教师精编国家二级建筑师附答案【达标题】

专业精品国家二级建筑师题库，word格式可自由下载编辑，附完整答案，欢迎下载！ 优选国家二级建筑师题库附答案【综合题】第I部分单选题（150题）1.（2015年真题）施工企业使用的A类计量器具包括最高计量标准器具和用于（）的工作计量器具。A:量值传递B:工艺控制C:物资管理D:质量检测答案：A2.（2015年真题）施工进度控制的主要工作环节包括：①编制资源需求计划；②编制施工进度计划；③组织进度计划的实施；④施工进度计划的检查与调整。其正确的工作程序是（）。A:①-③-②-④B:①-②-③-④C:②-①-③-④D:②-①-④-③答案：C3.（2021年第1批真题）对工程质量有重大影响的工序，应在"三检"的基础上，经（）最终检查认可后才能进行下道工序。A:施工项目经理B:施工项目技术负责人C:监理工程师D:建设单位项目负责人答案：C4.（2015年真题）某施工合同纠纷案经仲裁裁决，将已经竣工工程的部分楼层折价给施工单位抵偿工程欠款，但建设单位拒绝履行裁决。因此，施工单位决定申请执行仲裁裁决。关于申请执行仲裁裁决的说法中，正确的是()。A:申请执行本案的仲裁裁决，由施工单位所在地的中级人民法院管辖B:申请执行本案的仲裁裁决，由本案工程合同签订地的中级人民法院管辖C:施工单位有权向人民法院申请执行D:施工单位申请执行的期间为1年答案：C5.某设备租赁公司将一台己经出租给某劳务公司的钢筋切割机转让给某施工企业，该切割机租赁还有3个月到期。转让合同约定当切割机租赁期限结束时劳务公司将其交付给该施工企业。该买卖合同中切割机的交付方式为（）。A:简易交付B:指示交付C:占有改定D:拟制交付答案：B6.（2020年12月真题）关于施工中发现文物的说法，正确的是()。A:在工程建设中发现的文物属于国家所有，在农业生产中发现的文物属于集体所有B:进行大型基本建设工程前，建设单位应当组织从事考古发掘的单位在工程范围内有可能埋藏文物的地方进行考古调查、勘探C:在工程建设中发现文物，文物行政主管部接到报告后，如无特殊情况应当在24小时内赶赴现场，井在日内提出处理意见D:确因建设工期紧迫，对古文化遗址古墓葬急需进行抢救发掘的，由县级人民政府文物行政主管部门组织发掘，并同时补办审批手续答案：C7.（2014年真题）根据《物权法》，土地承包经营权属于（）A:担保物权B:所有权C:用益物权D:准物权答案：C8.关于总价合同，下列说法中正确的是（）A:在固定总价合同形式下，承包人承担全部工程量的风险和价格的风险，承包商承担的工作量风险包括工程计量错误、工程范围不确定和漏报项目等B:固定总价合同在累计变更达到一定幅度等特殊情况下也可对总价进行调整C:即使施工内容和有关条件发生变化，业主方付给承包商的价格总额也不发生变化D:固定总价合同在国际上被广泛接受和采用，适用于工程量大、工期长、图纸完整清楚的项目答案：B9.关于水泥混凝土路面胀缝设置的说法，正确的是（）。A:常温施工，年温差较小时应设置胀缝B:常温施工，集料温缩系数较小时应设置胀缝C:邻近桥梁或其他固定构造物处或与其他道路相交处，应设置横向胀缝D:高温施工时应设置胀缝答案：C10.（2018年真题）关于仲裁裁决执行效力的说法，正确的是()。A:申请仲裁裁决强制执行的期间为2年B:当事人申请执行仲裁裁决的案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的基层人民法院管辖C:一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人应当向作出裁决的仲裁机构申请执行D:仲裁裁决只在国内生效答案：A11.（2017年真题）承包商可以向业主提出索赔的情形包括（）。A:分包商返工造成费用增加，工期拖延B:监理工程师提出的设计变更导致费用的增加C:承包商自行采购材料的质量有问题导致的费用增加，工期拖延D:承包商为了保证工程质量而增加的措施费答案：B12.（2013年真题）根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003-0214），劳务分包项目的施工组织设计应由（）负责编制。A:发包人B:劳务分包人C:监理人D:承包人答案：D13.（2019年真题）根据《建设工程施工合同（示范文本）》，招标工程一般以投标截止日前（）天作为基准日。A:42B:14C:7D:28答案：D14.（2018年真题）根据《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2017)，采用简化毕肖普法计算时，4级均质土围堰边坡稳定安全系数，应不低于()。A:1.15B:1.20C:1.30D:1.05答案：A15.（2021年第1批真题）下列设备中，不属于光热发电系统的是（）。A:集热器B:热交换器C:定日镜D:汇流箱答案：D16.（2020年真题）关于两阶段招标的说法，正确的是()。A:实施两阶段招标，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出B:对于无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标C:第一阶段投标人应当提交带报价的技术建议D:招标人应当在第一阶段之前向所有潜在投标人提供招标文件答案：B17.（2020年真题）施工单位应急预案体系组成的文件不包括（）。A:专项施工方案B:综合应急预案C:专项应急预案D:现场处置方案答案：A18.（2020年11月真题）装饰工程中宴会厅安装的大型吊灯，其荷载类别属于（）。A:线荷载B:特殊荷载C:集中荷载D:面荷载答案：C19.（2017年真题）根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003-0214），关于保险的说法，正确的是（）。A:施工前，劳务分包人应为施工场地内的自有人员及第三方人员生命财产办理保险，并承担相关费用B:劳务分包人应为运至施工场地用于劳务施工的材料办理保险，并承担相关保险费用C:劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害险，并支付相关保险费用D:劳务分包人必须为租赁使用的施工机械设备办理保险，并支付相关保险费用答案：C20.浇筑水下混凝土时漏斗设置高度应根据孔径，孔深()等确定。A:孔内土质B:导管长度C:导管内径D:控内泥浆答案：C21.（2021年第2批真题）关于施工进度计划类型的说法，正确的是（）。A:施工企业的施工生产计划和工程项目进度计划属于不同项目参与方B:施工企业的施工生产计划和工程项目进度计划都与施工进度有关C:项目施工总进度方案是企业计划，单位工程施工进度计划是项目计划D:施工企业的施工生产计划和工程项目进度计划是相同系统的计划答案：B22.交通标志是用图形符号,颜色和文字向交通参与者传递特定信息,用于管理交通的设施,主要作用是（）。A:管制、引导、防护B:提示、引导、禁止C:提示、诱导、指示D:警告、禁止、指示答案：C23.（2016年真题）政府质量监督机构在监督检查过程中发现门窗工程质量不合格，并查实是承包商原因造成，则应签发（）。A:临时收缴资质证书通知单B:质量问题整改通知单C:吊销资质证书通知单D:全部暂停施工指令单答案：B24.（2019年真题）某施工企业对某市辖区建筑工程质量监督站以该区建设行政主管部门名义作通报批评结果不服而申请复议，该复议可以向()提出。A:市质量监督站B:区建设行政主管部门C:区质量监督站D:市建设行政主管部门答案：D25.自然人的作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期，为作者终生及其死后（）。A:50年B:60年C:40年D:30年答案：A26.（2021年第1批真题）某雨水管道工程施工双代号网络进度计划如下图，该网络计划的关键线路是（）。A:①→②→④→⑧→⑨→⑩B:①→②→④→⑤→⑥→⑧→⑨→⑩C:①→②→③→⑦→⑨→⑩D:①→②→③→⑤→⑥→⑦→⑨→⑩答案：A27.在采用因果分析图法进行质量问题原因分析，“混凝土振捣器损坏”属于（）的因素。A:人B:机械C:环境D:材料答案：B28.（2020年12月真题）招标投标过程中，属于招标人与投标人串通投标的是()。A:属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标B:投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标C:招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给投标人D:不同投标人委托同一单位或者个人办理投标丰宜答案：C29.（2018年真题）下列建设工程施工方进度控制的措施中，属于技术措施的是（）。A:重视信息技术在进度控制中的应用B:采用网络计划方法编制进度计划C:编制与进度相适应的资源需求计划D:分析工程设计变更的必要性和可能性答案：D30.（2018年真题）不属于应急照明光源的是（）。A:备用照明B:延时照明C:疏散照明D:安全照明答案：B31.建设工程施工合同无效，将不会产生（）的法律后果。A:返还财产B:支付违约金C:折价补偿D:赔偿损失答案：B32.（2016年真题）关于投标文件的补充、修改与撤回的说法，正确的是()。A:补充、修改已提交的投标文件，应当在提交投标保证金之前进行B:撤回已提交的投标文件，应当以书面形式通知其他投标人C:撤回已提交的投标文件，应当经过招标人的同意D:撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前进行答案：D33.最佳含水量是指（）。A:在击实曲线上最小干密度所对应的标准含水量B:土基达到最大干密度所对应的含水量C:土基达到含水饱和所对应的含水量D:在标准击实曲线上最小干密度所对应的含水量答案：B34.

保护垫层区在高水头作用下不产生破坏的堆石坝坝体部位是（）。

A:压重区B:主堆石区C:过渡区D:上游铺盖区答案：C35.（2021年第1批真题）下列所示的文件名称中，属于投标文件的是（）。A:投标文件格式B:投标人须知C:投标报价D:投标邀请书答案：C36.（2020年12月真题）根据《工伤保险条例》，职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，其停工留薪期一般不超过()。A:9个月B:12个月C:3个月D:6个月答案：B37.第三方认证机构对施工企业质量管理体系实施的监督管理应每（）进行一次。A:半年B:三年C:三月D:一年答案：D38.（2016年真题）特种设备安全法规定，特种设备的（）过程应当由特种设备检验检测机构进行监督检验。A:运输B:装卸C:改造D:使用答案：C39.箱涵施工中，当设计无具体要求时，混凝土强度达到设计强度的（）时，方可拆除支架。A:100%B:75%C:70%D:85%答案：D40.下列关于大体积混凝土的说法，错误的是（）。A:尽量提高水泥用量B:应掺入降低水化热的外加剂C:选用水化热低的水泥D:细骨料宜采用中砂答案：A41.（2016年真题）某施工现场发生触电事故后，对现场人员进行了安全用电操作教育，并在现场设置了漏电开关，还对配电箱、电路进行了防护改造。这体现了施工安全隐患处理的（）原则。A:单项隐患综合处理B:冗余安全处理C:直接隐患与间接隐患并治D:预防与减灾并重处理答案：A42.（2018年真题）编制控制性工进度计划的主要目的是（）。A:具体指导建设工程施工B:合理安排施工企业计划周期内的生产活动C:对施工承包合同所规定的施工进度目标进行再论证D:确定项目实施计划周期内的资金需求答案：C43.（2017年真题）不以降低基坑内地下水为目的的井是（）。A:降水井B:减压井C:集水井D:回灌井答案：D44.（2017年真题）建设用地使用权自()时设立。A:登记B:支付出让金C:转让D:土地交付答案：A45.（2017年真题）型号为QL2×80D的启闭机属于（）。A:卷扬式启闭机B:液压式启闭机C:螺杆式启闭机D:移动式启闭机答案：C46.（2018年真题）关于建设工程施工现场文明施工措施的说法，正确的是（）。A:专职安全员为现场文明施工的第一责任人B:施工现场要设置半封闭的围挡C:施工现场主要场地应硬化D:施工现场设置的围挡高度不得低于1.5m答案：C47.（2014年真题）根据施工质量控制的特点，施工质量控制应（）。A:建立固定的生产流水线B:加强观感质量验收C:解体检查内在质量D:加强对施工过程的质量检查答案：D48.经纬仪照准操作的正确步骤是()A:粗瞄目标―目镜调焦―物镜调焦―准确瞄准目标B:安装（对中、整平）―测角C:粗瞄目标―物镜调焦―目镜调焦―准确瞄准目标D:物镜调焦―粗瞄目标―目镜调焦―准确瞄准目标答案：B49.（2014年真题）单位工程完工后，施工单位应在自行检查评定合格的基础上，向（）提交竣工验收报告。A:设计单位B:工程质量监督站C:建设单位D:监理单位答案：C50.（2021年第1批真题）承包人将建设工程主体结构的施工分包给第三人，该分包合同()。A:经发包人确认有效B:无效C:可撤销D:效力待定答案：B51.如图所示为产状要素图，图中CD表示（）。A:倾向线B:方位线C:走向线D:倾斜线答案：A52.某小型施工项目，甲乙双方只订立了口头合同。工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合同（）。A:补签后成立B:未成立C:备案登记后成立D:成立答案：D53.施工现场临时用电必须按照（）的设置。A:三级配电三级保护B:二级配电一级保护C:三级配电二级保护D:一级配电一级保护答案：C54.关于零填、挖方路段的路床施工技术说法错误的是（）。A:路床范围为过湿土时应进行换填处理，设计未规定时，高速公路、一级公路换填厚度宜为0.5～0.8m，若过湿土的总厚度小于1.5m，则宜全部换填B:路床范围原状土符合要求的，可直接进行成形施工C:高速公路、一级公路路床范围为崩解性岩石或强风化软岩时应进行换填处理，设计有规定时按设计厚度换填，设计未规定时换填厚度宜为0.3～0.5mD:路床填筑，每层最大压实厚度宜不大于300mm，顶面最后一层压实厚度应不小于100mm答案：A55.（2019年真题）在施工合同中，当事人对垫资利息未作约定，则()。A:按照年利率24%计息B:按照中国人民银行同期同类贷款利率计息C:利息不予支持D:垫资不予返还答案：C56.按照《注册建造师执业工程规模标准》的规定，下列属于大型规模的工程是（）。A:单项合同金额2500万元的路基工程B:长5km的高速公路路面工程C:单跨40m的桥梁工程D:长800m的隧道工程答案：B57.下列选项中，不属于承包商的主要合同关系的是（）。A:分包合同B:采购合同C:设计合同D:运输合同答案：C58.下面属于造成现浇梁桥预拱度偏差的原因是(）。A:实际预应力超过设计预应力B:支架弹性变形混凝土梁挠度的计算误差C:施加预应力时间差异D:波纹管竖向偏位过大答案：B59.（2013年真题）施工方项目经理在承担工程项目施工管理过程中，以（）身份处理与所承担的工程项目有关的外部关系。A:建设单位项目管理者B:施工企业法定代表人C:施工企业决策者D:施工企业法定代表人的代表答案：D60.（2021年第2批真题）施工成本管理的基本流程是（）。A:成本核算→成本预测→成本考核→成本分析→成本计划→成本控制B:成本计划→成本控制→成本预测→成本核算→成本考核→成本分析C:成本预测→成本计划→成本控制→成本核算→成本分析→成本考核D:成本分析→成本核算→成本预测→成本计划→成本控制→成本考核答案：C61.存在中、小型突水突泥隐患的地段，物探有较大异常的地段，断裂带时，应采用（）。A:1级预报B:3级预报C:2级预报D:4级预报答案：C62.（2021年第2批真题）关于双代号网络图中节点编号的说法，正确的是（）。A:箭头节点编号要小于箭尾节点编号B:每一个节点都必须编号C:各节点应连续编号D:起点节点的编号为0答案：B63.（2021年第1批真题）当事人对建设工程实际竣工日期有争议，关于人民法院认定竣工日期的说法，正确的是()。A:承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日B:建设工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收报告之日竣工日期C:建设工程未经竣工验收，承包人向发包人交付工程，发包人拒绝接收的，以承包人申请交付之日为竣工日期D:建设工程未经竣工验收，发包人通知承包人交付工程，并实际占有实际使用工程，以发包人通知到达之日为竣工日期答案：A64.（2020年真题）企业为施工生产提供履约担保所发生的费用应计入建筑安装工程费用中的（）。A:企业管理费B:税金C:财产保费D:规费答案：A65.（2021年5月真题）混凝土工程在冬季施工时正确的做法是（）。A:采用蒸汽养护时，宜选用矿渣硅酸盐水泥B:确定配合比时，宜选择较大的水胶比和坍落度C:水泥、外加剂、矿物掺和料可以直接加热D:当需要提高混凝土强度等级时，应按提高前的强度等级确定受冻临界强度答案：A66.（2021年第1批真题）根据《生产安全事故应急预案管理办法》，施工单位对本企业的事故预防重点，每年至少组织现场处置方案演练（）。A:3B:2C:1D:4答案：B67.（2018年真题）某建设工程采用《建设工程工程量清单计价规范》，招标工程量清单中挖土方工程量为2500m3投标人根据地质条件和施工方案计算的挖士方工程量为4000m3，完成该土方分项工程的人、材、机费用为98000元，管理费13500元，利润8000元。如不考虑其他因素，投标人报价时的挖土方综合单价为（）元/m3。A:44.60B:47.80C:42.40D:29.88答案：B68.（2018年真题）关于劳动争议解决方式的说法，正确的是()。A:用人单位与劳动者发生劳动争议的，劳动者应当先申请本单位劳动争议调解委员会调解B:企业劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表、工会代表、劳动行政部门代表组成C:用人单位与劳动者发生劳动争议的，可以向劳动者住所地的仲裁委员会申请仲裁D:用人单位与劳动者发生劳动争议，劳动者可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以自行和解答案：D69.洞式渗沟顶部应设置（）。A:封闭层B:反滤层C:透水层D:保温层答案：A70.王某乘坐张某的出租车前往机场，由于张某路上绕道加油，到达机场时飞机已经起飞。由于错失了与外商的签约洽谈，给王某造成了10万元的损失，王某要求张某承担违约责任。根据合同法的规定，张某的行为（）。A:不构成违约，因为双方没有签订书面合同B:构成违约，王某可以要求张某赔偿10万元的损失C:构成违约，但王某不能要求张某赔偿10万元的损失D:不构成违约，因为不可抗力可以免责答案：C71.（2021年第1批真题）在相同施工分条件下，采用放坡法开挖沟槽，边坡坡度最陡的土质是（）。A:硬塑的黏土B:老黄土C:经井点降水后的软土D:硬塑的粉土答案：B72.（2014年真题）单代号网络计划如下图所示（时间单位：天），工作C的最迟开始时间是（）。A:4B:0C:1D:3答案：A73.下列材料中，不属于有机绝缘材料的是（）。A:树脂B:橡胶C:矿物油D:硫磺答案：D74.（2016年真题）钢筋的塑性指标通常用（）表示。A:屈服强度B:抗拉强度C:抗压强度D:伸长率答案：D75.（2019年真题）供热管网旋转补偿器的突出特点是（）。A:补偿距离长B:耐高压C:在管道运行过程中处于无应力状态D:密封性能好答案：C76.下列不属于冬期施工开挖路堑表层冻土的方法的是（）。A:人工破冻法B:焙烧冻土法C:爆破冻土法D:机械破冻法答案：B77.建设工程项目总进度目标论证的工作有：①项目的工作编码；②项目结构分析；③编制各层进度计划；④进度计划系统的结构分析等。对上述四项工作而言，其正确的工作步骤是（）。A:②→④→③→①B:②→④→①→③C:①→②→④→③D:④→③→①→②答案：B78.综合爆破技术一般包括（）。A:综合爆破和预裂爆破B:定向爆破和洞室爆破C:小炮和洞室爆破D:预裂爆破和微差爆破答案：C79.（2020年真题）关于建设工程暂估价的说法，正确的是()。A:暂估价在招标文件中体现的是不确定的项目B:暂估价由投标人在投标文件中自主确定C:工程总承包依法招标后，不免除暂估价项目的招标要求D:暂估价的适用范围仅包括工程和货物答案：C80.（2021年第1批真题）根据《建设工程项目管理规范》，在项目实施之前应由法定代表人和项目经理协商制定的文件是（）。A:项目管理实施计划B:项目管理目标责任书C:工程质量责任承诺书D:施工安全管理责任书答案：B81.（2020年真题）下列施工质量控制工作中，属于"PDCA"处理环节的是（）。A:确定项目施工应达到的质量标准B:按质量计划开展施工技术活动C:纠正计划执行中的质量偏差D:检查施工质量是否达到标准答案：C82.（2019年真题）施工总承包模式下，业主甲与其指定的分包施工单位丙单独签订了合同，则关于施工总承包方乙与丙关系的说法，正确的是（）。A:乙只负责甲与丙之间的索赔工作B:乙负责组织和管理丙的施工C:乙只负责对丙的结算支付，不负责组织其施工D:乙不参与对丙的组织管理工作答案：B83.（2020年真题）关于民事诉讼管辖权异议的说法，正确的是()。A:对人民法院就级别管辖权异议作出的裁定，当事人不得提起上诉B:人民法院受理案件后，当事人对管辖权有异议的，应当在法庭辩论终结前提出C:人民法院对当事人提出的异议，审查后认为异议成立的，裁定驳回起诉D:当事人未提出管辖权异议并应诉答辩的，视为受诉人民法院有管辖权答案：D84.（2021年第2批真题）某女职工与用人单位订立劳动合同从事后勤工作，约定劳动合同期限为2年。关于该女职工权益保护的说法，正确的是()。A:公司应当定期安排该女职工进行健康检查B:若该女职工哺乳的孩子已满18个月，公司可以安排夜班劳动C:公司可以安排该女职工在经期从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动D:若该女职工已怀孕5个月，公司不得安排夜班劳动答案：B85.（2014年真题）关于二级注册建造师执业的说法，正确的是()。A:可以同时在一个施工企业和一个设计单位执业B:不得在一级建筑业企业执业C:可以担任二级及以下建筑业企业资质的建设工程项目施工的项目经理D:不得同时担任同一工程相邻分段发包的施工项目负责人答案：C86.（2021年第1批真题）关于开标的说法，正确的是()A:开标应当由招标代理机构主持B:投标人少于5个的，不得开标C:招标人应当按照招标文件规定的时间、地点开标D:投标人对开标有异议的，应当在开标结束后另行提出答案：C87.（2019年真题）甲与某施工企业于2018年6月1日签订了3年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。2018年10月12日，甲拟解除劳动合同，则()。A:应当报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位B:必须取得用人单位同意C:口头通知用人单位即可D:应当提前30日以书面形式通知用人单位答案：D88.信用评价信息公布期限为（）年A:5B:0.5C:2D:1答案：D89.（2018年真题）下列拌合料预冷方式中，不宜采用的是()。A:预冷骨料B:加冰搅拌C:预冷水泥D:冷水拌合答案：C90.（2016年真题）根据《生产安全事故预告和调查处理条例》，事故发生后，下列说法正确的是()。A:情况紧急时，事故现场有关人员应当直接向事故发生地的有关部门报告B:单位负责人应当向单位所在地的有关部门报告C:事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告D:单位负责人接到报告后，应当于2小时内向有关部门报告答案：C91.（2021年第2批真题）根据《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》，一工程建设单位负责人接到施工质量事故发生报告后，向事故发生地县级以上人民政府住房和城乡建设主管部门及有关部门报告应在（）小时内。A:1B:2C:3D:6答案：A92.（2021年第1批真题）下列向发包人进行工期与费用索赔的说法，正确的是（）。A:在质保期内偶遇恶劣气候导致的索赔B:工程项目增加的变更导致的索赔C:延误非关键线路上的工作产生的索赔D:延期发出施工图纸产生的索赔答案：B93.正式发动分娩的主要表现为A:宫颈变软B:下腹隐痛C:规律宫缩D:见红答案：C94.标后预算总费用中的项目预算总成本包括直接工程费、其他工程费与现场管理费三项，其中不属于现场管理费的是（）。A:保险费B:指挥车辆使用费C:施工辅助费D:管理人员工资答案：C95.（2010年真题）《注册建造师执业管理办法（施行）》规定，机电工程中，冶炼专业工程范围包括烧结球团工程、焦化工程、冶金工程、煤气工程、建材工程（）工程。A:工业炉窑安装B:起重设备安装C:制氧D:动力站安装答案：C96.（2021年第1批真题）关于仲裁裁决效力的说法，正确的是()。A:仲裁裁决具有强制执行力，一方当事人不履行，对方当事人可以向仲裁委员会申请强制执行B:当事人向人民法院申请撤销裁决的，该裁决书不发生法律效力C:仲裁裁决作出后，当事人不得就已经裁决的事项再行申请仲裁，也不得就此提起诉讼D:仲裁裁决在《纽约公约》缔约国或地区，不能直接承认和执行答案：B97.施工单位的主要负责人未履行安全生产管理职责，导致发生一般事故的，处上一年年收入（）的罚款。A:40%B:30%C:45%D:35%答案：A98.桥梁基础采用钻孔灌注桩时，护壁泥浆是从上向下流动，孔壁坍塌的可能性较大，这种钻孔方法称为（）。A:反循环回转钻孔法B:冲击钻孔法C:旋挖钻机钻孔法D:正循环回转钻孔法答案：A99.材料供应合同中对钢材的价款约定不明确，双方不能协商一致，且依合同有关条款等仍不能推定，则该价款按（）履行。A:履行时订立地市场价格B:政府指导价格C:订立时履行地市场价格D:履行时履行地市场价格答案：C100.关于软土的特点，错误的是（）。A:孔隙比大B:透水性强C:压缩性高D:抗剪强度低答案：B101.（2021年第1批真题）某现浇混凝土工程采用工程量清单中的工程数量为3000m3；合同约定：综合单价为800元/m3，当实际工程量超过清单中工程数量的15%时，综合单价调整为原单价的0.9倍。工程结束时经监理工程师确认的实际完成工程量为3500m3，则现浇混凝土工程款应为（）万元。A:240.0B:252.0C:279.6D:276.0答案：C102.一般情况下，公路工程的所有的工程均应配置实验工和()。A:机修工B:测量工C:混凝土工D:钢筋工答案：B103.（2015年真题）下列与项目质量管理有关的费用中，属于外部质量保证成本的是（）。A:拆模前对混凝土试块进行强度检测B:—般材料进场抽检C:拆除不合格砖墙进行强度检测D:聘请第三方检测机构对玻璃幕墙进行强度检测答案：D104.（2021年第2批真题）施工现场禁止露天熔融沥青，主要是为了防治（）污染。A:大气B:固体废物C:噪声D:水体答案：A105.不属于高速公路监控系统的子系统的是（）。A:收费视频监视子系统B:火灾报警子系统C:调度指令电话子系统D:视频监视子系统答案：A106.

地下工程防水卷材的施工最常用的方法是（）。

A:外防内贴法B:内防外贴法C:外防外贴法D:内防内贴法答案：C107.（2014年真题）根据《标准施工招标文件》，关于发包人责任和义务的说法，错误的是（）。A:按专用合同条款约定提供施工场地B:负责办理法律规定的有关施工证件和批件C:提供施工场地内地下管线和地下设施等资料，并保证资料的真实、准确、完整D:负责赔偿工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失答案：B108.（2021年第1批真题）根据《安全生产法》施工企业主要负责人对安全生产的责任是()。A:保证本企业安全生产投入的有效实施B:督促落实本企业重大危险源的安全管理措施C:在施工现场组织协调工程项目安全生产活动D:工程项目实行总承包的，定期考核分包单位安全生产管理情况答案：A109.透油层喷洒过量时的处理方法是（）。A:立即撒布石屑或砂吸油B:立即喷洒轻柴油C:立即用刚轮压路基进行碾压D:立即喷洒稀释剂答案：A110.（2020年真题）当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担的违约责任是()。A:返还财产、赔礼道歉或者采取补救措施B:继续履行、消除危险或者赔偿损失C:继续履行、采取补救措施或者赔偿损失D:恢复原状、赔偿损失或者支付违约金答案：C111.

重力式混凝土围堰采用抗剪断公式，安全系数K'应（）。

A:不小于3.0B:不小于2.5C:不大于2.5D:不大于3.0答案：A112.关于测定无机结合料稳定土（包括稳定细粒土、中粒土和粗粒土）试件的无侧限抗压强度的说法正确的是（）。A:试件采用的是150mm×150mm×550mm的梁形试件B:试件都是高:直径=1:1的圆柱体标准试件C:试件采用的是边长为70.7mm的正立方体为标准试件D:试件采用的是边长为150mm的正立方体为标准试件答案：B113.2010年5月14日超越公司进行招标，经过对投标人评标后世纪公司中标，但其中标后，超越公司要求其压低报价，如不压低报价将不与其签订合同。于是双方先按照中标人的投标报价签订了A合同并备案。接着，双方又根据施工单位同意压价后的价格签订了B合同。后来，双方因工程款结算产生纠纷。关于工程款结算的合同依据，下列说法中正确的是()。A:B合同背离了中标合同的实质性内容，应当以A招标文件作为结算依据B:A合同不是双方实际履行的合同，应当作为无效合同处理C:B合同是双方真实意思的表示，应当以B合同作为结算依据D:A.B合同均不能作为结算依据，双方应当依据工程造价签订合同答案：A114.（2021年第2批真题）根据《职业健康安全管理体系要求及使用指南》的总体结构，属于运行要素内容是（）。A:绩效测量和监视B:事件不符合的纠正和预防C:持续改进D:应急准备和响应答案：D115.（2021年第1批真题）供热管道焊接前，应根据焊接工艺试验结果编制（）。A:焊接工艺方案B:施工组织设计C:质量计划D:焊接作业指导书答案：A116.SMA施工时，天气温度不得低于（）。A:5℃B:15℃C:20℃D:10℃答案：D117.某建筑公司与某钢铁厂于2018年2月5日签订一钢材购销合同，而钢铁厂却将劣质钢材以优质的价格出售给该建筑公司使其蒙受损失，依据《民法典》的规定，无论该合同无效、被撤销，下列关于其后果的表述中正确的是（）。A:建筑公司蒙受的损失应当自己承担B:将钢铁厂所取得的合同价款收归国家所有C:将双方所取得的财产收归国家所有D:建筑公司蒙受的损失应当由钢铁厂赔偿答案：D118.桥梁基础施工的基坑排水方法中，井点降水法不适用于（）的土质基坑。A:坑壁不易稳定B:地下水位较高C:无砂的黏质土D:有承压水答案：C119.（2021年第2批真题）建设工程代理行为终止的情形是()。A:被代理人丧失民事行为能力B:发生不可抗力C:代理事项难以完成D:代理人辞去委托答案：D120.根据《水电水利工程模板施工规范》(DL/T5110-2000)，模板吊钩的最小安全系数是()A:2.0B:3.0C:4.0D:1.0答案：C121.下列关于抗滑桩施工，不符合规定的是（）。A:施工过程中应对地下水位、滑坡体位移和变形进行监测B:相邻桩不得同时开挖C:支护应在开挖完成之后一次进行D:开挖应分节进行答案：C122.既能测量各种土或路面材料的密实度，又能测量其含水量的试验方法是（）。A:灌砂法B:核子密度湿度仪法C:环刀法D:贝克曼法答案：B123.（2018年真题）施工单位在建设工程开工前编制的测量控制方案，需经（）批准后方可实施。A:总监理工程师B:甲方工程师C:项目技术负责人D:施工项目经理答案：C124.（2020年真题）下列主体中，具有保证人资格的是()。A:清算中的法人B:建筑行业协会C:公益事业单位D:国有金融机构答案：D125.（2021年第2批真题）如设计无要求、预应力钢筋混凝土悬臂盖梁拆除底模的时间应在（）。A:孔道压浆强度达到设计强度后B:盖梁混凝土强度达到设计强度的75%后C:盖梁混凝土强度达设计强度后D:预应力张拉完成后答案：A126.（2015年真题）某施工企业的下列工作安排，违反《劳动法》中关于女职工特殊保护规定()。A:安排正在哺乳未满1周岁婴儿的女工李某从事资料整理工作B:安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作C:安排怀孕期间女工赵某从事第3级体力劳动强度的劳动D:批准女工王某只能休产假120天答案：C127.某矿山企业的如下工作安排中，不违反《劳动法》中关于劳动保护规定的是（）。A:安排女职工王某从事井下作业B:安排怀孕4个月的李某夜班看护仪表C:未对未成年工进行定期健康检查D:安排未成年工进行井下作业答案：B128.下列各项内容中，不属于交工验收应具备条件的是（）。A:施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结B:合同约定的各项内容已完成C:竣工文件已按公路工程档案管理的有关要求完成D:档案、环保等单项验收合格答案：D129.有轻度车辙、龟裂，磨耗层损坏较小的旧沥青路面最适合采用（）修复。A:复拌再生法B:现场冷再生法C:厂拌热再生法D:整型再生法答案：D130.（2019年真题）根据《招标投标法》，关于投标人提交投标文件的说法，正确的是()。A:招标人收到投标文件后，应当开启检查并签收保存B:在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人可以拒收C:投标截止后，投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金D:投标人少于5个的，招标人应当重新招标答案：C131.（2018年真题）甲委托乙采购一种原材料并签订了材料采购委托合同，经甲同意，乙将原材料采购事务转委托给丙。关于该委托中承担责任的说法，正确的是()。A:乙对丙的选任及其对丙的指示，由甲与乙承担连带责任B:乙对丙的行为承担责任C:乙仅对丙的选任及其对丙的指示承担责任D:甲与乙对丙的行为承担连带责任答案：C132.（2015年真题）根据《民事诉讼法》，下列证据中，属于书证的是()。A:录音录像材料B:施工合同C:建筑材料样品D:工程质量鉴定报告答案：B133.（2013年真题）关于项目目标动态控制的说法，错误的是（）。A:当目标的计划值和实际值发生偏差时应进行纠偏B:目标的计划值在任何情况下都应保持不变C:在项目实施过程中对项目目标进行动态跟踪和控制D:动态控制首先应将目标分解，制定目标控制的计划值答案：B134.（2021年第1批真题）根据《建设工程项目管理规范》，项目风险管理正确的程序是（）。A:风险规划-风险评估-风险自留-风险转移B:风险计划-风险分析-风险评估-风险应对C:风险识别-风险分析-风险应对-风险监控D:风险识别-风险评估-风险应对-风险监控答案：D135.（2019年真题）政府对工程质量监督的行为从性质上属于（）。A:司法审查B:技术服务C:委托代理D:行政执法答案：D136.下列隧道现场监控量测项目中，属于必测项目的是（）。A:围岩压力B:锚杆压力C:隧底隆起D:周边位移答案：D137.（2020年真题）下列争议中，属于侵权纠纷的是()。A:承发包双方因台风导致工期延误引起的争议B:承发包双方因转包工程引起的争议C:构筑物倒塌造成毗邻建筑物毁损引起的争议D:承发包双方因工程质量不合格问题引起的争议答案：C138.（2019年真题）关于GC类压力管道安装前要求的说法，错误的是（）。A:发电子邮件履行告知手续B:应向省级质量技术监督部门告知C:焊工应持有《特种设备作业人员证》D:施工方案需发包方批准答案：B139.下列关于土石路堤填筑要求的叙述中，不正确的是（）。A:土石路堤不得倾填B:土石混合料来自不同料场，其岩性和土石比例相差大时，宜分层或分段填筑C:土石混合材料最后一层的压实厚度应小于150mmD:边坡码砌与路堤填筑宜基本同步进行答案：C140.关于水泥混凝土路面胀缝设置的说法，正确的是（）。A:常温施工，集料温缩系数较小时应设置胀缝B:邻近桥梁或其他固定构造物处或与其他道路相交处，应设置横向胀缝C:常温施工，年温差较小时应设置胀缝D:高温施工时应设置胀缝答案：B141.滑坡整治宜在（）施工。A:雨期B:冬期C:旱季D:秋季答案：C142.（2015年真题）室内防水施工过程包括：1.细部附加层、2.防水层、3.结合层、4.清理基层，正确的施工流程是（）。A:4312B:4213C:4123D:1234答案：A143.（2017年真题）根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工企业资质不良行为的是()。A:未在规定期限内办理资质变更手续B:未按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重C:将承包的工程违法分包D:以他人名义投标答案：A144.关于沥青路面试验检测的说法错误的是（），A:马歇尔稳定度试验不能用于沥青路面施工质量检验B:沥青混凝土配合比设计采用马歇尔稳定度法C:流值是评价沥青混合料抗塑性变形能力的指标D:空隙率是评价沥青混合料压实程度的指标答案：A145.下列属于较大质量事故的是（）。A:特大桥主体结构垮塌B:大型水运工程主体结构垮塌C:高速公路路基（行车道宽度）整体滑移D:小型水运工程主体结构垮塌答案：C146.承包商乙在施工合同的履行中拖延工期2个月，给发包人甲造成了较大的经济损失，则发包人甲可向乙公司主张（）之债。A:不当得利B:侵权C:合同D:无因管理答案：C147.（2014年真题）砌筑砂浆用砂宜优先选用（）。A:特细砂B:细砂C:粗砂D:中砂答案：D148.（2015年真题）关于工程监理单位的相关质量责任和义务，下列说法正确的是()。A:工程监理实行总监理工程师负责制B:监理单位在接受监理委托后，因利害关系需回避的，可以转让监理业务C:监理单位将不合格的建筑材料按照合格签字，造成损失的，承担全部责任D:监理单位仅对施工质量承担责任答案：A149.电梯厅墙面上干挂石材饰面的荷载是（）。A:偶然荷载B:可变荷载C:恒载D:动态作用答案：C150.（2014年真题）下列金属窗框安装做法中，正确是（）。A:采用射钉固定于砌体上的方法施工B:采用边安装边砌口的方法施工C:采用先安装后砌口的方法施工D:采用预留洞口后安装的方法施工答案：D答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：答案：第II部分多选题（150题）1.当隧道围岩较差、跨度大、浅埋、地表沉降需要控制时，适用的开挖方法有（）。2.隔离栅的作用有（）。3.关于巷道钻爆掘进的爆破参数，以下说法正确的是（）。4.关于岩石物理力学性质的说法，正确的有（）。5.根据《公路建设市场管理办法》的规定，说法正确的是（）。6.物理勘探法包括有（）。7.钢筋混凝土井塔滑模施工法的特点有()。8.填石路堤分层压实法中四个作业区段是（）。9.关于隧道排水降水的说法，正确的有（）。10.在锚喷巷道施工中，下列做法正确的是（）。11.关于矿井涌水水源的一些特点，说法正确的有（）。12.石灰稳定土底基层裂缝的预防措施有（）。13.关于基坑施工防排水施工的说法，错误的有（）。14.隧道开挖后宜选用（）直接测定开挖面积，并绘制断面图。15.25、矿井施工项目中应布置在工业广场边缘的临时设施有（）16.高速公路沥青层的粗集料可使用（）。17.地基需要处理的问题有（）。18.软土地基浅层处理的方法有（）。19.液体石油沥青可适用于（）。20.当基坑底为隔水层且层底作用有承压水时，应进行坑底突涌验算，必要时可取()保证坑底土层稳定。21.关于立井井筒的施工吊盘，说法正确的有（）。22.按照现行国家标准和试验方法的要求，对桥涵所用的钢筋应抽样做抗拉强度，延伸量以及()试验。23.属于路基质量检验中填石路基实测项目的有（）。24.物理勘探法包括有（）。25.关于一般分包的说法中，错误的是()26.可承担单跨100m桥梁工程的施工的企业包括（）。27.关于公路工程标线施工技术要求的说法，正确的是（）。28.无机结合料稳定材料组成设计所确定的施工参数包括（）。（2017年真题）29.软土的特点有()。30.

水利工程土石围堰漏洞险情进水口的探测方法有（）等。

31.填石路堤施工前，通过修筑试验路段来确定的路堤施工参数有()。32.提高混凝土抗变形性能的合理方法有（）。33.公路隧道按照长度可划分为()。34.在施工过程中，影响工程质量的因素除人为因素外，还有（）等。35.关于材料质量检验项目，以下说法正确的是（）。36.矿山工程施工中，可识别为冒顶片帮的情景有()。37.水泥混凝土面层铺筑的技术方法有(）等方法。38.公路工程合同价款支付，按时间分类，支付可分为（）。39.

根据《关于加强小型病险水库除险加固项目验收管理的指导意见》（水建管[2013]178号），小型病险水库除险加固项目法人验收包括（）。

40.可以用于长度为2600M的土方填方路段，填方高度在0.5～3M之间，沿线设涵洞、倒虹吸等构筑物的现场压实度测定的方法有（）。41.斜井或下山巷道施工时，应遵循的安全施工要求有（）。42.建设单位应当按照国家规定向交通运输主管部门或者其委托的建设工程质量监督机构提交以下（）材料，办理工程质量监督手续43.填石路路堤施工前，应通过修筑试验路段确定的参数有()44.某矿建公司通过招投标方式承担了一直径为5m的立井井筒的施工任务，由于该井筒表土层水量较大，需要冻结。总施工工期为15个月。关于15个月的总施工工期，正确的表述是（）。45.在不稳定表土层中施工立井井筒，必须采取特殊的施工方法，目前以（）为主。46.冬期施工开挖路堑表层冻土可采用的方法有（）。47.持有矿业工程专业注册证书的建造师，可以执业的工程领域有()。48.矿井联系测量中的物理定向方法是()。49.安排主、副井筒开工顺序时，考虑比较正确的是()。50.公路工程施工企业资质等级划分中，隧道工程专业承包企业分为（）。51.沥青混凝土路面施工质量控制关键点有（）。52.关于明挖扩大基础施工的说法，正确的有（）。53.预计涌水量小于40m3／h的新建矿井井筒施工，合理的防治水方法有（）。54.国家标准《工程岩体分级标准》对于岩体工程等级的评价，采用（）等若干修正系数。55.具备公路机电工程分项一级资质的公路交通工程专业承包企业可承包的工程范围有（）56.路基改建施工，高路堤地基处治施工中为了确保路基稳定、减少路基工后沉降，对高路堤拓宽可采取（）等处理措施，并配合填筑轻型材料。57.根据《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/1-2004沥青混凝土面层的质量检验实测项目中，属于关键项目的有（）。58.一般来说，原材料的质量检验要把住三关，即（）。59.造成井下爆破作业早爆的原因有（）60.采用防渗帷幕时，必须具备的水文地质基础条件有(）。61.下列属于无机结合料基层养护方式的有（）。62.关于石灰工业废渣稳定砂砾基层施工的说法，正确的有（）。63.下列选项中，不可在雨期施工地段为（）。64.钢筋的连接方式包括有()。65.路基边缘压实不足的预防措施有()。66.下列无机结合料中能用作高级路面基层的是（）。67.露天矿山爆破的基本要求是（）。68.电磁阀、电动调节阀安装前，应按说明书规定的内容有（）。69.隧道水害的成因包括（）。70.应列为矿业工程施工主要质量控制点的有（）。71.石灰稳定碎石基层质量检验应实测()。72.对于地面绞车基础的施工，由于是大体积混凝土工程，施工时（）。73.立井提升运输的基本要求包括（）。74.山岭隧道施工常用的方法有()75.关于注浆法的说法中，正确的是（??）76.复合式衬砌隧道的必测项目有（）。77.根据矿业工程项目的特点，投标报价技巧可以采用（）。78.关于明挖扩大基础基坑开挖的说法，正确的有()79.下列关于沥青混合