一级建造师（一建工程法规）题库加答案下载

一级建造师（一建工程法规）题库第一部分单选题(200题)1、各类施工作业需要排水的,由()申请领取排水许可证。

A.建设单位

B.总承包单位

C.分包单位

D.B或C都可以

【答案】：A

2、下列属于应当承担缔约过失责任的情形是()。

A.施工单位没有按照合同约定的时间完成工程

B.建设单位没有按照合同约定的时间支付工程款

C.施工单位在投标时借用了其他企业的资质，在资格预审时没有通过审査

D.建设单位在发出中标通知书后，改变了中标人

【答案】：D

3、工程现场甲分包单位施工时长期占用现场唯一通道，导致乙分包单位物资材料无法及时进场而停工数日，请问事后乙分包单位应提出何种主张来切实保护自己合法权益：（）。

A.请求解除合同

B.请求返还财产

C.请求排除障碍

D.请求赔偿损失

【答案】：D

4、关于法律责任特征的表述中，不正确的是()。

A.法律责任即承担不利的后果

B.法律责任的实现由国家强制力作保障

C.法律责任的认定和追究，由国家专门机关依照当事人约定的程序进行

D.法律责任是因违反法律上的义务（包括违约等）而形成的法律后果，以法律义务存在为前提

【答案】：C

5、（2019年真题）不同行政法规对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致,不能确定如何适用时,由（）裁决。

A.国务院

B.最高人民法院

C.国务院司法行政部门

D.全国人大常委会

【答案】：A

6、根据《建设工程质量管理条例》，县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时，其有权采取的措施是（）。

A.要求被检查单位提供工程质量保证金

B.进入被检查单位的施工现场进行检查

C.发现有严重影响工程质量问题时，责令停业整顿

D.调查建设单位和施工企业之间的银行往来账单

【答案】：B

7、施工过程中，建设单位违反规定提出降低工程质量要求时，施工企业应当()。(2015真题)

A.予以拒绝

B.征得设计单位同意

C.征得监理单位同意

D.与相关各方协商一致

【答案】：A

8、按照《绿色施工导则》规定，除制定建筑垃圾减量化计划外，还应加强建筑垃圾的回收再利用，力争建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于()。

A.30%

B.40%

C.45%

D.50%

【答案】：B

9、下列关于赔偿损失特征的表述中，错误的是()。

A.赔偿损失是合同违约方违反合同义务所产生的责任形式

B.赔偿损失具有补偿性，是强制违约方给非违约方所受损失的一种补偿

C.赔偿损失具有一定的任意性

D.赔偿损失以赔偿非违约方实际遭受的部分损害为原则

【答案】：D

10、某建筑企业员工在工程施工中受伤，员工近亲属认为应属于工伤，建筑企业不认为是工伤，则应由()对是否属于工伤承担举证责任。

A.员工

B.建筑企业工会组织

C.建筑企业

D.社会保险行政部门

【答案】：C

11、甲建设单位与乙设计单位签订了设计合同，合同约定设计费为200万元。定金为设计费的15%，甲支付定金后，如果乙在规定期限内不履行合同，甲可以要求乙返还()元。

A.80万

B.60万

C.40万

D.30万

【答案】：B

12、法定代理的成立，是基于()。

A.代理人与被代理人之间的亲属关系

B.法律的直接规定

C.被代理人的请求

D.代理人的请求

【答案】：B

13、《工程建设标准强制性条文》对设计、施工人员来说是（）。

A.实施工程监理时首先要进行监理的内容

B.重要的、可操作的处罚依据

C.设计或施工时必须绝对遵守的技术法规

D.工程建设强制性标准实施监督的依据

【答案】：C

14、法定节假日安排劳动者加班工作的，用人单位应当支付（）的报酬。

A.不低于工资的150％

B.工资的200％

C.工资的200％～300％

D.不低于工资的300％

【答案】：D

15、某建设工程于2010年10月1日通过竣工验收，10月10日承包人提交竣工结算文件，2010年10月20日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。2011年5月1日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。由于施工合同未约定明确的付款日期，根据有关司法解释的规定，该工程欠款的利息起算日应为()。

A.2010年10月1日

B.2010年10月10日

C.2010年10月20日

D.2011年5月1日

【答案】：C

16、根据《民法典》，允许单方解除合同的情形是()。

A.由于不可抗力致使合同不能履行

B.法定代表人变更

C.当事人一方发生合并、分立

D.当事人一方违约

【答案】：A

17、根据《水污染防治法》，企业事业单位发生事故或者其他灾害性事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急方案，采取应急措施，并向()的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门报告。（2015）

A.单位所在地

B.污染影响地

C.单位登记地

D.事故发生地

【答案】：D

18、2014年3月1日,某建筑公司因为生产经营发生严重困难,张某成为被裁减人员。如果该建筑公司（）前重新招用人员的,应当优先招用张某等被裁减人员。

A.2014年3月1日

B.2014年5月1日

C.2014年6月1日

D.2014年9月1日

【答案】：D

19、不良行为记录是指建筑市场各方主体在工程建设工程中违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行业规范，经（）级以上建设行政主管部门或者其委托的执法监督机构查实和行政处罚所形成的记录。

A.乡（镇）

B.县

C.市

D.省

【答案】：B

20、甲地的建设单位于乙地的建设单位在丙地签订了建设工程施工合同，合同规定：若发生争议，向丙地法院起诉，则该诉讼管辖方式为（）。

A.一般地域管辖

B.协议管辖

C.专属管辖

D.指定管辖

【答案】：B

21、根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，勘察、设计单位违反工程建设强制性标准进行勘察、设计，责令改正、除处以10万元以上30万元以下的罚款外，有前款行为，造成质量事故且情节严重的，应当（）。

A.责令停业整顿

B.吊销资质证书

C.降低资质等级

D.依法追究刑事责任

【答案】：B

22、甲与某施工企业签订了一份2年期的劳动合同,合同中约定的生效时间为2014年5月1日,为了考察甲是否具备相应的工作能力,合同约定了试用期,则试用期最长截止于（）。

A.2014年6月1日

B.2014年7月1日

C.2014年8月1日

D.2014年11月1日

【答案】：B

23、因企业合并而新设立的建筑业企业，其资质等级可以（）。

A.应当申请重新核定建筑业企业资质等级。

B.按照降低一级原企业的资质等级确定

C.按照合并前各方中较低的资质等级确定

D.按照实际达到的资质条件核定

【答案】：A

24、承揽合同中，关于承揽人义务的说法，正确的是（）。（2015）

A.承揽人发现定作人提供的材料不符合约定的，可以自行更换

B.共同承揽人对定作人承担按份责任

C.未经定作人许可，承揽人不得留存复制品或技术资料

D.承揽人在工作期间，不必接受定作人必要的监督检猃

【答案】：C

25、关于建设工程分包的说法，正确的是()。2014

A.分包单位没有资质要求

B.分包单位不得再次分包

C.分包单位由总包单位自由确定

D.分包的工作内容没有限制

【答案】：B

26、某工程公司由于与建设单位发生工程款结算纠纷，拒不履行质量保修义务.由此产生的法律责任中，属于行政处罚的是（）。

A.扣除质量保证金

B.罚款

C.申请资质增项不予批准

D.作为不良行为记入信用档案

【答案】：B

27、某施工单位在参与某工程投标过程中，与另一投标单位提前联系并商讨报价，给建设单位造成重大损失，则该施工单位直接责任人应承担的刑事责任为（）。

A.恶意投标罪

B.串通投标罪

C.重大责任事故罪

D.玩忽职守罪

【答案】：B

28、甲仲裁委员会于2011年9月1日收到张某和孙某的仲裁申请书，若仲裁委员会认为不符合受理条件的，则仲裁委员会最迟应于（）书面通知当事人不予受理。

A.2011年9月3日

B.2011年9月5日

C.2011年9月7日

D.2011年9月10日

【答案】：B

29、“绿色施工”是指工程建设中，在保证质量、安全等基本要求和前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度的节约资源与减少对环境影响的负面施工活动，实现“四节一环保”，其中“四节”是指()。

A.节电、节能、节水、节材

B.节能、节地、节水、节材

C.节能、节水、节油、节材

D.节能、节电、节油、节水

【答案】：B

30、施工单位与物资供应单位因采购的防水材料质量问题发生争议，以方多次协商，但没有达成和解，则关于此争议的处理，下列说法中正确的是（）。

A.双方依仲裁协议申请仲裁后，仍可以和解

B.如果双方在中请仲裁后达成了和解协议，该和解协议即只有法律强制执行力

C.如果双方通过诉讼方式解决争议，不能再和解

D.如果在人民法院执行中，双方当事人达成和解协议，则原判决书终止执行

【答案】：A

31、某施工项目在施工过程中，施工单位与甲材料供应商签订了建材买卖合同，但施工单位误将货款支付给乙供应商，针对该笔款项说法正确的是（）。

A.乙供应商因无过错，无需返还

B.乙供应商有权拒绝甲供应商的给付请求

C.施工单位因乙供应商拒绝返还，故可暂不向甲供应商支付货款

D.甲供应商有权直接要求乙供应商给付该笔款项

【答案】：B

32、根据《注册建造师执业管理办法（试行）》，注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，()除外。

A.施工单位已完成全部工程，并提交竣工验收报告的

B.同一工程分段发包的

C.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的

D.同一工程不分期施工的

【答案】：C

33、在乡、村庄规划区内进行乡村公共设施和公益事业建设时,应当办理()。

A.乡村建设规划许可证

B.乡村建设工程规划许可证

C.乡村建设用地规划许可证

D.土地性质变更登记手续

【答案】：A

34、安全生产中，从业人员的知情权是指（）。

A.掌握本职工作所需的安全生产知识，增强事故预防和应急处理能力

B.获得符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的权利

C.了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施和事故应急措施

D.熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位安全操作技能

【答案】：C

35、行政诉讼中，原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，由()人民法院管辖。

A.最先立案的

B.共同上一级法院指定的

C.被告最先提交书面答辩状的

D.最先收取案件受理费的

【答案】：A

36、以下关于时效中止的正确表述是（）。

A.因法定事由的出现，权利人不能行使请求权的，诉讼时效中止

B.因原告起诉，诉讼时效中止

C.因被告应诉，诉讼时效中止

D.因证人要求，诉讼时效中止

【答案】：A

37、国家对环境噪声污染严重的落后设备实行（）制度。

A.报废

B.淘汰

C.登记

D.更新

【答案】：B

38、施工单位对建设行政管理部门的下列行为提起行政诉讼，人民法院应当受理的是（）。

A.对施工合同纠纷进行的调解

B.吊销施工单位施工许可证的决定

C.对内部工作人员给予的行政处分

D.颁发的施工现场管理规定违反法律规定

【答案】：B

39、下列事项中,属于专利权保护对象的是（）。

A.施工企业的名称或者标志

B.施工企业编制的投标文件

C.施工企业编制的施工方案

D.施工企业发明的新技术

【答案】：D

40、甲将一处自有房屋卖给乙，与乙签订了买卖合同，尚未办理登记时，甲又将该房屋卖给丙，与丙签订买卖合同并办理登记。则()。

A.甲和丙的房屋买卖合同无效

B.甲和乙的房屋买卖合同无效

C.甲和乙、丙的房屋买卖合同均有效

D.房屋所有权归乙所有

【答案】：C

41、张某向赵某借款20万元扩充自己开的服装厂规模，约定借款2年，年利率为10％。因为张某公司效益较好，在借款一年的时候决定全数还款，则应还款金额为()万元。

A.24

B.22

C.20

D.23

【答案】：B

42、关于标底，下列说法正确的是()。

A.一个招标项目可以有多个标底，且标底必须保密

B.招标人必须编制标底

C.招标人可以规定最高和最低投标价格

D.标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件

【答案】：D

43、某施工单位承包了某工程，该工程计划于6月15日开工，该施工单位在5月5日与保险公司签订了建筑工程一切险，6月8日用于保险工程的材料、设备运抵现场，实际开工日期为月20日，建设工程一切险的起始时间为()。

A.6月15日

B.5月5日

C.6月8日

D.6月20日

【答案】：C

44、下列水下文物中，不属于中国国家所有的是（）。

A.遗存于中国领海内的起源于外国的文物

B.遗存于中国领海以外依照中国法律由中国管辖的其他海域内的起源国不明的文物

C.遗存于中国内水起源国不明的文物

D.遗存公海区域内的起源于中国的文物

【答案】：D

45、某工程项目工期为20个月，其中合同价款中安全防护、文明施工措施费用为100万元。在合同没有约定或约定不明的情况下，建设单位预付该部分费用最低应为()万元。

A.10

B.20

C.30

D.50

【答案】：C

46、施工合同的从合同是()。

A.履约保证合同

B.仲裁协议

C.监理合同

D.分包合同

【答案】：A

47、同专业的甲、乙、丙三家施工单位通过合同约定实行联合承包。三个施工单位的资质等级依次为施工总承包二级、一级和特级。根据相关法律规定，该联合体应当按照()的资质等级许可范围承揽工程。

A.甲施工单位

B.乙施工单位

C.丙施工单位

D.三家内部约定

【答案】：A

48、建设项目可能产生环境噪声污染的，（）必须提出环境影响报告书，规定环境噪声污染的防治措施，并按照国家规定的程序报环境保护行政主管部门批准。

A.施工单位

B.建设单位

C.公安机关

D.监理单位

【答案】：B

49、根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定，招标人要求中标人提供履约保证金或其他形式履约担保的，招标人应当同时向中标人提供()

A.工程款支付担保

B.抵押担保

C.保证金

D.预付款担保

【答案】：A

50、关于竣工验收，下列说法正确的是()。

A.建设单位收到工程竣工报告后，应当组织有关单位进行竣工验收

B.在竣工验收后，承包单位应当向建设单位提供完整的竣工资料和工程竣工报告

C.实行监理的建设工程完工后，建设单位可委托监理单位竣工验收

D.竣工验收就是检查整个工程项目是否已全部达到设计要求

【答案】：A

51、因承包人的过错造成建设工程质量不符合约定，()。

A.发包人可以拒绝支付工程进度款

B.发包人可以迟延支付工程进度款

C.发包人可以直接扣除部分工程进度款

D.承包人修理、返工或者改建后，发包人足额及时支付工程进度款

【答案】：D

52、下列情形中，适用行政诉讼解决的是（）。

A.行政指导行为

B.认为行政机关滥用行政权力要求停工的

C.驳回当事人对行政行为提起申诉的重复处理行为

D.行政机关作出的不产生外部法律效力的行为

【答案】：B

53、按照《招标投标法》及相关法规的规定，招标代理机构可在其资质等级范围内为招标人委托办理招标事宜，包括（）。

A.拟定施工方案

B.编制标底

C.组织开标、评标、定标

D.商签合同

【答案】：B

54、《绿色施工导则》规定，施工现场的照明设计应以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的（）。

A.50%

B.30%

C.20%

D.10%

【答案】：C

55、当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由()承担。

A.违约方

B.当事人

C.防止扩大的行为方

D.各方

【答案】：A

56、按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，必须招标范围内的各类工程建设项目的重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在人民币()万元以上的，必须进行招标。

A.30

B.50

C.80

D.200

【答案】：D

57、关于工程参建单位的质量责任的说法，正确的有()。

A.建设单位采购的建筑材料经施工企业检验合格，使用后被证实属于不合格材料的，应由施工企业承担责任

B.涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位提出设计方案

C.设计业务可以进行分包

D.勘察成果文件应注明工程合理使用年限

【答案】：C

58、对法的效力层级的表述中，不正确的是（）。

A.新法优于旧法

B.特别法优于一般法

C.民法至上

D.上位法优于下位法

【答案】：C

59、保证合同签订后，下列关于债务人在保证期间转让债务的说法，正确的是（）。

A.征得保证人书面同意后，保证人不再承担保证责任

B.征得债权人的书面同意后，保证人继续承担保证责任

C.未经保证人书面同意的，保证人不再承担保证责任

D.通知债权人和保证人后，保证人继续承担保证责任

【答案】：C

60、某建设工程施工合同约定2012年11月20日竣工并在1个月内交付发包方使用，后因承包方原因工期拖延3个月，但发包方在2013年1月20日未经验收实际占用了该工程，则该工程的竣工日期应为()。

A.2012年11月20日

B.2012年12月20日

C.2013年1月20日

D.2013年2月20日

【答案】：C

61、某施工合同仅约定工程质量产生争议时由甲仲裁委员会仲裁。合同履行中，发包人和承包人在工程质量和工程价款上产生纠纷。承包人向甲仲裁委员会申请仲裁，发包人提出管辖异议，关于该案件仲裁受理的说法中，正确的是（）。

A.质量与结算争议均应由甲仲裁委员会受理

B.合同仲裁条款约定无效

C.双方必须签订补充仲裁协议

D.双方协商不成，质量纠纷由甲仲裁委员会受理

【答案】：D

62、下列关于法的效力层级的表述中，不正确的是（）。

A.宪法至上

B.上位法优于下位法

C.一般法优于特别法

D.新法优于旧法

【答案】：C

63、甲受企业法人代表的委托办理设备采购事宜，超越代理权与供应商订立合同，出于多年的信任关系，供应商毫不怀疑甲的代理行为，则（）。

A.该代理行为须经法定代理人追认后有效

B.该代理行为无效

C.该代理由行为人和相对人承担连带责任

D.该代理行为有效

【答案】：D

64、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，关于建设单位安全生产责任的说法中，错误的是()。

A.对向施工企业提供的勘查资料的真实性、正确性、完整性负责

B.施工前进行安全施工技术交底

C.不得任意压缩合同约定的工期

D.对拆除工程进行备案

【答案】：B

65、甲与乙订立了一份水泥购销合同，约定甲向乙交付200t水泥,货款6万元，乙向甲支付定金1万元；如任何一方不履行合同应支付违约金1.5万元。甲因将水泥卖给丙而无法向乙交付，给乙造成损失2万元。乙提出的如下诉讼请求中，不能获得法院支持的是

A.要求甲双倍返还定金2万元

B.要求甲双倍返还定金2万元，同时支付违约金1.5万元

C.要求甲支付损害赔偿2万元

D.要求甲支付违约金1.5万元

【答案】：B

66、由于建筑材料价格上涨导致承包人索赔，根据计价方式的不同，对于该索赔不予支持的是（）。

A.可调价

B.成本加酬金

C.固定价

D.总价

【答案】：C

67、第二审人民法院对上诉案件，应当（）开庭审理。

A.依当事人的上诉请求来决定是否

B.采用独立审判

C.组成合议庭

D.可以独立审判，也可以组成合议庭

【答案】：C

68、（2020年真题）关于工程建设标准的说法，正确的是（）。

A.强制性国家标准由国务院批准发布或者授权批准发布

B.行业标准可以是强制性标准

C.国家标准公布后，原有的行业标准继续实施

D.国家标准的复审一般在颁布后5年进行一次

【答案】：A

69、监理工程师发现施工现场存在安全事故隐患,要求施工企业停工整改,但施工企业以工期太紧为由拒不整改,同时也不停止施工。对此情形,监理工程师应采取的措施是（）。

A.对施工单位处以罚款

B.扣留施工单位安全许可证

C.报告建设单位

D.报告主管部门

【答案】：D

70、某工程已具备竣工条件，2008年3月2日施工单位向建设单位提交竣工验收报告，2008年3月7日经验收不合格，施工单位返修后于2008年3月20日再次验收合格，2008年3月31日，建设单位将有关资料报送建设行政主管部门备案，则该工程质量保修期自（）开始。

A.2008年3月2日

B.2008年3月7日

C.2008年3月20日

D.2008年3月31日

【答案】：C

71、由于监理工程师指令有误而导致施工现场停止施工，产生的费用由（）承担。

A.监理工程师

B.施工单位

C.建设单位

D.监理单位

【答案】：C

72、专业承包企业资质序列，划分为（）个资质类别。

A.36

B.13

C.12

D.10

【答案】：A

73、根据《住房和城建设部办公厅关于做好工程建设领域专亚技术人员职业资格“挂证等违法规行为专项惩治工作的补充通知）,下列实际工作单位与注册单位一致,但社会保险微纳单位与注册单位不一致的人员,原则上不认定为“挂证的是()

A.某国有企业改制,按该企业政策内退,但仍由该企业缴纳社会保险的职工

B.在适价咨询公司注册年实际工作,但由某商贸公司缴纳社会保险的军队转业人员

C.某城建大学所属设计院聘用的该校在职教师

D.在某监理公司注册并实际工作,但由某劳务公司缴纳社会保险的因征地拆迁暂无居所的人员

【答案】：C

74、某建设项目建设方委托一家商业银行为工程款支付提供付款担保，约定保证方式为一般保证，但未约定保证期间。施工承包合同约定最后付款期为2010年6月1日。后由于建设方未及时支付工程款，施工方要求商业银行承担保证责任。施工单位的如下行为中正确的是（）。

A.在2010年12月15日起诉商业银行要求承担保证责任

B.在2010年12月15日起诉建设方和商业银行要求连带付款

C.施工单位胜诉后，依判决直接向商业银行要求支付工程款

D.强制执行建设方后，尚欠的50万元工程款，要求商业银行支付

【答案】：D

75、根据《环境保护法》，企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物受到罚款处罚，可以按日连续处罚。关于“按日连续处罚”的说法，正确的是（）。（2016）

A.责令改正，拒不改正的，可以按原处罚数额按日连续处罚

B.是否可以按日连续处罚，与是否责令改正无关

C.责令改正，拒不改正的，可以重新确定处罚数额按日连续处罚

D.地方性法规不得增加按日处罚的违法行为的种类

【答案】：A

76、下列关于上位法与下位法效力的说法中，错误的是()。

A.法律的效力仅次于宪法而高于其他法的形式

B.行政法规的效力高于地方性法规和部门规章

C.地方性法规的效力高于本级和下级地方政府规章

D.部门规章的效力高于地方政府规章

【答案】：D

77、关于人身保险合同的说法，错误的是()。

A.人身保险的受益人由被保险人或投保人指定

B.保险人对人寿保险的险费，不得用诉讼方式要求投保人支付

C.人身保险合同的投保人可以为受益人

D.人身保险合同的投保人应当一次性支付全部保险费

【答案】：D

78、动产物权的设立和转让，自()时发生效力，但法律另有规定的除外

A.占有

B.交付

C.使用

D.签订合同

【答案】：B

79、人民法院审理上诉案件，认为原判决认定事实清楚，但适用法律法规错误的，应（）。

A.判决驳回上诉，维持原判

B.裁定撤销原判，发回重审

C.依法改判

D.判决变更

【答案】：C

80、（2019年真题）关于表见代理的说法,正确的是（）

A.表见代理属于无权代理,对本人不发生法律效力

B.表见代理中,由行为人和本人承担连带责任

C.表见代理对本人产生有权代理的效力

D.第三人明知行为人无代理权仍与之实施民事法律行为,属于表见代理

【答案】：C

81、某设备供应商对其提供的设备进行了技术改进，使其在不增加成本的情况下增强了节能功效，这种技术改进应属于（）。

A.产品发明

B.实用新型

C.外观设计

D.方法发明

【答案】：B

82、下列关于诉讼代理人的说法，不正确的是()。

A.在工程建设领域，最常见的是法定诉讼代理人

B.诉讼代理人分为法定诉讼代理人、委托诉讼代理人和指定诉讼代理人

C.当事人、法定代理人可以委托1至2人作为诉讼代理人

D.委托诉讼代理人既可以是律师，也可以是当事人的近亲属

【答案】：A

83、关于民事诉讼上诉的说法，正确的是()。

A.上诉状应当向第二审人民法院提出

B.当事人向原审人民法院上诉的，原审法院应当受理

C.不服一审裁定的，应在裁定书送达之日起10日内上诉

D.不服一审判决的，应在判决书送达之日起10日内上诉

【答案】：C

84、《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担（）

A.主要责任

B.次要责任

C.不承担责任

D.连带责任

【答案】：A

85、根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011,建筑施工过程中场界环境噪声排放限值的是（）。

A.昼间75dB(A),夜间55dB(A)

B.昼间70dB(A),夜间55dB(A)

C.昼间75dB(A),夜间6OdB(A)

D.昼间70dB(A),夜间60dB(A)

【答案】：B

86、依据《历史文化名城名镇名村保护条例》规定，在历史文化名城、名镇、名村保护范围内开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的，造成严重后果的应当()。

A.限期恢复原状或者采取其他补救措施

B.造成损失的，依法承担赔偿责任

C.对单位并处50万元以上100万元以下的罚款，对个人处5万元以上10万元以下的罚款

D.对单位并处50万元以上100万元以下的罚款，并对个人并处1万元以上20万元以下的罚款

【答案】：C

87、根据《民事诉讼法》及司法解释，因建设工程施工合同纠纷提起诉讼的管辖法院为()。2016

A.工程所在地法院

B.被告所在地法院

C.原告所在地法院

D.合同签订地法院

【答案】：A

88、我国施工单位承揽工程或从事建筑施工活动的范围，取决于它的()。

A.资质等级

B.注册所在地

C.专业技术

D.市场分布

【答案】：A

89、在正常使用条件下，工程的地基基础、主体结构的最低保修期限为()。（2012）

A.设计文件规定的该工程的合理使用年限

B.不需要进行大修即可继续使用的年限

C.安全使用不低于50年

D.工程竣工验收合格之日起5年

【答案】：A

90、小刚未满17周岁即应聘于某施工单位，下列关于此事说法正确的是()。

A.小刚未成年，签订劳动合同属于无效劳动合同

B.因为是临时工作，可以不签劳动合同

C.不得安排小刚从事有毒有害的劳动

D.可以安排小刚从事有毒有害的劳动，但必须保证安全

【答案】：C

91、下列有关工程竣工日期的表述中，错误的是()。

A.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期

B.承包人提交竣工验收报告后发包人拖延验收的，以竣工验收合格之日为竣工日期

C.承包人提交竣工验收报告后发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期

D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期

【答案】：B

92、甲、乙、丙三家公司组成联合体投标中标了一栋写字楼工程，施工过程中因甲施工的工程质量问题而出现赔偿责任，则建设单位（）。

A.可向甲、乙、丙任何一方要求赔偿

B.只能要求甲负责赔偿

C.只能与甲、乙、丙协商由谁赔偿

D.如向乙要求赔偿，乙有权拒绝

【答案】：A

93、货运合同的托运人未按照约定包装货物，承运人可以()。

A.留置货物

B.要求赔偿

C.解除合同

D.拒绝运输

【答案】：D

94、设计文件应注明工程合理使用年限，该年限从()之日起算。

A.颁发施工许可证

B.工程竣工验收合格

C.工程缺陷责任期届满

D.工程法定最低保修期届满

【答案】：B

95、下列对合同分类的说法,错误的是（）。

A.加工承揽合同属于双务合同

B.租赁合同属于诺成合同

C.建设单位与商业银行的贷款合同属于单务合同

D.自然人之间的借款合同属于实践合同

【答案】：C

96、根据我国民法典律制度，关于抵押权实现的说法，错误的是()。

A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿

B.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同以登记生效的，按抵押登记的先后顺序清偿

C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同自签订之日起生效的，若抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿

D.抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿

【答案】：D

97、关于施工现场专职安全生产管理人员的配备及其职责，说法正确的是()。

A.劳务分包单位应当按照施工面积配备专职安全员

B.采用新技术的项目应当适当增加配备专职安全员

C.施工作业班组必须设置专职安全巡查员，对本班组的作业场所进行安全监督检查

D.专职安全员应当对重大隐患排查治理全面负责

【答案】：B

98、根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》，人民法院采取的证据保全措施不包括()。

A.先予执行

B.查封

C.拍照

D.制作笔录

【答案】：A

99、建筑工程一切险是一种综合性保险,下列属于该险种的被保险人的是（）。

A.住建局的工作人员

B.质监站工作人员

C.招标代理机构工作人员

D.技术顾问

【答案】：D

100、2013年3月15日，李某和甲公司发生了劳动报酬的争议，同年7月1日李某向当地劳动争议仲裁委员会递交了仲裁申请，而甲公司不同意通过仲裁的方式解决争议。对此，以下说法正确的是()。

A.因为超过了劳动仲裁的时效期间，因此劳动仲裁委员会不应当的受理

B.劳动仲裁委员会应当受理

C.建筑公司不同意仲裁结果的，可在收到裁决书后的30日内提起诉讼

D.由于建筑公司不同意通过仲裁方式解决争议，因此劳动仲裁委员会不应当受理

【答案】：B

101、根据《民法典》建设用地使用权自()时设立。

A.划拨

B.登记

C.支付出让金

D.转让

【答案】：B

102、下列各项中,关于仲裁过程中的证据提供、收集和应用,说法正确的是（）。

A.证据的提供应由公安或者检察部门负责

B.仲裁庭认为有必要收集的证据,经当事人同意,可以收集

C.仲裁庭对专门性问题认为需要鉴定的,可以交由当事人约定的鉴定部门鉴定,也可以由仲裁庭指定的鉴定部门鉴定

D.当事人认为需要的,可以向鉴定人直接提问

【答案】：C

103、根据《绿色施工导则》，对于非传统水源利用的说法正确的是()。

A.优先采用中水搅拌、中水养护，有条件的地区核工程应收集地下水养护

B.现场机具、设备的冲洗，优先使用市政自来水

C.处于基坑降水的阶段的工地，宜优先采用雨水作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水

D.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%

【答案】：D

104、下列事项中，属于专利权保护对象的是()。

A.施工企业的名称标志

B.施工企业编制的投标文件

C.施工企业编制的施工方案

D.施工企业申请的新技术

【答案】：D

105、施工企业向某律师出具的民事诉讼授权委托书中仅写明代理权限是“全权代理”。下列与诉讼有关的行为中该律师享有代理权的是()。

A.放弃诉讼请求

B.与对方当时进行和解

C.提起上诉

D.提供证据

【答案】：D

106、关于在文物保护单位和建设控制地带内从事建设活动的说法,正确的是()。2017

A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区城不得进行挖掘作业

B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业,必须经国务院批准

C.在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,必须经国务院文物行政主管部门同意

D.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准,并在批准前征得上一级人民政府文物行政主管部门同意

【答案】：D

107、张某的日工资为100元，2011年元旦国家规定放假3天，其中1月1日属于法定休假日，其他两天为周末休息日。公司安排张某在这3天加班而且不能安排补休。根据《劳动法》的规定，公司应当向张某支付加班费合计（）元。

A.300

B.500

C.700

D.900

【答案】：C

108、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，事故调查组的职责不包括（）。

A.提交事故调查报告

B.总结事故教训，提出防范和整改措施

C.对事故的责任者作出处罚

D.查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失

【答案】：C

109、对有关节能管理的理解，不正确的是()。

A.应采取技术上可行的措施

B.应采取经济上合理的措施

C.应采取环境和社会可以承受的措施

D.应从能源生产到消费各个环节中减少浪费

【答案】：D

110、甲乙丙三个公司欲组成一个联合体参加某建设项目的投标，以下各项行为中会导致投标无效的是()

A.甲乙丙三公司签订一份共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任

B.资格预审后，丁公司想要加入联合体，于是三公司与之签订了合作协议

C.甲乙丙三公司以一个投标人的身份共同投标

D.甲乙丙三公司约定就中标项目承担连带责任

【答案】：B

111、事故处理必须遵循一定的程序，做到“三不放过”，其中选项不属于的是（）。

A.事故原因不清不放过

B.没有防范措施不放过

C.没有找出责任人不放过

D.事故责任者和群众没有受到教育不放过

【答案】：C

112、可以报名参加国家一级建造师考试的是（）。

A.专科毕业，工龄4年，从事施工管理工作3年

B.本科毕业，工龄4年，从事施工管理工作3年

C.研究生班毕业，工龄2年，从事施工管理工作1年

D.博士毕业，刚参加工作6个月

【答案】：B

113、国有建设用地使用者依法对土地享有的权利不包括()。（2012）

A.占有权

B.使用权

C.收益权

D.所有权

【答案】：D

114、根据住房和城乡建设部办公厅《关于做好工程建设领域专业技术人员职业资格“挂证”等违法违规行为专项整治工作的补充通知》，下列实际工作单位与注册单位一致，但社会保险微纳单位与注册单位不一致的人员，原则上不认定为“挂证"的是（）。

A.某国有企业改制，按该企业政策内退，但仍由该企业缴纳社会保险的职工

B.在某造价咨询公司注册年实际工作，但由某商贸公司缴纳社会保险的军队转业人员

C.某城建大学所属设计院聘用的该校在职教师

D.在某监理公司注册并实际工作，但由某劳务公司缴纳社会保险的因征地拆迁暂无居所的人员

【答案】：C

115、关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是（）。

A.施工企业应当向地市级建设行政主管部门申请领取安全生产许可证

B.建设主管部门在颁发安全生产许可证时，应当对施工项目是否已取得施工许可证进行审查

C.施工企业未办理施工许可证延期手续，继续施工的，按无证施工处罚

D.施工企业发生重大安全事故的，应当暂扣其安全生产许可证并限期整改

【答案】：D

116、根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，建筑市场诚信行为记录信息的公布期限一般为（）。2018真题

A.3个月

B.6个月至3年

C.3个月至6个月

D.6个月至1年

【答案】：B

117、某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故的直接责任人员应当承担的刑事责任是()。

A.重大责任事故罪

B.重大劳动安全事故罪

C.危害公共安全罪

D.工程重大安全事故罪

【答案】：D

118、由于工程建设的需要,施工企业甲需经过乙公司内部的道路运送建筑材料,甲乙之间订立合同,约定甲向乙支付一定的费用,便可通过乙的道路运送材料,在此合同中,甲拥有的权利是（）。

A.土地租赁权

B.建设用地使用权

C.地役权

D.相邻权

【答案】：C

119、在项目施工中，行为人对自己的行为承担法律责任必须以主观上有过错为前提的是（）

A.项目经理釆购材料设备

B.项目经理组织安排施工

C.建设单位支付工程款

D.项目经理为采购材料而进行的谈判

【答案】：C

120、乙施工企业租用甲建设单位的设备后擅自将该设备出售给了丙公司，甲知悉此事后，与乙商议以该设备的转让价格抵消了部分工程款。关于乙丙之间设备买卖合同效力的说法，正确的是()。

A.效力待定

B.有效

C.部分有效

D.可撤销

【答案】：B

121、安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权，玩忽职守颁发安全生产许可证的，可以（）已经颁发的安全生产许可证。

A.撤回

B.撤销

C.吊销

D.注销

【答案】：B

122、根据《建设工程质量管理条例》的规定，工程验收必备的条件中不包括（）。

A.有完整的技术档案

B.有完整的施工管理资料

C.主要材料及设备的进场试验报告

D.监理单位签署的工程质量保修书

【答案】：D

123、某建设单位支付工程最终结算款的时间应为2007年4月1日。由于建设单位逾期未予支付，施工单位于2007年8月1日致函建设单位要求付款，但未得到任何答复。那么，施工单位的诉讼时效期间届满的时间为（）。

A.2008年4月1日

B.2008年8月1日

C.2009年4月1日

D.2010年8月1日

【答案】：D

124、某市政工程由于政府部门规划调整，导致该工程停工达1年之久，施工企业拟让该工程的项目经理甲担任其他市政工程的项目经理，根据有关规定，关于甲任职的说法,正确的是()。

A.甲不能同时担任该两个项目的项目经理

B.经建设单位同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理

C.经施工单位同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理

D.经建设主管部门同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理

【答案】：B

125、根据《劳动合同法》，用人单位与劳动者已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起（）内订立书面劳动合同。（2014）

A.1个月

B.2个月

C.3个月

D.半年

【答案】：A

126、在某工程项目招投标过程中，某投标人要对其投标文件进行补充、修改或撤回。根据《招标投标法》的规定，以下说法正确的是（）。

A.对投标文件的补充、修改和撤回，应在投标有效期满前进行

B.在投标有效期内进行的补充、修改作为投标文件组成部分

C.在投标有效期内可以进行补充或修改，但要被没收投标保证金

D.应在提交投标文件的截止日期前进行

【答案】：D

127、承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，竣工日期()。

A.以合同约定的竣工日期为准

B.相应顺延

C.以承包人提交竣工报告之日为准

D.以实际通过的竣工验收之日为准

【答案】：C

128、下列关于安全专项施工方案的实施的说法，正确的是()。

A.施工单位发现专项施工方案有错误的，立即予以修改、调整

B.因规划调整、设计变更等原因确需调整的，修改后的专项方案应当按规定重新审核和论证

C.建设单位应派专人对专项方案实施情况进行现场监督和按规定进行监测

D.专项施工方案验收需经监理工程师签字后，方可进入下一道工序

【答案】：B

129、根据《循环经济促进法》,属于国家推广使用的建筑材料的是（）。

A.黏土砖

B.袋装水泥

C.现拌砂浆

D.预拌混凝土

【答案】：D

130、李某与王某签订租房合同，双方共同约定房屋租赁期限为1年，则下列说法错误的有()。

A.应以书面方式订立

B.若以口头方式订立，该合同无效

C.若以口头方式订立，出租人可随时解除合同

D.若以口头方式订立，承租人可随时解除合同

【答案】：B

131、根据《水下文物保护管理条例》，下列文物中，属于国家所有的水下文物的是（）。

A.遗存于中国内水的起源国不明的文物

B.遗存于中国领海以外依照中国法律由中国管辖的其他海域内的起源于外国的文物

C.遗存于外国领海以外的其他管辖海域内的起源国不明的文物

D.造存于外国领海内的起源于中国的文物

【答案】：A

132、根据《劳动法》，劳动合同可以约定试用期，但最长不得超过（）个月

A.6

B.7

C.10

D.12

【答案】：A

133、伪造、擅自制造他人注册商标标识，情节特别严重的，应判处（）有期徒刑并处罚金。

A.3年以下

B.3年以上5年以下

C.3年以上7年以下

D.5年以上8年以下

【答案】：C

134、当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，关于对定金和违约金的理解正确的是（）。

A.对方可以选择适用违约金或者定金条款

B.违约金和定金条款可以同时使用

C.主合同中约定的违约金条款应该优先于从合同约定的定金条款

D.双方商定选择适用违约金或者定金条款

【答案】：A

135、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工后，组织建设工程竣工验收的主体是（）。2018真题

A.建设单位

B.建设行政主管部门

C.工程质量监督站

D.施工企业

【答案】：A

136、施工企业承建的办公大楼没有经过验收，建设单位就提前使用，5年后该办公楼主体结构出现质量问题。关于该大楼质量问题的说法，正确的是（）

A.主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工企业应当承担保修责任

B.由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担保修责任

C.施工企业是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款

D.超过5年保修期后，施工企业不承担保修责任

【答案】：A

137、在下列担保方式中，只能由第三方担保的方式是（）。

A.质押

B.抵押

C.留置

D.保证

【答案】：D

138、根据《民事诉讼法》，申请仲裁裁决强制执行的期间为（）。

A.6个月

B.1年

C.2年

D.3年

【答案】：C

139、某施工现场发生安全事故，现场死亡2人，5人受伤送到医院，3天之后有2人死亡。则此事故应界定为（）。

A.一般事故

B.较大事故

C.重大事故

D.特别重大

【答案】：B

140、安装工程一切险所承保的损失范围是()。

A.因设计错误或原材料缺陷引起的保险财产本身的损失

B.因超负荷、超电压引起的电气设备本身的损失

C.因施工机具失灵造成的本身的损失

D.因自然灾害和意外事故造成的损失和费用

【答案】：D

141、根据《建筑工程施工许可管理办法》，对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，对建设单位处()的罚款。

A.合同价款1%以上2%以下

B.1万元以上3万元以下

C.合同价款5%以上10%以下

D.5万元以上10万元以下

【答案】：A

142、《大气污染防治法》规定，建设项目的（）必须对建设项目可能产生的大气污染和对生态环境的影响作出评价，规定防治措施，并按照规定的程序报环境保护行政主管部门审查批准。

A.环境影响报告书

B.环境影响报告表

C.施工组织设计文件

D.环境影响登记表

【答案】：A

143、甲施工企业有一辆里程表存在故障的工程用车，该车实际行驶里程8万公里，市场价格约为16万元，里程表显示行驶里程为4万公里。甲明知上述情况存在，仍将该车以23万元价格卖给了乙施工企业，乙知情后诉至法院。乙的下列诉讼请求可以获得支持的是()。

A.请求减少价款至16万元

B.以欺诈为由解除合同

C.以重大误解为由请求撤销合同

D.请求甲承担缔约过失责任

【答案】：A

144、仲裁以不公开审理为原则，主要目的是（）。

A.专业性过强他人无法参与

B.独立性不需要干涉

C.保密性不需要外人参与

D.快捷性的需要

【答案】：C

145、根据《国务院关于加强和改进消防工作的意见》，施工企业消防安全第一责任人是其()。

A.专职安全员

B.法定代表人

C.专职消防安全员

D.施工项目负责人

【答案】：B

146、关于企业法人对其法定代表人行为承担民事责任，下列表述正确的是()。

A.仅对其合法的民事行为承担民事责任

B.仅对其符合法人章程的民事行为承担民事责任

C.仅对其以法人名义从事的民事行为或者执行职务行为承担民事责任

D.仅以注册资本承担相应民事责任

【答案】：C

147、建造师因工作调动与原聘用单位解除了劳动关系，其注册证书应当()。

A.注销注册或变更注册

B.被吊销

C.被撤销

D.延续有效

【答案】：A

148、失业人员失业前用人单位和个人累计缴费10年以上的，领取失业保险金的期限最长为（）。

A.12个月

B.16个月

C.18个月

D.24个月

【答案】：D

149、关于施工生产安全事故报告及采取相应措施的说法,正确的是（）。

A.事故发生后,事故现场有关人员应当立即报告当地负有安全生产监督管理职责的部门

B.道路交通事故自发生之日起30日内,事故造成的伤亡人数发生变化的,应当及时补报

C.发生生产安全事故后,施工单位应当保护事故现场,不得移动事故现场物件

D.较大以上事故,应当报告事故所造成的社会影响、政府有关领导和部门现场指挥等有关情况

【答案】：D

150、建设单位于2015年3月15日接到施工单位提交的列入城建档案馆接收范围的工程竣工验收报告，4月15日竣工验收顺利通过，建设单位最晚应于()前向城建档案馆移交该工程项目档案文件。

A.2015年6月15日

B.2015年7月15日

C.2015年3月30日

D.2015年4月30日

【答案】：B

151、根据《建设工程安全生产管理条例》，注册执业人员未执行工程建设强制性标准可责令其停止执业()。

A.1个月以上3个月以下

B.3个月以上1年以下

C.3个月以上2年以下

D.6个月以上1年以下

【答案】：B

152、建设工程质量保修书的提交时间是()。

A.自提交工程竣工验收报告之日起15日内

B.工程竣工验收合格之日

C.自工程竣工验收合格之日起15日内

D.提交工程竣工验收报告时

【答案】：D

153、下列案件调解达成协议，人民法院应当制作调解书的是（）。

A.调解和好的离婚案件

B.调解维持收养关系的案件

C.能够即时履行的案件

D.调解解决租赁合同纠纷的案件

【答案】：D

154、某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为4万元、定金6万元。采购方依约支付了6万元定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为（）万元。

A.10

B.4

C.16

D.12

【答案】：D

155、关于承揽合同中解除权的说法，正确的是()。

A.定作人不履行协助义务的，承揽人可以解除合同

B.承揽人将承揽的工作交由第三人完成的，定作人有权解除合同

C.承揽人可以随时解除合同，造成定作人损失的，应当赔偿损失

D.定作人可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应该赔偿损失

E.承揽人未经定作人同意将其承揽的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同

【答案】：D

156、根据《企业所得税法》，下列四个企业中属于非居民企业的是()。

A.在北京工商局登记注册的企业

B.在美国注册但实际管理机构在上海的外资独资企业

C.在美国注册的企业设在上海的办事处

D.在北京市工商局注册但在非洲开展工程承包的企业

【答案】：C

157、债权相对性理论的内涵不包括()。

A.债权主体的相对性

B.债权内容的相对性

C.债权责任的相对性

D.债权客体的相对性

【答案】：D

158、某施工单位的副经理将个人所有的钢管出祖给本单位，并签订了租赁合同。根据《公司法》，该合同须经过（）同意。

A.监事会

B.工会

C.股东会

D.董事会

【答案】：C

159、根据《建设工程质量管理条例》,在正常使用条件下,房屋建筑的地基基础工程的最低保修期限为（）。

A.30年

B.50年

C.设计文件规定的该工程的合理使用年限

D.由发包方与承包方约定

【答案】：C

160、依法进行招标的项目，施工合同的履行、变更、转让，应当依法进行。下列说法正确的是()。

A.经双方协商一致，可以对中标施工合同的主要条款进行实质性变更

B.施工合同履行中，经建设单位同意施工单位可以将施工合同转让给另一施工单位

C.施工合同履行中，建设单位名称变更或法定代表人变更，应当办理合同变更手续

D.施工合同履行中，建设单位拖欠工程款，施工单位有权将工程款债权转让

【答案】：D

161、关于安全生产的说法，错误的是（）。

A.安全生产“三同时”制度适用于生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施

B.用于生产危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全条件论证和安全评价

C.安全设施投入属于预算外工程建设资金

D.建设项目安全设施的设计人、设计单位应当对安全设施设计负责

【答案】：C

162、当事人可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同的情形是()。

A.代理人超越代理权订立的合同

B.因重大误解而订立的合同

C.造成对方人身伤害，财产损失可以免责的合同

D.以合法形式掩盖非法目的合同

【答案】：B

163、施工单位在施工中未采取专项保护措施,给毗邻建筑物造成损害。建设行政主管部门不能给予的处罚是()。

A.责令停业

B.罚款

C.责令限期改正

D.责令赔偿损失

【答案】：D

164、某房屋建筑工程于2008年3月15日通过竣工验收，建设单位于2008年3月31日办理了竣工验收备案手续。按照《建设工程质量管理条例》的规定，该工程电气管线的最低保修期限截止日期是（）。

A.2010年3月15日

B.2010年3月31日

C.2012年3月15日

D.2012年3月31日

【答案】：A

165、甲、乙双方订立的合同经人民法院判决认定为无效合同，则该合同认定无效的依据可能是()

A.一方以欺诈胁迫的手段订立合同

B.重大误解而签订的合同

C.合同显失公平

D.以合法形式掩盖非法目的

【答案】：D

166、某人民法院终审判决，建设单位应于2006年6月1日前付清施工单位工程款。建设单位未履行判决。依照有关法律规定，施工单位申请执行的期限不得迟于()。

A.2006年9月1日

B.2006年12月1日

C.2007年3月1日

D.2007年6月1日

【答案】：B

167、根据《建设施工企业安全生产许可证管理规定》，关于已取得安全生产许可证的建筑施工企业发生重大安全事故所产生的法律后果说法，正确的是()。

A.暂扣安全生产许可证并限期整顿

B.责令停止生产，并处罚款

C.撒销安全生产许可证

D.吊销安全生产许可证

【答案】：A

168、潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间()日前提出。

A.5

B.7

C.10

D.20

【答案】：C

169、仲裁协议的内容不包括()。

A.请求仲裁的意思表示

B.仲裁期限

C.仲裁事项

D.选定的仲裁委员会

【答案】：B

170、关于建造师的权利与义务，下列说法正确的是()。

A.施工单位签署质量合格的文件上，可以由注册建造师签章。

B.修改注册建造师签章的工程施工管理文件，应当征得所在企业同意后，由其他注册建造师进行修改

C.只有注册建造师签章完整的工程施工管理文件方为有效。

D.分包企业签署质量合格的文件上，只需要分包企业注册建造师签章

【答案】：C

171、下列关于中标人的确定的说法，正确的是（）。

A.招标人应当自收到评标报告之日起5日内公示中标候选人

B.评标委员会可以向招标人推荐中标候选人以确定中标人，也可以直接确定中标人

C.中标人若不能按要求提交履约保证金，视为放弃中标，招标人应向其退还投标保证金

D.对有业绩信誉条件的项目，在投标报名或开标时提供的作为资格条件或业绩信誉情况，应一并公示

【答案】：D

172、关于劳动合同履行的说法，正确的是()。

A.用人单位可以根据单位实际情况，不执行劳动定额标准

B.用人单位不得强迫或者变相强迫劳动者加班

C.因为单位拖欠或者未足额支付劳动报酬的，劳动者可以向当地劳动仲裁机构申请支付令

D.因为单位发生合并或者分立等情况，原劳动合同自行终止

【答案】：B

173、某施工单位将工程转包，给建设单位造成5万元损失，则该施工单位不可能承担的法律责任是（）。

A.赔偿损失

B.降低资质等级

C.责令停业整顿

D.对主要负责人判处有期徒刑

【答案】：D

174、某项目施工中，由于材料供应缓慢，为加快施工进度，施工单位项目经理请求用一部分酸性石料代替碱性石料。监理单位派驻现场的总监理工程师虽然知道不能使用酸性石料，但碍于双方的关系，同意了施工单位的请求。后来，工程出现了严重质量问题而造成建设单位的损失。则建设单位的损失应当由（）连带承担。

A.监理单位与施工单位

B.监理单位与项目经理

C.施工单位与总监理工程师

D.项目经理与总监理工程师

【答案】：A

175、某建设工程施工合同无效、被撤销后，应当返还财产，执行返还财产的方式是（）。

A.原价返还

B.溢价返还

C.赔偿返还

D.折价返还

【答案】：D

176、关于著作权的保护期限,下列说法正确的有（）

A.作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期不受限制

B.公民的作品,其发表权、使用权和获得报酬权的保护期,为作者终生

C.如果是合作作品,截止于最先死亡的作者死亡后第50年的12月31日

D.法人或者其他组织的作品,其署名权的保护期为50年

【答案】：A

177、施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致整栋建筑倒塌，12名工人被砸死。该行为涉嫌触犯（）。

A.重大责任事故罪

B.重大劳动安全事故罪

C.工程重大安全事故罪

D.以其他方式危害公共安全罪

【答案】：C

178、根据《民事诉讼法》，属于人民法院应当定中止执行情形的是()。

A.执行案件申请人撤销申请的

B.作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的

C.追索赡养费、抚养费、抚育费案件的权利人死亡的

D.作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的

【答案】：D

179、合同债务人免除履行义务的条件的，理解正确的是（）。

A.合同中可以约定在一方违约的情况下免除其全部责任

B.因不可抗力不能履行合同的，可以免除全部责任

C.当事人迟延履行后发生不可抗力，可以部分或者免除责任

D.侵犯对方人身权或财产权的，免责条款无效

【答案】：D

180、某建设工程合同约定，“工程通过竣工验收后2个月内，结清全部工程款”。2005年10月1日工程通过竣工验收，10月10日承包人提交竣工结算文件，10月20日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。2006年5月1日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日应为()。

A.2005年10月10日

B.2005年10月20日

C.2005年12月1日

D.2006年5月1日

【答案】：C

181、建设单位按照与施工单位订立的施工合同，负责电梯设备的采购。于是建设单位向电梯~生产厂家发函要求购买两部电梯。电梯厂回函表示“其中一部可以按要求期限交付，另一部则需要延期10日方能交付”。电梯厂的回函属于()。

A.要约邀请

B..要约撤销

C.承诺

D.新要约

【答案】：D

182、关于企业资质的说法，不正确的是()。

A.企业首次申请或增项申请资质，应当申请最低等级的资质

B.申请人以书面形式承诺符合审批条件的，行政审批机关根据申请人的承诺直接作出行政批准决定

C.资质证书有效期内名称、地址、注册资本、法定代表人等发生变更的，应当在工商部门办理变更手续后10日内办理资质证书变更手续

D.企业发生合并需承继原建筑业企业资质的，应当申请重新核定建筑业资质等级

【答案】：C

183、李某拥有一处地段不错的商铺，王某欲承租，2006年2月15日双方签订了租赁协议，约定2006年3月1日起租用。同年2月20日李某又与张某签订了租赁协议，并当日将该商铺交付给了张某。对此，下列说法中正确的是（）。

A.李某与张某间的租赁合同无效

B.租赁合同的成立以租赁物的交付为要件

C.张某享有优先承租权

D.两份合同均有效，李某应承担违约责任

【答案】：D

184、根据《绿色施工导则》对提高用水效率作出规定，下列说法错误的是()。

A.施工中采用先进的节水施工工艺

B.施工现场喷洒路面，绿化浇灌不得采用市政自来水

C.养护用水应采取有效的节水措施，严禁采取无措施浇水养护混凝土

D.施工现场供水管网根据用水量设计布置，采取有效措施减少管网和用水器具的漏损

【答案】：B

185、某建设工程施工过程中发生较大事故，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，该级事故应由（）负责调查。

A.国务院

B.省级人民政府

C.设区的市级人民政府

D.县级人民政府

【答案】：C

186、出租机械设备的单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具()。

A.检测合格证明

B.生产（制造）许可证明

C.产品合格证明

D.建筑机械使用许可证明

【答案】：A

187、某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该以()作为结算工程款的依据。

A.双方达成的补充协议

B.双方签订的备案合同

C.类似项目的结算价格

D.市场的平均价格

【答案】：B

188、下列建筑施工企业生产许可证违法行为中，应当承担"暂扣生产许可证并限期整改"法律责任的违法行为是()。

A.建筑施工企业隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请生产许可证的

B.转让生产许可证的

C.取得生产许可证的建筑施工企业，发生重大事故的

D.生产许可证有效期满未办理延期手续，继续从事建筑施工活动的

【答案】：C

189、依据《劳动争议调解仲裁法》，劳动争议申请仲裁的时效期间为（）

A.15日

B.30日

C.1年

D.半年

【答案】：C

190、某开发商与施工企业签订合同，约定双方就合同履行发生争议，提交北京市A仲裁委员会进行裁决，并自动履行其裁决。后双方工程款支付发生纠纷，现问双方解决争议可行的法律途径是（）。

A.只能向有管辖权的人民法院起诉

B.只能申请北京市A仲裁委员会仲裁

C.既可向有管辖权的法院起诉，也可以申请仲裁

D.只能向有管辖权的法院起诉

【答案】：B

191、根据《民法典》规定，国家依照法律规定的权限和程序征收集体所有的土地和单位、个人的房屋及不动产，是为了()的需要。

A.特定人群

B.国家利益

C.公共利益

D.国家安全

【答案】：C

192、根据《实施工程建设强制性标准监督规定》,勘察、设计单位违反工程建设强制性标准进行勘察、设计,责令改正、除处以10万元以上30万元以下的罚款外,有前款行为,且情节严重的,应当（（）。

A.责令停业整顿

B.吊销资质证书

C.降低资质等级

D.依法追究刑事责任

【答案】：B

193、甲施工企业于2月1日向乙材料供应商邮寄了签订合同的信函。乙企业2月5日先收到了甲企业声明该信函作废的传真，2月7日才收到了签订合同的信函。甲企业发出传真声明作废的行为属于（）。

A.要约撤销

B.要约邀请

C.要约撤回

D.要约生效

【答案】：C

194、某人挂靠某建筑施工企业并以该企业的名义承揽工程，因工程质量不合格给建设单位造成较大损失，关于责任承担的说法,正确的是()

A.建筑施工企业与挂靠个人承担连带赔偿责任

B.挂靠的个人承担全部责任

C.建筑施工企业承担全部责任

D.建筑施工企业与挂靠个人按比例承担责任

【答案】：A

195、甲与乙因施工合同纠纷诉至人民法院。在首次开庭前，乙出示了双方订立的有效仲裁协议，此时人民法院应当()。

A.驳回起诉

B.终止起诉

C.继续审理

D.将案件移交合同约定的仲裁机构

【答案】：A

196、签署并公布由全国人大和全国人大常委会通过的法律的是()。2014

A.人大主席团

B.国务院总理

C.最高人民法院院长

D.国家主席

【答案】：D

197、某施工单位与建设单位签订了一个施工承包合同，合同中约定1996年12月30日竣工。1996年11月15日，该地区发生了地震，使得在建的工程坍塌，没有造成人身伤亡，但是导致施工单位没能按时交付工程，则（）。

A.施工单位构成违约，应承担违约责任

B.施工单位不够成违约，可以不承担违约责任

C.施工单位构成违约，但是可以免责

D.施工单位构成违约，应该赔偿建设单位的损失

【答案】：C

198、由于施工过程中会产生噪声污染，根据法律规定，施工单位应在（）申报环境噪声污染防治情况。

A.开工15日前向建设行政主管部门

B.开工15日前向环境保护行政主管部门

C.开工30日前向工程所在地居民委员会

D.开工30日前向环境保护行政主管部门

【答案】：B

199、仲裁的当事人意思自治原则不包括（）。

A.由双方当事人协议确定仲裁委员会

B.由双方当事人协议确定和补充仲裁事项

C.由双方当事人协议确定仲裁庭组成方式

D.由双方当事人协议确定仲裁裁决执行法院

【答案】：D

200、下列关于代理的说法，正确的是()。

A.代理人在代理权限内，以自己名义实施民事法律行为，对被代理人发生效力

B.委托代理授权必须采用书面形式

C.建设工程活动中涉及的代理多为法定代理

D.代理行为的法律后果归属于被代理人

【答案】：D

第二部分多选题(200题)1、投标人相互串通投标报价，损害招标人利益，情节严重的，可能承担的刑事责任有()。2017

A.没收财产

B.拘役

C.有期徒刑

D.罚金

E.管制

【答案】：BCD

2、施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对（）进行检验，未经检验或检验不合格的，不得使用。

A.建筑材料

B.周转材料

C.建筑构配件

D.设备

E.商品混凝土

【答案】：ACD

3、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工单位不良行为的有()。(2015真题)

A.未履行注册建造师职责造成环境事故的

B.以欺骗手段取得资质证书承揽工程的

C.未在规定期限内办理资质变更手续的

D.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的

E.对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的

【答案】：BCD

4、根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，下列工程应当由施工单位组织专家进