分包工程合同样本（七篇）

第4页共4页分包工程合同样本订立合同双方：_____，以下简称总承包方：_____，以下简称分包方。双方根据分工负责、配合协作的精神，共同完成_____工程之建筑安装任务，经充分协商，特订立本合同。第一条工程名称_____.（指分包部分之工程名称）第二条工程地点_____.第三条工程范围_____.（可用列附表办法）第四条质量标准_____.（可依照工程施工详图、施工说明书及《安装工程施工验收技术规范》列出）第五条承包方式_____（如按预算实行包工包料，属于总承包人及发包方负责供应之材料，分包方应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细注明）。第六条工程总价本工程包价计人民币____元整。第七条工程包价本工程包价计人民币____元整（本工程全部总造价减去发包人及总承包方供应材料总值）。第八条付款办法第九条工程期限按本合同第三条规定的工程范围自____年____月____日开工至____年____月____日止全部完工。第十条中间交工本工程项目范围内的_____工程，自____年____月____日开工于____年____月____日开工于____年____月____日完成交工。第十一条双方联系制度及协作办法_____.第十二条关于工程保密办法_____.第十三条违约责任_____.第十四条特殊条款_____.第十五条合同有效期限，本合同自双方签字盖章后立即生效，在全部工程竣工，办理交工验收款项结清后失效。第十六条合同份数本合同正式本二份，双方各执一份，副本____份，总承包方收执____份（其中送拨款银行及发包人各一份）；分包方收执____份。第十七条合同附件总承包方：负责人：_____地址：_____电话：_____分包方：负责人：_____地址：_____电话：_________年____月____日订立分包工程合同样本（二）发包方(甲方)：承包方(乙方)：经甲、乙双方共同协商签订此建设工程承包合同，其具体条款如下：一、工程项目1、工程名称：2、工程地点：3、承包工程范围及工程量：4、承包期限：____年月月日竣工。5、工程承包费用6、乙方必须投入的工种及人数二、工程结算工程竣工经甲、乙双方共同验收合格后，甲方一次性支付工程款。三、工程质量甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行验收，乙方应按照施工图纸及建设单位要求组织施工，保证工程质量，如不符合质量标准必须返工修理，其工料费损失由乙方承担;如乙方工程质量低劣且无法挽救，应由乙方负责赔偿全部工料损失。四、安全生产1、乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生产设施，乙方经检查合格方可使用，施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。2、劳保用品及施工中属于个人使用的工具由乙方自行解决。2、施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故由乙方负责。五、材料供应甲方设专人工程材料，乙方应按照甲方提供的质量要求和材料配合施工。乙方施工中浪费及不合理的超出限额部分，由乙方负担。六、施工机具1、大型机具由甲方负责，保证使用需要。2、施工中使用的手工操作工具，由乙方自带。3、对甲方提供的工具，乙方应认真保管使用，如丢失或损坏乙方负责赔偿。七、现场管理1、甲、乙双方要严格遵守现场管理制度，在甲方现场负责人的统一领导下组织施工，有关计划、进度、材料等工作双方应密切配合，保证施工顺利进行。2、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，如有违反现场管理制度的不法行为甲方有权采取必要的措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。八、违约责任1、乙方承包的工程项目不得再行分包。在施工中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工的损失乙方应予赔偿。2、合同签订后，未经双方协商，任何一方不得随意变更或解除。3、乙方必须按合同规定的工期及质量要求交工，如乙方不能按期交工则按每超一天扣____元计算，甲方可从工程款中扣除作为违约金。九、附则1、本合同如有未尽事宜，甲、乙双方及时协商，协商不成可向仲裁委员会申请仲裁，或向当地人民法院提起诉讼。2、本合同自签订之日起生效。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。甲方签字：_____乙方签字：_____签订日期：_____签订日期：_____分包工程合同样本（三）甲方：乙方：为明确甲乙双方在施工过程中的权利和义务，促使双方互相配合协作，共同完成本建设项目，经甲乙双方充分协商，特签订本合同。一、项目名称：爱建顾园F8区智能化工程二、工程地点：宝山区顾村镇刘行菊太路三、工程总价：人民币壹佰零捌万陆仟贰佰柒拾元整(____元)四、工程范围1、乙方提供全套设备、安装辅助料和线缆至工程现场。2、乙方负责本工程范围内的施工图设计，交甲方审核后由设计单位出正规施工图。3、乙方负责现场施工安装、系统调试和检测。4、乙方提供全套竣工图纸、技术资料(一式三份)、并提供技术培训。5、乙方提供系统验收后二年内的免费维修保养。人为损害和不可抗力(如：雷击、台风、地震、战争等)原因造成的设备损坏除外。五、工程设备六、工期本合同全部工程自____年____月____日开工至____年____月____日竣工(暂定)。乙方在组织施工过程中，如遇到下列情况，可以顺延：1、由于天灾或人力不可抗拒的原因使工程被迫停工;2、甲方提出变更计划或变更施工图使工程不能继续施工;3、由于非乙方责任(诸如配套工程进度滞后等)致使乙方无法按正常进度施工;对此，甲乙双方应及时充分协商，并通过书面形式确定顺延期限。七、甲方职责甲方按协议条款的要求，一次或分阶段完成以下工作：1、接通施工所需水、电和运输道路;2、办理施工所需各种证件、批件(证明乙方自身资质的证件除外);3、向乙方提供有关建筑和室内装饰图纸，向乙方进行设计交底;4、向乙方提供设备保管和办公场地;5、按合同付款办法，按时付款;6、协调其他配套工程的进度，保证乙方可以按进度正常施工。分包工程合同样本（四）劳务发包人：劳务承包人：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。一、劳务承包工作对象及劳务内容工程名称：工程地点：分包范围：质量标准：质量评定等级为合格二、工作期限开始工作日期：____年____月____日;结束工作日期：____年____月____日;总日历天数为：天。三、劳务价款1、本工程的劳务价款采用下列方式计算：根据____年《省安装工程计价表》，按实际完成的工程量清单计算，采用人工定额基价为____元/工日，取机械费定额总价的____%。2、劳务价款的支付(1)合同生效即支付预付款____元;(2)进度款支付：每月根据本月完成的工程量计算价款，支付本月完成价款的____%;(3)最终支付：工程竣工验收后，根据劳务结算总价款，支付至劳务结算总价款的____%;劳务结算总价款的____%作为质量保修金，质量保修期(竣工验收起一年)满后____天内，付清(质量保证金不计利息)。四、合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：(1)本合同;(2)本合同附件(施工图纸、补充协议);(3)本工程施工总承包合同;(4)本工程施工专业承包合同。五、图纸劳务发包人应在劳务承包人现场开工3天前，向劳务承包人提供图纸2套。六、劳务发包人义务1、成立与工程相适应的项目管理机构，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向劳务承包人进行交底;2、除非本合同另有约定，劳务发包人应完成施工前期的下列工作并承担相应费用：(1)在施工前向劳务承包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求;(2)在施工前完成水、电、通讯等施工管线和施工道路，并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求;(3)在施工前向劳务承包人提供相应的地下管网线路资料;(4)在施工前完成办理下列工作手续(包括各种证件、批件、规费，但涉及劳务承包人自身的手续除外);(6)在施工前向劳务承包人提供生产、生活临时设施：满足生产生活要求，劳务承包人对其设施进行妥善保管;3、统筹安排、协调解决非劳务承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地;4、及时提供相应的施工图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要;5、按本合同约定，及时向劳务承包人支付劳动报酬;6、负责与总包方、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。七、劳务承包人义务1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向劳务发包人负责，组织具有熟练技术的工人投入工作;未经劳务发包方授权或允许，不得擅自与工程总包方及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;2、劳务承包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，经劳务发包人批准后严格实施;3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期;加强安全教育，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;4、自觉接受劳务发包人及有关部门的管理、监督和检查;接受劳务发包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合，照顾全局;搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作;5、劳务承包人须服从劳务发包人转发的总包方及工程师的指令。八、工程量及点工的确认1、现场实际完成的工程量按确认的工程量计算劳务报酬的，由劳务承包人按月将完成的工程量报劳务发包人，由劳务发包人确认，作为进度款的支付依据;2、发生的现场点工按确定的工时计算劳务报酬的，由劳务承包人及时将提供劳务点工数报劳务发包人，由劳务发包人确认，作为工程款的结算依据;3、全部工作完成，经劳务发包人认可后____天内，劳务承包人向劳务发包人递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终支付。九、争议解决合同双方在履行合同时发生争议，采取以下方式解决：(1)双方达成仲裁协议，向仲裁委员会申请仲裁;(2)向有管辖权的人民法院起诉。十、因不可抗力事件导致的费用和工期延误由双方协商解决。十一、合同份数本合同正本肆份，具有同等效力，由双方各执二份。十二、补充条款十三、合同生效合同订立时间：____年____月____日合同订立地点：本合同双方约定签字、盖章后生效。劳务发包人：(公章)劳务承包人：(公章)住所：_____住所：_____法定代表人：_____法定代表人：_____委托代理人：_____委托代理人：_____电话：_____电话：_____开户银行：_____开户银行：_____帐号：_____帐号：_____邮政编码：_____邮政编码：_____分包工程合同样本（五）订立合同双方：_____，以下简称总承包方：_____，以下简称分包方。双方根据分工负责、配合协作的精神，共同完成_____工程之建筑安装任务，经充分协商，特订立本合同。第一条工程名称_____.（指分包部分之工程名称）第二条工程地点_____.第三条工程范围_____.（可用列附表办法）第四条质量标准_____.（可依照工程施工详图、施工说明书及《安装工程施工验收技术规范》列出）第五条承包方式_____（如按预算实行包工包料，属于总承包人及发包方负责供应之材料，分包方应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细注明）。第六条工程总价本工程包价计人民币____元整。第七条工程包价本工程包价计人民币____元整（本工程全部总造价减去发包人及总承包方供应材料总值）。第八条付款办法第九条工程期限按本合同第三条规定的工程范围自____年____月____日开工至____年____月____日止全部完工。第十条中间交工本工程项目范围内的_____工程，自____年____月____日开工于____年____月____日开工于____年____月____日完成交工。第十一条双方联系制度及协作办法_____.第十二条关于工程保密办法_____.第十三条违约责任_____.第十四条特殊条款_____.第十五条合同有效期限，本合同自双方签字盖章后立即生效，在全部工程竣工，办理交工验收款项结清后失效。第十六条合同份数本合同正式本二份，双方各执一份，副本____份，总承包方收执____份（其中送拨款银行及发包人各一份）；分包方收执____份。第十七条合同附件总承包方：负责人：_____地址：_____电话：_____分包方：负责人：_____地址：_____电话：_________年____月____日订立分包工程合同样本（六）订立合同双方：_____，以下简称总承包方：_____，以下简称分包方。双方根据分工负责、配合协作的精神，共同完成_____工程之建筑安装任务，经充分协商，特订立本合同。第一条工程名称_____.(指分包部分之工程名称)第二条工程地点_____.第三条工程范围_____.(可用列附表办法)第四条质量标准_____.(可依照工程施工详图、施工说明书及《安装工程施工验收技术规范》列出)第五条承包方式_____(如按预算实行包工包料，属于总承包人及发包方负责供应之材料，分包方应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细注明)。第六条工程总价本工程包价计人民币____元整。第七条工程包价本工程包价计人民币____元整(本工程全部总造价减去发包人及总承包方供应材料总值)。第八条付款办法第九条工程期限按本合同第三条规定的工程范围自____年____月____日开工至____年____月____日止全部完工。第十条中间交工本工程项目范围内的_____工程，自____年____月____日开工于____年____月____日开工于____年____月____日完成交工。第十一条双方联系制度及协作办法_____.第十二条关于工程保密办法_____.第十三条违约责任_____.第十四条特殊条款_____.第十五条合同有效期限，本合同自双方签字盖章后立即生效，在全部工程竣工，办理交工验收款项结清后失效。第十六条合同份数本合同正式本二份，双方各执一份，副本____份，总承包方收执____份(其中送拨款银行及发包人各一份);分包方收执____份。第十七条合同附件总承包方：负责人：_____地址：_____电话：_____分包方：负责人：_____地址：_____电话：_________年____月____日订立分包工程合同样本（七）甲方：_____乙方：_____根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装承包合同条例》和《建筑工程施工劳务分包合同》及有关规定，顺利、优质、安全、高效地完成本工程，本着平等、自愿、互利、互惠原则，经双方协商一致，签订本合同。一、工程名称：二、工程地点：三、承包范围及内容：现甲方拟将杭州西力电能表制造有限公司