道路勘察设计合同（六篇）

第2页共2页道路勘察设计合同订立合同建设单位(_____)与勘测单位(_____建筑设计院)，根据国家建委制定的《勘察设计合同试行条件》和____省的补充规定以及本勘测的具体情况，签订合同，以资双方遵守。第一条订立合同双方必须严格执行国家建委规定的《勘察设计合同试行条件》和省的补充规定以及本合同规定的条款。第二条工程名称第三条工程地点第四条工程范围第五条取费标准按中财委(_____)财经工基价字第号规定收费。签订合同时应预付勘测费总额的____%(一般设计一次按____%)，其余部分在勘测成果提出时一次结清。第六条勘测成果于____年____月____日提出，但由于自然天气所造成的拖延工期可顺延。第七条建设单位应承担的事项和责任1.填写拟建筑(构)物性质及工程地质勘测要求(本院设计由承担设计室填写)。2.清理和整平场地，如因场地有沟以及堆积障碍物等而影响开工时，应付窝工费。开工时应指派一人在场，以便随时联系工作。3.负责解决土样包装、水样瓶的运送，早晚和夜间钻机停放现场时负责看管，并解决临时所需的垫板、冬季烘烤钻具的木样等。4.负责解决机具运输和工作人员往返现场的交通工具(或承担运输费用)，如因交通工具而造成的窝工，应付窝工费。5.测量如要求按已有控制系统联测时，应负责提供资料和埋石用材用料等物资。第八条勘测单位应承担的事项和责任1.填写预计勘测工作量及勘测用表[附表二(略)]。2.遵循规范按时提出勘测成果，满足设计需要。第九条本合同自双方代表签订之日起生效，合同附件与合同有同等效用。第十条本合同正本二份，双方各执一份，副本份，建设单位收执份(其中送建设银行一份)，勘测单位份。建设单位：_____(盖章)设计单位：_____(盖章)____年____月____日道路勘察设计合同（二）订立合同建设单位(_____)与勘测单位(_____建筑设计院)，根据国家建委制定的《勘察设计合同试行条件》和____省的补充规定以及本勘测的具体情况，签订合同，以资双方遵守。第一条订立合同双方必须严格执行国家建委规定的《勘察设计合同试行条件》和省的补充规定以及本合同规定的条款。第二条工程名称第三条工程地点第四条工程范围第五条取费标准按中财委(_____)财经工基价字第____号规定收费。签订合同时应预付勘测费总额的____%(一般设计一次按____%)，其余部分在勘测成果提出时一次结清。第六条勘测成果于____年____月____日提出，但由于自然天气所造成的拖延工期可顺延。第七条建设单位应承担的事项和责任1.填写“拟建筑(构)物性质及工程地质勘测要求(本院设计由承担设计室填写)。2.清理和整平场地，如因场地有沟以及堆积障碍物等而影响开工时，应付窝工费。开工时应指派一人在场，以便随时联系工作。3.负责解决土样包装、水样瓶的运送，早晚和夜间钻机停放现场时负责看管，并解决临时所需的垫板、冬季烘烤钻具的木样等。4.负责解决机具运输和工作人员往返现场的交通工具(或承担运输费用)，如因交通工具而造成的窝工，应付窝工费。5.测量如要求按已有控制系统联测时，应负责提供资料和埋石用材用料等物资。第八条勘测单位应承担的事项和责任1.填写“预计勘测工作量及勘测用表”[附表二(略)]。2.遵循规范按时提出勘测成果，满足设计需要。第九条本合同自双方代表签订之日起生效，合同附件与合同有同等效用。第十条本合同正本二份，双方各执一份，副本份，建设单位收执份(其中送建设银行一份)，勘测单位份。建设单位：_____(盖章)设计单位：_____(盖章)____年____月____日道路勘察设计合同（三）发包人(甲方)：设计人(乙方)：发包人委托设计人承担程设计工作，经双方协商一致，签订本合同。第一条本合同依据下列文件签订：1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。第二条本合同设计项目的内容：名称、工程地点工程名称：工程地点：本合同内容：项目采用设计总包责任制，设计内容包括建设项目红线区域范围内的电力通道结构和土建、电力通道电器、自来水、强电(含外电接入)、绿化景观(如有)等相关专业的初步设计、施工图设计以及设计所需的测量(包括地形和障碍物、管道等)和地勘工作，以及项目设计概算的编制。第三条勘察设计服务周期：设计周期：____日内完成方案设计，方案确定后____日完成施工图;勘察周期：满足设计进度要求。第四条设计标准：符合国家及地方有关建设工程设计规范第五条：合同价款本合同价暂定为：(大写：贰佰捌拾万零肆仟柒佰元整)(1)暂定设计费=估算投资额_____设计费费率【本工程的估算投资额暂按可研批复中工程费，设计费费率为____%】暂定设计费：结算时设计服务费计价额以经高新区评审中心审核批准的控制价金额为准。(2)勘察费普通孔全费用包干单价为：____元/孔，暂定工程量为：65孔，植物胶钻孔包干单价为：____元/米，暂定工程量为：160米。暂定勘察费：1480_____65+360_____160=____元(大写：壹拾伍万叁仟捌佰元整)(最终按实际发生工程量结算)(3)测量费带状地形测量全费用包干单价为：____元/平方公里，暂定工程量为：____平方公里，横纵断面测量全费用包干单价为：____元/公里，暂定工程量为：_____公里，暂定测量费：(最终按实际发生工程量结算)履约保证金为____万元。六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：(1)合同协议书、建设工程设计合同、建设工程勘察合同;(2)中标通知书;(3)合同条件及合同附件(含变更合同的补充协议书);(4)合同技术规范书(含合同技术规范书的变更);(5)投标文件(6)招标文件(含招标文件补遗书，如果有);(7)标准、规范和有关技术文件;(8)其他有关文件。双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、合同价款支付：甲方支付合同价款时，乙方须提供联合体牵头单位及联合体成员单位对收款金额及收款单位、收款账号、收款银行等相关信息进行书面确认，甲方按确认书进行款项支付，由收款单位向甲方提供相应付款金额的正式发票。由联合体牵头单位负责本合同的结算、价款结算工作。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行设计工作，使本工程按合同约定设计周期完成设计工作并符合符合国家及地方有关建设工程设计规范，具体详细见“建设工程设计合同”、九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：合同订立地点：本合同双方约定双方签字后生效。道路勘察设计合同（四）委托单位：(以下称甲方)勘测单位：(以下称乙方)根据甲方要求及国务院《建设工程勘察设计合同条例》及交通部令____年第____号文办法的《公路建设市场管理办法》规定，经甲乙双方共同协商，签订至公路施工图勘察设计合同如下，以资共同遵守。一、建设地点与规模路线起点位于，经，终于，路线全长约公里。二、技术标准及测设要求(一)严格按照交通部颁发的《公路工程技术标准》及有关规范、规范的要求进行勘测设计，确保设计质量。设计速度采用公里小时，对局部地形复杂地段，可采用公里小时。(二)全线桥涵等人工构造物设计荷载为公路_____Ⅱ级：大、中、小桥及明函与路基同宽，桥梁不设人行道，仅设钢筋混凝土防撞栏杆;设计洪水频率：大、中桥1100，小桥涵及路基150.(三)平纵面线型设计，应贯彻在旧路的基础上提高技术标准的旧路改建原则，尽量减少占用农用地，并合理运用技术指标。(四)全线路基宽度为9米，路面满铺。(五)全路段采用沥青混凝土路面，面层厚7厘米。(六)对加宽利用的桥梁，应充分调查旧桥及旧桥面结构的现状，需加固的应提出相应的加固措施，并计算其工程量一并纳入工程预算中。(七)对于老路改建加宽路基的路段，施工期间维护交通应提出合理、经济、可靠的方案，要特别注意新旧路基的衔接，并严格按《公路路基设计规范》进行设计。三、提交设计文件时间及数量(一)要求于____年____月____日前提交全套设计文件(含预算)。(二)施工图和预算甲组文件各8分，乙组文件及施工资料(路基横断面图、路基设计表、涵洞布置图、路基土石方数量计算表、公路勘测定界图)各4份，其中平面图、公路勘测定界图采用蓝图。(三)设计文件要求按境、境单独出版，装订成册，其中预算甲组文件应予以汇总。四、取费标准及付款办法(一)本工程项目按国家物价局、建设部价费字第____号文通知及其颁发的《工程勘察收费标准(修订本)》、《工程设计收费标准(第一册)修订本》执行并结算。本路段地形类别定为类，鉴于本设计为勘察设计，因此，测量费考虑一次定测系数(即1.5)。动用钻机进行路线及桥位工程地质钻探，按《工程勘察收费标准》中有关工程地质勘察收费标准另行计费。甲方负责的一至七项勘察施工准备费按路线、桥梁勘测费及地质钻探费之和的10由乙方包干使用。(二)本工程测量及设计费用估算为万元，此数额仅作掌握预付款及测设进行拨款的依据，待设计工作完成后，根据实际完成工作量及上述单价、计算办法结算勘测设计费用。(三)分期付款办法1、合同签订后20天内甲方向乙方支付合同估算费总额的____%，计万元作为定金，结算时抵作测设费。2、施工图设计作业通过验收后15天内甲方付给乙方设计进度款万元。3、乙方提交全部文件经审核且乙方已根据审核意见修改完善后，甲方将在30天内，按实际完成工作量及计费标准付给乙方总测设费的____%，余下的____%留待工程交工后支付。五、双方职责(一)甲方职责1、委托当地政府及有关部门协助乙方处理外业勘测工作中发生的与地方有关的事宜。2、接到乙方报告具备验收条件时，及时组织外业测量验收。3、按本合同规定按时支付测设费。(二)乙方职责1、按甲方提出的技术标准和交通部颁发的现行标准、规范、规程及规定，按施工图设计深度要求，精心勘测、确保测设质量。2、外业工作结束后，及时通知甲方组织验收。3、应根据设计文件的审核意见属于乙方责任的应及时修改、完善设计。4、乙方在进行上述3项所规定的职责时，不另向甲方收费。5、负责对设计保密，未经甲方许可，不得向任何单位和个人提供设计文件或泄露文件内容。属乙方泄露，除追查责任外，并扣罚泄露项目设计费的____%。6、负责外业勘测成果验收会议所发生的一切费用。7、工程实施过程中，负责设计的后期服务工作。六、违约处理(一)甲方违约1、甲方若中途撤销合同，除应支付已完成部分测设费外，并以已付的定金赔偿乙方损失。2、路线方案经甲方或甲方上级部门审定后，甲方要求改变方案时，除付给乙方已完成部分的测设工作量的测设费用外，修改部分另付测设费，提交设计文件时间也相应顺延。3、不能按时付款，没推迟10天罚逾期金____元。(二)乙方违约1、乙方中途撤销合同，应向甲方双倍返还定金。2、由于勘测设计不周造成返工，应由乙方自行负责完善勘察设计，并按一下条款处理：(1)测量误差大而造成质量问题，导致设计变更超出相应部分工程预算____%以上时，每超____%扣除相应部分设计费的____%。(2)征地拆迁超出预算的____%以上时，每超过____%扣除设计费的____%。(3)地质钻探资料不准确导致设计变更超出相应部分工程预算____%时，扣除设计费____%;提供虚假地质资料造成工程竣工后的安全责任事故的，全部扣除质量保证金，并视情节严重情况，依照国家有关法律追究刑事责任。3、非甲方责任不能按时交付文件，每推迟10天罚____元。七、其他(一)本合同有效期为：从签订之日起，至双方履行完毕合同规定的一切权利和义务为止。(二)双方在执行合同过程中发生纠纷时，应及时协商解决，如协商不成，可报县交通局调解，如仍有异议，可向国家规定的合同管理机构申请调解或仲裁。(三)本合同未尽事宜，参照国务院颁发的《建设工程勘察设计合同条例》及建设部、国家工商行政管理局____年____月____日颁布的建设(1996)号文中得条例。(四)本合同一式____份，双方各执份，分别送呈各方主管部门存查。甲方甲方：_____乙方：_____代表签字代表签字日期____年____月____日日期____年____月____日道路勘察设计合同（五）订立合同建设单位(_____)与勘测单位(_____建筑设计院)，根据国家建委制定的《勘察设计合同试行条件》和____省的补充规定以及本勘测的具体情况，签订合同，以资双方遵守。第一条订立合同双方必须严格执行国家建委规定的《勘察设计合同试行条件》和省的补充规定以及本合同规定的条款。第二条工程名称第三条工程地点第四条工程范围第五条取费标准按中财委(_____)财经工基价字第____号规定收费。签订合同时应预付勘测费总额的____%(一般设计一次按____%)，其余部分在勘测成果提出时一次结清。第六条勘测成果于____年____月____日提出，但由于自然天气所造成的拖延工期可顺延。第七条建设单位应承担的事项和责任1.填写拟建筑(构)物性质及工程地质勘测要求(本院设计由承担设计室填写)。2.清理和整平场地，如因场地有沟以及堆积障碍物等而影响开工时，应付窝工费。开工时应指派一人在场，以便随时联系工作。3.负责解决土样包装、水样瓶的运送，早晚和夜间钻机停放现场时负责看管，并解决临时所需的垫板、冬季烘烤钻具的木样等。4.负责解决机具运输和工作人员往返现场的交通工具(或承担运输费用)，如因交通工具而造成的窝工，应付窝工费。5.测量如要求按已有控制系统联测时，应负责提供资料和埋石用材用料等物资。第八条勘测单位应承担的事项和责任1.填写预计勘测工作量及勘测用表。2.遵循规范按时提出勘测成果，满足设计需要。第九条本合同自双方代表签订之日起生效，合同附件与合同有同等效用。第十条本合同正本二份，双方各执一份，副本份，建设单位收执份(其中送建设银行一份)，勘测单位份。建设单位：_____(盖章)设计单位：_____(盖章)____年____月____日道路勘察设计合同（六）发包人(甲方)：设计人(乙方)：发包人委托设计人承担程设计工作，经双方协商一致，签订本合同。第一条本合同依据下列文件签订：1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。第二条本合同设计项目的内容：名称、工程地点工程名称：工程地点：本合同内容：项目采用设计总包责任制，设计内容包括建设项目红线区域范围内的电力通道结构和土建、电力通道电器、自来水、强电(含外电接入)、绿化景观(如有)等相关专业的初步设计、施工图设计以及设计所需的测量(包括地形和障碍物、管道等)和地勘工作，以及项目设计概算的编制。第三条勘察设计服务周期：设计周期：____日内完成方案设计，方案确定后____日完成施工图;勘察周期：满足设计进度要求。第四条设计标准：符合国家及地方有关建设工程设计规范第五条：合同价款本合同价暂定为：(大写：____元整)(1)暂定设计费=估算投资额设计费费率【本工程的估算投资额暂按可研批复中工程费，设计费费率为____%】暂定设计费：结算时设计服务费计价额以经高新区评审中心审核批准的控制价金额为准。(2)勘察费普通孔全费用包干单价为：_____元/孔，暂定工程量为：孔，植物胶钻孔包干单价为：_____元/米，暂定工程量为：米。暂定勘察费：元(大写：____元整)(最终按实际发生工程量结算)(3)测量费带状地形测量全费用包干单价为：_____元/平方公里，暂定工程量为：平方公里，横纵断面测量全费用包干单价为：_____元/公里，暂定工程量为：公里，暂定测量费：(最终按实际发生工程量结算)履约保证金为万元。第六条：组成合同的文件组成本合同的文件包括：(1)合同协议书、建设工程设计合同、建设工程勘察合同;(2)中标通知书;(3)合同条件及合同附件(含