都可以由当事人协商确定和选择。这种做法更多地体现了仲裁的（）。A.快捷性B.经济性C.独立性D.灵活性【答案】D4、合同工期在一年以上的（含一年），预付安全防护、文明施工措施费用不得低于该费用总额的（），其余费用应当按照施工进度支付。A.50%B.40%C.30%D.20%【答案】C5、（2021年真题第1批）当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，关于人民法院认定竣工日期的说法，正确的是（）。A.建设工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期B.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期C.建设工程未经竣工验收，承包人向发包人交付工程，发包人拒绝接收的，以承包人申请交付为竣工日期D.建设工程未经竣工验收，发包人通知承包人交付工程，并实际占有使用工程，以发包人通知到达之日为竣工日期【答案】B6、建筑工程一切险自()起开始生效。A.工程开工之日B.工程用料卸放于工地之日C.工程动土之日D.A和B先发生之日；【答案】D7、王某与用人单位发生劳动争议，要求补发所扣工资，并继续履行劳动合同，为此，王某应采取的措施是A.向人民法院提起诉讼B.向劳动争议仲裁委员会申请仲裁C.向政府信访部门投诉D.向劳动监察部门提起行政诉讼【答案】B8、根据《民法通则》及相关司法解释，当事人对债权请求权提出的诉讼时效抗辩，法院予以支持的是（）。A.兑付国债本息请求权B.支付存款本金及利息请求权C.基于合同的违约金请求权D.基于投资关系产生的缴付出资请求权【答案】C9、场景(七）A.无效B.有效C.可变更、可撤销D.效力待定【答案】B10、关于招标方式的说法，正确的是（）。A.公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织投标B.邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请五个以上特定的法人或其他组织投标C.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目一律公开招标D.省级人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标，经省级人民政府批准可以进行邀请招标【答案】D11、根据《物权法》规定，一般情况不动产物权的转让，自（）起发生效力。A.买卖合同生效B.依法登记C.交付D.买方占有【答案】B12、关于建设工程合同相关内容的说法，正确的有（）。A.承包人已提交竣工验收报告、发包人拖延验收的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期B.工程合同价款约定不明的，应当按照订立合同时履行地的市场价格履行C.欠付工程款的利息起算，建设工程已实际交付的，为交付之日D.约定工程垫资利息的，当事人申请按约定支付利息的，法院不予支持【答案】A13、（2014/2019年真题）根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的最低比例是有关技术标准中规定应取样数量的（）。A.20%B.30%C.25%D.40%【答案】B14、订立合同的两个公司合并，使其之间既存的债权债务归于消灭，该种事实是债权债务（）。A.抵消B.提存C.混同D.免除【答案】C15、（2015年真题）某施工合同纠纷案经仲裁裁决，将已经竣工工程的部分楼层折价给施工单位抵偿工程欠款，但建设单位拒绝履行裁决。因此，施工单位决定申请执行仲裁裁决。关于申请执行仲裁裁决的说法中，正确的是()。A.施工单位申请执行的期间为1年B.申请执行本案的仲裁裁决，由施工单位所在地的中级人民法院管辖C.申请执行本案的仲裁裁决，由本案工程合同签订地的中级人民法院管辖D.施工单位有权向人民法院申请执行【答案】D16、关于劳动争议解决方式的说法，正确的是（）。A.用人单位与劳动者发生劳动争议的，劳动者应当先申请本单位劳动争议调解委员会调解B.用人单位与劳动者发生劳动争议，劳动者可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以自行和解C.企业劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表、工会代表、劳动行政部门代表组成D.用人单位与劳动者发生劳动争议的，可以向劳动者住所地的仲裁委员会申请仲裁【答案】B17、根据《建设工程价款结算暂行办法》，实行总承包的政府投资单项工程项目，其竣工总结算的审查人是（）A.发包人B.总承包人C.同级审计部门D.同级财政部门【答案】D18、钢筋混凝土水池满水试验渗水量合格标准不得超过（）L/（m2·d）。A.1B.2C.3D.4【答案】B19、根据《建设工程质量保证金管理暂行办法》，质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的()A.3%B.5%C.10%D.15%【答案】A20、依法必须招标的项目在评标阶段的做法，正确的是（）。A.评标委员会成员人数为6人，其中经济、技术专家5人，并在开标前公开委员会成员姓名B.评标委员会认为所有投标者都不符合招标文件要求，否决了所有投标，招标人有权指定中标人C.评标委员会私下暗示甲投标人对于投标价格作出澄清D.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果【答案】D21、下列表述错误的是()A.代理包括委托代理、法定代理和指定代理B.代理委托书授权不明的，代理人应向第三人承担民事责任，被代理人负连带责任C.指定代理人是指按照人民法院或者有关机关的指定而产生的代理D.无民事行为能力和限制民事行为能力人，其监护人因法律规定而成为被监护人的法定代理人【答案】B22、根据《民法典》，应当采用书面形式的合同是（）。A.设备租赁合同B.建设工程合同C.承揽合同D.货物买卖合同【答案】B23、下列不能认定为工伤的是（）。A.患职业病B.周日发生非本人责任的交通事故C.因工外出期间由于工作原因发生事故下落不明D.下班后在办公室中整理会议纪要时触电受伤【答案】B24、根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，关于建设工程施工企业安全费用的说法，正确的是（）。A.矿业工程的提取比例低于房屋建筑工程提出比例B.施工企业提取的安全费用不列入工程造价C.工程总承包单位对建筑工程安全防护、文明施工措施费用的使用负总责D.施工企业不得提高安全费用的提取标准【答案】C25、根据《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》,关于竣工验收备案的说法，正确的是（）。A.建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起30日内办理建设工程竣工验收备案B.备案机关发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，应当责令停止使用，重新组织竣工验收C.工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起3个月内。向备案机关提交工程质量监督报告D.备案机关验证竣工验收备案文件齐全后，应当在工程竣工验收备案表上签署同意意见【答案】B26、某材料供应商出售给甲施工单位500吨钢材，甲施工单位持提货单去对方仓库提货时仓库发货员误将600吨钢材给其装了车发运，该情形构成了()。A.合同之债B.侵权之债C.无因管理之债D.不当得利之债【答案】D27、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向（）报告。A.建设单位B.有关主管部门C.建设行政部门D.当地人民政府【答案】B28、建设工程勘察、设计文件中，规定采用的新技术、新材料，可能影响建设工程质量和安全，又没有国家技术标准的，应当（），并经建设工程技术专家委员会审定后，方可使用。A.由建设单位认可的检测机构进行试验、论证，出具检测报告B.由勘察单位认可的检测机构进行试验、论证，出具检测报告C.由国家认可的检测机构进行试验、论证，出具检测报告D.由设计单位认可的检测机构进行试验、论证，出具检测报告【答案】C29、张某在甲施工单位连续工作满八年；李某与乙监理公司已经连续订立二次固定期限劳动合同，但因工负伤不能从事原工作；王某来丙公司工作两年，并被董事会任命为总经理；赵某在丁公司累计工作了十二年，但期间曾离开过公司，则应签订无固定期限合同的是（）。A.张某B.李某C.王某D.赵某【答案】B30、（2015年真题）根据《民事诉讼法》，下列证据中，属于书证的是（）。A.录音录像资料B.建筑材料样品C.工程质量鉴定报告D.施工合同【答案】D31、（2018年真题）关于仲裁的说法，正确的是（）。A.没有仲裁协议或者仲裁协议无效的，法院对当事人的纠纷应当予以受理B.对于仲裁协议有效的仲裁案件，法院仍具有管辖权C.只要一方当事人申请仲裁，仲裁委员会都应当予以受理D.仲裁裁决作出后，当事人就同一纠纷向法院起诉的，法院应当予以受理【答案】A32、某建筑公司签订的以下劳动合同中，试用期约定合法的是（）。A.公司与应届毕业生甲约定，待试用期满，再根据甲的能力和表现决定是否签订劳动合同B.公司与电工乙约定，劳动合同期限为某项目开工日至竣工日，试用期1个月C.公司与出纳丙续订劳动合同，调整丙担任会计岗位，约定试用期1个月D.公司与业务员丁签订2年劳动合同，合同期限内包含2个月试用期【答案】D33、建设单位应当在工程竣工验收后（）内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。A.1个月B.2个月C.3个月D.6个月【答案】C34、（2021年第2批真题）关于投标保证金的说法，正确的是()。A.投标保证金有效期应当超出投标有效期B.投标人撤回已提交的投标文件，招标人可以不退还投标保证金C.投标保证金的上限为招标项目估算价的5%D.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金【答案】D35、关于代理的说法正确的是（）。A.代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担B.代理人可以超越代理权实施代理行为C.被代理人对代理人的一切行为承担民事责任D.代理是代理人以自己的名义实施民事法律行为【答案】A36、评标委员会组建过程中，下列做法符合规定的是（A.评标委员会成员的名单仅在评标结束前保密B.评标委员会7个成员中，招标人的代表有3名C.评标由招标人依法组建的评标委员会负责D.评标委员会成员由3人组成【答案】C37、（2017年真题）关于投标保证金的说法，正确的是()。A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致B.投标分两阶段进行，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出C.投标保证金有效期从提交投标文件之日起算D.招标人终止招标的，应当及时退还已收取的投标保证金，招标文件未规定利息的，可以不返还利息【答案】A38、某建筑施工企业没有建立健全特种作业人员的档案。对此，该施工单位受到的处罚是给予警告，并处一定额度的罚款。该罚款额度是()。A.1万元以下B.1万元以上3万元以下C.5万元以上D.3万元以上5万元以下【答案】A39、关于工程建设强制性标准监督规定，下列表述正确的是（）。A.建设项目规划审查机关应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督B.监理工程师应当对工程勘察、设计阶段是否执行强制性标准的情况实施监督C.安全监督机构应对施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督D.安全监督机构应对工程建设各阶段执行安全强制性标准的情况实施监督【答案】A40、施工企业拒不执行公安机关消防机构作出的停止施工处罚决定的，将由()负责强制执行。A.公安机关B.人民法院C.建设行政主管部门D.作出决定的公安机关消防机构【答案】D41、关于建设工程竣工规划验收的说法，正确的是（）。A.建设工程竣工后，施工企业应当向城乡规划主管部门提出竣工规划验收申请B.竣工规划验收合格的，由城乡规划主管部门出具规划认可文件或核发建设工程规划验收合格证C.报送有关竣工验收材料必须在竣工后1年完成D.未在规定时间内向城乡规划主管部门报告竣工验收材料的，责令限期补报，并罚款【答案】B42、根据《民法典》的规定，融资租赁合同中出租人的义务包括（）。A.向承租人交付标的物B.标的物的瑕疵担保C.代替承租人向出卖人索赔D.尊重承租人的选择权【答案】D43、属于抵押担保的特点是（）。A.债务人或者第三人可以是担保人B.担保期间不转移对财产的占有C.债权人有权优先受偿D.债务人不履行债务时，可以依法拍卖抵押物【答案】B44、保证合同的当事人是（）。A.保证人和债务人B.保证人和债权人C.债权人和债务人D.保证人和公证人【答案】B45、（2021年真题第1批）在执行过程中，人民法院应当裁定中止执行的情形是（）。A.据以执行的法律文书被撤销的B.作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款，无收入来源，又丧失劳动能力的C.追索赡养费、扶养费、抚育费案件的权利人死亡的D.案外人对执行标的提出确有理由的异议的【答案】D46、甲市政工程公司计划向乙银行贷款600万元用于购置机械设备，乙银行要求甲市政工程公司提供担保。则以下可以为这笔贷款提供担保的是（）。A.甲市政府建设行政主管部门B.乙银行C.丙建筑工程公司D.丁大学【答案】C47、关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法，正确的是（）。A.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，不受仲裁时效期间的限制B.双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解，调解不成的，才可以向劳动仲裁委员会申请仲裁C.劳动争议申请仲裁的时效期间为2年D.仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算【答案】A48、关于劳动合同效力的说法，正确的是（）。A.用人单位投资人发生变更，原劳动合同继续有效B.存在用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利条款的，劳动合同全部无效C.用人单位发生合并或者分立，须与劳动者重新签订劳动合同D.劳动合同双方当事人签字或者盖章时间不一致的，以在先的时间为劳动合同的生效时间【答案】A49、根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，招标人与中标人签订合同后()内，应当向未中标的投标人退还投标保证金。A.5个工作日B.10个工作日C.15个工作日D.20个工作日【答案】A50、（2018年真题）关于物权的说法，正确的是（）。A.同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人B.用益物权人可以是该物的所有权人C.未经农村土地承包经营者同意，土地所有人不得在该地块设立地役权D.物权的变动只能基于合同关系【答案】C51、（2021年真题第1批）关于工程质量检测机构的说法，正确的是（）。A.检测人员不得同时受聘于两个或两个以上检测机构B.检测报告必须由检测机构法定代表人签署C.检测机构可以是不具有独立法人资格的非营利性中介机构D.检测数据和检测报告仅供施工企业参考【答案】A52、关于表见代理的说法，正确的是（）。

A.表见代理属于无权代理，对本人不发生法律效力B.表见代理中，由行为人和本人承担连带责任C.表见代理对本人产生有权代理的效力D.第三人明知行为人无代理权仍与之实施民事法律行为，属于表见代理【答案】C53、引起债权债务关系发生的最主要、最普遍的根据是（）。A.合同B.扶养C.不当得利D.无因管理【答案】A54、施工现场从事危险作业人员的意外伤害保险费的支付者是()。A.建设单位B.施工单位和从事危险作业人员C.施工单位D.从事危险作业人员【答案】C55、（2021年第2批真题）关于两阶段招标的说法，正确的是()。A.对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人必须分两阶段进行招标B.第二阶段，投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案和投标报价的投标文件C.第一阶段，投标人按照招标公告或者投标邀请书的要求提交带报价的技术建议D.招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出【答案】B56、（2021年真题第1批）承包人将建设工程主体结构的施工分包给第三人，该分包合同（）。A.效力待定B.经发包人确认有效C.无效D.可撤销【答案】C57、关于施工现场大气污染防治的说法，正确的是（）。A.施工单位对暂时不能开工的建设用地，超过1个月的，应当进行绿化，铺装或者遮盖B.运送容易散落、流漏的物料的车辆，不必采取措施封闭、严密，但需保证车辆清洁C.城市范围内主要路段施工工地设置高度不小于2.8米围挡D.一般路段施工工地设置高度不小于1.8米围挡【答案】D58、施工单位于6月1日提交工程竣工验收报告，建设单位因故拖延不予组织竣工验收；同年10月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位过错未能正常进行；10月20日建设单位实际使用该工程。双方就实际竣工日期发生争议，则施工单位承担的保修期应于（）起计算。A.6月1日B.8月30日C.10月8日D.10月20日【答案】A59、（2015年真题）下列情形中，投标人中标有效的是()。A.投标人给予招标人金钱获取中标B.投标人在投标书中表明给予招标人折扣获取中标C.投标人在账外给予招标人回扣获取中标D.投标人在账外给予评标委员会财物获取中标【答案】B60、招标人下列行为中，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的是（）。A.拒收未通过资格预审的投标人提交的投标文件B.依法必须进行招标的项目以特定行业的业绩、奖项作为加分条件C.设定与合同履行有关的资格条件D.对不同的投标人采取相同的资格审查标准【答案】B61、（2017年真题）根据《民事诉讼法》，当事人申请司法确认经人民调解委员会调解达成的调解协议，由双方当事人依法共同向（）基层人民法院提出。A.当事人住所地B.调解协议履行地C.调解协议签订地D.调解组织所在地【答案】D62、关于二级注册建造师执业的说法，正确的是（）。A.不得同时担任一工程相邻分段发包的施工项目负责人B.可以担任二级以及以下建筑企业资质的建设工程项目施工的项目经理C.可以同时在一个施工企业和一个设计单位执业D.不得在一级建筑业企业执业【答案】B63、某建设单位领取了施工许可证，因故不能在3个月内开工，但又未申请延期。该施工许可证()。A.自行废止B.重新核验C.继续有效D.自动延期【答案】A64、【2018年真题】关于施工许可的说法，正确的是（）。A.省级人民政府建设主管部门对小型工程限额的调整，应当报国务院建设主管部门备案B.农民自建低层住宅的，应当申请领取施工许可证C.限额以下小型工程应当申请取施工许可证D.施工分包合同签订后，申请领取施工许可证【答案】A65、根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理职责和权限的说法，错误的是（）。A.未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用B.隐蔽工程验收未经监理工程师签字，不得进入下一道工序C.未经监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款D.未经总监理工程师签字，建设单位不进行竣工验收【答案】C66、关于二级建造师注册说法中，正确的是（）。A.取得资格证书的人员，经过注册才能以建造师名义执业B.取得二级建造师执业资格后即可申请注册C.初始注册者，可自资格证书签发之日起3年内提出申请，未按期申请的，不予注册D.注册者应向省、自治区、直辖市人民政府的人事部提出【答案】A67、（）指合同原债务人并不脱离合同关系，而由第三人与原债务人共同承担债务。A.合同权利部分转移B.合同义务部分转移C.合同主体转移D.合同内容转移【答案】B68、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后工程出现质量问题。关于该质量责任承担的说法，正确的是（）。A.承包人没有义务进行修复或返修B.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担责任C.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人均应当承担责任D.发包人以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，应当予以支持【答案】B69、乙施工单位通过招标投标程序中标了甲开发公司的一个施工项目。签约前，甲要求让利5％，否则不签施工合同。后双方按中标价签订了备案合同，同时签订了让利5％的补充协议。竣工结算时，甲按让利协议扣减结算总价5％，乙以自己亏损为由不同意让利并向法院提起诉讼，要求按中标价结算。下列说法正确的是()。A.该补充协议属于可撤销合同B.应以补充协议作为结算工程价款依据C.乙方行为构成合同违约D.应以备案的中标合同作为结算工程价款依据【答案】D70、张某在拉伸钢筋时不慎将左手无名指压断，在张某居住地相关调解人员的调解下，张某与雇主达成协议约定：“雇主一次性向张某支付5000元作为补偿，张某放弃诉讼的权利”，此后，张某与雇主又共同向当地人民法院申请确认该调解协议。这种调解形式属于()A.行政调解B.法院调解C.人民调解D.仲裁调解【答案】C71、根据《文物保护法》，关于施工发现文物的报告和保护的说法,正确的是（）.A.发现文物的单位或者个人应当保护B.发现文物的单位或者个人应当在合理时间内报告有关部门C.文物行政部门必须在12小时内赶赴现场D.施工发现的文物归施工企业所有，无需报告有关部门【答案】A72、装配式预应力混凝土水池壁板缝混凝土浇筑施工质量是水池（）的关键。A.抗浮B.抗变形C.结构强度D.防渗漏【答案】D73、在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果，应受刑罚处罚的,构成（）。A.工程重大安全事故罪B.重大劳动安全事故罪C.以危险方法危害公共安全罪D.重大责任事故罪【答案】D74、根据《建筑工程施工许可管理办法》的规定，不需要申请施工许可证的限额以下的小型工程是指()A.工程投资额在50万元以下和建筑面积在500平方米以下的建筑工程B.工程投资额在50万元以下或建筑面积在300平方米以下的建筑工程C.工程投资额在30万元以下和建筑面积在500平方米以下的建筑工程D.工程投资额在30万元以下或建筑面积在300平方米以下的建筑工程【答案】D75、关于标底说法正确的是（）。A.招标人可以自行决定是否编制标底B.招标人可以根据实际情况确定招标项目标底的数额C.国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有招标标底D.在保密的前提下，接受招标人委托编制标底的中介机构可以为该项目的投标人提供咨询【答案】A76、关于建设工程施工合同变更的说法，正确的是（）。A.合同变更内容约定不明确，推定为未变更B.合同变更与工程变更范围一致C.合同变更协议自签字之日起生效D.发包人可依据其单方意见变更合同【答案】A77、检测结果利害关系人对检测结果发生争议的，由（）复检。A.双方共同认可的检测机构B.原检测机构C.上级检测结构D.建设行政主管部门【答案】A78、下列不属于债的相对性的是（）。A.债权主体的相对性B.债权客体的相对性C.债权内容的相对性D.债权责任的相对性【答案】B79、关于建筑市场诚信行为的公布时限的说法，正确的是（）。A.不良信用信息公布期限一般为6个月至3年B.优良信用信息公布期限一般为6个月C.招标投标违法行为记录公告期限为1年D.依法限制招标投标当事人资质公告期限为3个月【答案】A80、关于评标的说法中，正确的是（）。A.评标委员会可以向招标人征询确定中标人的意向B.招标项目设有标底的，可以投标报价是否接近标底作为中标条件C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果D.投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误的，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清、说明【答案】D81、乙施工企业向甲建设单位主张支工程款，甲以工程质量不合格为由拒绝支付，乙将其工程款的债权转让给丙并通知了甲。丙向甲主张该债权时，甲仍以质量原因拒绝支付。关于该案中债权转让的说法，正确的是（）。A.乙的债权属于法定不得转让的债权B.甲可以向丙行使因质量原因拒绝支付的抗辩C.乙转让债权应当经过甲同意D.乙转让债权的通知可以不用通知甲【答案】B82、下列（）不属于承包人应当承担的赔偿损失。A.将承揽的工程违法分包造成的损失B.施工偷工减料造成的损失C.与监理单位串通造成的损失D.对不合格的建设工程按照合格工程验收【答案】D83、场景(二）A.距工程竣工已满两年，诉讼时效届满，乙设计院丧失胜诉权B.王某不是乙设计院的全权代表，吴某向王某表示还钱无效C.设计院事后安排王某负责处理催讨欠款事宜，故吴某向王某的表态，使诉讼时效中断D.因2008年1月1日处于诉讼时段的最后六个月当中，故诉讼时效中止【答案】C84、关于综合应急预案的表述中，正确的是（）。A.包括应急处置程序、应急指挥机构等内容B.包括应急组织机构与职责、应急工作职责等内容C.包括本单位的应急组织机构及其职责、预案体系及应急晌应保障措施等内容D.包括危险性分析、应急处置措施和注意事项等内容【答案】C85、因标的物不符合质量要求，致使不能实现合同目的的，下列错误的说法是（）。A.买受人可以拒绝接受标的物B.买受人可以解除合同C.买受人拒收的，标的物毁损的风险由出卖人承担D.买受人可以决绝接受标的物，但是不得解除合同【答案】D86、建设单位应将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门备案，报送时间是自开工报告批准之日起的一定时间范围内。该时间范围是()。A.7天B.10天C.15天D.20天【答案】C87、（2021年真题第1批）关于融资租赁合同说法正确的是（）。A.出租人应当履行占有租赁物期间的维修义务B.承租人占有租赁物期间，租赁物毁损、灭失的，出租人有权请求承租人继续支付租金C.融资租赁合同可以采用口头形式D.当事人以虚构租赁物方式订立的融资租赁合同效力待定【答案】B88、关于租赁合同的法律特征，下列说法正确的是（）。A.租赁合同是转移租赁物所有权的合同B.租赁合同的成立以租赁物的交付为要件C.在租赁合同中，承租人的目的是取得租赁物的使用收益权D.租赁合同终止时，承租人可以不返还租赁物【答案】C89、关于建设工程竣工验收备案的说法，正确的是（）。A.工程竣工验收备案表一式二份，一份由建设单位保存，一份留备案机关存档B.竣工验收备案必须提交《住宅使用说明书》C.工程竣工验收完成后，建设单位应向备案机关提交工程质量监督报告D.施工企业自竣工验收合格之日起15日内办理备案【答案】A90、下列选项中，不属于工程总承包项目经理应当具备的条件是（）。A.担任过与拟建项目相类似的工程总承包项目经理、设计项目负责人、施工项目负责人或者项目总监理工程师B.熟悉工程技术和工程总承包项目管理知识以及相关法律法规、标准规范C.经安全教育培训并考核合格D.具有较强的组织协调能力和良好的职业道德【答案】C91、实行监理的建设工程，允许建筑材料、建筑构配件和设备在工程上使用或者安装的前提是（)A.总监理工程师签字B.施工单位总工程师签字C.监理工程师签字D.该工程项目经理签字【答案】C92、建设工程招标投标过程中，银行为建筑工程公司提供的工程保函属于（）。A.主合同B.从合同C.无偿合同D.计划合同【答案】B93、关于土地所有权的说法，正确的是（）。A.中华人民共和国境内的全部土地属于国家所有B.农民承包耕地的承包期为50年C.宅基地属于农民家庭所有D.自留山属于农民集体所有【答案】D94、在施工合同中，就支付工程款而言，债权人和债务人分别是（）。A.施工单位、建设单位B.建设单位、施工单位C.施工单位、监理单位D.监理单位、施工单位【答案】A95、根据《民法典》，下列合同转让合法生效的是（）。A.某教授与施工企业约定培训一次，但因培训当天临时有急事，便让自己的博士生代为授课B.甲因急需用钱便将对乙享有的一万元债权转让给了第三人，便打电话通知了乙C.建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业乙将债务转让给第三人，请施工企业向第三人主张债权D.监理单位将监理合同概括转让给其他具有相应监理资质的监理单位【答案】B96、关于行政诉讼的法院管辖、起诉和受理的说法，正确的有（）。A.原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，由最先立案的人民法院管辖B.人民法院审理行政赔偿案件不适用调解C.涉及商业秘密的行政诉讼案件一律不得公开审理D.行政诉讼坚持“谁主张谁举证”原则【答案】A97、关于评标规则的说法，正确的是（）。A.评标委员会成员的名单可在开标前予以公布B.投标文件未经投标单位盖章和负责人签字的，评标委员会应当否决其投标C.招标项目的标底应当在中标结果确定前公布D.评标委员会确定的中标候选人至少3个，并标明顺序【答案】B98、（2020年12月真题）关于建筑工程一切险附加的第三者责任险的说法，正确的是()。A.保险人承担保险责任的范围包括保险期限届满后30日内的损失B.产生损失的意外事故应当与所保工程直接相关C.人身伤亡、疾病或者财产损失的发生地仅限于施工场地内D.投保人的人员伤亡或者财产损失均包括在承保范围内【答案】B99、（2018年真题）关于承揽工程业务的说法，正确的是（）。A.企业承揽分包工程，应当取得相应建筑业企业资质B.不具有相应资质等级的施工企业，可以采取同一专业联合承包的方式满足承揽工程业务要求C.施工企业与项目经理签订内部承包协议，属于允许他人以本企业名义承揽工程D.自然人可以成为承揽分包工程业务的主体【答案】A100、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的，属于（）。A.承揽业务不良行为B.资质不良行为C.工程质量不良行为D.工程安全不良行为【答案】B101、根据《建设工程质量管理条例》规定，勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计，（）应当在设计文件上签字，对设计文件负责。A.单位负责人B.勘察人、设计人C.注册执业人员D.项目负责人【答案】C102、（2020年12月真题）下列证据中，可以单独作为认定民事诉讼案件事实依据的是()。A.未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言B.一方当事人提出、对方当事人认可的书证原件C.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言D.无法与原件原物核对的复印件、复制品【答案】B103、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，须逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门的事故是()A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【答案】C104、下列投标人的情形中，属于以他人名义投标的是（）。A.使用通过受让或者的租赁的方式获取的资质证书投标B.使用伪造、变造的许可证件投标C.提供虚假的财务状况或者业绩投标D.提供虚假的信用状况投标【答案】A105、关于施工企业强令施工人员冒险作业的说法，正确的是（）。A.施工人员有权拒绝该指令B.施工企业有权对不服从指令的施工人员进行处罚C.施工企业可以解除不服从管理的施工人员的劳动合同D.施工人员必须无条件服从施工企业发出的命令，确保施工生产进度的顺利开展【答案】A106、关于建设工程节能分部工程的验收的组织及参加人员，表述正确的是（）。A.应由监理工程师主持，施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加B.应由监理工程师主持，必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加C.应由总监理工程师主持，必要时可邀请设计单位相关专业人员参加D.应由总监理工程师主持，设计单位节能设计人员应当参加【答案】D107、甲委托乙代理其出售某处房产。乙与丙串通以低于市场价格签订房产买卖合同，将该房产卖给丙，乙收取丙回扣3万元。根据代理法律制度，甲遭受的损失应由（）承担。A.甲公司B.乙公司C.甲、乙公司连带D.乙、丙公司连带【答案】D108、《建设工程质量管理条例》规定，建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。下列不属于质量保修书中应当明确的是（）。A.保修范围B.保修费用C.保修期限D.保修责任【答案】B109、关于工程质量检测的说法，正确的是（）。A.由施工企业委托具有相应资质的检测机构进行检测B.检测机构有义务监制材料、构配件和设备C.检测机构应建立档案管理制度，并单独建立检测不合格项目台账D.质量检测报告经建设单位或工程监理单位确认后，由建设单位负责归档【答案】C110、《专利法》及其实施细则对专利权的侵权行为进行了规定，下列选项中，不属于专利权侵权行为的是（）。A.未经专利权人许可，实施其专利B.假冒他人专利C.以非专利产品冒充专利产品D.购买他人专利【答案】D111、《绿色施工导则》规定，应就地取材，施工现场500千米以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的一定比例以上，该比例是（）。A.50％?B.60％?C.70％?D.80％【答案】C112、2014年1月，某建筑公司聘请王某为采购员，同年3月，由于王某怀孕，身体健康状况欠佳，所能完成的任务量减少，为此，公司决定扣减工资，两个月后公司决定解除与王某的劳动合同。下列选项中表述正确的是()A.由于在试用期内，甲公司可以随时解除劳动合同B.由于王某不能胜任工作，公司应提前30日通知王某，解除劳动合同C.公司可以支付王某一个月工资后解除劳动合同D.由于王某在怀孕期间，所以公司不得解除劳动合同【答案】D113、根据《仲裁法》,关于仲裁庭组成的说法，正确的是（）。A.当事人未在仲裁规则规定的期限内选定仲裁员的,由仲裁委员会主任指定B.采用简易程序审理仲裁案件，由3名仲裁员组成仲裁庭C.首席仲裁员必须由仲裁委员会主任指定D.当事人约定3名仲裁员组成仲裁庭的，必须各自选定1名仲裁员【答案】A114、根据《刑法》，下列刑事责任中属于主刑的是（）。A.罚金B.没收财产C.拘役D.驱除出境【答案】C115、甲欠乙1万元钱，双方约定于2002年5月20日清偿，到期后，甲并未归还。乙后来到广州，2004年3月15日，乙在广州出车祸，昏迷，经多方治疗于2005年4月20日恢复健康。乙对甲的诉讼时效届满日为()A.2004年5月20日B.2005年3月15日C.2005年5月20日D.2005年6月25日【答案】D116、（2015年真题）根据《民事诉讼法》，下列证据中，属于书证的是（）。A.录音录像资料B.建筑材料样品C.工程质量鉴定报告D.施工合同【答案】D117、（2016年真题）某建设单位领取施工许可证后因故4个月未能开工，又未申请延期，该施工许可证()。A.自行废止B.重新核验C.继续有效D.自行延期【答案】A118、甲公司是某混凝土预制构件的专利权人，乙公司未经授权制造和销售该专利产品。甲发现后，对乙提起侵权之诉。经查，乙共销售侵权产品800件，因乙的侵权行为，甲少销售600件。甲销售专利产品每件获利2000元，乙销售侵权产品每件获利1000元，乙应赔偿甲（）。A.60万元B.80万元C.120万元D.160万元【答案】C119、建设工程勘察、设计文件中规定采用的新技术、新材料，可能影响建设工程质量和安全，又没有（）的，应当由国家认可的检测机构进行试验、论证，出具检测报告，，并经国务院有关部门或省、自治区、直辖市人民政府有关主管部门组织的建设工程专家委员会审定后，方可使用A.国家技术标准B.强制性标准C.行业质量标准D.地方质量标准【答案】A120、根据《招标投标法》的规定，下列施工项目不属于必须招标范围的是（）。A.企业投资的体育场B.企业投资的廉租住房C.企业投资的商品住房D.在资质等级许可范围内施工企业建设的自用办公楼【答案】D121、建设工程施工合同无效，但已完工程验收合格，应当返还财产。关于返还财产的说法，正确的是（）。A.返还财产是指将已完工程拆除后返还施工企业B.折价返还应当按照建安工程费用适当下浮C.折价返还应当按照合同约定的价款进行D.折价返还可以按照当地市场价、定额量据实结算【答案】D122、（2020年真题）《建设工程施工合同（示范文本）》由()三部分组成。A.合同总则、合同分则、合同附则B.合同总则、通用条件、专用条件C.合同协议书、合同条款、合同附件D.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款【答案】D123、民事诉讼中，被告住所地是确定法院管辖权的关键事项。关于被告住所地的确定，正确的是（）。A.对公民提起的民事诉讼，被告住所地即其当前居住地B.对法人提起的民事诉讼，被告住所地即其注册登记地C.同一诉讼的几个被告住所地在不同辖区的，原告可以向其中任何一个法院起诉D.同一诉讼的几个被告住所地在不同辖区的，由共同上级法院指定管辖【答案】C124、关于建设工程债的说法，正确的是（）。A.施工合同债是发生在建设单位和施工企业之间的债B.在材料设备买卖合同中，材料设备的买方只能是施工企业C.在施工合同中，对于完成施工任务，施工企业是债权人，建设单位是债务人D.在施工合同中，对于支付工程款，建设单位是债权人，施工企业是债务人【答案】A125、下列安全事故中，属于重大事故的是（）。A.12人死亡，直接经济损失960万元B.3人死亡，10人重伤，直接经济损失2000万元C.36人死亡，50人重伤，直接经济损失6000万元D.2人死亡，100人重伤，直接经济损失1.2亿元【答案】A126、关于评标的说法，不正确的是（）。A.投标人不能主动进行投标文件的澄清或说明B.7人组成的评标委员会，招标人代表至少2人C.标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动范围作为否决投标的条件D.投标报价低于成本的，否决投标【答案】B127、关于代理的说法，正确的是（）。A.表见代理因是无权代理，对本人不发生效力B.无权代理可能是由于超越代理权导致的C.代理违法事项，由被代理人承担责任D.转托代理可以不经过被代理人同意【答案】B128、《建筑业企业资质标准》中规定，建筑工程施工总承包二级企业的净资产应不少于()。A.6000万元B.5000万元C.4000万元D.800万元【答案】C129、下列不符合工程发包、分包管理相关规定的情形是（）。A.施工企业将其承包的全部建筑工程分解后以分包的名义分别交由他人施工B.经招标人同意，施工总承包企业将非主体工程分包给具有相应专业承包资质的其他建筑业企业C.施工企业按照承包合同的约定，直接将部分专业工程进行分包D.分包单位将其承包的建筑工程劳务作业进行分包【答案】A130、下列属于施工企业的资质被撤销的情形是()。A.超越法定职权准予资质许可的?B.资质证书有效期届满，并依法申请延续的?C.企业不再具备资质所要求条件，后经整改合格的?D.企业依法终止的【答案】A131、【2018年真题】关于建设工程返修的说法，正确的是（）。A.施工企业只对自己原因造成的质量问题负责返修，费用由建设单位承担B.施工企业对所有的质量问题均应当负责返修，费用由建设单位承担C.施工企业对非自己原因造成的质量问题负责返修，费用由责任人承担D.施工企业只对竣工验收时发现的质量问题负责返修并承担费用【答案】C132、（2014年真题）建筑施工企业出借资质证书允许他人以本企业的名义承揽工程，情节严重的，其可能受到的最严重的行政处罚是（）。A.吊销资质证书B.责令改正，没收违法所得C.降低资质等级D.处以罚款【答案】A133、某工程的施工现场，施工人员发现脚手架有倒塌的危险时，停止作业并撤离现场。这是《安全生产法》规定从业人员所具有（）。A.拒绝作业权B.紧急避险权C.应急处理权D.回避求救权【答案】B134、（2021年第1批真题）关于招标代理机构的说法，正确的是()。A.招标代理机构可以在所代理的招标项目中投标或者代理投标B.招标代理机构可以为所代理的招标项目的投标人提供咨询C.招标人与被委托的招标代理机构之间的委托合同可以是口头形式D.招标代理机构应当拥有一定数量的具备编制招标文件、组织评标等相应能力的专业人员【答案】D135、租赁合同的出租人出卖租赁房屋前通知了承租人，此时承租人享有的权利是（）。A.优先购买权B.留置权C.抗辩权D.优先受偿权【答案】A136、以下关于建筑节能的说法，错误的是()。A.企业可以制定严于国家标准的企业节能标准B.国家实行固定资产项目节能评估和审查制度C.不符合强制性节能标准的项目不得开工建设D.省级人民政府建设主管部门可以制定低于行业标准的地方建筑节能标准【答案】D137、（2015年真题）某建设工程项目，甲公司中标后将其转包给不具有相应资质等级的乙公司，乙公司施工工程不符合规定质量标准，给建设单位造成损失，下列说法中，正确的是（）。A.建设单位与甲公司有直接合同关系，应由甲公司承担赔偿责任B.甲、乙承担连带赔偿责任C.实际施工并造成损失的是乙公司，应由乙公司承担赔偿责任D.因建设单位管理不到位，应由建设单位承担部分损失【答案】B138、（2021年第2批真题）关于可撤销合同的说法，正确的是()。A.代理权终止后代理人以被代理人的名义订立的合同，可以撤销B.当事人可以放弃撤销权C.当事人只能以提起诉讼的方式行使撤销权D.被撤销的合同自法院判决生效之日起失去法律约束力【答案】B139、甲、乙签订一份买卖合同，合同约定违约金为2万元，同时，甲向乙支付定金5000元。后乙违约，造成甲的经济损失21000元。现甲起诉到法院，则最多可获得()A.21000元B.25000元C.30000元D.46000元【答案】A140、下列不属于违法分包行为的是（）。A.承包单位将其承包的工程分包给个人的B.施工总承包单位或专业承包单位将工程分包给不具备相应资质单位的C.没有资质的单位或个人借用其他施工单位的资质承揽工程的D.专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包【答案】C141、（2014年真题）承揽工程不符合规定质量标准造成损失的，施工企业与使用本企业名义施工的单位承担（）。A.按份责任B.连带责任C.补充责任D.公平责任【答案】B142、施工单位参加工伤保险和投保意外伤害险的相同点在于（）。A.都是强制性险种B.被保险人都是现场危险作业人员C.保险期间都是从开工到竣工D.保费都由企业承担，个人不承担【答案】D143、关于建设工程领域保证金的说法，正确的是（）。A.省级住房城乡建设主管部门有权新设保证金项目B.未按规定返还保证金，保证金收取方无需向建筑业企业支付逾期返还违约金C.保证金只能以现金方式提交D.工程项目竣工前，已经提交履约保证金的，建设单位不得同时预留工程质量保证金【答案】D144、根据有关法律法规有关工程返修的规定，下列说法正确的是()。A.对施工过程中出现质量问题的建设工程，若非施工单位原因造成的，施工单位不负责返修B.对施工过程中出现质量问题的建设工程，无论是否施工单位原因造成的，施工单位都应负责返修C.对竣工验收不合格的建设工程，若非施工单位原因造成的，施工单位不负责返修D.对竣工验收不合格的建设工程，若是施工单位原因造成的，施工单位负责有偿返修【答案】B145、甲公司的业务员张某被开除后，为报复甲公司，用盖有甲公司公章的空白合同书与乙公司订立一份建材购销合同。乙公司并不知情，并按将货物送至甲公司所在地，甲公司拒绝接收，引起纠纷，关于该案代理与合同效力的说法，正确的是（）。A.张某的行为为无权代理，合同无效B.张某的行为为表见代理，合同无效C.张某的行为为委托代理，合同有效D.张某的行为为表见代理，合同有效【答案】D146、租赁合同可以约定租赁期限，租赁期限的上限为（）年。A.20B.10C.25D.30【答案】A147、根据《建筑法》及相关法规规定，禁止分包单位将其承包的工程再分包，但例外的情况是（）。A.专业分包单位将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业B.专业分包单位将其承包工程中的非关键工作分包给了同等资质的单位C.劳务分包企业将其承包的部分施工作业分包给了同类企业D.分包工程的发包人将所承包的工程肢解后全部发包给他人【答案】A148、甲乙双方就工程款支付问题发生合同争议。此案以下解决途径不适用的是()。A.行政机关调解B.行政复议C.民商事仲裁D.民事诉讼【答案】B149、下列民事行为中，符合相关法律条文的是（）。A.投标人之间相互约定抬高投标报价B.投标人在提交投标文件截止日前撤回了投标文件C.施工人员按照低于国家强制性标准的合同要求进行施工D.承接分包工程的建筑公司将专业工程再分包【答案】B150、根据《物权法》规定，一般情况下动产物权的转让，自（）起发生效力。A.买卖合同生效B.转移登记C.交付D.买方占有【答案】C多选题（共50题）1、《文物保护法》规定，有下列行为之一，构成犯罪的，依法追究刑事责任。这些行为包括（）。A.盗掘古文化遗址、古墓葬的?B.保护文物不利、损坏文物的?C.故意或者过失损毁国家保护的珍贵文物的?D.将国家禁止出境的珍贵文物私自出售或者送给外国人的?E.以牟利为目的倒卖国家禁止经营的文物的【答案】ACD2、以下关于安全生产许可证取得条件的说法中，正确的有（）。A.保证本单位安全生产条件所需资金的投入B.管理人员和作业人员每半年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格C.按照国家有关规定配备兼职安全生产管理人员D.建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程E.主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格【答案】AD3、关于违约责任具有的特征，下列选项正确的是()。A.违约责任的产生是以合同当事人不履行合同义务为条件的B.违约责任具有连带性C.违约责任主要具有补偿性，即旨在弥补或补偿因违约行为造成的损害后果D.违约责任可以由合同当事人约定，但约定不符合法律要求的，将会被宣告无效或被撤销E.违约责任是民事责任的一种形式【答案】ACD4、下列法律责任中，属于行政处罚的有()。A.降低资质等级B.罚金C.罚款D.记过E.没收财产【答案】AC5、以下试块、试件和材料属于必须见证取样的有（）。A.用于非承重结构的钢筋连接接头B.用于承重墙的砖和混凝土小型砌块C.用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥D.用于外墙面装饰混凝土中使用的掺加剂E.用于承重结构的混凝土试块【答案】BC6、关于留置的说法，正确的有()。A.可以留置的财产仅限于合法占有的财产B.可以留置的财产包括不动产C.债权人实施留置后，债务人的债务承担以留置财产的价值为限D.建设工程合同中不能实施留置E.留置权人负有妥善保管留置财产的义务【答案】AD7、根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一必须进行招标的有（）。A.材料采购的单项合同估算价为人民币180万B.施工单项合同估算价为人民币500万C.重要设备采购的单项合同估算价为人民币250万D.监理服务采购的单项合同估算价为人民币160万E.项目总投资额为人民币2500万【答案】BCD8、《文物保护法》规定，有下列行为之一，构成犯罪的，依法追究刑事责任。这些行为包括（）。A.盗掘古文化遗址、古墓葬的?B.保护文物不利、损坏文物的?C.故意或者过失损毁国家保护的珍贵文物的?D.将国家禁止出境的珍贵文物私自出售或者送给外国人的?E.以牟利为目的倒卖国家禁止经营的文物的【答案】ACD9、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，关于当事人对建设工程实际竣工日期有争议时，竣工日期确定的说法，正确的有（）。A.建设工程整改后竣工验收合格的，以提交竣工验收申请报告的日期为竣工日期B.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期C.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以工程完工日期为竣工日期E.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之白为竣工日期【答案】BC10、根据《物权法》的规定，物权主要包括()。A.抵押权B.留置权C.所有权D.用益物权E.担保物权【答案】CD11、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》的规定，工程质量不良行为的认定标准包括（）。A.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的B.工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的C.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的D.未对建筑材料、建筑构（配）件、设备和商品混凝土进行检测的E.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的【答案】ABCD12、建设项目的环境影响评价文件确定需要配套建设的固体废物污染环境防治设施，必须与主体工程()A.同时立项B.同时设计C.同时施工D.同时竣工E.同时投入使用【答案】BC13、《招标投标法实施条例)规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标；但有()情形，可以邀请招标。A.涉及公众安全的B.采用公开招标方式费用比邀请招标费用高的C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的D.技术复杂或者有特殊要求，只有少量潜在投标人可供选择的E.受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的【答案】CD14、有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前30日以书面形式通知劳动者本人()A.劳动者患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排的工作的B.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的C.严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的D.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的E.严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的【答案】ABD15、关于保证的说法，正确的是（）。A.一般保证的债务人仍有偿债能力时，保证人可以拒绝承担保证债务B.当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担责任C.以公益为目的的事业单位、社会团体不得为保证人D.省政府出具的基础设施项目融资还款保证书具有法律效力E.债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人书面同意【答案】AC16、（2020年12月真题）关于借款合同的说法，正确的有()。A.借款合同的标的物是作为一般等价交换物的货币B.借款合同不得采用口头形式C.自然人之间的借款合同对支付利息没有约定的，应当按照全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率执行D.借款的利息不得预先在本金中扣除E.借款合同自贷款人提供借款时生效【答案】AD17、下列生产安全事故情形中，属于《安全生产事故报告和调查处理条例》规定的重大事故的有（）。A.死亡30人B.重伤80人C.直接经济损失5000万元D.死亡20人E.直接经济损失8000万元【答案】BCD18、关于建筑施工企业负责带班检查的说法，正确的有（）。A.超过一定规范的危险性较大的分部分项工程施工时，施工企业负责应到施工现场进行带班检查B.工程出现险情或发现重大隐患时，施工企业负责人应到施工现场带班检查C.应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目所在地建设行政主管部门存档备案D.建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其他工作日的20%E.对于有分公司的企业的集团，集团负责人因故不能到现场的，可口头通知工程所在地的分公司负责人带班检查【答案】AB19、根据《注册建造师管理规定》，在下列情形中，不予注册的情形包括（）。A.甲某曾于1年前因犯罪被判处管制两年B.乙某5年前因故意伤害罪被判处拘役6个月C.丙某申请在两个单位注册D.丁某去年担任项目负责人期间，该项目发生重大安全事故E.戊某因事故中受伤，被鉴定为限制民事行为能力人【答案】ACD20、（2017年真题）下列用工方式中，属于违法用工的有()。A.施工企业现场项目部临时雇佣劳务作业人员并按日支付劳动报酬B.施工企业与劳务派遣单位订立劳务派遣协议，不与被派遣劳动者订立劳动合同C.施工企业向劳务分包企业分包作业任务，不与分包企业工人签订劳动合同D.施工企业与工人签订劳务合同，约定由工人支付各项社会保险费用E.施工企业现场项目部在国庆期间不安排劳务作业人员休假【答案】D21、人民法院审理民事案件，除（）以外，应当公开进行。A.离婚案件B.涉及国家秘密的案件C.涉及个人隐私的案件D.当事人申请再审的案件E.涉及商业秘密的案件【答案】BC22、根据《建设工程质量管理条例》规定，某建设工程已经完工，拟进行工程竣工验收，关于此工程验收，下列说法正确的有（）。A.建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收B.建设工程竣工验收应当完成建设工程设计和合同约定的主要内容C.有工程使用的各项建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告D.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件E.有施工单位签署的工程保修书【答案】AD23、李某在施工中腿部受伤，施工队支付了医药费和治疗期间的工资，双方就伤残补偿问题达成书面协议，约定再付一万元，李某不得起诉。但是李某收款后又起诉，以下关于达成协议的方式、协议效力以及李某的诉讼权利的说法中，正确的是（）。A.双方是通过和解方式达成协议B.双方是通过调解方式达成协议C.协议书具有强制执行力D.协议书具有法律效力E.王某仍有权起诉【答案】AD24、关于施工企业项目经理部的说法，正确的有（）。A.项目经理部具有法人资格B.项目经理经施工企业授权管理施工项目C.项目经理部是施工企业组建的非常设下属机构D.项目经理是施工企业的内部岗位E.项目经理部自行承担施工行为的法律后果【答案】BCD25、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，下列情形中，造成建设工程质量缺陷，发包人应当承担过错责任的是（）。A.未申领施工许可证B.提供的设计有缺陷C.拖欠工程款D.直接指定分包人分包专业工程E.提供的建筑材料不符合推荐性标准【答案】BD26、用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前30天以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资的有（）。A.严重违反用人单位规章制度的B.劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排工作的C.严重失职，营私舞弊，对用人单位造成重大损害的D.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的E.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同内容达成协议的【答案】BD27、（2017年真题）在民事诉讼证据认定中，不能单独作为认定案件事实依据的有（）。A.以严重违背公序良俗的方法获取的证据B.未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言C.与一方当事人的代理人有利害关系的证人出具的证言D.存有疑点的视听资料、电子数据E.无法与原件、原物核对的复印件、复制品【答案】BCD28、下列情形中，发包人可以请求人民法院解除建设工程施工合同的有（）。A.承包人明确表示不履行合同主要义务的B.承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的C.承包人在合同约定的期限内没有完工的D.承包人将承包的建设工程非法转包的E.承包人将承包的建设工程违法分包的【答案】ABD29、民事违约责任的承担形式有()。A.赔偿损失B.采取补救措施C.继续履行D.精神损害赔偿E.赔礼道歉【答案】ABC30、无独立请求权的第三人，其诉讼权利包括（）。（2分）A.申请提起诉讼B.提起反诉C.申请参加诉讼D.申请提起公益诉讼E.由法院通知参加诉讼ABCDE【答案】C31、人民法院对第二审案件的审理，在下列表述中，正确的有（）A.—审判决认定事实基本清楚，引用法律并无不当，发回重审B.—审判决认定事实清楚，适用法律正确的,判决驳回上诉，维持原判决C.一审判决认定事实不清，证据不足，可以发回一审人民法院重审D.一审判决适用法律错误的，依法改判E.当事人对第二审案件的判决，不可以上诉【答案】BCD32、根据《仲裁法》，当事人有证据证