电力工程合同(9篇)

第页共页电力工程合同(9篇)电力工程合同篇一承包人(全称)：〔以下简称乙方〕按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信誉的原那么，双方就本建立工程施工事项协商一致，订立合同。一、工程概况工程名称：鄂尔多斯市东胜区铜川镇铜川汽车博览园三期工程工程地点：铜川镇铜川村林家壕社工程内容：规划经三路、规划经五路、规划纬三路的电力管线、电信管线及10kv开闭站建立工程。工程立项批准文号：资金自筹。二、工程承包范围承包方式：工程总承包承包范围：1、电力、电信管线土建施工2、电力、电信管线安装施工3、10kv开闭站电气、土建施工设计4、10kv开闭站土建施工5、10kv开闭站电气安装施工6、协助发包人完成该项工程的电力、电信报装工作7、负责完成该工程的电力施工工程验收工作三、合同工期开工日期：20xx年8月15日开工日期：20xx年11月15日合同工期总日历天数90天。四、质量标准工程质量标准：合格。五、合同价款金额(大写)：(人民币)。元。六、组成合同的文件组本钱合同的文件包括：1.本合同协议书2.本合同专用条款3.本合同通用条款4.标准、标准及有关技术文件5.图纸6.工程量清单7.工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成局部。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二局部《通用条款》中分别赋予它们的定义一样。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进展施工、开工并在质量保修期内承当工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：合同订立地点：鄂尔多斯市本合同双方约定：签字、盖章、后生效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日电力工程合同篇二甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，公司将大庆油田供水销售公司室内装修的电路施工承包给乙方施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。第一条工程概况一工程名称：大庆油田供水销售公司办公楼装修电力施工二工程内容：办公楼装修的室内电力施工三工程地点：大庆油田供水销售公司四设计单位：五工期：六质量标准：按工程的合理要求和施工标准执行。七合同价款(工程总造价)：工程施工费用按每层建筑实际面积计算，共四层，即每平米元计算，总造价为(￥)万元人民币，工程开工后以工程开工决算为准，甲方需要增加的工程局部以设计变更为准。第三条甲乙方驻工地代表一甲方工程负责人：二乙方工程负责人：三工程甲方代表：负责施工全过程工程质量检查。第四条甲方工作一施工场地具备开工条件和完成时间要求：甲方负责在开工前办理好平安监护、平安交底等相关手续。二负责大庆油田供水销售公司、监理部、预决算中心、运行维护单位对工程进展开工验收，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。三负责向乙方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进展施工前会审，设计交底。第五条乙方工作一按照国家电力工程质量验评标准，负责大庆油田供水销售公司室内装修的电力施工任务。按图纸施工，如施工完成后，甲方对图纸有变动产生的费用由甲方负责。二与甲方签定工程施工合同和平安合同，并承受甲方管理人员对所有施工工程的质量检查监视。三在工程施工前，必须向甲方申报开工报告，报告经甲方同意后，方可进展工程施工。工程开工后，向甲方提出开工申请，配合甲方做好工程开工验收工作。四对甲方检查中发现的不合格工程，乙方必须无条件返工，确保工程质量到达合同约定的验收标准。五已经开工的工程未交付甲方之前，甲乙方共同负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损失的，按责任划分并自费修复。六做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。第六条工程质量等级一工程质量等级：按电力行业优质工程执行。乙方如达不到约定条件的局部，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直至符合约定条件，因乙方原因达不到约定条件的，由乙方承当返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能到达约定条件的，乙方承当违约责任。因材料和材料供给不及时，后果由甲方负责。第七条验收和重新检验一甲方根据乙方的申请，组织大庆油田供水销售公司消费技部、监理部、运行维护单位对施工工程进展验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理，乙方承当因自身原因导致返工、修改等费用，处理合格后甲方重新组织人员验收，直至符合质量要求。二检查和返工。乙方应认真按照标准、标准和设计的要求以及甲方代表发出的施工指令，随时承受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改，并承当由此发生的相关费用，甲方施行检查检验不得影响乙方正常的施工进展。因甲方原因，由甲方负责。三隐蔽工程和中间验收。工程施工到达合同约定的隐蔽工程和中间验收时，乙方应提早二天通知甲方进展验收，甲方应及时进展验收。验收合格前方可进展隐蔽和继续施工，验收不合格，乙方应在限定时间内修改后重新验收。第八条工程预付款本工程开工前预付元工程款。第九条工程款支付一工程款支付方式：现金，每完成一层下管和窜线后，甲方应付给乙方一层总造价的50%，到整栋楼所有线路完成，开关和灯具安装完后付全款的30%。二工程款支付金额和时间：工程开工决算后，扣除工程决算款5%做为保修金，其余工程决算款付给乙方。第十条保修条款一保修内容、范围：乙方施工的工程。二保修期限：一年，自工程验收合格并交付使用之日起计算。在保修期内，乙方应在接到修理通知之内起3天内派人修理，否那么，甲方可委托别人修理，因乙方原因造成返修的费用，甲方在保修金内扣除，缺乏局部由乙方支付。第十一条合同的生效和份数本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份。第十二条附加条款合同条款中未尽事宜，双方协商解决。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日电力工程合同篇三(如)甲方(发包方)：(如)乙方(承包方)：第一条：工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、承包内容：工程区输变电线路采用高压与低压配套配置，高压线采用kv明线架设，低压采用kv明线布置，共架设长度为公里，其中高压线公里，低压线公里。高压线采用jklgwj-10kv/1×70架空绝缘线;低压线采用jklgwj-0.6kv/1×架空绝缘线。低压电杆采用米钢筋混凝土杆，间距米;高压电杆采用米钢筋混凝土杆，间距米。架设电线按电力部门新规定的标准执行。购置安装kva节能变压器台及配套设施装备塑钢构造，米×米起脊变压器房。4、开工日期：年月日5、开工日期：年月日6、合同价款：第二条：技术标准一、工程范围：省批我县20xx年农业综合开发工程所涉及输变电线路工程。二、施工根本要求1、服从当地电网规划，根本技术参数需与当地电网的技术参数匹配，满足供电管理部门的要求;2、主结线标准、简洁、明晰，电气设备材料性能先进、节能环保便于操作维护管理，上下压配电线路和电气设备规划布局合理、经济实用;3、特别重视运行平安、可靠、经济、控制灵敏，要实现集中控制与分散控制灵敏选择;4、规划设计少占耕地、施工规划少占青苗、其补偿由乙方负责。5、需要定实在可行的文明施工措施和准那么。三、需遵守和执行的规程、标准和标准：1、66kv及以下架空电力线路设计规菏(gby0061-97)2、供配电系统设计标准(gb50052-95)3、10kv以下变电所设计标准(gb50053-94)4、低压配电设计标准(bg50054-95)5、电气装置安装工程35kv及以下架空线路施工及验收标准(gb50173-92)6、电气装置安装工程电力变压器、油侵电抗器、互感器施工及验收标准(gbj148-90)7、电气装置安装工程接地装置施工及验收标准(gb50169-92)8、电气装置安装工程电气设备交接试验标准(gbj50150-91)9、建筑电气安装工程质量检验评定标准(gbj303-88)10、农村低压电力技术标准(9dl/t499-20xx)四、报价书编制根据：1、经业主审定的施工图纸及施工说明;2、定额选用《山东省安装工程计价根据》和《山东省水利水电工程预算定额》;第三条：如甲主要施工人员1、工程负责人：2、工程技术负责人：3、质量检查负责人：4、平安检查负责人：5、甲方驻工地代表：第四条：如乙方主要施工人员1、施工技术负责人：2、质量检查负责人：3、平安检查负责：第五条：甲方工作1、书面提供所需材料、高压线路布置，乙方提供给甲方效劳费元。2、做好当地群众工作，为乙方提供良好的施工环境。第六条：质量检查和返工甲方应随时检查工程质量，如发现乙方施工质量不符合设计文件和标准要求，乙方应按甲方意见采取补救措施，彻底返工，并到达设计目的。如乙方隐瞒质量事故，有意不执行甲方意见，除返工外甲方可对乙方每以点元罚款。第七条：工程质量的核实与确认，乙方应按甲方提供技术要求施工，假如施工中实际工程量与合同书中计算报价的工程量不符，按实际工程量和合同书中的单价相应增加或减少合同价款。第八条：工程款支付与结算签订合同生效：不拨预付款，开工后按工程形象进度拨款。工程进度完成50%，拨款20%，工程开工，验收合格后，拨付工程款90%，剩余10%作为质量保证金，一年后支付。付款方式：一律采用转帐支付。第九条：开工验收工程开工后，甲方先行初步验收，并提出质量评价意见。工程工程全部完成后，整编好开工资料，连同初验意见，报上级主管部门，申请开工验收。第十条：争议甲乙双方假如发生争议，先行协商解决，假如协商不成，可通过上级主管部门或仲裁部门解决。第十一条：平安施工甲方应注意乙方施工平安，并尽力为乙方平安施工提供方便;乙方更应采取必要的平安措施。施工中造成的工伤事故、伤亡抚恤费及不预见的费用由乙方负责解决，甲方不予负担。第十二条：履约保证金，为维护施工质量，符合设计工程的严肃性，乙方向甲方交付履约保证金10%后，经甲方认可，甲方将履约保证金退给乙方。第十三条：其它。乙方的工程量清单及报价，作为最终结算的根据。内部机密。电力工程合同篇四甲方(全称)：乙方(全称)：按照《中华人民共和国合同法》、《电力建立工程施工合同》文本及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，双方就本电力工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况：1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：4、承包方式：二、合同工期1、工期：自签订合同之日起60天三、质量标准：以国家公布的施工及验收规程、标准和设计要求的工程质量标准为根据，要求开工验收单位工程质量合格率为100%，优良率：安装工程为：85%，土建工程为75%。四、合同价款和支付方式:1、合同价款：。2、付款方式：合同签订后，甲方向乙方支付20%合同款，款项合计元，其余款项根据工程进度进展支付，留合同价款的5%为质保金，质保期满后付清。五、其他约定：1、合同价风格整：合同签订后超过3个月由于甲方原因不能施行的，假设主要设备材料价格上涨超过10%的那么按照新价格执行。2、乙方不能按合同工期完成交付使用，乙方应承当违约责任，乙方延误一天工期须按合同价款0.2%向甲方支付违约金。第二局部通用条款第一章双方一般权利与义务第一条甲方代表甲方派出代表或委托代理人在施工现场代行甲方在合同中约定的局部职责，如隐蔽工程和中间检查验收，有关施工需要配合停电等。第二条乙方代表乙方委派驻施工现场代表，按照要求行使合同约定的权利和履行合同约定的职责。第三条甲方工作1、办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件。2、向乙方提供施工场地的工程地质和地下管线资料，并对资料的真实准确负责。3、办理施工答应证、10kv线路红线图及其他施工所需证件、批件和临时施工用地、停水、停电、中断道路交通、作业等的申请批准手续。4、组织乙方和设计单位进展施工图纸会审和设计交底，施工图设计或与工程配套的设计费用由甲方承当。5、协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、古树名木等保护工作并承当有关费用。6、开工工程交付给甲方后，由甲方负责保护工作，由于甲方保护不善发生损坏或被盗的由甲方负责。第四条乙方工作1、按照合同所要求的工程规模、质量标准及设计图纸来组织材料供给和施工。2、按工程需要设置施工平安防护设施，并做好平安防护设施的维修。3、乙方必须严格遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音及环境保护等方面的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知乙方，甲方承当由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外。4、向甲方提供年、季、月度工程进度方案和相应施工进度报表。5、做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作。6、工程在未交付给甲方之前由乙方负责保护工作，保护不善发生损失的由乙方负责。假设施工场地在甲方地址内，乙方可以委托甲方进展保护，有关费用由乙方承当，发生被盗或损坏的由甲方负责。7、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，施工场地内工料尽场地清，乙方承当因自身原因违背有关规定造成的损失和罚款。第二章工程验收第五条隐蔽工程和中间验收工程具备隐蔽条件或到达约定的中间验收部位，乙方进展自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方验收，乙方准备验收记录，验收合格，由甲方代表在验收记录上签字后，乙方可进展隐蔽和继续施工。第六条开工验收工程具备开工验收条件，乙方按国家工程开工验收有关规定，向甲方提供完好开工资料及开工验收报告，甲方负责组织供电等部门验收，乙方协助。甲方收到乙方开工验收报告后28天内不组织验收，视为开工验收报告已被认可，甲方从第29天起承当工程保管及一切意外责任。第三章设计变更第七条设计变更甲方对原工程设计进展变更或同意乙方的变更设计申请，应按约定的期限送交原设计单位审查、修改、补充，获得相应的图纸和说明，对于较大设计变更和重大设计变更还应获得有关部门的批准，预算资金缺乏的追加投资后发给乙方设计变更第四章质量保修第八条质量保修保修期为两年，从工程实际开工验收合格之日起计算，保修期内属乙方提供的设备材料及安装质量问题，乙方应及时处理好，并承当费用，属甲方自己购置的设备材料的质量问题，甲方不按操作规程使用、人为损坏以及不可抗拒的自然灾害等原因造成的损失，由甲方负责并承当费用。第五章争议、违约第九条争议一、甲乙双方对于合同权益有不同的主张和要求，可通过协商或约定的单位、人员调解。二、协商、调解不成的，可向工程所在地的仲裁机构申请仲裁;双方未达成仲裁协议的，可向工程所在地的人民法院起诉。第十条违约任何一方未履行合同义务、未完全履行合同义务或者履行合同义务不符合约定要求的，应承当违约责任，向对方支付违约金。违约金数额为合同价款的20%。第六章其他第十一条平安施工一、乙方执行电力建立平安施工管理有关规定，认真采取平安防护措施，严防事故。二、乙方承当自身平安措施不力而出现事故的责任和因此发生的费用，施工过程中发生的一切平安责任事故由乙方承当一切责任，非乙方责任造成的事故由责任方承当责任及费用，发生重大伤亡事故，乙方应立即上报有关部门，并通知甲方代表，按有关规定和政府有关部门的要求处理。第十二条工程停建和缓建一、由于政策变化、甲乙双方之外原因导致导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行的，双方可签订协议变更、中止或解除合同，双方互不负违约的责任。1、甲方应按合同约定支付乙方在合同变更、中止或解除之前已完工程的价款，以及已进展或已履行的局部工作、效劳费用等为完成整个工程所发生的开支，并赔偿乙方有关损失。二、由于任何一方原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行的，责任方应承当违约责任，责任方除应赔偿对方为该工程所投入的设备材料费损失及人工费。第十三条合同的生效与终止一、合同自双方签字盖章之日起生效。二、在工程移交消费、甲方支付完工程款后除有关保修条款仍然生效外，其他条款即告终止;保修期满，有关保修条款终止。第十四条合同份数合同一式陆份，具有同等效力，由甲、乙双方各执叁份。甲方：乙方：地址：地址：年月日：电力工程合同篇五甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)因甲方在工程施工中自有劳动力缺乏，需聘请乙方提供劳动力支持与效劳。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经甲乙双方平等协商达成一致，同意签订本协议。一、劳务协作性质：短期临时用工。二、劳务协作用处：仅限于电力工程施工。三、工作地点：(甲方指定的工作区域)。四、工作内容：土石方开挖、变台安装、配电线路架设、材料转运劳务协作以及其他辅助性工作。五、协议有效期：1、本协议有效期为日历天，自年月日起至年月日止。2、如遇以下情况之一的，协议有效期可相应顺延：a、因甲方原因导致工程工期顺延的;b、因不可抗力导致工程工期延误的;六、现场代表1、甲方委派的现场代表人为供电营业所(职务)。2、乙方委派的现场代表人为(姓名)，身份证号：。七、甲方的权利和义务1、对违背甲方管理制度与纪律或不服从甲方工作安排的人员，甲方有权及时将其请离工作现场并中止其劳务协作关系。2、甲方负责工作现场的停送电、平安监管和协调工作。3、及时向乙方提交有关图纸、资料文件，并在工作前进展必要的交底。4、对乙方工作完成情况进展签证和验收。5、按本合同约定的时间向乙方支付合同价款。八、乙方的权利和义务1、乙方必须为参加劳务协作的全体人员购置人身意外伤害保险。2、乙方登高作业人员和技术工人必须具备相应资格证件和工作经历。3、乙方进入工作现场前，应对工作现场进展勘察，熟悉环境与场地。4、乙方应加强现场工作人员的平安教育，严格按照《电力平安工作规程》做好平安措施，正确佩戴使用平安工器具和劳动防护用品，做好平安防护工作，并做好检查记录。5、严格按照设计图纸要求、施工安装标准和技术交底的要求工作，确保工效和质量。6、乙方应平安文明施工，不得对甲方和第三方造成人身和财产损失。七、平安责任1、因乙方原因在工作时间发生平安事故的，由乙方承当全部经济损失，并按国家相关规定对事故进展处理。2、协议有效期内，乙方人员在非工作区域内发生一切平安责任事故由乙方负全部责任。八、工作质量验收及质保期1、工作质量验收根据：设计图纸及国家验收标准。2、乙方在申请甲方对工作验收前，应按甲方要求提供齐全的资料档案。3、质保期：自通过验收之日起计算，质保期为一年。九、合同金额及付款方式1、协议价款：元整(￥)。2、乙方在完成约定工作内容并通过甲方验收后，甲方一次性支付95%的协议款，余款在质保期满付清。十、争议解决方式履行协议发生争议的，由双方协商解决。协商不成，双方约定向兴山县人民法院提起诉讼。十一、其他本协议一式四份，甲乙双方各执二份，自双方签章后生效。未尽事宜，由甲乙双方协商解决。甲方(章)：乙方(章)：甲方代表：乙方代表：年月日：电力工程合同篇六甲方：__________乙方：__________按照《中华人民共和国民法典》有关规定，结合本工程详细实际情况，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。乙方受甲方委托,承当甲方___________250kva变配电受电工程,详细事宜双方明确如下：一、甲方委托给乙方的工程工程和内容：1、250kva变配电受电工程的设计、设备购置、安装调试二、有关技术及效劳要求：1、乙方应根据甲方的要求做好开工和开工等有关技术工作，协助并配合线路验收、接入系统及并网工作。及时提供开工资料。2、乙方采购所有电气设备和原料，应从国家定点厂家采购，并符合国家有关质量、技术标准。3、变配电及线路安装工程应根据电力安装标准进展，符合质量要求。4、甲方负责做好青苗赔偿等有关政策处理。三、工程款项及费用的结算：1、工程款结算按执行。2、工程预算款总计：_______元;(高压电缆、10kv线路局部按实际耗材在决算中计收)3、本工程款分_____次结清，其中：(1)、合同签订______天内应付工程款的______%(计________元)(2)、工程开工验收合格决算审核后，送电前工程款全部付清。4、工程款的结算以审计决算为根据。四、施工及开工验收：1、根据工程施工要求，甲方应于施工前具备土建验收条件(包括完成破路申请手续，设备进场道路畅通等)，并确保自建附属工程质量为乙方进场创造施工条件。2、乙方应在______年____月_____日工程开工，遇特殊情况双方另行协商，时间顺延。3、施工期间,甲方应派员到现场协助解决安装施工期间所发生的特殊情况。4、乙方在施工期间应注意平安,做到文明施工，如发生违章和野蛮施工所造成意外事故和损失，由乙方自负。5、乙方在工程完毕时，甲方应会同供电局有关部门进展开工验收。五、合同未尽事宜，双方协商解决。六、合同双方代表签字盖章后生效。七、合同一式____份，甲方执____份，乙方执_____份。甲方(签章)：________________时间：____________________乙方(签章)：_________________时间：____________________电力工程合同篇七甲方：(简称甲方)乙方：(简称乙方)一、工程立项：乙方负责办理甲方安装供电部门专变立项报批所有相关手续，由甲方提供准确的申请立项资料。二、工程名称：三、工程范围：800kva变压器安装及调试。电缆敷设及调试。接地网制作及调试。计量表计安装。四、工程地点：五、承包方式：包工包料(不含低压配电出线)。合同价款：人民币大写：整(小写￥：)。六、付款方式：转帐。工程自签订协议之日起，甲方应按工程款项七、合同工期：60个工作日开工。(以甲方首付工程款到帐之日起计算开工日期)。八、在施工中如遇以下情况拖延工期，双方应及时协商顺延。因款未到而影响的延期。因人力不可抗拒的原因被迫停工。因整体方案变更不能继续施工。因土建施工原因此被迫停工。因线路不能停电而造成的延期。九、工程质量和开工验收：按国家供用电施工标准标准由供电局验收合格同意送电为标准。十、双方主要责任：1、在商定的时间内做好施工范围内前期工作等。指派专人配合施工，解决甲方应解决的问题及其它事宜。工程未经历收，甲方不能提早使用或擅自改动设备，因此产生的损失和费用，由甲方承当。2、工程中途由于甲方原因设计变更以及设计错误致使施工错误，造成不良后果返工，由甲方负责。3、甲方有责任统一组织现场治安保卫工作。乙方责任：1、乙方应按时向甲方报送施工方案，工程交付时间不符合合同规定，由乙方负责甲方损失。2、乙方在施工中必须采取平安措施，保证线、材、表均符合国家标准要求，如发生平安事故、设备质量事故，由乙方负责。3、做好现场消防保卫工作。4、乙方在施工过程中尽量不影响工地的正常用电。5、乙方送电后，甲方一星期内未付清余款乙方有权停电。十一、本协议书双方签字盖章后生效。十二、验收合格通电后本协议自动失效。十三、本协议一式四份，双方各执二份。甲方：乙方：代表：代表：开户行：开户行：帐号：1帐号：盖章：盖章：年月日年月日甲方责任：电力工程合同篇八一、协议内容补充局部为：乙方责任：1、乙方在_____________年__________月__________日保证甲方_______________工程具备通电条件。甲方责任：1、原合同中的一期合同总价(人民币贰佰伍拾万元)保证在工程通电前付清。详细付款时间及金额为_____________年_____月__________日付__________万元,_____________年__________月__________日付30万元,_____________年__________月__________日付40万元,_____________年__________月__________日付70万元。二、本协议生效后,即成为原合同不可分割的组成局部,与原合同具有同等的法律效力。本协议与原合同有互相冲突时,以本协议为准。除本协议中明确所作修改的条款之外,原合同的其余局部应完全继续有效。三、本协议一式贰份,甲、乙双方各执壹份,具有同等法律效力,自双方签字盖章之日起生效。甲方：_________________乙方：__________________________________年_________________月_________________日电力工程合同篇九第一章词语涵义及合同文件第一条词语涵义《电力建立工程施工合同》文本,由《电力建立工程施工合同条件》(以下简称《合同条件》和《电力建立工程施工合同协议条款》(以下简称《协议条款》)组成,其用词用语除《协议条款》另有约定外,应具有本条所赋予的涵义：_________________1.发包方(简称甲方);《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款才能的当事人。2.甲方驻工地代表(简称甲方代表：_________________甲方在《协议条款》中指定的代表人。3.承包方(简称乙方)：_________________《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理方法》规定的工程承包主体资格并被发包方承受的当事人。4.乙方驻工地代表(简称乙方代表)：_________________乙方在《协议条款》中指定的代表人。5.社会监理：_________________受甲方委托、具备《电力工程建立监理单位资质管理方法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进展的监理。6.总监理工程师：_________________工程监理单位委派的监理总负责人。7.设计单位：_________________甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理方法》规定的相应资质等级的设计单位。8.工程造价管理部门：_________________国务院各有关部门、各级建立行政主管部门或如上部门受权的建立工程造价管理机构。9.工程质量监视部门：_________________电力工业部、电业管理局、省(直辖市、自治区)电力局或其根据《电力根