2021监理工程师《建设工程合同管理》点睛卷考试考前冲刺试卷及答案解析七

监理工程师考试模拟测试题含答案解析

《建设工程合同管理》

一、一单选题。

1.关于代理，下列说法不正确的是（）

A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效

B.无权代理在被代理人追认前，行为人可以撤销

C.代理人只能在代理权限内实施代理行为

D.无权代理的法律后果由被代理人承担

2.关于预付款担保的表述中，符合《标准施工合同》规定的是（）。

A.预付款担保采用第三方保证的形式

B.担保方式不得采用无条件担保的形式

C.担保期限自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清

预付款止

D.担保金额尽管在预付款担保书内填写的数额与合同约定的预付款数额一致，但与履约担

保不同，当发包人在工程进度款支付中已扣除部分预付款后，担保金额效力不变

3.下列关于缺陷责任期的说法正确的是（）.

A.缺陷责任期从颁发工程接收证书日开始计算

B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由承包人负责修复

C.修复后需再行试验和试运行的，试验和试运行的全部费用由承包人承担

D.由发包人向承包人签发缺陷责任期终止证书

4.乙未经授权，却以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同。乙以甲代理人的名义与丙签

订的买卖合同（）

A.效力待定

B.无效

C有效

D.经过乙催告甲后生效

5.对投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑，招标人的正确处理方式有（）。

A.以书面形式予以解答，并发送给提出质疑的投标人

B.召开投标预备会，对投标人提出的问题予以澄清，并将会议记录发给每一位投标人

C.澄清时说明问题的来源

D.如果澄清文件发出的时间距投标截止日期不足20天，须相应延长投标截止日期

6.关于材料采购合同分期交付买卖的表述中，不正确的是（）.

A.分期交付买卖是指购买的标的物要分批交付

B.由于工程建设的工期较长，这种交付方式很常见

C.买受人如果就其中一批标的物解除，该批标的物与其他各批标的物相互依存的。则不得

就已经交付和未交付的各批标的物解除

D.出卖人分批交付标的物的，出卖人对其中一批标的物不交付或者交付不符合约定，致使

该批标的物不能实现合同目的的，买受人可以就该批标的物解除

7.下列关于建设工程项目招标的说法正确的是（）。

A.招标人既可以自行招标，也可以委托招标

B.招标人有编制招标文件的能力时可以自行招标

C.招标人如不具备自行组织招标的能力条件，应当委托招标

D.招标代理机构应当有符合规定条件的专家库

8.下列关于设计施工总承包合同的承包人，说法不正确的是（）.

A.按合同的约定承担工程项目的设计.招标.采购.施工.试运行和缺陷责任期的质量缺陷修复

责任

B.可以是独立承包人，也可以是联合体

C.对于联合体承包人，监理人应协调联合体各成员全面履行合同

D.未经发包人同意，联合体承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议

9.2014年2月18日，发包人与设计人签订合同价为100万元的工程设计合同，定金为

合同价的20%,发包人于2014年2月25日支付20万元定金，设计人于2014年2月

26日收到20万元定金。合同约定交付日期为2014年4月13日，设计人于2014年4

月15日交付设计资料，则设计单位实际应该收取的设计费为（）

A.100

B.99.9

C.99.8

D.99.6

10.下列选项中不属于建设工程合同管理目标的是（）。

A.发展和完善建筑市场

B.普及相关法律知识，培养合同管理人才

C.推进建筑领域的改革

D.避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪

11.下列关于合同法律关系的说法，正确的是（）.

A.合同法律关系可以没有客体

B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体

C.法律事实只包括行为

D行为和事件能够引起合同法律关系的消灭

12.标准施工合同条款中未明确由谁来解释文件之间的歧义，但可以结合监理工程师职责

中的规定，总监理工程师应与发包人和承包人进行协商，尽量达成一致。不能达成一致

时，（）应认真研究后审慎确定。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.发包人

D.承包人

13.业主对分包合同的管理主要表现为（）。

A.对分包商发布指令

B.对分包工程的批准

C.向分包商支付工程款

D.审查分包商的资质

14.建设工程合同要求每一个建筑产品都需要单独设计和施工，决定了（）,

A.合同主体的严格性

B.合同标的的特殊性

C.合同履行期限的长期性

D.计划和程序的严格性

15.《机电产品采购国际竞争性招标文件》中关于合同的内容包括（）册。

A—

B两

C.三

D.四

16.建设工程合同应当采用书面形式，是（）的体现。

A.合同标的的特殊性

B.合同履行期限的长期性

C.计划和程序的严格性

D.合同形式的特殊要求

17.分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的（），出卖人可以要求买受

人支付全部价款或者解除合同。出卖人解除合同的，可以向买受人要求支付该标的物的使

用费。

A.三分之一

B.四分之一

C.五分之一

D.六分之一

18.接受投标书阶段的工作不包括（）.

A.资格预审

B.接收投标书

C.宣布开标

D.招标文件的澄清

19.根据相关规定，设计单位在施工期间派驻现场的设计代表的办公用房，应由（）提

供。

A.发包人

B.施工承包人

C.监理人

D.设计单位

20.根据施工合同标准文本，在合同组成文件中需要发包人和承包人同时签字和盖章的法

律文书是（）.

A.合同协议书

B.履约保函

C.预付款保函

D.中标通知书

21.《标准施工合同》中的通用条款规定了基准日期，关于基准日期描述正确的是

（）.

A.承包人以基准日期后的市场价格编制工程报价

B.通用条款规定的基准日期指投标截止日前第28天

C.承包人以基准日的市场价格编制工程报价

D.基准日期后，因法律法规变化发生合同约定以外的增减时，不调整合同价款

22.我国标准施工合同针对竣工试验结果只做出（）两种规定。

A.通过或未通过

B.接收或拒收

C.通过或拒收

D.接收或未通过

23.评标过程中，以下不属于综合评估法初步评审内容的是（）。

A.形式评审

B.资格评审

C.响应性评审

D.项目管理机构评审

24.某项目监理人发出开工通知后，因拆迁纠纷不具备开工条件导致开工时间推迟，则该

项目的开工日期应为（）.

A.发出开工通知的日期

B.收到开工通知的日期

C.开工通知中载明的日期

D.开工条件具备的日期

25.按照《建设工程施工合同》规定，（）在施工过程中负责管理施工控制网点，对丢失或

损坏的施工控制网点应及时修复。

A.承包人

B.发包人

C.监理人

D.勘察人

26.根据《标准施工合同》，（）表明合同终止。

A.竣工验收合格

B.工程移交

C.竣工结算

D.结清单生效

27.根据《标准施工招标文件》，由评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标，后果是

（）.

A.否决其投标

B.优先中标

C.重新报价

D.直接中标

28.根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付逾期竣工违约金，

最高赔偿限额为（）O

A.工程结算价的2%

B.签约合同价的2%

C.工程结算价的3%

D.签约合同价的3%

29.施工阶段承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施

工,并通知监理人。监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而（）.

A.增加的费用和工期延误，由发包人承担

B.增加的费用和工期延误，由承包人承担

C.增加的费用由发包人承担，工期不予顺延

D.增加的费用由承包人承担，工期给予顺延

30.下列关于定金的表述中，错误的是（）。

A.定金合同从签订之日生效

B.定金数额不得超过主合同标的额的20%

C.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金

D.定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限

31.关于建设工程勘察合同履行中发包人管理的说法，不正确的是（）。

A.获得发包人代表授权的人员发出的指示视为已得到发包人代表的同意

B.监理人在权限范围内发出的指示视为已得到发包人的批准

C.发包人代表逾期未发出临时书面指示的书面确认函，该临时指示视为发包人的正式指示

D.发包人对勘察人书面提出的事项逾期未答复，视为已获得发包人的批准

32.施工合同履行中，对承包人施工设备的控制，说法正确的是（）。

A.如不影响合同进度计划，施工设备和临时设施中的任何部分可运出施工场地或挪作他用

B.未经监理人同意，施工设备和临时设施中的任何部分不得运出施工场地或挪作他用

C.闲置的或后期不再使用的施工设备不会影响合同进度计划，承包人可将其撤离施工现场

D.施工设备不能满足合同进度计划要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，

增加的费用由发包人承担

33.下列施工招标中投标人资格预审的内容，属于初步审查内容的是（）。

A.申请函的签字盖章

B.资质条件

C.财务状况

D.项目经理资格

34.招标代理过程中，由于代理行为过程产生的后果，应由（）承担责任。

A.招标代理机构

B.招标监管部门

G投标人

D.招标人

35.关于勘察合同中通用合同条款和专用合同条款的说法，不正确的是（）o

A.专用合同条款可结合项目的具体特点对通用合同条款进行补充.细化

B.专用合同条款补充和细化的内容不得与通用合同条款相抵触

C.专用合同条款与通用合同条款相抵触时，勘察合同无效

D.通用合同条款可以约定专用合同条款补充，细化时，允许与通用合同条款不一致

36.居于施工合同履行管理的核心地位的是（）。

A设计人

B.发包人

C.监理人

D.项目经理

37.根据《标准设计施工总承包合同》，"变更管理"正确程序是（）。

A.发包人发出变更指示一承包人提交实施方案-监理人审批方案一监理人签发变更指令

B.监理人发出变更意向书一承包人提交实施方案一监理人审批方案一监理人签发变更指令

C.监理人发出变更意向书一承包人提交实施方案一发包人同意实施方案一监理人签发变更

指令

D.发包人发出变更意向书一承包人提交实施方案一发包人同意实施方案一监理人签发变更

指令

38.关于法律事实的说法，正确的是（）.

A.法律事实不包括事件

B.罢工属于法律事实中的行为

C.法院判决不属于法律事实中的行为

D.合同当事人违约属于法律事实中的行为

39.施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目投标，中标后形成的合同义务应由

（）承担。

A.施工企业法定代表人

B.拟派项目经理

C.施工项目部

D.施工企业

40.设计施工总承包合同模式下，竣工试验的第三阶段，进行（）试验。

A检查和功能性献

B.在所有可利用的操作条件下安全运行

C.各种性能测试

D.设备质量检验

41.对于大型工程为了检验承包人的设计、设备选型和运行情况等是否满足合同约定，会

在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后,进行竣工后试验。竣工后试验由（）组

织，应在试验日期提前（）通知对方。

A.承包人,14天

B.发包人，14天

C.承包人或发包人，14天

D.承包人或发包人，21天

42.某工程项目，发包人将主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙

承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失

应当（）承担。

A.乙承包人

B.发包人

C.甲承包人

D.工程师

43.根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付的逾期竣工违约金

最高限额为签约合同价的（）。

A.1%

B.2%

C.3%

D.5%

44.根据《标准施工合同》，在调价公式的应用中，以下基本原则表述正确的是（）。

A.由于变更导致合同中调价公式约定的权重变得不合理时，由监理人调整

B.因承包人原因导致工期顺延，原定竣工日后的支付过程中，调价公式继续有效

C.需要调整价格的材料，以监理人复核后确认的材料单价及数量，作为调整依据

D.因承包人原因未在约定的工期内竣工，后续支付时应采用原约定竣工日价格指数进行支

付计算

45."变更管理”的程序包括：监理人发出变更意向书、发包人同意实施方案、监理人签

发变更指令、承包人提交实施方案。正确的顺序是（）。

A.④-①-②-③

B.③-④-②-①

C.①-③-②-④

D.①-④-②-③

46.采用FIDIC《施工合同条件》，关于计量方法，说法正确的是（）。

A.永久工程每项工程计量方法应按合同数据表中规定的方法，若无规定，则按符合工程量

表或其他适用的明细表中的规定

B.永久工程每项工程计量方法应按合同数据表中规定的方法，若无规定，则通过工程师和

承包商协商确定

C.对永久工程每项工程应以合同清单量计算，不考虑膨胀.收缩或浪费

D.对永久工程每项工程应以实际完成的净值计算，考虑膨胀.收缩或浪费

47.下列属于《施工合同条件》适用范围的是（）.

A.大型或较复杂的工程项目

B.承包商以交钥匙方式进行设计.采购和施工的总承包

C.重复性的工程项目

D.投资金额相对较小的项目

48.标准施工招标文件中的（）包括一般约定、发包人义务、监理人、承包人、材料

和工程设备、施工设备和临时设施、交通运输、测量放线、施工安全、治安保卫和环境保

护、进度计划、开工和竣工、暂停施工、工程质量、试验与检验、变更、价格调整、计量

与支付、竣工验收、缺陷责任与保修责任、保险、不可抗力、违约、索赔、争议的解决。

A.通用合同条款

B.常用合同条款

C.专用合同条款

D.合同附件格式

49.建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定，也无法用交易习惯、合同有关条

款、补充协议等方法确定交货地点，则下列关于交货地点的说法正确的是（）。

A.标的需要运输的，出卖人应当将标的物交付给买受人

B标的物不需要运输的，出卖人和买受人订立合同时知道标的物地点的，则在该地点交付

C.不知道标的物在某一地点时，应当在买受人所在地交付

D.不知道标的物在某一地点时，应当在材料使用地交付

50.施工组织设计是非常复杂的文件体系，详细施工组织设计（）,

A.必须在投标文件中进行全部的展现

B.在开标前提交即可

C.需在评标前提交

D.待投标人中标后，在开始施工前再编制

二、二多选题。

51.拒绝作为资格预审申请人的情况，包括（）。

A.为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但为设计施工总承包的

B.为本标段提供招标代理服务的

C.与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的

D.与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的

E.在最近10年内有骗取中标行为的

52.根据《标准施工合同》，关于专业分包的说法，正确的有（）.

A.施工专业分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险

B.专业分包工程通过竣工验收后，对其施工的工程质量不再承担责任

C.施工专业分包人应当编制专业工程的施工组织设计和进度计划

D.施工专业分包人在完成约定的施工任务后，可获得管理成本

E.施工专业分包人在完成约定的施工任务后，可获得利润

53.根据FIDIC《施工合同条件》，关于口头指示的说法，正确的有（）.

A.工程师可作出口头指示

B.工程师助手可作出口头指示

C.承包商应在得到书面确认后才能执行口头指示

D.工程师未及时补发书面指示，承包商应要求书面确认口头指示

E.工程师未在约定时间内答复书面确认要求，应视为确认了口头指示

54.根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程款支付管理说法正确的有（）.

A.合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整

B.设计施工总承包合同对预付款的规定与标准施工合同不同

C.除专用条款另有约定外，工程进度付款按季支付

D.合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金

E.价格清单列出的任何数量仅为估算的工程量

55.在施工阶段，下列关于工程款支付管理说法正确的有（）。

A.因非承包人原因导致工期顺延，原定竣工日后的支付过程中，调价公式继续有效

B.索赔金额属于在通用条款中要求进度付款申请单的内容

C.质量保证金是用于因施工原因修复缺陷工程的开支项目

D.因承包人原因未在约定工期内竣工，后续支付要按照原约定竣工日价格指数

E.通用条款规定，监理人出具的进度付款证书，应视为监理人已同意承包人完成的工作

56.采取公开招标方式进行设计招标时，应对（）进行审查。

A.能力

B.资质

C.资金

D经验

E年龄

57.机电设备招标的承包范围所包括的伴随服务内容有（）。

A.实施所供货物的现场组装和试运行

B.在卖方厂房就所供货物的组装

C.一定期限内对所供货物实施运行，可免除卖方在合同保证期间所承担的义务

D.不包含货物维修所需的专用工具

E.对买方的运行.管理和维修人员进行培训需收取费用

58.代理关系中，下列选项属于委托代理关系终止的情形有（）.

A.代理期间届满或者代理事项完成

B.代理人死亡或代理人丧失民事行为能力

C.被代理人取消委托或代理人辞去委托

D.作为被代理人或者代理人的法人终止

E.监护关系消灭

59.保证担保的范围包括（）«

A.抵押物的全款

B.主债权及利息

C.违约金

D.损害赔偿金

E.实现债权的费用

60.设计施工阶段承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括

)«

A.设计

B.采购

C.改造

D施工

E.安装

61.在设计合同中，发包人和设计人必须共同保证施工图设计满足（）条件。

A.地基基础、主体结构体系的设计可靠

B.设计符合有关强制性标准、规范

C.依据的勘察资料准确

D.未侵犯任何第三人的知识产权

E.不损害社会公共利益

62.取得工程勘察劳务资质的企业，可以承接（）等工程勘察劳务业务。

A.岩土工程治理

B.工程钻探

C.凿井

D.各等级的工程勘察业务

E.各专业（海洋工程勘察除外）的工程勘察业务

63.评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议时，下列处理正确的是（）。

A.应当根据评标委员会主席的意见作出结论

B.应当根据多数成员的意见作出结论

C.持不同意见的成员可以口头说明不同意见及理由，评标报告应当注明该不同意见

D.持不同意见的成员应当在评标报告上签署不同意见及理由

E.未在评标报告上签署不同意见及理由的成员，视为不同意评标报告

64.《简明标准施工招标文件》的适用条件包括().

A.工期不超过12个月

B.工期不超过20个月

C技术相对简单

D.技术相对复杂

E.设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目

65.关于美国AIA合同文本说法错误的有()。

A.AIA适用于类似的项目管理类型

B.B系列：业主与建筑师之间的标准合同的文件

C.D系列：建筑师行业内部使用的文件

D.F系列：财务管理报表

E.代理型CM合同承担项目的实施风险

66.采用FIDIC《设计采购施工(EPC)/交钥匙合同条件》，业主的主要责任和义务有

()。

A.向承包商提供工程资料和数据

B.向承包商提供现场进入权和占用权

C.做好项目资金安排

D.向承包商发出根据合同履行义务所需要的指示

E.按照合同进行设计.实施和完成工程

67.在材料采购合同中，交货质量的验收方法有（）。

A.经验鉴别法

B.因果分析法

C.物理磁佥法

D.化学分析法

E.直方图法

68.简明施工合同通用条款的标题包括（）o

A.施工设备和临时设施

B.施工控制网

C.工量

D.缺陷责任与保修责任

E.交通运输

69.在建设工程施工招投标过程中，投标保证可以采用的形式包括（）o

A.现金

B.支票

C.保函

D.预付款保函

E.履约担保

70.与平行发包或陆续发包方式相比，对发包人而言，建设项目总承包模式的优点有

（）。

A.简化了对设计.招标.实施过程管理的工作内容

B.采用固定工期.固定费用方式，建设的预期目标容易实现

C.有利于设计方案优化和提高工程质量标准

D.减少了设计变更和承包人的索赔

E.加强了实施阶段发包人对承包人的监督和检查

71.根据《标准设计施工总承包招标文件》，设计施工总承包项目评标的方法包括（）.

A.综合评价法

B.综合评估法

C.综合评分法

D.经评审的最低投标价法

E.最低投标价法

72.邀请招标的缺点是（）.

A.投标人及投标人的数量事先难以预计

B.可能漏掉更具优势的单位

C.评标工作量大

D.招标人不熟悉某些投标人的情况

E.不能实现充分竞争

73.必须进行公开招标的设计项目包括（）。

A.对于单项合同估算价在50万元人民币以上的设计服务的采购

B.全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的工程建设项目设计服务

招标

C.国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目

D.技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择

E.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的项目

74.设计施工总承包合同订立的有条件I卜偿条款规定，无论承包人复核时发现与否，由于

（）的错误，导致承包人增加费用和（或）延误的工期，均由发包人承担，并向承包人支付

合理利润。

A.试验和检验标准

B.对工程的工艺安排或要求

C.对工程或其任何部分的功能要求

D.发包人要求中引用的原始数据和资料

E.承包人可以通过其他途径核实的数据和资料

75.承包人申请竣工验收时，工程竣工应满足的条件包括（）。

A.设计人要求提交的竣工验收资料清单

B.已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件

C.已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以

及相应施工计划

D.监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作

E.除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的

全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求

76.关于最低评标价法的说法，正确的有（）。

A.该方法适用于具有通用技术，性能标准没有特殊要求的项目评标

B.该方法一般将投标人施工组织设计审直放在初步评审阶段

C.中标人应按中选的投标人的评标价与招标人签订合同

D.按评标价由高到低对投标人进行排序

E.投标人可以低于成本的价格报价

77.关于设备开箱检验，下列说法中正确的有（）。

A.在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，检测机构的检验结果仅对卖方具有约束力

B.开箱检验的检验结果不影响在质量保证期内发现的设备质量问题

C检验结果免除卖方应当负有的义务

D.买方有权在卖方代表未在场的情况下进行开箱检验

E.卖方有合理理由且事先与买方协商，可以推迟开箱检验时间

78.根据《标准施工合同》，工程施工中承包人有权获得费用补偿和工期延期，并获得合

理利润的情形有（）O

A.发现文物.化石等的处理

B.发包人改变合同中任何一项工作的质量要求

C.发包人未按合同约定及时支付工程进度款导致暂停施工

D.隐蔽工程重新检验质量合格

E.不可抗力事件发生后的清理工作

79.根据《标准施工合同》，关于签约合同价的说法，正确的有（）.

A.签约合同价不包括承包人利润

B.签约合同价即为中标价

C.签约合同价包含暂列金额.暂估价

D.签约合同价是承包方履行合同义务后应得的全部工程价款

E.签约合同价应在合同协议书中写明

80.履行合同的担保方式包括（）.

A保证

B.留置

C抵押

D.定金

E.违约金

【参考答案】

一、一单选题。

1.D

解析：D

无权代理行为只有经过"被代理人"的追认，被代理人才承担民事责任。未经追认的行

为，由行为人承担民事责任，但"本人知道他人以自己的名义实施民事行为而不做否认

的，视为同意"。

2.C

解析：C

预付款担保标准施工合同规定的预付款担保采用银行保函形式，主要特点为:（1）担保方

式。担保方式也是采用元条件担保形式。（2）担保期限。担保期限自预付款支付给承包人

起生效，至发包人签发的进度付款支付证书说明已完全扣清预付款止。（3）担保金额。担

保金额尽管在预付款担保书内填写的数额与合同约定的预付款数额一致，但与履约担保不

同，当发包人在工程进度款支付中已扣除部分预付款后，担保金额相应递减。保函格式中

明确说明，.本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在

向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额”。即保持担保金额与剩余预付款的金额相等

原则。

3.B

解析：B

缺陷责任期自实际竣工日期起计算。试验和试运行的全部费用应由责任方承担。由监理人

向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书。

4.A

解析：A

对于无权代理行为，"被代理人"可以根据无权代理行为的后果对自己有利或不利的原则，

行使“追认权"或"拒绝权"。行使追认权后，将无权代理行为转化为合法的代理行为。

5.B

解析：B

以书面形式予以解答，并发送给每一位投标人。澄清时不得说明问题的来源。如果澄清文

件发出的时间距投标截止日期不足15天，须相应延长投标截止日期。

6.C

解析：C

本题考核的是分期交付买卖。分期交付买卖是指购买的标的物要分批交付。由于工程建设

的工期较长，这种交付方式很常见。出卖人分批交付标的物的，出卖人对其中一批标的物

不交付或者交付不符合约定，致使该批标的物不能实现合同目的的，买受人可以就该批标

的物解除。出卖人不交付其中一批标的物或者交付不符合约定，致使今后其他各批标的物

的交付不能实现合同目的，买受人可以就该批以及今后其他各批标的物解除。买受人如果

就其中一批标的物解除，该批标的物与其他各批标的物相互依存的，可以就已经交付和未

交付的各批标的物解除。

7.C

解析：C

招标人可自行组织招标的条件：①具有编制招标文件和组织评标的能力；②具有与招标

项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员。招标人如不具备自行组织招

标的能力条件，应当委托招标代理机构办理招标事宜。招标代理机构应当具备的资格条

件：①有从事招标代理业务的营业场所和相应资金；②有能够编制招标文件和组织评标

的相应专业力量。

8.C

解析：C

发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系，由其负责组织和协调联合体

各成员全面履行合同。

9.A

解析：A

发包人应在合同生效后3天内，支付设计费总额的20%作为定金。发包人应按合同规定的

金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付1天，应承担支付金额千分之二的逾期违约

金，且设计人提交设计文件的时间顺延。因发包人应在合同签订3天内支付定金，所以设

计人延误交付并不是设计人自身原因导致的，不应减收设计费。

10.B

解析：B

建设工程合同管理的目标：发展和完善建筑市场；推进建筑领域的改革；提高工程建设的

管理水平；避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪。

11.D

解析：D

本题考查的是合同法律关系的构成。选项A,合同法律关系包括客体、主体和内容。选项

B,技术秘密是合同法律关系客体中的智力成果。选项C,法律事实包括：行为、事件。

12.A

解析：A

标准施工合同条款中未明确由谁来解释文件之间的歧义，但可以结合监理工程师职责中的

规定，总监理工程师应与发包人和承包人进行协商，尽量达成一致。不能达成一致时，总

监理工程师应认真研究后审慎确定。

13.B

解析：B

本题考查的是施工分包合同概述。业主作为工程项目的投资方和施工合同的当事人，对分

包合同的管理主要表现为对分包工程的批准。

14.B

解析：B

本题考查重点是"建设工程合同的特征"。建筑产品的类别庞杂，其外观、结构、使用目

的、使用人都各不相同，这就要求每一个建筑产品都需单独设计和施工（即使可重复利用标

准设计或重复使用图纸,也应采取必要的修改设计才能施工），即建筑产品是单体性生

产，这也决定了建设工程合同标的的特殊性。因此，本题的正确答案为B。

15.B

解析：B

本题考查重点是"设备采购合同的主要内容"。《机电产品采购国际竞争性招标文件》中

关于合同的内容包括：第一册中的合同通用条款和合同格式；第二册中的合同专用条款。

因此，本题的正确答案为B。

16.D

解析：D

我国《合同法》对合同形式确立了以不要式为主的原则，即在一般情况下对合同形式采用

书面形式还是口头形式没有限制。但是，考虑到建设工程的重要性和复杂性，在建设过程

中经常会发生影响合同履行的纠纷，因此，《合同法》要求建设工程合同应当采用书面形

式，即采用要式合同。因此，本题的正确答案为D.

17.C

解析：C

本题考查重点是"建设工程材料设备采购合同的分类"。分期付款的买受人未支付到期价

款的金额达到全部价款的五分之一的，出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合

同。出卖人解除合同的，可以向买受人要求支付该标的物的使用费。因此，本题的正确答

案为C。

18.C

解析：C

本题考查的是接受投标书阶段的工作。自发出招标信息开始至投标截止日期止，为接受投

标书的工作阶段，包括进行资格预审、发售招标文件、组织现场踏勘、招标文件的澄清、

接受投标人的标书等工作。

19.A

解析：A

发包人有义务为设计人在现场工作期间提供必要的工作、生活等方便条件。

20.A

解析：A

本题考查的是施工合同标准文本。合同协议书是合同组成文件中唯一需要发包人和承包人

同时签字盖章的法律文书，因此标准施工合同中规定了应用格式。

21.B

解析：B

本题考查的是订立合同时需要明确的内容。承包人以基准日期前的市场价格编制工程报

价，长期合同中调价公式中的可调因素价格指数来源于基准日的价格；基准日期后，因法

律法规、规范标准等的变化，导致承包人在合同履行中所需要的工程成本发生约定以外的

增减时，相应调整合同价款。

22.C

解析：C

本题考查重点是"FIDIC施工合同条件部分条款"。我国标准施工合同针对竣工试验结果

只做出"通过"或"拒收"两种规定,FIDIC《施工合同条件》增加了雇主可以折价接收工

程的情况。因此，本题的正确答案为C。

23.D

解析：D

本题考查的是综合评估法。综合评估法初步评审分为形式评审、资格评审和响应性评审三

个部分。

24.D

解析：D

发出开工通知的，开工日期为开工通知载明的开工日期。开工通知发出后，如果工程尚不

具备开工条件，以开工条件具备的时间为开工日期；但因承包人原因导致开工时间推迟

的，则仍以开工通知载明的时间为开工日期。未发出开工通知的，亦无相关证据证明实际

开工日期的，应当综合考虑认定开工日期。

25.A

解析：A

本题考查的是承包人的义务。承包人在施工过程中负责管理施工控制网点，对丢失或损坏

的施工控制网点应及时修复，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

26.D

解析：D

考核缺陷责任期管理。承包人收到发包人最终支付款后结清单生效，结清单生效即表明合

同终止。参见教材P118。

27.A

解析：A

考核最低评标价法。评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标

底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人做出书面说明

并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员

会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。参见教材P56.

28.D

解析：D

考核施工进度管理。最高赔偿限额为签约合同价的3%0参见教材P100.

29.A

解析：A

本题考核的是不利物质条件的影响。施工阶段承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不

利物质条件的合理措施继续施工，并通知监理人。监理人应当及时发出指示，构成变更

的，按变更对待。监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延

误，由发包人承担。

30.A

解析：A

定金合同自定金交付时生效。

31.A

解析：A

被授权人员在授权范围内发出的指示视为已得到发包人代表的同意，与发包人代表发出的

指示具有同等效力。

32.B

解析：B

未经监理人同意，施工设备和临时设施中的彳土可部分不得运出施工场地或挪作他用。承包

人使用的施工设备不能满足合同进度计划或质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更

换施工设备，增加的费用和工期延误由承包人承担。

33.A

解析：A

初步审查因素一般包括：申请人的名称；申请函的签字盖章;申请文件的格式；联合体申

请人；资格预审申请文件的证明材料以及其他审查因素等。详细审查因素主要包括：申请

人的营业执照、安全生产许可证、资质、财务状况、类似项目业绩、信誉、项目经理资格

等。

34.D

解析：D

本题考核的是代理行为责任的承担。代理是代理人以被代理人的名义实施的法律行为。所

以在代理关系中所设定的权利义务，当然应当直接归属被代理人享受和承担。且被代理人

对代理人的代理行为应承担的责任，招标人属于被代理人。

35.C

解析：C

"专用合同条款"可对"通用合同条款”进行补充、细化，但除"通用合同条款”明确规

定可以作出不同约定外，"专用合同条款"补充和细化的内容不得与"通用合同条款"相

抵触，否则抵触内容无效。

36.C

解析：C

按照标准施工合同通用条款对监理人的相关规定，监理人的合同管理地位和职责主要表现

在以下几个方面：Q）受发包人委托对施工合同的履行进行管理；（2）居于施工合同履行管理

的核心地位；（3）监理人的指示。

37.C

解析：C

合同履行过程中，经发包人同意监理人可向承包人做出有关“发包人要求"改变的变更意

向书，说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料，以及要求

承包人提交实施方案。如果承包人同意变更，承包人按照变更意向书的要求，提交包括拟

实施变更工作的设计、计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人的变

更实施方案后，由监理人发出变更指示。承包人也可以不同意变更。

38.D

解析：D

考核合同法律关系的产生、变更与消灭。选项A,法律事实包括行为和事件；选项B,罢

工属于法律事实中的事件，不属于行为；选项C,发生法律效力的法院判决属于行为。参

见教材

P90

39.D

解析：D

考核代理关系。项目经理为施工企业的代理人，代理是代理人以被代理人的名义实施的法

律行为，所以在代理关系中所设定的权利义务，当然应当直接归属被代理人享受和承担。

被代理人对代理人的代理行为应承担的责任，既包括对代理人在执行代理任务的合法行为

承担民事责任，也包括对代理人不当代理行为承担民事责任。参见教材

P9O

40.C

解析：C

考核竣工验收管理。选项A是第一阶段；选项B是第二阶段•参见教材P136.

41.D

解析：D

对于大型工程为了检验承包人的设计、设备选型和运行情况等的技术指标是否满足合同的

约定，通常在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后，在专用条款约定的时间内进行竣工

后试验。竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人进行。发包人应提前21天将竣

工后试验的日期通知承包人。

42.B

解析：B

非承包人原因引起的损失，属于合同约定的发包人义务由发包人承担责任。

43.C

解析：C

考核施工进度管理。承包人的原因造成的延期竣工，最高赔偿额为签约合同价的3%,参

见教材P100.

44.C

解析：C

考核工程款支付管理。选项A,由于变更导致合同中调价公式约定的权重变得不合理时，

由监理人与承包人和发包人协商后进行调整，・选项B,因非承包人原因导致工期顺延，原

定竣工日后的支付过程中，调价公式继续有效；选项D,因承包人原因未在约定的工期内

竣工，后续支付时应采用原约定竣工日与实际支付日的两个价格指数中，较低的一个作为

支付计算的价格指数。参见教材P105~106.

45.D

解析：D

考核变更管理.合同履行过程中，经发包人同意监理人可向承包人做出有关"发包人要

求"改变的变更意向书，说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相

关资料，以及要求承包人提交实施方案。如果承包人同意变更，承包人按照变更意向书的

要求，提交包括拟实施变更工作的设计、计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包

人同意承包人的变更实施方案后，由监理人发出变更指示。承包人也可以不同意变更。参

见教材P131.

46.A

解析：A

考核《施工合同条件》典型条款分析。无论当地有何惯例，在计量上：（1）永久工程每

项工程计量方法应按合同数据表中规定的方法，若无规定，则按符合工程量表或其他适用

的明细表中的规定；（2）对永久工程每项工程应以实际完成的净值计算，不考虑膨胀、

收缩或浪费。参见教材P154。

47.A

解析：A

考核FIDIC系列合同条件简介。《施工合同条件》又称“新红皮书”，适用于各类大型或

较复杂的工程或房建项目，尤其适用于传统的“设计一招标一建造”模式，承包商按照业

主提供的设计进行施工，采用工程量清单计价，业主委托工程师管理合同，由工程师监管

施工并签证支付。参见教材P15L

48.A

解析：A

本题考查重点是"标准施工招标文件"。通用合同条款包括一般约定、发包人义务、监理

人、承包人、材料和工程设备、施工设备和临时设施、交通运输、测量放线，施工安全、

治安保卫和环境保护、进度计划、开工和竣工、暂停施工、工程质量、试验与检验、变

更、价格调整、计量与支付、竣工验收、缺陷责任与保修责任、保险、不可抗力、违约、

索赔、争议的解决。因此，本题的正确答案为A。

49.B

解析：B

本题考查的是订购产品的交付。标的需要运输的，出卖人应当将标的物交付给第一承运人

以运交给买受人；不知道标的物在某一地点时，应当在出卖人订立合同时的营业地交付。

50.D

解析：D

投标函附录是投标函内承诺部分主要内容的细化，包括项目经理的人选、工期、缺陷责任

期、分包的工程部位、公式法调价的基数和系数等的具体说明。因此承包人的承诺文件作

为合同组成部分，并非指整个投标文件。也就是说投标文件中的部分内容在订立合同后允

许进行修改或调整，如施工前应编制更为详尽的施工组织设计、进度计划等。

二、二多选题。

51.BCD

解析：BCD

通过资格预审的申请人除应满足资格预审文件的初步审查标准和详细审查标准外，还不得

存在下列任何一种情形:不按审查委员会要求提供澄清或说明;为项目前期准备提供设计或咨

询服务（设计施工总承包除外）；为招标人不具备独立法人资格的附属机构或为本项目提供招

标代理;为本项目的监理人、代建人等情形;以及最近三年内有骗取中标或严重边约或重大工

程质量问题;在资格预审过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为等。

52.ACDE

解析:ACDE

本题考查的是施工分包合同概述。施工专业分包工程通过竣工验收后，分包人对分包工程

仍需承担质量缺陷的修复责任，缺陷责任期和保修期的期限按照施工总承包合同的约定执

行。

53.ABDE

解析：ABDE

本题考查的是FIDIC施工合同条件部分条款。根据FIDIC《施工合同条件》，工程师或助

手通常采用书面形式向承包商作出指示，但某些特殊情况可以在施工现场发出口头指示，

承包商也应遵照执行，并在事后及时补发书面指示。如果工程师未能及时补发书面指示，

又在收到承包人将口头指示的书面记录要求工程师确认的函件2个工作日内未作出确认或

拒绝答复，则承包商的书面函件应视为对口头指示的书面确认。

54.ADE

解析:ADE

本题考查的是工程款支付管理。选项B,设计施工总承包合同对预付款的规定与标准施工

合同相同；选项C,除专用条款另有约定外,工程进度付款按月支付。

55.ABC

解析：ABC

本题考查的是工程款支付管理。选项D,因承包人原因未在约定的工期内竣工，后续支付

时应采用原约定竣工日与实际支付日的两个价格指数中，较低的一个作为支付计算的价格

指数；选项E,通用条款规定，监理人出具的进度付款证书，不应视为监理人已同意、批

准或接受了承包人完成的该部分工作。

56.ABD

解析：ABD

本题考查重点是“对投标人的资格审查"。对投标人的资格审查主要包括：①资质审查；

②能力和经验审查。因此，本题的正确答案为ABD。

57.AB

解析：AB

本题考查的是大型工程设备采购招标概述。本题考查的是大型工程设备采购招标概述。伴

随服务的内容一般包括：（1）实施所供货物的现场组装和试运行；（2）提供货物组装和

维修所需的专用工具；（3）为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手

册；（4）在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条

件是该服务并不免除卖方在合同保证期间所承担的义务；（5）在卖方厂房和/或在项目现

场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和/修理；（6）对买方的运行、管理和维修人

员进行培训。

58.ABCD

解析：ABCD

本题考查的是代理关系。委托代理关系终止的情形包括：（1）代理期间届满或者代理事

项完成；（2）代理人死亡或代理人丧失民事行为能力；（3）被代理人取消委托或代理人

辞去委托；（4）作为被代理人或者代理人的法人终止。选项E属于指定代理或法定代理

关系的终止。

59.BCDE

解析：BCDE

本题考查重点是"担保方式一保证"。保证合同生效后,保证人就应当在合同规定的保

证范围和保证期间承担保证责任。保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿

金及实现债权的费用。保证合同另有约定的，按照约定。当事人对保证担保的范围没有约

定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任。因此，本题的正确答案为

BCDEO

60.ABDE

解析：ABDE

本题考查重点是"承包人提交实施项目的计划"。承包人应按合同约定的内容和期限，编

制详细的进度计划，包括设计、承包人提交文件、采购、制造、检验、运达现场、施工、

安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。因此，本

题的正确答案为ABDE。

61.ABE

解析:ABE

本题考查重点是"设计合同履行管理——发包人的责任"。发包人和设计人必须共同保证

施工图设计满足以下条件：①建筑物（包括地基基础、主体结构体系）的设计稳定、安全、

可靠；

②设计符合消防、节能、环保、抗震、卫生、人防等有关强制性标准、规范；

③设计的施工图达到规定的设计深度；

④不存在有可能损害公共利益的其他影响。

因此，本题的正确答案为ABE。

62.ABC

解析：ABC

本题考核的是建设工程勘察资质的业务范围。取得工程勘察综合资质的企业，可以承接各

专业（海洋工程勘察除外）、各等级工程勘察业务；取得工程勘察专业资质的企业。可以承

接相应等级相应专业的工程勘察业务；取得工程勘察劳务资质的企业，可以承接岩土工程

治理、工程钻探、凿井等工程勘察劳务业务。

63.BD

解析:BD

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结

论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意

评标报告。

64.ACE

解析:ACE

《简明标准施工招标文件》共分招标公告（或投标邀请书）、投标人须知、评标办法、合同

条款及格式、工程量清单、图纸、技术标准和要求、投标文件格式八章。适用于依法必须

进行招标的工程建设项目，工期不超过12个月、技术相对简单且设计和施工不是由同一

承包人承担的小型项目。

65.AE

解析:AE

AIA针对不同项目管理模式和合同各方关系颁布了多个系列的合同和文件，可供使用者根

据需要选择；代理型CM合同不承担项目的实施风险。

66.ABCD

解析：ABCD

考核《设计采购施工（EPC）佼钥匙合同条件》及各方责任和义务。业主的主要责任和义

务：向承包商提供工程资料和数据；向承包商提供现场进入权和占用权；委派业主代表；

做好项目资金安排；向承包商支付工程款；向承包商发出根据合同履行义务所需要的指

示；发出变更通知；审核承包商文件；为承包商提供协助和配合；准备并负责业主设备；

颁发工程接收证书等。参见教材P158。

67.ACD

解析：ACD

本