2023年土石方车辆运输安全协议书

2023年土石方车辆运输安全协议书土石方车辆运输平安协议书1

甲方：

乙方：

甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方本着自愿、公允、诚恳信用的原则，就乙方承包甲方的土石方运输工程相关事宜达成如下协议，以资双方共同遵守。

一、项目工程名称：

二、项目工程地点：

三、运输要求、方式：

(1)要求运输车辆依据挖机状况定，

(2)全部车辆由金沙县石场乡余银组织。

(3)以车箱容积为标准，平车方量为18方。

四、工期：

本项目工程期限拟自____年____月____日起至____年____月____日止，如遇不行抗力，自然灾难、气候异样、政府行为、任何第三方干涉或其他缘由而影响施工进度的，则工期相应顺延。

开工时间为____年____月____日，总工期为____日历天，以甲方正式开工下令为准，开工时间延后的，工期相应顺延。

五、单价、结算

(1)以车厢容积为标准算方(加高部分不另行计算立方)，运距每车为超出红线外零至一公里内加3元/m，超出1.1-2.0公里内加1元/m，超出2.1-3.0公里内加1元/m，3.1-4.0公里内加1元/m，甲方应当于每个工作日给乙方车队开票一次。

(2)甲方按每月结算一次给乙方车辆，每月支付方式按甲方主合同方式执行。

六、双方的权利义务

(一)甲方的权利义务

1、在乙方施工过程中，加遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预的，甲方全权负责解决，超限、超载、城管罚款等产生的一切费用全部由甲方担当。

2、如遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预，甲方没有协调解决好，造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方全部担当，以每辆车每天赔偿300元计算，连续停工超过八小时的以一天计算。

3、甲方负责协调与施工场地当地群众的关系，仔细解决乙方在施工过程中与当地群众发生的纠纷。如遇因纠纷解决不好造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方负责担当，以每辆车每天赔偿300元计算，连续停工超过八小时的以一天计算。连续停工超过两天以上甲方因支付以上条款。

4、甲方应派代表长期进驻施工工地，刚好按施工进度进行技术监督指导，并负责办理有关施工签证、验收及按时支付进度款等相关事宜，解决甲方权利义务范围内的各项事宜。

(二)乙方的权利义务

1、乙方车辆司机必需听从管理，听从指挥，运输中不能挑肥拣瘦，装卸货物要依次排队，行车中遵守交通规则，严禁酒后驾车和超速行驶，做到文明礼貌，优质服务。乙方对其所供应的车辆司机自行管理，运输车辆在施工期间发生平安事故由乙方自行处理。

2、在协议期限内，乙方全部车辆未经甲方允许不得到甲方以外的施工场地从事运输工作，不得以任何理由要求甲方提高运费，刁难甲方，凡消极怠工无理取闹的，按违约处理，甲方有权扣除该车辆的当日运输费作为违约金。

3、乙方车辆必需按甲方指定路途把材料运到指定地点。

4，乙方以甲方名义对外发生的全部债权债务、乙方自行发生的全部债权债务，全部由乙方自行处理，甲方概不负责。

5、乙方不担当开具任何形式正式发票的义务，不担当工程的任何税费及场地管理费、土地资源费等费用，全部由甲方担当。

6、乙方供应的车辆必需满意甲方的下列要求：年检合格，手续齐全，每辆车有两名以上有正式有效执照且身体健康的驾驶员。

七、违约责任

1、如遇甲方不按时支付工程款，从应付款日起，拖延付款达到三天，则从第三天起先，每天向乙方支付违约每辆车300元。

2、如乙方未按甲方下达的施工方案保质保量完成工作的，甲方有权向乙方提出书面异议，乙方累计三次违反该义务，则甲方有权单方解除协议，责令乙方退场。

八、争议解决方法

本协议履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成的`，任何一方均可向项目工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他

1、本协议未尽事宜，由双方另行协商，签订补充协议。

2、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效，具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

土石方车辆运输平安协议书2

甲方：以下简称甲方

乙方：（驾驶员）以下简称乙方

为了确保土方运输平安，增加驾驶员平安意识，甲方特与乙方(驾驶员)签订本平安协议书：

一、驾驶员按时进入运输现场，听从甲方统一调度。

二、驾驶员必需具备准驾车型的资质;

三、驾驶员不开快车、报废车，不疲惫、酒后驾车;

四、驾驶员负责土方运输期间的平安;

五、驾驶员必需定期不定期的对车辆进行修理和保养，始终保持车况良好;

六、如在运输和卸土过程中出现一切事故与甲方无关，一切由乙方负责;

本协议从签订之日起执行，至整个土方工程运输结束失效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

土石方车辆运输平安协议书3

甲方(托付方)：

乙方(承运方)：

为确保吴家山铁矿矿石正常运输，防止意外事故的发生，经双方协商，就矿石运输问题达成如下协议：

一、甲方吴家山矿山所产矿石，由乙方负责拉运，拉运起止地点为吴家山货场至甲方指定货场。

二、货物运输价格统一为15元/吨(含税)，若市场柴油价格波动，可适当调整。此运输价格包含乙方的平安风险。

三、双方的责任及义务：甲方负责运输道路的日常维护，确保运输正常，并依据吴家山货场矿石储存量，刚好通知乙方拉运。乙方应确保运输车辆的运用正常，依据甲方通知随时拉运货物。

四、平安责任：因矿山道路陡峭狭窄，为保证乙方人身、道路及车辆运输平安，在拉运矿石过程中，乙方应限制每车拉运矿石数量在国家限载范围之内，不得超载拉运。乙方要保证运输车辆的运用平安，并托付有驾驶资质的人员驾驶汽车。配备必要的平安设施。平安自保、责任自负。若出现平安意外，甲方不担当一切责任;

五、保证条款：甲方保证每月10日左右对乙方上月吴家山运输费进行结算。乙方必需保证甲方的货物刚好运输，若出现因乙方运输不力，造成甲方吴家山货场货物积压，视为违约(天气、自然灾难等人力不行抗拒的因素除外)。

六、违约责任：若有一方违反保证条款内容，视为违约。若甲方违约，未刚好结算运费，应赔偿乙方当月运输费总金额10%的违约金;若乙方违约，造成甲方工程队无法正常生产，导致吴家山货场矿石积压，乙方应赔偿甲方的实际损失、或者依据货场矿石积压量在乙方下次运输时按10元/吨的标准支付该批积压货物的运输费。

七、此平安运输协议书自____年____月____日起起先执行。

甲方(公章)：________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

土石方车辆运输平安协议书4

托运方(甲方)：

承运方(乙方)：

合同双方在同等、自愿和协商一样的基础上，就东营市河口区油区办建设工程项目孤岛管理中心办公楼土方工程运输作业事宜，达成如下协议：

第一条运输任务

由乙方负责河口区油区办孤岛管理中心办公楼土方运输作业任务，乙方担当的运输量按合同履行过程中的实际运输数量计算(见图纸)。

甲方将依据工程项目所确定的作业时间、作业地点、工作面、工程进度和运输数量的要求，对乙方运输任务进行统一安排、管理、调度和指挥，乙方必需听从。

其次条合同期限

自____年____月____日起至____年____月____日止。

第三条运输起止地

起始地：生产基地四分场到达地：办公楼新址

第四条运输车辆

乙方供应自卸式工程运输车辆：9辆，载重量：30吨。运距：11公里

第五条运费结算

运费按27.5元/方计算。

本合同甲方负责买土每方8元(不含税)，乙方负责土方运输所产生的税、费。甲方支付运费时，乙方应出具运输费发票。

甲方开工前全部支付买土费。当工程完成一半时甲方支付肯定数量的运费。

第六条运输质量和平安

乙方必需根据甲方指定的工作进度、作业时间、工作面、运输起止地和运输数量完成各项运输任务。

乙方在履行合同过程中，必需确保运输平安。如发生各类人身、财产平安事故，均由乙方负责。

第七条燃油供应

乙方运输车辆所需燃油费由乙方担当。

第八条运输管理

1、乙方运输车辆必需听从甲方的.统一管理、调度和指挥，严格遵守施工现场交通规则，主动维护施工现场交通秩序，保证施工现场道路的畅通和运输平安，不得乱停、乱靠、乱装、乱卸，不得争道抢行，不得超速超载。运输过程中，运输车辆不得对周边造成扬尘污染、路面污染和噪声污染。

2、乙方应当按时、保质、保量完成各项运输任务。

3、乙方的食宿和车辆停放场地由乙方负责，费用自理。

4、乙方运输车辆的运输作业时间由甲方统一支配，建立按时作业制度，不得迟到、早退。因车辆检修或其他特别缘由确需暂停运输作业的，应提前一日向甲方提出书面申请，经甲方批准后方可暂停运