2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识过关检测试卷B卷附答案

2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识过关检测试卷B卷附答案

单选题（共200题）1、（2020年真题）某建设项目于6月7日领取施工许可证，开工后因地震导致该工程在次年3月23日中止施工。建设单位应当向发证机关报告中止施工的最迟期限是次年（）。A.3月28日B.4月7日C.4月23日D.6月23日【答案】C2、（2016年真题）施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在（）监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。A.建设单位或监理单位B.施工企业质量管理部门C.设计单位或监理单位D.建设工程质量监督机构【答案】A3、关于施工许可证申请延期的说法，正确的是（）A.自领取施工许可证之日起6个月内因故不能按期开工的，应当申请延期B.延期以3次为限，每次不得超过3个月C.既不开工又不申请延期的，施工许可证由发证机关废止D.超过延期时限的施工许可证，自行废止【答案】D4、关于企业资质的法定条件和等级的说法，正确的是（）。A.“注册资本”是申请施工企业资质的条件之一，指的是企业可自由支配的资产，即所有者权益;B.企业自行拥有符合规定的技术装备，不得租赁;C.建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包、施工劳务资质三个序列;D.国务院住房城乡建设主管部门负责全国建筑业企业资质的统一监督管理;【答案】D5、关于建设工程价款优先受偿权的说法，正确的是（）。A.建设工程价款优先受偿权与抵押权效力相当，优于其他债权B.装饰装修工程的承包人，无权主张建设工程价款优先受偿权C.承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院不予支持D.建设工程价款优先受偿权的起算日为建设工程竣工验收之日【答案】C6、某城市轨道工程约定的开工日期为5月1日，发包人于5月10日向承包方发出开工通知，开工通知载明的开工日期为5月20日。开工通知发出后，施工现场尚不具备开工条件，工程于5月30日正式开工。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》，该项目开工日期应当为（）。A.5月1日B.5月10日C.5月20日D.5月30日【答案】D7、下列关于《仲裁法》中规定的仲裁制度的表述正确的是（）。A.仲裁委员会由当事人自主选定B.仲裁委员会是人民法院的下属事业单位C.仲裁审理以公开审理为原则D.对生效的仲裁裁决书可请求上级仲裁委员会予以撤销【答案】A8、下列情形中，建设工程代理行为终止的是（）。A.代理事务完成B.被代理人暂停委托C.作为代理人的自然人病重D.作为被代理人的法人进入破产重整程序【答案】A9、下列选项中，属于移送管辖的是（）。A.某不动产案件由不动产所在地法院管辖B.人民法院发现受理的某案件不属于本院管辖，移送至有管辖权的法院C.合同当事人在合同中约定争议由合同履行地法院管辖D.有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，由上级人民法院指定管辖【答案】B10、（2017年真题）根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》，关于招标投标违法记录行为公告的说法，正确的是()。A.依法限制招标投标当事人资质等方面的行政处理决定，所认定的限制期限长于6个月的，公告期限为6个月B.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可以向公告部门提出书面变更申请，公告部门在作出答复前停止对违法行为记录的公告C.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告【答案】C11、从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位责任制，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，这是从业人员的（）义务。A.守法遵章B.自觉学习安全生产知识C.自我保护D.危险报告【答案】A12、某施工企业员工王某在脚手架上作业时，发现部分扣件松动可能倒塌，便停止了作业，此情形属于从业人员行使（）。A.知情权B.拒绝权C.紧急避险权D.控告权【答案】C13、根据《招标投标法》的有关规定，大型基础设施项目，施工单项合同估算价和勘察设计合同单项合同估算价在（）以上时，必须进行招标。A.200万元和100万元B.100万元和50万元C.200万元和50万元D.3000万元【答案】C14、王某乘坐张某的出租车前往机场，由于张某路上绕道加油，到达机场时飞机已经起飞。由于错失了与外商的签约洽谈，给王某造成了10万元的损失，王某要求张某承担违约责任。根据合同法的规定，张某的行为（）。A.不构成违约，因为双方没有签订书面合同B.不构成违约，因为不可抗力可以免责C.构成违约，王某可以要求张某赔偿10万元的损失D.构成违约，但王某不能要求张某赔偿10万元的损失【答案】D15、下列关于施工质量检验和返修的规定，说法正确的是（）。A.隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和监理单位B.对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位可以不负责返修C.施工单位只对竣工验收不合格的质量问题承担返修义务D.因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人可以要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建【答案】D16、关于施工中发现文物的报告和保护的说法，正确的是（）。A.发现人应当在12小时内报告当地文物行政部门B.文物行政部门接到报告后，应当在48小时内赶赴现场C.文物行政部门应当在10日内提出处理意见D.任何单位或者个人发现文物，应当保护现场【答案】D17、在建设工程活动中，()是最常用的一种担保方式。A.留置B.定金C.保证D.抵押【答案】C18、应在施工现场的（）处设置明显的安全警示标志。A.生活区人口B.生活用水源C.在建工程出入通道D.办公区人口【答案】C19、按照合同约定，建设单位应于2007年7月10日向施工单位支付工程价款，然而一直没有支付。2010年6月10日施工单位提起诉讼，要求建设单位支付全部价款及相应利息。该诉讼行为导致诉讼时效（）。A.中止B.终止C.中断D.失效【答案】C20、（2016年真题）关于人民法院管辖权的说法，正确的是（）。A.原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先受理的人民法院管辖B.有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，移送上级人民法院直接管辖C.两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉D.人民法院之间因管辖权发生争议，报请共同上级人民法院直接管辖【答案】C21、关于履约保证金的说法，正确的是（）。A.履约保证金不得低于中标合同金额的10％B.中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，对超过部分不予赔偿C.招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交D.施工企业不得以银行保函或担保公司保函的形式，向建设单位提供履约担保【答案】C22、根据《民事诉讼法》,在生效民事判决的执行中，当事人自行和解达成协议后，一方当事人不履行和解协议的，对方当事人可以（）。A.向人民法院起诉B.向仲裁机构申请仲裁C.申请人民法院按照原生效法律文书强制执行D.申请人民法院强制执行和解协议【答案】C23、仲裁裁决书自（）之日起发生法律效力。A.作出B.送达双方当事人C.双方当事人签收D.双方当事人同意执行【答案】A24、为进一步规范施工招标投标活动，各地应当建立中标候选人的公示制度，公示的时间应当不少于（）日。A.3B.5C.7D.10【答案】A25、（2017年真题）关于建设工程竣工验收备案的说法，正确的是()。A.施工企业自竣工验收合格之日起15日内办理备案B.竣工验收备案必须提交监理单位出具的工程正式验收合格证明文件C.工程竣工验收完成后，建设单位应向备案机关提交工程质量监督报告D.工程竣工验收备案表一式二份，1份由建设单位保存，1份留备案机关存档【答案】D26、劳动争议仲裁时间限制为（）。A.6个月?B.1年C.2年D.3年【答案】B27、施工单位应承担的消防施工质量和安全责任不包括()。A.选用质量要求符合国家标准或者行业标准的消防器材B.按照经消防设计审核合格或者备案的消防设计文件组织施工C.查验具有防火性能要求的建筑材料及装饰材料的质量D.建立施工现场消防安全责任制度，确定消防安全责任人【答案】A28、甲是乙企业的销售人员，随身携带盖有乙企业公章的空白合同书，便于随时对外签约。后甲因收取回扣被乙企业除名，但空白合同书未收回。甲以此合同书与丙签订购销协议，该购销协议的效力应如何认定()A.不成立B.无效C.效力待定D.有效【答案】D29、以下关于专利权期限的说法中正确的是（）。A.发明权的保护期限为20年B.实用新型的保护期限为15年C.外观设计的保护期限为10年D.专利权的保护期限自公告之日起计算【答案】A30、关于延期开工、核验手续的说法，正确的是（）。A.施工许可证经核验不符合条件的，应当收回证件B.因故中止施工的，施工单位应当自中止施工之日起1个月内，向发证机关报告C.停工期间，施工单位做好建筑工程的维护管理工作D.中止施工满6个月的，在建筑工程恢复施工前，应当报发证机关核验施工许可证【答案】A31、关于抵押效力，下列说法错误的是()。A.当事人不可以在抵押合同中约定抵押担保的范围B.抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值C.转让抵押物的价款不得明显低于其价值D.抵押权与其担保的债权同时存在【答案】A32、关于安全生产许可违法行为应承担的法律责任的说法，不正确的有（）。A.有效期满未办理延期，继续施工，应责令停工补办，没收违法所得，并处罚款B.提供虚假材料申请安全生产许可证的，给予警告，3年内不得再次申请C.转让安全生产许可证，证件应当被吊销D.领取证件后不再具备安全生产条件，暂扣安全生产许可证并限期整改【答案】B33、下列关于融资租赁合同的表述，正确的是（）。A.融资租赁是将融资和融物结合在一起的特殊交易方式B.承租人和出卖人为同一人时，不构成融资租赁C.承租人占有租赁物期间，租赁物造成第三人人身损害或者财产损失的，出租人承担赔偿责任D.在融资租赁合同中，承租人不享有受领标的物有关买受人的权利【答案】A34、建筑施工总承包特级资质，应至少配备（）名专职安全生产管理人员。A.8B.6C.4D.3【答案】B35、甲以一套自有房产同时向乙丙丁3人各抵押借款100万元，甲和乙丙丁签订抵押合同的时间分别为3月1号，3月2号，3月3号。甲和丙于3月5号办理了抵押登记，后甲无力支付债务，将房产进行拍卖，拍得款项为200万元。则下列说法中正确的是（）。A.甲和乙签订合同的时间最早，所以乙优于丙和丁受偿B.200万元的房款应当平均分给乙丙丁三人C.200万元的房款应当先偿还丙，剩余的100万平均分给乙和丁D.乙和丁就200万的房款不享有优先受偿权【答案】D36、《建设工程质量管理条例》规定，（）收到建设工程竣工报告后，应当组织有关单位进行竣工验收。A.总承包单位B.监理单位C.建设单位D.质量监督单位【答案】C37、关于劳务派遣的说法，正确的是（）。A.用工单位应当与被派遣劳动者订立2年以上固定期限劳动合同B.劳务派遣使劳动者的聘用与使用分离C.被派遣劳动者在无工作期间，其所属劳务派遣公司不再向其支付工资D.被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害，用工单位应当依法申请工伤认定【答案】B38、王某是甲施工单位的材料采购员，一直负责本单位与乙公司的钢材采购业务。后来由于经济问题王某被单位开除，但乙公司并不知情。王某被单位开除，又用盖有原单位公章的空白合同书与乙公司签订了一份钢材采购合同。根据《合同法》，则该合同为(）合同。A.无效B.有效C.可撤销D.可变更【答案】B39、使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由（）共同进行验收。A.建设单位、监理单位和施工企业B.监理单位、施工企业和安装单位C.施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位D.建设单位、施工企业和安全生产监督管理部门【答案】C40、某厂房项目招标，从2022年3月23日起发售招标文件，招标文件载明的下列活动时间中，合法的是（）。A.出售招标文件的截止日期为3月30日B.开标时间为4月1日C.提交投标文件的截止日期为4月2日D.投标有效期截止日期为4月10日【答案】A41、当事人可以对债权请求权提出诉讼时效抗辩，但法院不予支持的情形不包括()。A.支付存款本金及利息请求权B.兑付国债、金融债券以及向不特定对象发行的企业债券本息请求权C.基于投资关系产生的缴付出资请求权D.身体受到伤害要求赔偿的【答案】D42、（2021年真题第2批）根据《绿色施工导则》，关于临时用地保护的说法，正确的是（）。A.工程完工后，及时对红线外占地恢复原地形、地貌B.优化基坑施工方案，保持对土地的扰动C.红线外临时占地不得占用农田和耕地D.施工周期无论长短，均按临时绿化处理【答案】A43、以下关于建设用地使用权的说法中正确的是（）。A.设立建设用地使用权可以采取转让或者划拨等方式B.建设用地使用权期间届满的，自动续期C.建设用地使用权消灭的，受让人应当及时办理注销登记D.建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立【答案】D44、关于违约责任，下列表述正确的是（）。A.非违约方如果未尽到减损义务，对扩大的损失不能要求赔偿B.因第三人的原因造成违约的，应当由第三人向非违约方承担违约责任C.就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当继续履行债务D.支付违约金、定金是违约责任的法定承担方式【答案】A45、某建设单位领取施工许可证后因故4个月未能开工，又未申请延期，该施工许可证（）。A.自行废止B.重新检验C.继续有效D.自动延期【答案】A46、场景(九）A.仲裁庭B.建设行政主管部门C.上级仲裁委员会D.人民法院【答案】D47、勘察设计单位接受建设单位委托，承担勘察设计任务，双方对作品的著作权没有约定，则勘察设计成果的著作权归属（）。A.委托方B.受托方C.双方共有D.协议补充【答案】B48、关于法定代表人的说法，正确的有（）。A.一般法优于特别法B.部门规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决C.旧法优于新法D.宪法与法律出现冲突，由全国人大裁决【答案】B49、仲裁裁决书自（）之日起发生法律效力。A.发出B.当事人收到C.申请撤销期限届满D.作出【答案】D50、根据《关于进一步做好建筑业工伤保险工作的意见》，关于建筑施工企业参加工伤保险的说法，正确的是（）。A.按用人单位参保的建筑施工企业应当以社会保险总额为基数缴纳工伤保险费用B.以建设项目为单位参保的，可以按照招标控制价的一定比例计算缴纳工伤保险费C.建设项目的工伤保险费用由施工总承包单位在项目开工前一次性代缴D.建筑施工企业应当在招标报价中将工伤保险费用单独列支，作为可竞争费【答案】C51、根据《民法典》的规定，委托代理人为了被代理人的利益需要转托他人代理的，应当事先取得（）的同意。A.代理人B.当事人C.第三人D.被代理人【答案】D52、职工李某因工外出期间发生事故，李某的工资在事故发生后的一段时间内照发，之后停发工资，由工伤保险基金支付。事故发生后照发工资的这一段时间为()。A.2个月B.3个月C.4个月D.6个月【答案】B53、（2014年真题）某矿山企业的如下工作安排中，不违反《劳动法》中关于劳动保护规定的是()。A.安排怀孕4个月的李某夜班看护仪表B.未对未成年工进行定期健康检査C.安排女职工王某从事井下作业D.安排未成年工进行井下作业【答案】A54、关于工程招标的说法，正确的是()。A.使用国有企业事业单位资金的项目必须招标B.使用中国人民银行贷款的项目必须招标C.勘察单项合同估算价在50万元的项目必须招标D.采购人依法能够自行建设、生产或者提供可以不招标【答案】D55、关于代理的说法，正确的是（）。A.表见代理因是无权代理，对本人不发生效力B.无权代理可能是由于超越代理权导致的C.代理违法事项，由被代理人承担责任D.转托代理可以不经过被代理人同意【答案】B56、建设工程施工总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，关于安全生产责任的说法，正确的是（）。A.分包合同中应当明确总、分包单位各自的安全生产方面的权利和义务B.分包单位的安全生产责任由分包单位独立承担C.总承包单位对分包单位的安全生产承担安全责任D.总承包单位和分包单位对施工现场安全生产承担同等责任【答案】A57、（2021年第1批真题）未参加工伤保险的施工总承包项目，分包单位职工发生工伤事故后，关于该职工工伤保险待遇支付的说法，正确的是()。A.由建设单位先行支付B.由工伤保险基金先行支付C.由分包单位支付工伤保险待遇，施工总承包单位、建设单位承担连带责任D.由分包单位与建设单位共同承担【答案】C58、某施工企业为了索要工程款。聘请律师代为诉讼，该行为属于()。A.委托代理?B.法定代理?C.制定代理?D.表见代理【答案】A59、招标人有以下情形，由有关行政监督部门责令改正，可以处10万元以下罚款的是（）。A.依法应当公开招标的项目不按照规定在指定媒介发布资格预审公告或者招标公告B.在不同媒介发布的同一招标项目的资格预审公告或者招标公告的内容不一致，影响潜在投标人申请资格预审或者投标C.依法应当公开招标而采用邀请招标D.依法必须进行招标的项目的招标人不按照规定发布资格预审公告或者招标公告【答案】C60、（2017年真题）关于民事诉讼执行程序的说法，正确的是()。A.具有执行力的裁判书只能由作出该裁判书的法院负责执行B.执行可以采取查封、扣押、冻结等措施C.执行异议审查和复议期间，暂停执行D.执行申请人只能是诉讼当事人【答案】B61、关于投标人的说法正确的是（）。A.存在管理关系的不同单位，可以参加未划分标段的同一招标项目投标B.投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，其投标无效C.单位负责人为同一人的不同单位，可以参加同一标段投标D.投标人不再具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件的，其投标无效【答案】D62、关于借款合同还款期限和利率，说法正确的是（）。A.借款人不能在还款期限届满前向贷款人申请展期B.办理贷款业务的金融机构贷款的利率，不受中国人民银行规定的贷款利率的上下限限制C.出借人请求借款人按照合同约定利率支付利息的，人民法院应予支持，但是双方约定的利率超过合同成立时1年期贷款市场报价利率5倍的除外D.自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时成立【答案】D63、《碳排放权交易管理办法(试行)》规定，年度温室气体排放量达到一定数量二氧化碳当量的，应当列入温室气体重点排放单位名录。该数量是（）。A.2.4万吨B.2.6万吨C.2.8万吨D.3.0万吨【答案】B64、《安全生产许可证条例》规定，建筑施工企业安全生产许可证由（）颁发和管理。A.县级以上人民政府B.县级以上人民政府建设主管部门C.省、自治区、直辖市人民政府D.省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门【答案】D65、（2020年12月真题）关于施工中发现文物的说法，正确的是()。A.在工程建设中发现文物，文物行政主管部接到报告后，如无特殊情况应当在24小时内赶赴现场，井在日内提出处理意见B.在工程建设中发现的文物属于国家所有，在农业生产中发现的文物属于集体所有C.确因建设工期紧迫，对古文化遗址古墓葬急需进行抢救发掘的，由县级人民政府文物行政主管部门组织发掘，并同时补办审批手续D.进行大型基本建设工程前，建设单位应当组织从事考古发掘的单位在工程范围内有可能埋藏文物的地方进行考古调查、勘探【答案】A66、关于委托合同的说法，正确的是（）。A.经受托人同意，委托人在受托人之外委托第三人处理委托事务，给受托人造成损失的，委托人不再承担责任B.委托人丧失民事行为能力的，受托人不得继续处理委托事务C.无偿的委托合同，因受托人的过失给委托人造成损失的，受托人应当赔偿损失D.经委托人同意，受托人转委托的，委托人可以就委托事务直接指示转委托的第三人，委托人仅就第三人的选任及其对第三人的指示承担责任【答案】D67、根据《反不正当竞争法》规定，不属于经营者实施混淆行为，引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的是（）。A.使用伪造、变造的许可证件B.擅自使用他人有一定影响的域名主体部分C.擅自使用他人有一定影响的企业名称D.擅自使用与他人有一定影响的商品名称【答案】A68、某建筑公司与某钢铁厂于2018年2月5日签订一钢材购销合同，而钢铁厂却将劣质钢材以优质的价格出售给该建筑公司使其蒙受损失，依据《民法典》的规定，无论该合同无效、被撤销，下列关于其后果的表述中正确的是（）。A.建筑公司蒙受的损失应当自己承担B.建筑公司蒙受的损失应当由钢铁厂赔偿C.将双方所取得的财产收归国家所有D.将钢铁厂所取得的合同价款收归国家所有【答案】B69、施工合同无效，关于工程价款结算说法，不正确的是（）。A.建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持B.修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，不予支持C.修复后的建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持D.修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持【答案】B70、争议双方达成和解协议后，一方拒不履行，则另一方可以（）A.请求法院强制执行??????B.请求仲裁强制执行??????C.要求对方承担缔约过失责任?D.要求对方承担不履行和解协议的违约责任【答案】D71、下列仲裁协议约定的内容中，属于有效条款的是（）。A.仲裁协议约定两个仲裁机构，且当事人不能就仲裁机构选择达成一致B.当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉C.劳动合同约定发生劳动争议向北京仲裁委员会申请仲裁D.双方因履行合同发生纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁【答案】D72、（2020年12月真题）关于人民调解的说法，正确的是()。A.经人民调解委员会调解达成的调解协议，双方当事人可以共同向调解组织所在地基层人民法院申请司法确认B.经人民调解委员会调解达成调解协议的，应当制作调解协议书C.经人民调解委员会调解达成的调解协议，具有法律强制力D.当事人就调解协议的履行发生争议的，一方当事人可以向人民法院申请强制执行【答案】A73、根据《建设工程安全生产管理条例》，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将（）报送建设工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.保证安全施工的措施B.施工组织方案C.拆除建筑物的措施D.建设单位编制的工程概要【答案】A74、下列选项中，不属于我国建造师注册类型的是（）。A.初始注册B.年检注册C.变更注册D.增项注册【答案】B75、注册建造师的下列行为中，可以记入注册建造师执业信用档案的是（）。A.对设计变更有异议的B.未按要求提供注册建造师信用档案信息的C.工程停工已久，到其他项目任职的D.同时在两个工程担任项目负责人的【答案】B76、（2016年真题）根据《建筑法》，施工企业中使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备，情节尚不严重的，应当给予的处罚是（）。A.吊销资质证书B.责令改正，处以罚款C.责令停业整顿D.降低资质等级【答案】B77、关于安全生产事故调查的管辖，下列说法中错误的是（）。A.特别重大事故由国务院或者授权有关部门组织事故调查组进行调查B.因事故伤亡人数变化导致事故等级发生变化，依照规定应当由上级人民政府负责调查的，上级人民政府可以另行组织事故调查组进行调查C.一般事故，县级人民政府可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查D.较大事故的发生地与事故发生单位不在一个行政区域的，由事故发生地人民政府负责调查【答案】C78、除法律另有规定或者当事人另有约定外，买卖合同中标的物毁损灭失的风险转移时间是（）。A.合同成立时B.合同生效时C.标的物交付时D.价款付清时【答案】C79、2018年，某高速公路项目招标，购买招标文件时间从8月23日起，招标文件载明的下列活动时间中，合法的是（）。A.出售招标文件的截止日期为8月25日B.提交投标文件的截止日期为9月13日C.开标时间为9月10日D.投标有效期开始于8月23日【答案】B80、关于二级建造师变更注册的说法，正确的是（）。A.变更注册后，注册有效期重新计算B.申请变更注册应当提交工作调动证明C.因变更注册申报不及时导致工程项目出现损失的，由注册建造师承担责任D.变更注册只能由原聘用企业申请【答案】B81、（2018年真题）关于财产保险合同的说法，正确的是（）。A.保险合同不可以转让B.保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费C.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性D.被保险人应当与投保人一致【答案】C82、（2021年第1批真题）关于物权的说法，正确的是()。A.物权包括所有权、债权、用益物权和担保物权B.用益物权包括对自己所有的财产享有使用和收益的权利C.依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记D.物权保护方式，只能单独适用【答案】C83、关于民事诉讼执行程序的说法，正确的是（）。(2017)A.具有执行力的裁判文书只能由作出该裁判文书的法院负责执行B.执行可以采取查封、扣押、冻结等措施C.执行异议审查和复议期间，暂停执行D.执行申请人只能是诉讼当事人【答案】B84、下列属于外商投资的情形的有（）。A.外国投资者单独在美国境内设立投资企业B.外国投资者与其他投资者共同设立企业C.外国投资者取得中国境外企业的股份、股权、财产份额D.外国投资者与其他投资者共同在中国境内投资新建项目【答案】D85、关于建设工程赔偿损失说法，正确的是（）。A.赔偿损失以赔偿非违约方合同约定的损害为原则B.赔偿损失具有一定的任意性C.损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，不包括合同履行后可以获得的利益D.赔偿损失范围包括直接损失和间接损失，直接损失是指财产上的直接减少，间接损失是营业额减少【答案】B86、关于工程建设标准有关内容的说法，正确的是()。A.在任何情况下，推荐性标准均无法律约束力B.定额不属于工程建设标准范围C.违反《工程建设标准强制性条文》有可能承担行政责任D.违反工程建设强制性标准，但没有造成严重后果，不属于违法行为【答案】C87、下列各项，属于刑事责任的承担方式是（）。A.警告B.拘留C.拘役D.没收非法财产【答案】C88、建设单位办理工程竣工验收备案应提交的材料不包括（）。A.规划、招投标、公安消防、环保部门的完整备案文件B.工程竣工验收报告C.施工企业签署的工程质量保修书D.住宅工程的《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》【答案】A89、（2021年真题第1批）下列情形中，造成建设工程质量缺陷的发包人应当承担过错责任的是（）。A.拖欠工程款影响工期的B.未申领施工许可证导致无法开工的C.直接指定分包人分包专业工程D.设计变更导致费用增加的【答案】C90、依据《劳动合同法》用人单位自用工之日起超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付（）倍的工资。A.1.5B.2C.3D.4【答案】B91、民事责任的承担方式中不包括（）。A.恢复原状B.消除危险C.赔礼道歉D.没收财产【答案】D92、（2020年真题）仲裁委员会就某施工合同纠纷案件进行仲裁，首席仲裁员甲认为应当裁定合同无效，仲裁员乙和丙认为应当裁定合同有效。则仲裁庭应当()。A.按甲的意见作出裁决B.按乙和丙的意见作出裁决C.请示仲裁委员会主任，并按其意见作出裁决D.重新组成仲裁庭，经评议后作出裁决【答案】B93、甲公司是某混凝土预制构件的专利权人，乙公司未经授权制造和销售该专利产品。甲发现后，对乙提起侵权之诉。经查，乙共销售侵权产品800件，因乙的侵权行为，甲少销售600件。甲销售专利产品每件获利2000元，乙销售侵权产品每件获利1000元，乙应赔偿甲（）。A.60万元B.80万元C.120万元D.160万元【答案】C94、下列关于施工质量检验和返修的规定，说法正确的是（）。A.隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和监理单位B.对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位可以不负责返修C.施工单位只对竣工验收不合格的质量问题承担返修义务D.因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人可以要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建【答案】D95、某工程由甲公司承包，施工现场检查发现，工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工，而是丙公司的职工，甲公司的行为属于（）。

A.用其他建筑企业的名义承揽工程B.允许他人以本企业名义承揽工程C.与他人联合承担工程D.违法分包【答案】B96、（2019年真题）关于招标人终止招标要求的说法，正确的是（）。A.应当及时发布公告B.以口头形式通知被邀请的或者已经获取资格预文件、招标文件的潜在投标人C.已发售的资格预审文件、招标文件，招标人无须退还所收取的资格预审文件、招标文件的费用D.已经收取投标保证金的，应当及时退还投标保证金，但不必退还银行同期存款利息【答案】A97、（2015年真题）根据《劳动合同法》，劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立()以上的固定期限劳动合同。A.5年B.3年C.2年D.1年【答案】C98、承包商乙在施工合同的履行中拖延工期2个月，给发包人甲造成了较大的经济损失，则发包人甲可向乙公司主张（）之债。A.合同B.侵权C.不当得利D.无因管理【答案】A99、按照《必须招标的工程项目规定》，施工单项合同估算价在人民币（）以上的建设工程，必须招标。A.50B.100C.200D.400【答案】D100、（2021年真题第1批）甲施工企业与乙建筑材料公司订立了建筑材料买卖合同，合同总价款300万元，双方约定定金为80万元，合同订立后，甲仅向乙支付了55万元定金，关于本合同中定金的说法，正确的是（）A.定金合同自合同订立时成立B.甲应当补交合同定金5万元C.甲应当补交合同定金25万元D.定金数额视为变更为55万元【答案】D101、甲和乙签订了材料运输合同，乙又与丙签订联运合同，由乙和丙以水路和公路的方式进行联运，甲向乙支付了运费。途经丙运输区段时，由于司机疲劳驾驶使货车侧翻，导致部分材料被毁。对此，下列说明中正确的是（）。A.丙应对此承担全部责任B.应由乙承担全部责任C.乙和丙对此承担连带责任D.甲直接要求丙赔偿损失【答案】B102、关于建设工程债的说法，正确的是（）。A.施工合同债是发生在建设单位和施工企业之间的债B.在材料设备买卖合同中，材料设备的买方只能是施工企业C.在施工合同中，对于完成施工任务，施工企业是债权人，建设单位是债务人D.在施工合同中，对于支付工程款，建设单位是债权人，施工企业是债务人【答案】A103、以下法律文书不具有强制执行力的是（）。A.生效的仲裁判决书B.当事人双方达成的和解协议C.生效的仲裁调解书D.人民法院的裁决【答案】B104、下列选项中，违反施工许可证制度的是（）。A.农民张某自建一栋500平方米的3层住宅，未办理施工许可证就施工B.某工程因地震中止施工，半年后向发证机关作了报告C.某工程因供水中止施工，一个月内向发证机关作了报告，半年后恢复施工时还向发证机关作了报告D.某工程因宏观调控停建，一个月内向发证机关作了报告，一年后恢复施工时报发证机关核验施工许可证【答案】B105、关于建筑节能的规定，下列说法正确的是（）。A.不符合强制性节能标准的项目，经县级以上环境保护主管部门批准方可开工建设B.国家限制进口或者禁止进口能源消耗高的技术、材料和设备C.要求临时设施占地面积有效利用率大于70%D.应对深基坑施工方案进行优化，增加土方开挖和回填量【答案】B106、某施工合同约定由施工单位负责采购材料，合同履行过程中，由于材料供应商违约而没有按期供货，导致施工没有按期完成。此时应当由（）追究违约责任。A.建设单位直接向材料供应商B.建设单位向施工单位追究责任，施工单位向材料供应商C.建设单位向施工单位追究责任，施工单位向项目经理D.建设单位不追究施工单位的责任，施工单位应向材料供应商【答案】B107、因施工企业原因，工程未能如期竣工。建设单位听取监理单位建议后，在建设行政主管部门协调下同意不追究施工企业之前的违约责任。之后发生地震致使工期再次拖延，则因此产生的工期责任由（）。A.建设单位B.施工企业C.监理单位D.建设行政主管部门【答案】B108、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》。关于解决工程价款结算争议的说法，正确的是（）。A.欠付工程款的利息从当事人起诉之日起算B.当事人约定垫资利息，承包人请求按照约定支付利息的，不予支持C.建设工程承包人行使优先权的期限自转移占有建设工程之日起计算D.当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息【答案】D109、（2021年真题第1批）根据《建筑施工企业安全生产许可证相关规定》下列施工企业的违法行为中，属于应当撤销安全生产许可证的是（）。A.冒用安全生产许可证的B.安全生产许可证未办理延期手续继续从事施工活动的C.使用伪造的安全生产许可证的D.以贿赂手段取得安全生产许可证的【答案】D110、货运合同的托运人未按照约定包装货物，承运人可以（）。A.留置货物B.要求赔偿C.解除合同D.拒绝运输【答案】D111、下列合同中不可以留置的是（）。A.加工承揽合同B.保管合同C.运输合同D.买卖合同【答案】D112、甲施工单位与乙施工单位联合承包某机场工程，双方约定各方的工作范围并要求各方对自己施工的工程质量承担全部责任。在施工过程中，乙承揽的工程发生质量事故给建设单位造成5万元损失，对该损失的处理方法正确的表述是（）。A.乙承担全部责任B.乙承担主要责任，甲承担次要责任C.甲、乙承担连带责任D.由双方协商责任的分配【答案】C113、在城市市区内，可能产生噪声污染的工程项目，施工单位应当在工程开工前（）天，向生态环境主管部门申报。A.3B.7C.15D.28【答案】C114、根据《文物保护法》，受国家保护的文物是（）。A.古建筑B.近代史迹C.反映历史上各民族社会制度的代表性实物D.历史上工艺美术品【答案】C115、行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，进行裁决的机构是()。A.国务院B.最高人民法院C.全国人民代表大会D.全国人民代表大会常务委员会【答案】A116、关于二级建造师执业岗位的说法，正确的是（）。

A.二级建造师可以在设计单位担任注册结构工程师B.二级建造师只能受聘并注册于施工企业C.二级建造师执业岗位限于工程项目施工的项目经理D.二级建造师可以担任中小型项目的项目经理【答案】D117、根据《行政诉讼法》，下列情形中属于行政诉讼受案范围的是（）。A.对于限制人身自由的行政强制措施不服的B.国防、外交等国家行为C.行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍的约束力的决定、命令D.行政机关对行政机关人员的奖惩、任免等决定【答案】A118、张三在被甲公司胁迫的情况下，订立了一份买卖合同，关于该合同撤销的说法，正确的是（）。A.该合同是合法有效的合同，不能撤销B.张三自知道或者应当知道撤销事由之日起90日内，可以行使撤销权C.张三自知道或应当知道撤销事由之日起1年内，可以行使撤销权D.张三自胁迫行为终止之日起1年内，可以行使撤销【答案】D119、二级和二级以下建筑施工总承包资质序列企业配置专职安全生产管理人员应不少于()人。A.2?B.3?C.4?D.6【答案】B120、关于不可抗力的说法，正确的是()。A.不可抗力包括主观情况与客观情况B.法定的免责事由主要限于不可抗力C.因不可抗力不能履行合同的，全部免除责任D.当事人迟延履行后发生不可抗力的，可以免除责任【答案】B121、根据《建设工程安全生产管理条例》，项目负责人的安全生产责任不包括（）。A.负责施工现场安全生产日常检查并做好记录B.及时、如实报告生产安全事故C.落实安全生产责任制D.确保安全生产费用的有效使用【答案】A122、《建筑业企业资质标准》中规定，建筑工程施工总承包二级企业的净资产应不少于()。A.6000万元B.5000万元C.4000万元D.800万元【答案】C123、（2021年第2批真题）关于抵押权的说法，正确的是()。A.以动产抵押的，抵押权自合同生效时设立B.抵押权可以与债权分离而单独转让C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押权未登记的拍卖的抵押财产所得的价款按照抵押合同订立的顺序清偿D.同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖抵押财产所得的价款按照登记的债权比例清偿【答案】A124、在建的建筑工程因故中止施工的。建设单位应当自中止施工之日起（）内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。A.1个月B.2个月C.3个月D.4个月【答案】A125、根据《劳动争议调解仲裁法》的规定，劳动争议申请仲裁的有效时间为()年。A.2B.3C.5D.1【答案】D126、根据《标准化法》，关于企业标准的说法，正确的是（）。A.企业标准的制定应当经过行业主管部门批准B.企业标准可以高于国家标准的C.企业标准应当高于行业标准D.企业标准应当与团体标准相符【答案】B127、关于法的效力层级正确的是（）。A.一般法优于特别法B.部门规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决C.旧法优于新法D.宪法与法律出现冲突，由全国人大裁决【答案】B128、对于达到一定规模且危险性较大的基坑支护与降水分部工程施工，须严格按施工程序进行，下列做法中不正确的是（）。A.施工单位在施工组织设计中编制安全技术措施B.施工方案中应附具安全验算结果C.施工方案应经施工单位项目负责人、总监理工程师签字后实施D.应由专职安全生产管理人员进行现场监督【答案】C129、下列关于工程监理单位相关的质量责任说法正确的是（）。A.工程监理单位与被监理工程的施工承包单位不得有隶属关系或者其他利害关系，与建筑材料、建筑构配件和设备供应单位可以有隶属关系或者其他利害关系B.未经总监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工C.未经监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不得进行竣工验收D.工程监理实行总监理工程师负责制【答案】D130、合同债权人免除对方的债务，可以导致合同（）。A.权利义务终止B.解除C.被追认D.未成立【答案】A131、根据《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》，下列行为属于违法发包的是（）。A.施工总承包单位将施工总承包合同范围内工程主体结构的施工分包给其他单位B.设置严格条件对潜在投标人进行资格审查C.将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包单位D.在施工合同中规定重要设备由发包人自行采购【答案】C132、根据《城市建设档案管理规定》，建设单位应当在工程竣工验收后（）内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。A.6个月B.3个月C.9个月D.1年【答案】B133、仲裁委员会就某施工合同纠纷案件进行仲裁，首席仲裁员甲认为应当裁定合同无效，仲裁员乙和丙任务应当裁定合同有效，则仲裁庭应当（）A.按甲的意见作出裁决B.请示仲裁委员会主任，并按其意见作出裁决C.按乙和丙的意见作出裁决D.重新组成仲裁庭，经评议后作出裁决【答案】C134、（2019年真题）暂时不能开工的建设用地，超过()的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。A.1个月B.3个月C.2个月D.6个月【答案】B135、下列关于地役权的表述中，正确的（）。A.地役权可以单独转让B.地役权自登记时设立C.地役权是按照当事人的约定设立的用益物权D.当事人可以采用口头形式订立地役权合同【答案】C136、关于欠付工程款的利息支付，下列说法正确的是（）。A.机关、事业单位和大型企业迟延支付中小企业款项的，无需支付逾期利息B.双方对逾期利息的利率有约定的，约定利率不得高于合同订立时1年期贷款市场报价利率C.双方对逾期利率未作约定的，按照每日利率万分之五支付逾期利息D.双方对逾期利率的约定，不得超过每日利率的万分之五【答案】C137、【2018年真题】关于总分包单位的质量责任的说法，正确的是（）。A.分包工程质量由分包单位自行向建设单位负责B.分包单位应当接受总承包单位的质量管理C.总承包单位与分包单位对分包工程的质量各自向建设单位承担相应的责任D.分包工程发生质量问题，建设单位只能向总承包单位请求赔偿【答案】B138、根据《生存安全事故报告和调查处理调理》，关于生产安全事故等级的说话正确的是（）。A.造成5人死亡的事故是一般事故B.造成45人重伤的事故是重大事故C.造成15人死亡的事故是特别重大事故D.造成3000万直接经济损失的事故是较大事故【答案】D139、根据《民事诉讼法》的规定，（）可以作为民事诉讼证人。A.本案审判员B.涉及本案的鉴定人员C.本案原告诉讼代理人D.本案被告的亲属【答案】D140、（2021年第1批真题）根据《安全生产法》施工企业主要负责人对安全生产的责任是()。A.工程项目实行总承包的，定期考核分包单位安全生产管理情况B.保证本企业安全生产投入的有效实施C.督促落实本企业重大危险源的安全管理措施D.在施工现场组织协调工程项目安全生产活动【答案】B141、（2019年真题）根据《招标投标法实施条例》，关于联合体投标的说法，正确的是()。A.招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体可以在资格预审后组成B.资格预审后联合体增减、更换成员的，应当书面通知招标人C.招标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标D.联合体各方在同一招标项目中可以以自己名义单独投标【答案】C142、企业劳动争议调解委员会主任由()A.只能由职工代表担任B.只能由工会成员担任C.只能由双方推举的人担任D.由工会成员或者双方推举的人员担任【答案】D143、债务人将其权利移交债权人占有，用以担保债务履行的方式是()。A.抵押B.留置C.保证D.质押【答案】D144、装配式预应力混凝土水池壁板缝混凝土浇筑施工质量是水池（）的关键。A.抗浮B.抗变形C.结构强度D.防渗漏【答案】D145、某施工合同纠纷案经仲裁裁决，将已经竣工工程的部分楼层折价给施工单位抵偿工程欠款，但建设单位拒绝履行裁决。因此，施工单位决定申请执行仲裁裁决。关于申请执行仲裁裁决的说法，正确的是（）。A.施工单位有权向人民法院申请执行B.施工单位申请执行的期间为1年C.申请执行本案的仲裁裁决，由施工单位所在地的中级人民法院管辖D.申请执行本案的仲裁裁决，由本案工程合同签订地的中级人民法院管辖【答案】A146、（2021年真题第1批）关于建设单位安全责任的说法，正确的是（）。A.编制工程概算时，确定工程安全生产费用B.工程开工前，审查施工企业的安全技术措施C.工程开工前，负责项目的安全技术交底D.对特殊结构的建设工程，提出保障安全施工的措施建议【答案】A147、甲公司向乙公司购买50吨水泥，后甲通知乙需要更改购买数量，但一直未明确具体数量。交货期截止，乙将50吨水泥交付给甲，甲拒绝接受，理由是已告知要变更合同。关于双方合同关系的说法，正确的是()。A.乙承担损失B.甲可根据实际情况部分接收C.甲拒绝接受，应承担违约责任D.双方合同已变更，乙送货构成违约【答案】C148、依照我国的法律形式，《建筑法》属于（）。

A.部门规章B.行政法规C.法律D.地方性法规【答案】C149、关于建设工程施工工程垫资，说法正确的是（）A.垫资的法律性质为当事人之间的借款B.政府投资项目禁止由施工企业垫资施工C.当事人之间关于垫资的约定无效D.当事人对垫资利息没有约定，承包人请求参照金融机构贷款市场报价利率计算利息的，人民法院应予支持【答案】B150、甲乙两公司签订了建筑材料买卖合同，经当事人双方协商一致才能变更的情形是（）。A.甲公司名称变更B.乙公司的法定代表人变更C.合同签约人变更D.采购数量变更【答案】D151、融资租赁合同是由出卖人与买受人之间的买卖合同和出租人与承租人之间的租赁合同构成的，其法律特征不包括（）。A.出租人身份的二重性B.买卖和租赁合同效力的相加C.融资租赁合同是要式合同D.出卖人权利与义务相对人的差异性【答案】B152、（2021年第1批真题）关于委托代理的说法，正确的是()。A.委托代理授权应当采取书面形式B.委托书授权不明的，被代理人应当承担全部法律责任C.数人可以为同一代理事项的代理人D.代理人知道代理事项违法的仍然实施代理行为的，应承担全部法律责任【答案】C153、下列授予专利权的条件中，属于共性条件的是（）。A.创造性B.实用性C.新颖性D.艺术性【答案】C154、下列行为中，属于建设工程施工企业承揽业务不良的（）。A.将承包的工程转包或违法分包B.拖欠工程款C.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程D.对建筑安全事故隐患，不采取措施予以消除【答案】A155、（2021年真题第1批）招标人下列行为中，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的是（）。A.拒收未通过资格预审的投标人提交的投标文件B.依法必须进行招标的项目以特定行业的业绩、奖项作为加分条件C.设定与合同履行有关的资格条件D.对不同的投标人采取相同的资格审查标准【答案】B156、从性质上讲，施工企业的投标行为属于()。A.要约B.要约邀请C.承诺D.询价【答案】A157、（2020年12月真题）建筑节能分部工程验收的主持人应当是()。A.施工企业项目经理B.设计单位节能设计负责人C.专业监理工程师D.总监理工程师（建设单位项目负责人）【答案】D158、某建筑公司于2013年4月2日提出申请，于2013年4月12日获得工商行政管理部门核准营业执照，于10月5日提出申请，于11月3日获得建设行政主管部门核准资质证书，则该建筑公司具备法人资格的时间为（）。A.2013年4月2日B.2013年4月12日C.2013年10月5日D.2013年11月3日【答案】B159、下列关于工程建设标准的表述错误的是（）。A.我国的标准分为国家标准、行业标准、地方标准和团体标准、企业标准B.国家标准、行业标准分为强制性标准和推荐性标准C.工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准属于国家强制标准D.国家鼓励社会团体、企业制定高于推荐性标准相关技术要求的团体标准、企业标准。【答案】B160、招标人有以下情形，由有关行政监督部门责令改正，可以处10万元以下罚款的是（）。A.依法应当公开招标的项目不按照规定在指定媒介发布资格预审公告或者招标公告B.在不同媒介发布的同一招标项目的资格预审公告或者招标公告的内容不一致，影响潜在投标人申请资格预审或者投标C.依法应当公开招标而采用邀请招标D.依法必须进行招标的项目的招标人不按照规定发布资格预审公告或者招标公告【答案】C161、下列选项中，违反施工许可制度的是（）。A.张某在农村自建一栋500平方米的3层住宅，未办理施工许可证B.某工程因地震中止施工，半年后向发证机关作了报告C.某工程因供水停止施工，一个月内向发证机关作了报告，半年后恢复施工时还向发证机关作了报告D.某工程因宏观调控停建，一个月内向发证机关报告，一年后恢复施工时报发证机关核验施工许可证【答案】B162、下列关于法人的表述中，正确的是（）。A.法定代表人以自己的名义代表法人从事民事活动B.法人名称是法人相互区别的标志和法人活动使用的代号C.法人的场所与法律管辖权无关D.法人的民事责任由它的法定代表人承担【答案】B163、场景(二）A.吴某与张某B.吴某与设计院C.甲公司与张某D.甲公司与乙设计院【答案】D164、场景(九）A.自作出之日B.经上级仲裁机构审查批准后C.经人民法院审査批准后D.在双方当事人不申请复议时【答案】A165、质押担保因质物的不同可分为（）。A.动产质押和权利质押B.不动产质押和动产质押C.权利质押和义务质押D.财产质押和人身质押【答案】A166、关于《建设工程施工合同（示范文本）》的法律地位，下列说法正确的是（）。A.当事人必须采用示范文本?B.采用示范文本是强制性的?C.供当事人订立合同时参考?D.不采用示范文本【答案】C167、保存文物特别丰富并具有重大历史价值或革命纪念意义的城镇、街道、村庄、由省、自治区、直辖市人民政府核定公布为历史文化街区、村镇，并报（）备案。A.县级文物保护部门B.国务院C.人民代表大会常务委员会D.省、自治区、直辖市文物主管部门【答案】B168、下列选项中，应当作为竣工决算依据的文件是（）A.承包方在工程完工后约定期限内提交的竣工结算文件B.经工程造价咨询企业提出审核意见的竣工结算文件C.经发包方签字确认的竣工结算文件D.经发包方和承包方签字确认的竣工结算文件【答案】D169、关于土地所有权的说法，正确的是（）。A.中华人民共和国境内的全部土地属于国家所有B.城市郊区的土地，除由法律规定属于农民集体所有的以外，属于国家所有C.宅基地属于农民家庭所有D.自留山属于农民集体所有【答案】D170、关于建筑市场诚信行为公布的说法，正确的是（）。A.不良行为记录应当在当地发布，社会影响恶劣的，还应当在全国发布B.诚信行为信息包括良好行为记录和不良行为记录，两种信息记录都应当公布C.省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，可取消不良行为记录信息的公布D.不良行为记录在地方的公布期限应当长于全国公布期限【答案】B171、关于用人单位向劳动者支付报酬的说法，正确的是（）。A.劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资B.劳动报酬中的货币工资不包括津贴、补贴和奖金C.用人单位支付的工资可以以实物或有价证券等形式代替货币形式支付D.劳动者在婚丧假期间，用人单位可以不支付工资【答案】A172、关于投标保证金的说法，错误的是()。A.招标人在招标文件中要求投标人提交技标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%B.特殊情况下，可以挪用投标保证金C.招标人要求中标人提供履约担保的，应当同时向中标人提供工程款支付担保D.实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出【答案】B173、（2014年真题）关于租赁合同特征的说法，正确的是()。A.租赁合同是单务合同B.租赁合同成立以租赁物的交付为要件C.出租方转移租赁物的所有权D.承租人获得租赁物的使用收益权【答案】D174、下列关于法人登记的说法，正确的是（）。A.营利法人必须依法登记B.非营利法人不需要登记C.有独立经费的机关和承担行政职能的法定机构从登记之日起，具有机关法人资格D.非营利法人包括事业单位、社会团体、基金会、基层群众自治组织法人【答案】A175、关于公布建筑市场诚信行为的说法，正确的是（）A.对于整改不力的单位，信息发布部门可以延长其不良行为记录信息公布期限B.优良行为记录信息的公布期限一般为6个月C.不良行为记录信息公布期限一般为5年D.对整改确有实效的单位，信息发布部门可以直接取消公布其不良行为【答案】A176、关于和解的说法，正确的是（）A.和解的应用很灵活，可以在各个阶段达成和解协议B.当事人达成和解协议后，原告既可以撤诉，双方也可以请求人民法院对和解事项制作调解书，自作出之日产生法律效力C.一方当事人不按照和解协议履行，另一方当事人可以请求人民院强制执行D.当事人不可以就个别诉讼请求达成和解协议【答案】A177、建设单位申请领取施工许可证时，建设工程超过1年的建设工程，到位资金原则上最少为工程合同价的（）。(2017)A.20%B.30%C.40%D.50%【答案】B178、关于工程建设项目是否必须招标的说法中，正确的是（）。A.使用国有企业事业单位自有资金的工程建设项目必须进行招标B.施工单项合同估算价为人民币500万元的工程建设项目必须进行招标C.利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工的建设工程项目可以不进行招标D.需要釆用专利或者专有技术的建设工程项目可以不进行招标【答案】C179、根据《文物保护法》，下列文物中不属于国家所有文物的是（）。A.遗存于中国领海起源于外国的文物B.古文化遗址C.某公民收藏的古玩字画D.国家机关收藏的文物【答案】C180、某地方建设行政管理部门于2012年5月10日针对某建筑公司恶意拖欠劳务费用下发了给予其一年内禁止在本区域内参加投标的处罚决定，建筑公司于2012年5月15日收到该处罚通知，建筑公司对此不服的话最迟应于（）前提起行政复议。A.2012年6月10日B.2012年6月15日C.2012年7月10日D.2012年7月15日【答案】D181、关于仲裁裁决撤销的说法，正确的是（）。A.仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的，当事人只能申请撤销令冲裁裁决，不得申请不予执行仲裁裁决B.当事人申请撤销仲裁裁决的，应当在收到裁决书之日起3个月内提出C.当事人可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销仲裁裁决D.仲裁裁决被人民法院依法撤销后，当事人不得就该纠纷再进行申请仲裁，只能向人民法院起诉【答案】C182、（2015年真题）甲房地产公司在A地块开发住宅小区，为满足该小区住户观景的需求，便与相邻的乙工厂协商约定，甲公司支付乙工厂800万元，乙工厂在20年内不在本厂区建设15米以上的建筑物，以免遮挡住户观景，合同签订生效后甲公司即支付了全部款项，后来，甲公司将A地块的建设用地使用权转让给丙置业公司，关于A地块权利的说法，正确的是()。A.甲公司对乙工厂的土地拥有地役权B.甲公司对乙工厂的土地拥有担保物权C.甲公司给定的权利自合同公正后获得D.甲公司转让A地块后，丙公司不享有该项权利【答案】A183、关于招标方式的说法，错误的是（）。A.招标分为公开招标和邀请招标B.根据我国相关规定，如果采用邀请招标，需要经过批准C.邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标D.招标人采用邀请招标方式的应当向三个以上的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书【答案】B184、（2021年真题第1批）关于著作权保护期的说法，正确的是（）。A.作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期为作者终身及其死后50年B.公民的作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期不受限制C.法人或者其他组织的作品的发表权、使用权和获得报酬权的保护期为50年D.法人或者其他组织的作品，自创作完成后30年内未发表的，不再受《著作权法》保护【答案】C185、根据《绿色施工导则》，关于非传统水源利用的说法，错误的是（）。A.现场机具、设备、车辆冲洗、喷洒路面、绿化浇灌等用水、优先采用非传统水源，尽量不使用市政自来水B.可以采用中水搅拌、中水养护，有条件的地区和工程应当收集雨水养护C.处于基坑降水阶段的工地，地下水不得作为生活用水D.施工中非传统水源和循环水的再利用量力争大于30%【答案】C186、下列不属于诉讼时效中止的有（）。A.不可抗力B.继承开始后未确定继承人或者遗产管理人C.权利人被义务人或者其他人控制D.权利人向公安机关报案，请求保护其民事权利的【答案】D187、在委托作品中，委托人与受托人在合同中对著作权未作出明确约定，该著作权属于（）。A.委托人B.受托人C.双方共同拥有D.不属于任何人【答案】B188、下列争议中，不属于劳动争议的是（）。A.因确认劳动关系发生的争议B.因拖欠劳动报酬发生的争议C.劳动者与用人单位之间没有订立书面劳动合同，但已形成劳动关系后发生的纠纷D.家庭或者个人与家政服务人员之间的纠纷【答案】D189、某施工企业与预制构件厂签订了预制构件加工合同，构件加工过程中施工企业要求变更构件设计，对方同意变更。但加工构件超过60%时，该施工企业提出解除合同。关于该施工企业权利的说法，正确的是（）。A.可随时解除合同B.享有留置权C.不得单方变更设计D.可请求法院撤销合同【答案】A190、下列选项中，没有发生承诺撤回效力的情形是()。A.撤回承诺的通知在承诺通知到达要约人之前到达要约人B.撤回承诺的通知与承诺通知同时到达要约人C.撤回承诺的通知在承诺通知到达要约人之后到达要约人D.撤回承诺的通知于合同成立之前到达要约人【答案】C191、关于法律责任的说法，正确的有（）。A.法律责任的认定和追究，由国家专门机关依法定程序进行B.罚金是行政责任的承担方式C.附加刑需要与主刑合并适用D.没收违法所得是刑事责任的承担方式【答案】A192、下列不属于用益物权的是（）。A.土地所有权B.居住权C.地役权D.建设用地使用权【答案】A193、下列关于意外伤害保险的说法，正确的是（）A.由建设单位办理B.保险期限自保险合同订立之日起至竣工验收合格之日C.实行施工总承包的，施工总承包单位支付保险费D.意外伤害保险是强制险【答案】C194、当事人双方既约定违约金，又约定定金的合同，一方当事人违约时，对违约行为的赔偿处理原则是()A.只能采用违约金B.由违约一方选择采用违约金或定金C.由非违约一方选择采用违约金或定金D.同时采用违约金和定金【答案】C195、在债的发生依据中，既未受人之托，也不负有法律规定的义务，而自觉为他人管理事务或提供服务的行为属于（）。A.无权代理B.不当得利C.侵权行为D.无因管理【答案】D196、关于管辖权异议，下列说法正确的是（）。A.当事人未提出管辖权异议并应诉答辩的，视为受诉法院有管辖权，但违反级别管辖和专属管辖规定的除外B.当事人对管辖权有异议的，应当在提交答辩状前提出C.受诉法院应当在受理异议之日起10日内作出裁定D.管辖权异议的裁定不可上诉【答案】A197、建筑市场诚信行为记录信息的公布期限，针对具体情况有不同的规定。下列表述错误的是()。A.建筑市场诚信行为记录信息的公布期限一般为6个月至1年B.良好行为记录信息的公布期限为3年C.企业整改经审核确有实效的，可以缩短公布期限，但最短不得少于3个月D.招标投标违法行为记录的公告期限为6个月【答案】A198、关于法的效力层级，下列表述中错误的是（）。A.宪法至上B.新法优于旧法C.特别法优于一般法D.一般法优于特别法【答案】D199、关于禁止无资质或超资质承揽工程的说法，正确的是（）。A.施工总承包单位可以将房屋建筑工程的钢结构工程分包给其他单位B.总承包单位可以将建设工程分包给包工头C.联合体承包中，可以以高资质等级的承包方为联合体承包方的业务许可范围D.专业作业承包人可以将其承包的劳务再分包【答案】A200、关于设计单位的权利的说法，正确的是（）。A.为节约投资成本，设计单位可不依据勘察成果文件进行设计B.有特殊要求的专用设备，设计单位可以指定生产厂商或供应商C.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成D.设计深度由设计单位酌定【答案】B多选题（共100题）1、（2021年第1批真题）建设工程竣工验收应当具备的条件有()。A.有完整的技术档案和施工管理资料B.有施工企业签署的工程保修书C.有工程使用的主要建筑材料、建筑物构配件和设备的进场试验报告D.有勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件E.已经办理工程竣工资料归档手续【答案】ABCD2、施工企业必须在变更10日以内到原安全生产许可证颁发管理机关办理生产安全许可证变更的情形有（）。A.企业股东变更B.企业名称变更C.企业设立分公司D.企业法定代表人变更E.企业注册地址变更【答案】BD3、（2021年第2批真题）下列纠纷中，属于劳动争议范围的有()。A.劳动者与用人单位在履行劳动合同过程中发生的纠纷B.劳动者请求社会保险经办机构发放社会保险金的纠纷C.劳动者与用人单位因住房制度改革产生的公有住房转让纠纷D.因除名、辞退和辞职、离职发生的纠纷E.劳动者退休后，与尚未参加社会保险统筹的原用人单位因追索养老金、医疗费、工伤保险待遇和其他社会保险待遇而发生的纠纷【答案】AD4、建筑公司委托一加工厂加工构件，后由于意外情况，建筑公司提出解除合同，但加工厂认为自己已经完成了70%的构件加工，应该继续履行，下列说法正确的是（）。A.建筑公司取消合同属于违约行为B.已完工作量超过一半，应当继续履行合同C.建筑公司有权解除合同D.建筑公司必须与加工厂协商一致才能解除合同E.建筑公司应赔偿加工厂损失【答案】C5、下列选项中，具备申报历史文化名城、名镇、名村条件的有（）。A.保存文物特别丰富B.曾挖掘出历史文物C.历史建筑集中成片D.历史上曾经发生过重要历史事件E.保留着传统格局和历史风貌【答案】ACD6、某工程项目经理委托李辉采购水泥。如果在签订合同的过程中李辉与水泥厂串通，损害了项目经理的利益，则下列说法正确的有()。A.项目经理可要求李辉承担责任B.项目经理可要求水泥厂承担责任C.项目经理既可以要求李辉承担责任，也可以要求水泥厂承担责任D.项目经理只能由于自己委托人不恰当而自己承担这份损失E.项目经理只能要求李辉承担责任，而不能要求水泥厂承担责任【答案】ABC7、根据《必须招标的工程项目规定》，下列项目属于必须招标的有（）。A.使用国有企业资金，并且该资金占控股或者主导地位的项目B.使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款、援助资金的项目C.使用外国政府及其机构贷款、援助资金的项目D.使用财政预算资金200万元以上，并且该资金占投资额10%以上的项目E.使用有限公司资金的项目【答案】ABCD8、申请建造师注册人员必须同时具备下列条件()A.取得建造师执业资格证书B.无犯罪记录C.无行政处罚记录D.身体健康，能坚持在建造师岗位上工作E.经所在单位考核合格【答案】ABD9、在正常条件下，关于建设工程各保修项目法定最低保修期限的说法，正确的有（）。A.屋面防水工程为5年B.给排水管道为2年C.供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期D.基础设施工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限E.设备安装和装修工程为5年【答案】ABCD10、以下属于民事诉讼基本特点的是()A.公权性B.程序性C.强制性D.保密性E.快捷性【答案】ABC11、下列合同中，属于可撤销合同的有（）。A.施工企业超越资质等级订立的合同B.施工企业中未获得相应授权的人员订立的合同C.建设单位为洗钱而订立的施工合同D.显失公平的合同E.因重大误解订立的合同【答案】D12、关于施工企业项目经理部的说法，正确的有（）。A.项目经理经施工企业授权管理施工项目B.项目经理部是施工企业组建的非常设下属机构C.项目经理部具有法人资格D.项目经理部自行承担施工行为的法律后果E.项目经理是施工企业的内部岗位【答案】AB13、关于无效合同的说法，正确的有（）。A.无效合同不具有