新版工地工程合同_第1页
新版工地工程合同_第2页
新版工地工程合同_第3页
全文预览已结束

付费下载

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

新版工地工程合同前言新版工地工程合同旨在加强工程施工的管控和规范化，减少工程发生纠纷的风险，保障双方的合法权益。合同主体本合同由委托人和承包人双方签订，委托人为工程建设的出资方或者承建方，承包人为工程建设的承包方。合同内容工程范围和工期工程范围：详述工程建设的性质和规模、质量标准、工程分期、验收标准等具体内容，同时说明工程的施工位置和用地范围。工期：规定工作进度、竣工时间、验收周期等时间要求，约定违约责任和赔偿标准。工程款项与支付方式工程款项：包括工程总价款、暂定价款、工程变更价款、材料、设备及机械设备价款、设计费等款项。支付方式：委托人对工程价款的支付方式、进度安排和付款期限等方面的规定，承包人对应的支付要求和提成留存规定。工程质量标准工程质量标准：在工程建设中应该遵循的技术标准、安全规范、设计要求、验收标准等相关质量标准；质保期：在工程验收后规定的质保期限，双方应在此期限内保障工程的质量。工程变更和补偿工程变更：双方可以在工程建设过程中，经双方商定，变更执行合同时的约定；变更内容包括工程建设的范围、施工期限、定价等方面的约定。补偿：当工程变更的费用新增时，委托人与承包人应当达成合理补偿约定。合同解除与违约责任合同解除原因未能按期交付的。质量达不到要求的。总价预计升高的，委托人有权解除合同。承包人不履行合同义务，应承担违约责任的。违约责任委托人违约责任：委托人必须按合同规定的方式和时间内支付工程价款，若未能支付，应承担违约责任。承包人违约责任：若承包人未能按质按量完成工程建设，应承担违约责任。合同争议的解决双方应尽力先通过协商、调解、仲裁等程序解决争议。如协商、调解、仲裁无法解决争议，可以向公安机关、人民法院起诉。结束语新版工地工程合同，明确了双方承担的义务，保障了双方的合法权益。本着诚实守信，公平公正的原则

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论