建筑房子施工合同范本

知识创造未来知识创造未来/知识创造未来建筑房子施工合同范本双方当事人本合同由以下双方当事人签订：甲方：（建房业主）身份证号码：______________联系地址：______________电话：______________乙方：（施工单位）组织机构代码：______________联系地址：______________电话：______________工程概况工程名称：工程地址：工程性质：新建/改建/扩建/装修（请在其中选择一个）工程起止时间：______________至______________工程总造价：______________元工程规模：（1）建筑总面积：______________平方米（2）建筑层数：______________层（3）主要建筑材料：______________工期工期安排：（1）施工期限：自合同签订之日起_____________天完工（注：工期应考虑气候、节假日等因素）。（2）施工进度：施工阶段完成时间地基基础主体结构室内装修竣工验收工期延误与赔偿：（1）非施工单位原因造成的工期延误，施工单位按未完成工作部分每天按合同总价款的百分之_____________支付违约金，限延迟_____________天，逾期仍未完成的，甲方有权通过法定途径解除合同。（2）施工单位不延误工期，甲方因其他原因造成本工程推迟竣工的，施工单位有权要求甲方支付施工期内额外的人工和材料费用。（3）施工延误造成甲方损失的，应由施工单位赔偿。质量和安全施工质量：本工程应符合以下要求：（1）设计文件要求的施工质量标准；（2）国家、行业对工程建设规定的强制性标准；（3）行业企业标准；（4）该工程技术文件及规程标准。质保书：本工程总体工程质量实行“三包”政策，施工单位须出具《工程质量保证书》，承诺保修期为_____________年，修理保养维护服务期为_____________年。施工安全：施工过程中，乙方须落实“安全第一”的方针，保证施工安全，若有违反该要求的情况，由乙方承担责任。建筑材料材料质量：本工程所使用的所有建筑材料必须符合国家或行业有关标准。供应：建筑材料的供应由乙方负责，无论采用何种供应方式，都必须保证材料质量，否则由乙方承担责任。材料损失：由于材料保管不善或其他原因造成的材料损失由乙方负责，损失材料的价格需由乙方承担。合同价款及支付方式合同总价：本工程的合同总价为_____________元。工程款支付方式：（1）工程款总额按照工程进度支付。（2）乙方应向甲方提供完成该部分工程的材料清单和工资表等凭证，方可得到该部分工程款。发票及其他票据：乙方应按国家有关规定开具并提供在建工程专用增值税普通发票，同时开具收据及其他票据，以便甲方核对和管理。违约责任及争议解决办法违约责任：（1）若乙方未在规定的工期内保质保量地完成工程，甲方有权采取终止合同、追究乙方违约责任等措施。（2）若甲方未按约定支付工程款或未按要求提供资料或其他必要条件，乙方有权停工或终止合同的权利。争议解决办法：本合同所发生的任何争议均应通过友好协商解决，协商不成的，应向住房和城乡建设行政主管部门提起仲裁或诉讼。其他事项合同必须用正楷书写，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。本合同自双方签字、盖章之日起生效，以工程的竣工验收为结束。其他相关事宜由甲、乙双方协商解决，未尽事宜按国家有关法