机房建设工程施工协议书

机房建设工程施工协议甲方（建设单位）：（单位名称）：（地址）：（邮编）：（负责人）：（联系电话）：乙方（施工单位）：（单位名称）：（地址）：（邮编）：（负责人）：（联系电话）：鉴于甲、乙双方本着合作、互惠、共赢的原则，共同遵守国家法律法规和工程建设标准和规范，经协商，签订本合同，共同进行机房建设工程施工。一、工程名称和地点1、工程名称：机房建设工程。2、工程地点：（具体地址）。二、工程内容1、本工程为机房建设工程，包括但不限于：机房内部工程设施、空调工程、电力工程、防火工程等。2、工程范围详见施工图纸及相关工程技术协议。三、工程质量1、本工程施工应符合国家和地方有关的法律、法规、规章、标准及验收标准的要求，满足施工工程的质量要求。乙方应按有关工程建设标准和规范进行施工。2、施工中若出现不合格工程，应由乙方重新施工或按照甲方要求重新修补后验收合格方可交付使用。四、工程进度1、工程总工期自签订本协议之日起_____个自然日，乙方应安排施工工期，并保证在工期内如期交付。2、工期顺延的情况的，乙方应提前七天以书面形式向甲方报告，经甲方确认后方可按照新的工期施工完成本工程。因乙方原因延误工期导致的费用损失由乙方承担。五、工程结算及支付1、本工程总价为_______元整（大写），不包括增值税、建设税、道路桥梁费等相关税费。2、工程结算方式为：自到达竣工资料规定的条件后七个工作日内，乙方报送《机房建设工程施工总结报告》及其它甲方所需要的全部资料后，按合同价格进行全额支付。3、甲方应在合同规定的工程进度节点按进度支付合同价款。4、乙方应当及时提供带发票报税的全部材料，同时应当给予甲方配合验收结账工作。六、保险及保障1、乙方应当及时为施工期间工程设备和人员购买相应的保险，确保施工过程中出现的意外事故可得到及时解决。若乙方未购买保险依然施工，如遇工程安全责任问题，应由乙方全部承担。2、施工结束后，乙方应当交付机房施工质保书并且保证质保期为_______个月，在质保期内按照保修及维护规范及时解决甲方提出的问题及工程质量保证，保证全部交工验收合格后，保证工程质量稳定有效地满足甲方使用要求。七、违约责任1、若乙方在施工期间无正当理由停工或工作滞后，造成甲方损失的，乙方应当承担相应的赔偿责任。2、若乙方在施工过程中未达到工程验收标准，甲方有权拒绝支付相应款项，并要求乙方重新施工或修补，如乙方拒不重新施工或修补，甲方有权自行委托第三方单位进行施工或修补，相关费用由乙方承担。3、任何一方未能遵守本协议规定的义务或违反了有关法律法规的规定，应承担相应的法律责任。八、法律适用及争议解决方式1、本协议适用中华人民共和国法律法规。2、本协议的解释、履行及争议解决均应当依据互相信任、平等协商、友好协商、以和为贵的原则解决。3、因本协议引起的或与之有关的任何争议应协商解决；若经协商解决，仍无法达成一致意见，则提交有关方面指定的仲裁机构仲裁，仲裁裁决是终局的。九、协议生效及变更1、本协议自甲、乙双方正式签字盖章后生效。2、本协议内容变更应经甲、乙双方协商一致，并在法定程序和法规指引下执行。十、协议解除1、甲、乙双方协商一致，可以终止本合同。2、任何一方未履行协议要求的义务，致使本协议不能达成目的时，宣布解除本协议并要求赔偿。3、解除协议后，两方应当及时完成各自应承担的义务。（以下无正文）甲方