2023年高等教育工学类自考-10107公路工程经济考试历年真摘选题含答案

2023年高等教育工学类自考-10107公路工程经济考试历年真摘选题含答案（图片大小可自由调整）第1卷一.参考题库(共100题)1.施工单位（乙方）与某业主签订了某些工程的软基处理工程和土方开挖工程，由于工程量无法准确确定，按施工合同规定，按施工图预算公式计价。乙方必须严格按照施工图及施工合同规定的内容和技术要求施工。工程量由监理工程师负责计量。根据该工程合同特点，计量工程师提出工程量计量与工程款支付程序的要点如下： ⑴乙方对已完工的分项工程在7天内向监理工程师申请质量认证，取得质量认证后，向计量工程师提交计量申请报告； ⑵计量支付工程师在收到报告后7天核实已完工程量，并在计量前24小时通知乙方，乙方为计量提供便利条件，并派人参加。乙方如不参加计量，计量工程师按照规定的计量方法自行计量，计量结果有效。计量结束后，计量支付工程师签发计量证书。 （3）乙方凭质量认证和计量证书向计量支付工程师提出付款申请。计量支付工程师在收到计量申请报告后7天未进行计量，报告中的工程量从第8天起自动生效。直接作为工程价款支付的依据。 （4）计量支付工程师审核申报材料，确定支付款额，向甲方提供付款证明。 （5）甲方根据乙方取得付款证明，对工程价款进行支付结算。工程开工前，乙方提交了施工组织设计并得到批准。在开挖土方过程中，有两项重大原因使工期产生较大拖延，一是土方开挖时遇到数天季节性大雨，由于雨后土壤含水量过大，不能进行压实施工，从而耽误了工期。随后，乙方按照索赔程序提出延长工期，并补偿停工期间窝工损失要求，试问监理工程师是否应该受理这两起索赔事件？为什么？2.简述评标步骤？3.招标工程的标低，在施工图预算基础上作出外，还应考虑（）因素。A、目标工期的要求B、概算定额及单价的水平C、招标方法的质量要求D、施工现场条件E、投标单位实际水平4.中标通知书发出后30天内，双方应按照（）订立书面合同。A、招标文件B、中标人的投标文件C、最后修改投标文件后确定的价格D、综合所有投标文件中最优的内容E、最后修改投标文件后确定的工期5.工程费用与支付的特点是什么？6.某工程施工期5、6、7、8月份的经监理工程师对现场材料的盘点，确定材料现场价值为50万、40万、60万、55万，试分析确定业主应在6、7、8三月向承包人支付的材料预付款的金额，已知5月份，支付材料预付款为30万。7.对工程单价有着重大影响的因素是基础价格、工程定额、各种摊入系数。8.专业监理工程师进行现场计量的依据有（）A、工期定额B、质量合格证书C、技术规范D、设计图纸E、工程量计算规划9.对某个技术方案来说，在整个寿命周期内其净现值大小与选定的基准收益率in有关，在以下说法中不正确的是：（）A、收益率越小，净现值越大B、收益率越大，净现值越大C、选定基准收益率为0时，净现值最大D、选定基准收益率为内部收益率时，净现值为010.中期支付证书与最终支付证书的差别主要有（）。A、支付时间长度B、要求精度不同C、支付内容有差别D、最终支付证书应以中期支付书为基础E、签发人差别11.工程项目建设总进度计划中包括（）A、工程项目一览表B、投资计划年度分配表C、工程项目进度平衡表D、竣工投产交付使用计划表E、年度设备平衡表12.机械台班费用中，既包括折旧，大修费，经常修理费，安装拆卸辅助设施费，以及功力燃烧费，养路费，车船使用税，但不包括机上人员的人工费。13.下列哪些费用不属于直接工程费（）A、定额基价B、施工技术装备费C、间接费D、其他直接费14.建筑安装工程的价值由（）组成A、设备工具的固定资产价值B、建筑业转移的生产资料价值C、生产者为自己劳动所创造的价值D、生产者为社会劳动所创造的价值15.价值分析追求的目标，就是提高功能，降低成本。16.以下哪项费用（）不应列入安装工程人工费？A、生产工人学习、培训期间工资B、生产工人工资性津贴C、职工养老保险D、生产工人基本工资17.监理工程师在工程费用支付中的职责是定期审核承包人的各类付款申请，为业主提供付款凭证，从而保证业主对承包人的支付公平合理。18.资产是指过去的交易，事项形成并由施工企业拥有的或者控制的资源，该资源预期会给企业带来经济利益，包括各种财产（）A、债权和其他权利B、债权和债务C、债权和税务D、固定资产和税务19.FIDIC合同条件规定，监理工程师在费用管理方面权利有（）。A、批准使用暂定金额B、批准使用计日工C、批准向分包商付款D、批准向承包商付款E、批准分包商20.下面说法正确的是（）。A、概算指标是编制初步设计概算的依据B、基础定额主要是统一预算工程量计算规则，项目划分计量单位的依据C、基础定额是编制概算定额及投资估算指标的依据D、预算定额可作为投标报价的基础21.下列费用属于建筑安装工程费用的是（）A、征地拆迁费B、计划利润C、间接费D、勘察设计费22.箱涵背某层回填土，承包商通知监理验收，因故未进行这一工序，为不留工程隐患，决定开挖后补测其压实度，结果合格，承包商因再度开挖发生了一定费用，并要求在本月计量中报计这部分工程量，监理工程师认为（）A、不应该计量B、应该计量，但需补办一定手续C、无法确定D、没有依据23.在开标时，当出现什么情况时应当作为无效投标文件？24.某高速公路项目利用世界银行贷款修建，施工合同采用FIDIC合同条件，业主委托监理单位进行施工阶段的监理。该工程在施工过程中，陆续发生了如下索赔事件（索赔工期与费用数据均符合实际）： （一）施工期间，承包方发现施工图纸有误，需设计单位进行修改，由于图纸修改造成停工20天。承包方提出工期延期20天与费用补偿20万元的要求。 （二）施工期间因下雨，为保证路基工程的填筑质量，总监理工程师下达了暂停施工指令，共停工10天，其中连续4天出现低于工程所在地雨季平均降雨量的雨天气和连续6天出现50年一遇特大暴雨，承包方提出工期延期20天与费用补偿2万元的要求。 （三）施工过程中，现场周围居民称承包方施工噪音对他们有干扰，阻止承包方的混凝土浇筑工作。承包方提出工期延期5天与费用补偿1万元的要求。 （四）由于业主要求，在原设计中的一座互通式立交桥设计长度增加了5米，监理工程师向承包方下达了变更指令，承包方收到变更指令后及时向该桥的分包单位发出了变更通知。分包单位及时向承包方提出了索赔报告，报告内容包括： 1、由于增加立交桥长度，需增加费用20万元和分包合同工期延期30天的索赔； 2、此设计变更前因承包方使用而未按分包合同约定提供施工场地，导致工程材料到场二次倒运增加的费用1万元和分包合同工期延期10天的索赔。 3、承包方已向分包单位支付索赔款21万元的凭证为索赔证据，向监理工程师提出要求补偿该笔费用21万元和延长工期40天的要求。 （五）由于某路段路基基底是淤泥，根据设计文件要求，需进行换填，在招标文件中已提供了地质的技术资料。承包方原计划使用隧道出碴作为填料换填，但施工中发现隧道出碴级配不符合设计要求，需要进一步破碎以达到级配要求，承包方认为施工费用高出合同单位，如仍按原价支付不合理，需另行给予延期20天与费用实偿20万元的要求。针对承包方提出的上述索赔要求，监理工程师应如何签署意见？25.金额不等，发生在不同时期，两笔资金可能等值。26.按我国现行规定，合同中没有类似和适用的价格，其工程变更价款的处理原则是（）A、由监理工程师提出适当的变更价格，报业主批准执行B、由承包方提出适当的价格，由监理工程师批准执行C、当监理工程师与承包方对变更价格意见不一致时，由监理工程师单方面确定其认为合适的价格D、当监理工程师与承包方对变更价格意见不一致时，由造价管理部门裁定E、当业主与承包方对变更价格意见不一致时，由造价管理部门裁定27.建筑工程概算的主要编制方法包括（）A、扩大单价法B、概算指标法C、类似工程预算法D、综合指标法28.一般情况下“设计阶段”可分为（）阶段。A、出设计文件B、编写设计说明书C、初步设计D、技术设计E、修改设计F、施工图设计29.我国基本建设投资基本上由（）管理与控制。A、国家B、项目建设单位C、监理单位D、施工单位30.常用字的财务处理程序有：记帐凭证财务处理程序；汇总记账凭证财务处理程序和（）处理程序。A、科目汇总表财务B、会计账目财务C、会计报表财务D、明细账目财务31.FIDIC通用条款第60条第10款规定：业主收到监理工程师提交的中期付款证书的（）天内，或最终支付证书（）天内，向承包人付款，否则将安支付延期付款利息。A、28，56B、14，28C、45，60D、15，3032.按索赔涉及有关当事人分类，可以分为（）A、承包商同业主之间的索赔B、承包商同分包商之间的索赔C、承包商同供货商之间的索赔D、承包商同保险公司的索赔33.某单位拟向银行存入1000万元，已知年利率1.5%，共存五年，按单利计息，问存款到期后的本利和为（）万元。A、1080B、1100C、1075D、120034.某项目第一年初投入10万元，第二年末投入5万元，第三年年初投入1万元，第四年初投入2万元。该过程的现金流量图为（）。 A、AB、BC、CD、D35.建设单位决定采用哪种合同形式，应根据（）综合考虑。A、设计工作深度B、工期长短C、质量要求的高低D、工程复杂程度E、施工单位的要求36.一个投标项目的报价应由（）组成A、施工成本B、管理费C、直接费D、利润和税金E、间接费F、风险费G、临建费37.根据FIDIC通用条件的规定，在承包人完成（）工作后的14天内，监理工程师应按投标书附件中规定的额度向业主提交动员预付款证书。（）A、签订合同协议书B、购买工程相关保险C、提交了履约银行保单D、机械人员进场E、提交了动员预付款的保单38.施工中的费用索赔出现的原因是非自身的原因，且实际造成的实际损失，应由对方承担责任的补偿或赔偿。39.某建设单位通过公开招投标确定了施工单位和监理单位，并分别签订了施工承包合同和施工监理委托合同。监理单位在施工监理未开展之前便开始监理工作。建设单位在与施工单位签订施工承包合同以后，把施工承包合同交给监理单位，并请监理单位指出施工承包合同中的不足，施工承包合同有以下条款： 1、建设单位应在规定的时间内提供施工场地、施工图纸。 2、施工承包合同的解释顺序为：合同协议书、投标书及其附件、中标通知 书、合同通用条款、标准规范、工程量清单、图纸。 3、在施工期间，除监理工程师和建设单位现场代表外，建设单位派驻现场的其他人也可以向施工单位发出指令。 4、施工单位负责保持施工场地的卫生符合有关要求，但建设单位应承担相应费用。 5、停电、停水、停气造成停工时间超过8小时时应顺延工期。 6、对有争议的质量问题，由双方同意的工程质量检测部机构鉴定。不论结果如何，费用均由施工单位承担。 7、由于监理工程师的指令错误靠造成的损失由建设单位承担。 8、施工单位提供的工程量数量，监理工程师第8天未发表任何意见，表示工程量数量得到认可。 9、建设单位提供的建筑材料，其质量不合格，需清理出场外，其清理费用由施工单位负责。 10、施工单位提出的合理建议，建设单位采纳以后发生的效益归建设单位独有。该施工承包合同内容中哪些条款不妥？为什么？40.国家计量程序与管理的规定，拥有对驻地监理工程师计量结果否决权的是（）A、高级驻地监理工程师B、总监理工程师代表C、另外的驻地监理工程师D、业主代表41.简述敏感性分析的基本步骤。42.下列费用中属于直接费的（）A、现场材料二次搬运费B、砼添加剂费C、脚手架、模板摊销费D、冬雨季施工增加费E、现场临时设施费43.工程变更文件包括（）A、工程变更令B、工程量清单C、设计图纸D、其他有关文件44.投标人资格预审的程序是什么？45.针对公路工程的特点主要的成本分析常用的方法有（）。A、量本利分析法B、比较分析法C、比率分析法D、因素分析法E、差额分析法46.施工过程中发生了如下（）情况，承包人可提出工期索赔A、业主违约B、合同文件出错C、不利的自然条件D、物价上涨E、政策、法规变化47.对建设项目进行财务评价时，常用的动态评价指标包括（）A、财务净现值B、财务内部收益率C、动态投资回收期D、投资利润率48.简述竣工决算的主要工作内容，以及其包括哪些决算报表？49.既可用于奖金使用计划编制，又可用于投资偏差分析的是“S”型曲线。50.全面投资的内容包括（）A、基建投资B、国内投资C、国外投资D、投资前准备费用E、流动资金F、项目投资G、投资时期的贷款利息51.修正的总费用法是对总费用法的改进，其修正内容包括（）A、只计算索赔事件受外界影响工作的时段B、只计算受影响时段内受影响工作的损失C、只计算额外直接费D、只计算额外间接费E、重新核算投标报价费用52.以下属于的有（）业主反索赔A、工程延误B、施工缺陷C、超额利润索赔D、承包商不正常放弃工程E、业主合理终止合同53.下列费用中，属于直接费的用（）。A、现场材料二次搬运费B、混凝土添加剂费C、脚手架、模板摊销费D、冬雨季施工增加费E、现场临时设施费54.在价值工程中，分析出V>1，在则表明（）A、实际成本偏高B、功能可能过剩C、实际成本偏低D、功能可能不足55.价值工程的重要特点是以提高项目价值为目标，价值工程核心是（）。A、功能分析B、投资分析C、价值分析D、寿命周期分析56.下列属于承包商可索赔的情况是（）A、设计错误引起的索赔B、加速施工费用的索赔C、工程变更引起的索赔D、对指定分包商的付款索赔E、工程中人为障碍引起的索赔57.保留金是监理工程师根据合同条件的规定，以支付给承包人的付款中替业主暂时扣留的一种款项。58.下面不是工程计量的依据是（）。A、承包商所报以完成工程量B、质量合格证书或签证C、批准的设计图纸文件D、合同条件59.某建设项目设计生产能力为10000，产品单台销售价格为800元，年固定成本132万元，单台产品可变成本为360元，单台产品销售税金为40元，盈亏平衡点的销售收入应为：（）A、256万元B、264万元C、281万元D、300万元60.工程量的依据有（）。A、质量合格证书B、工程量清单C、核算文件D、技术规范中的计量条款E、设计图纸61.合同类型若按施工承包合同计价的方式来划分，它们是（）A、分包合同B、施工承包合同C、总价合同D、单价合同E、竞争合同F、成本补偿合同62.不列入工程量清单项目表编制程序的是（）。A、工程量计算B、计量单位的选定C、编号及工程项目名称的确定D、制定工程量的计算规则63.施工企业制造成本由（）几部分组成A、直接费B、其他直接费C、现场经费D、企业管理费E、财务费用64.资产评估的经济性原则是（）A、贡献原则B、有偿原则C、定量原则D、替代原则E、预期原则65.标底价格编制原则为（）等。A、工程项目划分、计量单位、计量规划统一B、计价内容、依据与招标文件完全一致C、一个工程只能编制一个标底D、标底必须在招标工作开始前完成66.承包人应交纳的税金为（）A、营业税B、增值税C、所得税D、城市建设维护税E、教育附加67.价值工程的重要特点是以提高项目的功能为目标。68.采用工料单价法编制标底时，其他直接费、现场经费、间接费、计划利润和税金应按规定的（）确定A、费用定额B、工程量C、定额单价D、总预算69.建设工程投资控制的原理是（）A、静态控制B、动态控制C、分析控制D、比较控制70.建改工程承包按承包人所处地位可分为（）A、总承包B、分承包C、直接承包D、间接承包E、联合承包71.工程单价要进行基础价格计算时，它们是（）A、财务费基价B、劳务旨基价C、工日基价D、材料设备的基价E、施工机械费使用基价F、工程费基价72.工业交通建设项目工程总承包投标一般由（）到竣工投产为止。A、可行性研究B、初步设计C、扩大初步设计D、施工图设计73.项目投资风险分析的主要方法有（）A、统筹分析B、盈亏平衡分析C、敏感性分析D、概率分析74.投标人在投标过程中的一切费用，不放中标与否均由业主支付。75.工程量清单由（）组成。A、工程量计算规则B、清单前言C、工程细目D、计日工明细表E、清单F、总表76.进度计划一般应包括：总体进度计划；年月日进度计划和（）A、用款进度计划B、材料进度计划C、关键工程进度计划D、机械设备进度计划77.施工项目部对施工项目控制的任务主要是施工阶段的（）控制A、投资B、进度C、质量D、安全E、成本78.净现值是实践中常用来评价项目方案经济效果，根据它反映出了项目在经济寿命期内的获利能力，NPV0时，项目方案是不可取的。79.工程中期支付的程序有（）A、中期支付申请B、中期支付的工程数量C、中期支付单价D、中期支付申请的评定E、中期支付证书》的签发F、中期支付文件80.建筑安装工程直接费中的人工费包括（）。A、因气候影响的停工工资B、生产工人工资性补贴C、生产工人学习期间的工资D、因电力部门连续停电超过8小时的停工工资E、因业主修改设计影响的停工工资81.工程定额是生产单位合格产品或完成一定量工作所消耗的（）等资源的数量标准。A、人力B、机械C、工作时间D、材料E、资金82.何为不确定性分析？主要包括哪些方法？83.投资总额为（）A、固定投资B、投资前费用C、固定资金D、利息E、周转资金84.《合同法》对合同的效力规定了哪几种（）A、保密合同B、有效合同C、经济合同D、财务合同E、无效合同F、可撤消合同G、保险合同H、效力待定合同85.净现值是指把项目经济寿命期内各年的净现金流量按一定的基准折现率折现在某一基准年度的现值累加值。86.施工单位（乙方）与某业主签订了某些工程的软基处理工程和土方开挖工程，由于工程量无法准确确定，按施工合同规定，按施工图预算公式计价。乙方必须严格按照施工图及施工合同规定的内容和技术要求施工。工程量由监理工程师负责计量。根据该工程合同特点，计量工程师提出工程量计量与工程款支付程序的要点如下： ⑴乙方对已完工的分项工程在7天内向监理工程师申请质量认证，取得质量认证后，向计量工程师提交计量申请报告； ⑵计量支付工程师在收到报告后7天核实已完工程量，并在计量前24小时通知乙方，乙方为计量提供便利条件，并派人参加。乙方如不参加计量，计量工程师按照规定的计量方法自行计量，计量结果有效。计量结束后，计量支付工程师签发计量证书。 （3）乙方凭质量认证和计量证书向计量支付工程师提出付款申请。计量支付工程师在收到计量申请报告后7天未进行计量，报告中的工程量从第8天起自动生效。直接作为工程价款支付的依据。 （4）计量支付工程师审核申报材料，确定支付款额，向甲方提供付款证明。 （5）甲方根据乙方取得付款证明，对工程价款进行支付结算。工程开工前，乙方提交了施工组织设计并得到批准。在工程施工过程中，当进行到施工图所规定的处理范围边缘时，乙方在取得现场监理工程师认可的情况下，为了使处理质量得到保证，将处理范围适当扩大。施工完成后，乙方将扩大范围内的施工工程量向计量支付工程师提出计量付款的要求，但遭拒绝，试问，拒绝承包商的要求是否合理？为什么？87.工程竣工后在保修期内发现的质量问题经多方分析确因设计原因造成的，其保修费用由建设单位与设计单位负责。88.工程变更后，准确的工程数量应从（）获取A、设计图纸B、合同文件C、技术规范D、监理工程师的记录E、承包人提供的工程数量89.按照定额的适用范围可分为（）。A、国家定额B、行业定额C、地区定额D、企业定额E、基础定额90.公路工程建设工程直接工程费中，现场经费不含有（）。A、特殊工种安全保险费B、工程保修费C、特殊工种培训费D、工程排污费91.项目可行性研究的核心内容是需求预测和拟建规模。92.前期支付包括（）A、保留金B、动员预付款C、履约保函手续费D、材料设备预付款E、保险手续费93.我国对工程保险尽管没有强制性的规定，但工程项目参加保险的情况越来越多，双方保险义务的分担原则一为（）A、发包人为承、发包双方人员办理保险、支付保险费用B、承包人为承、发包双方人员办理保险、支付保险费用C、运至施工现场用于工程的材料和待安装设备，由发包人办理保险、支付保险费用D、运至施工现场用于工程的材料和待安装设备，由承包人办理保险、支付保险费用94.在国民经济评价中，列入收入项目的有（）A、固定资产投资B、缩短里程带来的收入C、减少交通事故D、减少出行时间带来的收入E、减少货损带来的收入95.在我国《企业会计准则》中，会计核算的基本前提包括（）。A、要素B、会计主体C、持续经营D、会计分期E、货币计价96.公路生产成本主要指与生产产品有关的旨用，有的直接为产品所消耗，有的与管理和组织生产直接相关的，所以将其划分为（）A、营业费用B、管理费用C、直接材料费用D、直接人工费用E、制造费用F、财务费用97.我国《招标投标法》规定，建设工程招标方式包括（）A、公司招标B、邀请招标C、议标D、地区内招标E、行业内招标98.按时间和金额计算扣回动员预付款的特点各是什么？99.FIDIC合同条件下工程费用支付范围中属于工程量清单以外项目的是（）A、计日工作B、迟付款利息C、暂列金额D、业主索赔E、保留金100.某建设工程，当折现率i=10%时，财务净现值FNPV=200万元；当i=12%时FNPV=-100万元，用内插公式法可求得内部收益率为11.67%。第1卷参考答案一.参考题库1.正确答案: A.由业主方引起索赔，应受理 B.由季节性雨季引起，应属有经验的承包商预先估计的因素，应在合同工期内考虑，不予受理。2.正确答案:评标工作分两个阶段进行，第一阶段为审标，审查投标书对招标文件的规定的符合性及实质性的确定，剔除不符合要求的投标书。第二阶段是标价评比，对校正的投标报价算出评比标价，进行比较，排出名次。将合同授予价格最低并且在技术能力及财力各方面均符合标准的投标人。3.正确答案:A,C,D4.正确答案:A,B5.正确答案: 工程费用与支付的特点是： ⑴建筑生产的单价性； ⑵工程数量费用大； ⑶期货价格； ⑷分期分段支付，支付时间长。6.正确答案:根据材料预付款的计算公式知：6月份应支付的材料预付款为：40×75%-30=0(万元)7月份应支付的材料预付款为：60×75%-0=45(万元)8月份应支付的材料预付款为：55×75%-45=-3.75(万元)7.正确答案:正确8.正确答案:B,C,D9.正确答案:B10.正确答案:A,B,C11.正确答案:A,B,C12.正确答案:错误13.正确答案:A,B14.正确答案:B,C,D15.正确答案:错误16.正确答案:C17.正确答案:正确18.正确答案:A19.正确答案:A,B,D20.正确答案:A,C,D21.正确答案:B,C22.正确答案:B23.正确答案: （1）投标文件未按照招标文件的要求予以密封； （2）投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及法定代表人的印章； （3）投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认； （4）投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金或投标保函； （5）组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议。24.正确答案: 1、这是非承包方原因造成的，故监理工程师应批准工期补偿和费用补偿。 2、由于异常恶劣气候造成的6天停工是承包方不可预见的，应签证给予工艺补偿6天，而不应给费用补偿。对于低于雨季正常雨量造成的4天停工，是承包方应该预见的，故不应该签证给予工期补偿和费用补偿 3、这是承包方自身原因造成的，故不应给予费用补偿和工期补偿。 4、监理工程师应批准由于设计变更导致的费用补偿20万元和工期补偿30天，因其属于业主责任（或不属于承包方责任）；不应批准材料倒运增加的费用补偿1万元和工期补偿10天，因其属于承包方责任。 5、这是承包方应合理预见的，故监理工程师不应签证给予费用补偿和工期补偿。25.正确答案:正确26.正确答案:B,D27.正确答案:A,B,C28.正确答案:C,D,F29.正确答案:A,B,D30.正确答案:A31.正确答案:A32.正确答案:A,B,C,D33.正确答案:C34.正确答案:A35.正确答案:A,B,D36.正确答案:A,C,F37.正确答案:A,C,E38.正确答案:正确39.正确答案: 1、正确。 2、不妥。正确的是：合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、合同专用条款、合同通用条告款、标准规范、图纸、工程量清单。 3、不妥。正确的是：在施工期间，除监理工程师和建设单位现场代表外，建设单位派驻现场的其他人无权向施工单位发出指令。 4、不妥。正确的是：施工单位负责保持施工场地卫生符合有关要求，但建设单位不应承担相应费用。 5、不妥。正确的是：一周内停电、停水、停气造成停工时间超过8小时应顺延工期。 6、不妥。正确的是：以有争议的质量问题，由双方同意的工程质量检测部机构鉴定。不论结果如何，费用均由责任方承担。 7、正确。 8、正确。 9、不妥。正确的是：建设单位提供的建设材料，其质量不合格，需清理出场外，其清理费用由建设单位负责。 10、不妥。正确的是：施工单位提出的合理建议，建设单位采纳以后发生的效益归建设单位与施工单位另行约定分。40.正确答案:A,B41.正确答案: （1）确定敏感性分析指标 （2）计算目标值 （3）选取不确定因素 （4）计算不确定因素变动对分析指标的影响程度 （5）找出敏感因素 （6）综合对比分析的结果采取措施42.正确答案:B,C43.正确答案:A,B,C,D44.正确答案: 投资人预审的程序是： ⑴准备资格预审文件，发布资格预审通知，邀主投标人参加资格预审； ⑵投标人提交资格预审申请，购买资格预审的有关表格和文件； ⑶投标人填定和提交与资格预审有关的文件； ⑷招标单位进行资格评审，写出资格评审报告，业主在此基础上确定投标人名单。45.正确答案:A,B,C,D,E46.正确答案:A,B,C47.正确答案:A,B,C48.正确答