园林景观施工合同标准_第1页
园林景观施工合同标准_第2页
园林景观施工合同标准_第3页
园林景观施工合同标准_第4页
全文预览已结束

付费下载

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

园林景观施工合同标准1.引言园林景观工程是指对土地进行改造，使其变得更有美感，更生态化的工程。因其具有漂亮、环保等特点，越来越受到人们的关注。园林景观工程实施过程中，施工合同的签订是至关重要的一环。在合同签订过程中要保障双方的利益，避免纠纷。本文旨在为园林景观施工合同的签订提供标准。2.合同条款2.1雇主信息双方应明确雇主信息，包括名称、地址、联系电话等。2.2承包商信息双方应明确承包商信息，包括名称、地址、联系电话等。2.3工程范围合同上应具体明确工程的范围，包括工程名称、节点、工作内容、计划完成时间等，并注明有无变更工程范围的事项。2.4工期合同期限应明确具体起止时间、天数、工作时间，以及可能影响工程进度和工程质量的天气因素等。2.5结算双方应达成一致的结算方式，包括结算标准、结算周期、结算时间等。同时，合同中还要包含索赔和付款逾期的罚款等内容。2.6材料材料应按照国家标准或者本地标准进行选用。如有需要，承包商需提供材料的质量保证书。2.7保修双方应达成一致的保修期，包括保修时间和保修范围等。同时，还应特别约定保修期限内承包商应履行的义务和雇主应履行的义务。2.8安全防护施工过程中，双方应严格遵守安全防护标准，承包商应当承担全部的安全防护责任，并应在合同中约定相应的安全条款。2.9违约责任如发生违约行为，双方应按照约定承担相应的法律责任，包括赔偿损失等。2.10知识产权承包商须保证他所提供的图纸、设计等作品均为自己原创，不侵犯任何第三人的知识产权，并应在合同上约定有关物权与智权的所有权、使用权限制等事项。3.合同形式双方应该在合同上签字盖章，并且必须在签字盖章前仔细阅读合同中的全部条款。双方均须保留一份合同副本，以防发生任何争议。4.合同的生效合同自雇主和承包商签字盖章后生效，合同的生效应满足下列条件：4.1条件一交付完成的承包商工程方案和整体价格，包括人工、材料和设备等全部费用。4.2条件二两国相关部门或工程受托人确认和认可。4.3条件三承包商执行工程所需的全部执照和许可证。4.4条件四由雇主需要的保证金/保险等全部费用交付后，合同生效。5.合同的解除如出现以下情况之一，双方均有权解除合同：5.1条件一雇主要求变更工程计划或工程范围，如果承包商无法继续完成工程，双方可以商议解除合同。5.2条件二承包商无法在规定的时间内完成工程。5.3条件三承包商违反规定或者无力继续工程，致使工程无法继续进行。5.4条件四其他需要解除合同的情况。6.合同的争议解决在合同签订后，如有争议，双方先尽量通过协商解决。如果协商无果，则可按照约定的仲裁方式解决争议。如果约定仲裁方式后，双方仍不愿意履行仲裁裁定，可向当地人民法院提起诉讼。7.结论合同签订是保证工程顺利进行的保证。本文提供的合同内容只是基础内容，合同条款可根据不同的具体情况进

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论