建筑工程-公路工程监理工程师-合同管理-强化练习题-强化练习二

建筑工程-公路工程监理工程师-合同管理-强化练习题-强化练习二[单选题]1.公路工程施工招标中，()方式更有助于开展竞争，使招标单位有较大的选择范围。A.公开招标B.邀请招标C.议标D.指定承（江南博哥）包正确答案：A[单选题]2.根据合同法的有关规定，下列()情形的要约可以撤销。A.要约已经到达受要约人B.要约人确定了承诺期限C.要约人明示要约不可撤销D.受要约人有理由认为要约是不可撤销，并已经为履行合同作了准备工作正确答案：A[单选题]3.一般情况下，()应当由招标人完成。A.编写评标报告B.推荐中标候选人C.确定中标人D.对各个有效的投标文件进行评价正确答案：C[单选题]4.因承包人企业破产，发包人单方发出解除合同的通知后，订立的施工合同即行终止，但()条款仍然对双方有约束力。A.保险B.质量控制C.进度控制D.支付与结算正确答案：D[单选题]5.甲公司具有施工总承包一级资质，乙公司具有施工总承包二级资质，如果甲、乙公司组成联合体进行投标，则该联合体的资质为()。A.一级B.二级C.一级或者二级D.三级正确答案：B[单选题]6.《公路工程标准施工招标文件》合同条款规定，监理人可以将材料或工程设备的检查和检验委托给一家独立的有质量检验认证资格的检验单位。该独立检验单位的检验结果应视为监理人完成的。监理人应将这种委托的通知书不少于()天前交给承包人。A.3B.7C.14D.21正确答案：B[单选题]7.暂定金额由()批准使用。A.业主B.总承包人C.监理工程师D.业主代表正确答案：A[单选题]8.标底是建筑安装工程造价的表现形式之一，是建设项目的()。A.合同价格B.结算价格C.预期价格D.评比价格正确答案：C参考解析：标底是由招标人或其委托的具有相应资格的单位，按发包工程的工程内容、设计文件、合同条件、技术规范和有关定额等资料编制的工程项目预期价格。[单选题]9.《招标投标法》规定，采用邀请招标方式的，必须向()以上的潜在投标人发出邀请。A.2个B.3个C.4个D.5个正确答案：B[单选题]10.对已完成施工图设计的小型工程，进行施工招标时，可采用()合同。A.单价B.总价C.成本加酬金D.计划价格正确答案：B[单选题]11.企业法定代表人授权该企业合同部刘经理对外签订合同，属于()的法律行为。A.法定代理B.指定代理C.代表企业D.代表部门正确答案：C参考解析：刘经理是该企业的代理人，他是代表该企业对外签订合同。[单选题]12.某甲是某乙的债务人，某甲于5月1日将自己的房产无偿转让给丙，则()。A.某乙可以对之行使撤销权B.如果某甲的行为对某乙的债权产生了损害，则在某乙知道该事件发生之日起2年内可以行使撤销权C.如果该行为对某乙产生的债权产生了损害，则在某乙知道该行为发生之日起1年内可以行使撤销权D.如果该行为对某乙产生的债权产生了损害，则在某乙知道该行为发生之日起5年内可以行使撤销权正确答案：C[单选题]13.某设备采购合同中约定，甲方向乙方订购4台设备。合同履行时，甲乙双方约定由乙方将其中2台设备交付给丙方，但乙方一直未向丙方交付该设备，则()。A.甲方向丙方承担违约责任B.乙方向丙方承担违约责任C.乙方向甲方承担违约责任D.丙方向甲方承担违约责任正确答案：C参考解析：当事人约定由债务人向第三人履行债务的，债务人未向第三人履行债务或者履行债务不符合约定，债务人应当向债权人承担违约责任。[单选题]14.当下列公路工程施工合同文件中出现不一致时，以()为优先解释的依据。A.合同条款B.合同协议书C.投标函D.技术规范正确答案：B[单选题]15.()不是处理无效合同的财产后果形式。A.追缴财产B.赔偿损失C.返还财产D.追究责任者责任正确答案：D[单选题]16.《公路工程标准施工招标文件》合同条款规定，()是为永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。A.第三者责任险B.建筑工程一切险C.人身意外伤害险D.施工设备财产险正确答案：B[单选题]17.在施工进度监理中，监理人不应做的工作为()。A.审批承包人的进度计划B.分析影响进度的原因C.审批承包人修订后的进度计划D.确定合同工期正确答案：D[单选题]18.下列选项中，乙的哪种行为构成我国《合同法》规定的承诺()。A.甲向丙发出要约，乙得知后向甲表示接受甲在要约中规定的条件B.甲向乙发出要约，要求乙在接到要约后七日内给予答复，逾期未答复则视为承诺。乙未按期答复C.甲在报纸上刊登广告称：本公司有圣诞礼物出售，欲购者请速与本公司联系。乙打电话给甲订购若干D.甲在报纸上刊登附有价目表的广告称：本书店新到图书若干，欲购者可在一个月内汇款，款到寄书。乙汇款给甲正确答案：D参考解析：A项，受要约人是丙，并非乙，乙向甲表示接受不是承诺，而是要约。单纯的缄默或不作为一般不能作为承诺的意思表示方式，除非法律强制规定、交易习惯表明或者当事人双方事先明确同意。B项中，不作为作为承诺方式是甲的要约规定，乙没有义务遵守此规定。C项，甲刊登的广告是要约邀请，乙的行为是要约。[单选题]19.《公路工程标准施工招标文件》合同条款规定，当已支付预付款的材料、设备已用于或安装在永久工程之中时，材料、设备预付款应从进度付款证书中扣回，扣回期不超过()个月。A.6B.4C.2D.3正确答案：D[单选题]20.联合体协议书属于()。A.招标文件B.投标文件C.合同文件D.承包合同正确答案：C参考解析：联合体协议书是联合体各成员单位之间为组建联合体而签订的合同文件。[单选题]21.资格预审评审中，资格审查委员会应当要求申请人进行澄清的情形有()。A.申请文件中申明了资格证书细节但资格证书复印件不完整的；B.申请文件中未申明资格证书细节但提供了错误的资格证书的；C.申请文件中申明业绩资料存在明显弄虚造假嫌疑的；D.申请文件未按照资格预审文件要求填写和编制的。正确答案：A参考解析：资格审查委员会可以书面方式要求资格预审申请人对资格预审申请文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。BC本来就是错误的，资格审查委员会不得向其明确资格预审申请文件中遗漏和错误；D未对资格预审文件实质性内容响应，属于取消该投标申请人的申请资格。[单选题]22.就要约所作的以下表述中，()的表述是正确的。A.要约在发出时生效B.要约生效后不得撤销C.要约在到达受要约人时生效D.只要受要约人未发出承诺通知，要约均可撤销正确答案：C参考解析：要约在到达受要约人时生效；要约生效后，可以撤销，但撤销要约的通知应在受要约人发出承诺通知以前到达受要约人。当要约人确定承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销等时，要约是不可撤销的。[单选题]23.某公路工程施工监理机构设置为二级监理机构，下列各项工作中，属于驻地监理工程师办公室职责的是()。A.审批承包人提交的分项、分部、单位工程划分B.协助发包人审查交工验收申请，评定工程质量C.对关键工序进行签认D.签发单位工程或合同工程的暂停令和复工令正确答案：C参考解析：其余三项都属于总监办职责[单选题]24.如果“受要约人”在承诺时对要约的内容做出实质性的变动，则认为该意思表示()。A.否定性承诺B.承诺有效C.承诺无效D.用重新要约代替了原来的要约正确答案：D[单选题]25.在工程施工过程中，由于不可抗力事件的发生导致下列费用或损失发生，需要由承包人承担的有()A.工程所需清理、修复费用B.现场工程设备的损害C.承包人施工人员伤亡损失D.应监理人要求留在施工现场的管理人员费用正确答案：C参考解析：不可抗力事件发生导致的承包人施工机械损坏、施工人员伤亡及停工损失由承包人承担。但不可抗力造成永久工程、已运至施工现场的材料、工程设备的损害，工程修复的费用则由发包人承担。[单选题]26.下列有关无效合同的说法中，错误的是()。A.无效合同从订立时起就没有法律效力B.建设主管部门有权确认合同无效C.一方当事人无权确认合同无效D.合同被确认无效后，履行中的合同应终止履行正确答案：B参考解析：合同法规定，合同无效的确认权归人民法院和仲裁机构。合同当事人或其他任何机构均无权认定合同无效，所以B项：建设主管部门有权确认合同无效，是错误的[单选题]27.在签发整个工程的竣工交接证书时，监理工程师对合同价格的调整仅限于工程变更超出有效合同价格的()的那部分款额。A.5%B.10%C.15%D.20%正确答案：C[单选题]28.《公路工程标准施工招标文件》规定，交工验收由发包人主持，发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到交工验收申请报告后的()天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的交工验收证书。A.56B.42C.35D.28正确答案：A参考解析：《公路工程标准施工招标文件》合同条款规定，交工验收由发包人主持，由发包人、监理人、质监、设计、施工、运营、管理养护等有关部门代表组成交工验收小组，对本项目的工程质量进行评定，并写出交工验收报告报交通主管部门备案。发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到交工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的交工验收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发交工验收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具交工验收证书。[单选题]29.某工程施工合同的发包人拖欠工程进度款，承包人按照合同的约定及时调整了施进度，放慢施工速度。依照《合同法》的规定，承包人行使的是()。A.不安抗辩权B.先履行抗辩权C.同时履行抗辩权D.后履行抗辩权正确答案：C参考解析：本题属于同时履行抗辩权的使用。同时履行抗辩权是指当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行。同时履行抗辩权包括：①一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求；②一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行要求。该题中发包人拖欠工程进度款，承包人可以放慢施工速度，甚至停止施工。所产生的后果，由违约方承担。[单选题]30.《公路工程标准施工招标文件》规定的开工预付款扣回办法是，在进度付款证书累计金额达到签约合同价的30%之后，开始按工程进度以每完成签约合同价的1%，扣回开工预付款的()的固定比例，分期从各月的进度付款证书中的扣回，全部金额在进度付款证书的累计金额达到签约合同价的80%时扣完。A.1%B.1.5%C.2%D.3%正确答案：C参考解析：《公路工程标准施工招标文件》合同通用条款规定，开工预付款在进度付款证书的累计金额未达到签约合同价的30%之前不予扣回，在达到签约合同价30%之后，开始按工程进度以固定比例（即每完成签约合同价的1%，扣回开工预付款的2%）分期从各月的进度付款证书中扣回，全部金额在进度付款证书的累计金额达到签约合同价的80%时扣完。[单选题]31.按FIDIC条款，下列做法中()更合适。A.先签订监理合同，再进行施工招标B.先施工招标，再签订监理合同C.谁先谁后都可以D.施工合同与监理合同同时进行招标正确答案：A[单选题]32.FIDIC条款规定工程师代表由工程师任命，并对工程师负责，工程师代表行使工程师授予的职责和权力。因此，工程师代表受工程师委托发出的指示与工程师发出的指示具有同等效力。但是()。A.在承包人对工程师代表的指示提出质疑时，工程师可以进行更改或确认B.在任何情况下工程师均可以更改C.任何情况下工程师均不能更改正确答案：B[单选题]33.在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时，应当()。A.以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可B.以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认C.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可D.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认正确答案：D参考解析：商务标中出现以下情况时，由评标委员会对投标书中的错误加以修正后请该标书的投标授权人予以签字确认，作为详评比较的依据。修正错误的原则是：投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。[单选题]34.如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为()。A.仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议B.仲裁条款有效，由人民法院解决争议C.仲裁条款无效，由人民法院解决争议D.仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式正确答案：A参考解析：合同的仲裁条款独立存在，不会因其他条款无效而归于无效；当事人如果约定仲裁，又无法通过和解和调解解决，应及时提交仲裁。[单选题]35.甲与乙订立货物买卖合同，约定甲于2006年6月8日交货，乙在交货期后的一周内付款。交货期届满时，甲发现乙有转移资金以逃避债务的行为。对此甲可依法行使()。A.先履行抗辩权B.同时履行抗辩权C.不安抗辩权D.债权撤销权正确答案：C参考解析：甲方是先履行债务的一方当事人，他行使的是不安抗辩权。[单选题]36.兰州市某路桥公司与西安市某建材厂签订了一份建材购销合同，双方商定在宝鸡火车站交货，但最终因不可预见的原因合同未能实际履行，若路桥公司欲对建材厂提起合同纠纷的诉讼，应在()起诉。A.兰州市人民法院B.西安市人民法院C.宝鸡市人民法院D.铁路运输法院正确答案：B[单选题]37.为了有效控制工程造价，在公路工程施工过程中，无论任何一方提出工程变更，均需由()确认并发出变更指示。A.发包人或其代表B.监理人C.设计单位或其代表D.交通主管部门正确答案：B参考解析：《公路工程标准施工招标文件》规定，如监理人或发包人认为有必要时，可根据合同条款的规定对合同工程或其任何部分作出变更，为此，监理人有权指示承包人进行合同中规定的变更。没有监理人的指示，承包人不得擅自变更。[单选题]38.招标文件中的工程量清单是()。A.准确的工程量B.竣工结算的依据C.投标单位计算标价的依据D.总价承包时的工程量正确答案：C[单选题]39.在法律上，把订立合同的必经过程划分为()两个阶段。A.协商和签约B.甲方提议和乙方同意C.要约和承诺D.口头表示和书面表示正确答案：C[单选题]40.合同法律关系的客体是()。A.承包商B.监理工程师C.标的D.合同条款正确答案：C[单选题]41.某评标委员会建设单位有2人参加，该评标委员会中工程、经济专家成员至少是()。A.4B.5C.3D.7正确答案：B参考解析：依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2／3。[单选题]42.监理合同中不包括()内容。A.保障业主权益的条款B.保障承包商权益的条款C.保障监理单位权益的条款D.违约责任的条款正确答案：B参考解析：承包人不是监理合同的当事人。[单选题]43.我国对经济合同争议的处理实行()。A.一裁两审制B.或裁或审制C.只许仲裁D.只许诉讼正确答案：B[多选题]1.下列条款无效的是()。A.违反国家有关对电视机实行“三包”的规定B.商场门口公告“商场有权对顾客带人商场的皮包进行查看”C.出租车驾驶员向乘客表示“乘坐本车，乘客受伤自负其责”D.修车店的注意事项“汽车丢失，折价赔偿”正确答案：ABC参考解析：一般而言，格式条款无效表现在以下几种情形：第一，一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家、集体或者第三人利益；以合法形式掩盖非法目的；损害社会公共利益；违反法律、行政法规强制性规定的格式条款无效；第二，如果格式的免责条款将免除对方的人身伤害的责任，以及免除因故意或者重大过失造成对方财产损失的责任，那么该格式的免责条款将被宣告无效；第三，提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效；第四，格式条款不得排除对方的主要权利，否则该条款将认定为无效。D项并非格式条款，也符合损害赔偿原则。[多选题]2.公路工程承包合同是()。A.主合同B.诺成性合同C.无偿合同D.实践性合同E.从合同正确答案：AB[多选题]3.业主与承包人双方联名办理的保险项目有()。A.施工人员人身伤害险B.工程一切险C.施工装备险D.第三方责任险E.道路运输险正确答案：BD[多选题]4.可以适用缔约过失责任的情形有()。A.假借订立合同，恶意进行磋商B.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实C.故意提供与订立合同有关的虚假情况D.泄露或者不当使用商业秘密正确答案：ABCD参考解析：《合同法》第42、43条规定了承担缔约过失责任的几种情形：①假借订立合同，恶意进行磋商；②故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；③有违反保密义务的行为；④有其他违背诚实信用原则的行为。[多选题]5.公路工程施工招标的评标方法可以使用()以及法律、法规允许的其他评标方法。A.合理低价法B.最低评标价法C.综合评估法D.双信封评标法E.最低投标价法正确答案：ABCD参考解析：注意，在这里，是最低评标价法而不是最低投标价法。[多选题]6.在FIDIC合同条件中，规定由业主和承包商联合保险的项目有()。A.监理人员人身伤害事故险B.工程一切险C.承包商雇员人身伤害事故险D.第三方责任险正确答案：BD[多选题]7.应当按照交通运输部颁布的《公路工程标准施工招标文件》（2009年版）的格式和要求，编制招标文件的公路工程项目包括()。A.二级及以上公路B.大型桥梁、隧道工程的主体工程C.三、四级公路D.工程附属设施工程E.所有公路工程正确答案：AB参考解析：《公路工程施工招标投标管理办法》第17条规定，招标人应当根据招标项目的特点和需要，编制招标文件。二级及以上公路和大型桥梁、隧道工程的主体工程施工招标文件，应当按照交通运输部颁发的《公路工程标准施工招标文件》（2009年版）的格式和要求编制。[多选题]8.政府行业行政主管部门对招标投标活动进行的监督包括()等方面。A.检查必须采用招标方式选择承包单位的建设项目B.对招标文件的核查备案C.投标人履行合同能力的评定D.评标方法的审查E.查处招标投标活动中的违法行为正确答案：ABE[多选题]9.在公路工程施工过程中，()引起承包人费用的增加，可向发包人提出索赔。A.政策法规的变化B.施工机械的故障C.施工质量问题造成的返工D.发包人原因造成的工期延误E.遇到不可预见的不利物质条件正确答案：ADE参考解析：施工机械的故障及施工质量问题都是承包人的原因或责任，由此所造成的承包人费用的增加应由承包人承担。而A、D、E都是发包人的原因或应承担的风险，所造成承包人费用的增加应由发包人承担。[多选题]10.《世界银行国内竞争性招标文件范本》规定的合同授予标准可以归纳成()。A.投标人的资格要足够B.投标文件对招标文件做出了全面的响应C.评标价最低D.合理低标价正确答案：ABC[多选题]11.公路工程施工监理合同中规定的监理单位权利包括()。A.选择承包人的权利B.审查分包单位的权利C.变更工程设计的决定权D.提高工程质量等级要求的决定权E.对实施项目的质量、工期和费用的监督权正确答案：BE[多选题]12.开标时，投标书()，招标人应在公正员监督下，当场宣布为废标A.未密封B.无单位和法定代表人或其委托的代理人印鉴C.未按规定格式填写D.内容不全.字迹辨认不清E.同标底吻合F.与标底相差甚远正确答案：ABCD[多选题]13.法定的免责条件包括()。A.不可抗力B.意外事件C.第三人的过错行为D.紧急避险E.自己一方第三人的过错正确答案：ABCD[多选题]14.下列情形中属于债权人不得将合同的权利转让给第三人的情形是()A.根据合同性质不得转让B.按照当事人约定不得转让C.按照第三人请求不能转让D.依照法律规定不得转让E.属于债权人依据该债权产生的人身权部分正确答案：ABDE[多选题]15.当事人订立合同，有()和()。A.委托代理形式B.书面形式C.口头形式D.其他形式正确答案：BCD[多选题]16.依据《合同法》规定，生效的要约可因一定事由的发生而失效，这些事由包括()。A.要约人依法撤回要约B.要约人依法撤销要约C.拒绝要约的通知到达要约人D.受要约人对要约内容作出变更E.承诺期限届满，受要约人未作出承诺正确答案：BCE[多选题]17.《公路工程标准施工招标文件》合同条款中有关分包的规定，正确的是()。A.劳务分包人可以将其分包的劳务作业再次分包B.分包人应具有相应专业承包资质或劳务分包资质C.不允许专业分包人将其承接的工程再次分包D.发包人批准承包人分包工程，并不解除合同规定的承包人的任何责任和义务E.专业分包人就分包工程向发包人承担连带责任正确答案：BCDE[多选题]18.要约与要约邀请的主要区别在于()。A.是否采用书面形式B.在法律上是否需承担责任C.内容是否确定D.是否明示希望与他人订立合同E.是否有他人承诺正确答案：BCD参考解析：要约和要约邀请的形式可以是口头或者书面形式。要约是当事人一方希望和他人订立合同的意思表示；要约邀请，是当事人一方希望他人向自己发出要约的意思表示，而不是承诺。[多选题]19.下列关于债权转让的表述中正确的是()。A.债权人转让权利的，应当征得债务人同意B.债权人转让权利的，可以通知债务人C.债权人转让权利的，应当通知债务人D.债权人可以将权利全部转让给第三人E.债权人只能将部分权利转让给第三人正确答案：CD[多选题]20.交通部公路工程招标评标委员会工作细则的通知规定，评标方法包括()。A.综合评分法B.最低报价法C.最低评标价法D.法律.行政法规允许的其它评标法正确答案：ACD[多选题]21.诉讼时效法律制度规定，诉讼时效期间的起算自()起。A.权利人的权利受到限制之日B.权利人义务人订立合同之日C.权利人知道权利受到侵害之日D.诉讼时效中断事由消除之日E.权利人应当知道权利受到侵害之日正确答案：CE参考解析：诉讼时效期间从权利人知道或者应当知道其权利受到侵害之日起开始计算。[多选题]22.已经将争端提交给监理工程师解决的，监理工程师的裁定，遇到()才能更改。A.合同已被终止B.通过友好协商重新规定C.业主承包人双方对裁决不服D.业主对裁决不服E.承包人对裁决不服F.经仲裁庭的重新裁决正确答案：BF[多选题]23.债权人为了确保其债权的实现，可采取()等法律措施。A.撤销权B.同时履行抗辩权C.后履行抗辩权D.代位权E.变更权正确答案：AD[多选题]24.根据《招标投标法》，评标委员会人员组成中应满足()。A.总人数为5人以上的单数B.必须有政府主管部门的人员参加评标C.技术经济专家不得少于总人数的三分之二D。技术经济专家不得少于三人正确答案：AC[多选题]25.监理招标文件中，()是财务建议书的主要内容。A.执行监理任务的计划表B.承担监理工作的人员组成C.人员酬金报价表D.要求监理单位提供的设备清单E.提供自备仪器设备的报价表正确答案：CDE[多选题]26.有下列()情形的人不得担任评标委员会成员，已经担任的应当主动提出回避。A.项目主管部门或者行政监督部门的人员B.业主单位的人员C.投标人与投标人主要负责人的近亲属D.与投标人有经济利益关系的人正确答案：ACD[多选题]27.《合同法》规定，合同的标的可以是()。A.桥梁B.建设资金C.工程决算审计报告D.工程项目正确答案：ABD[多选题]28.因工程变更，监理人下达了某分部工程的暂停令，使承包人的三台专用机械设备闲置，监理人对承包人的设备闲置损失可以按()方法来计算。A.机械设备的进出场费B.机械设备台班费C.机械设备折旧费D.机械设备租赁费E.机械设备燃料费正确答案：CD[多选题]29.某甲在承诺中对某乙发来的要约作了一些非实质性的变更，则()。A.该承诺有效B.如果某乙及时表示反对，则该承诺无效C.如果要约中表明不得对要约的内容做出任何变更，则该承诺无效D.如果没有B.C中的假设，则合同的内容以要约为准E.如果没有B.C中的假设，则合同的内容以承诺为准正确答案：BCE[多选题]30.监理附加服务费用的基本测算方法，由双方协商确定，一般可采用()的办法。A.附加工程工作量×基本费率；B.附加工程工作量×基本费率×有效合同价；C.附加服务工作日数×监理服务日平均费用；D.附加服务工作比例×监理服务费用总额。正确答案：ACD[多选题]31.对于无权代理，被代理人有()。A.撤回权B.追认权C.拒绝权D.催告权E.决定权正确答案：BC[多选题]32.以下文件中，作为公路工程施工监理合同的组成部分的有()。A.投标人须知B.监理投标文件C.工程专用规范D.合同通用条款E.监理规范正确答案：BCDE参考解析：根据交通运输部颁发的《公路工程施工监理招标文件范本》（2008年版）的规定，组成公路工程施工监理合同的文件主要包括有：监理合同协议书及附件；中标通知书；投标文件；合同通用条件；合同专用条件；工程专用规范；监理规范；技术规范；构成本合同组成部分的其他文件。[多选题]33.决策机构即招标领导小组，成员由()组成。A.发包人领导B.政府交通主管机关领导C.定额或工程造管理部门的领导D.公证人员E.招标代理机构领导正确答案：ABC参考解析：决策机构即招标领导小组，成员由发包人领导、政府交通主管机关领导、定额或工程造管理部门的领导组成。[多选题]34.属于下列情况之一，即()为无效经济合同，是国家法律不承认其效力的合同。A.没有经过上级主管部门审批B.主体不合格C.没有工商局鉴证D.内容不合法E.没有过经公证处公证F.无效代理正确答案：BDF[多选题]35.常见的一般危害的风险有()。A.合同条件B.技术规范C.通货膨胀D.管理决策失误正确答案：ABD[多选题]36.委托代理必须满足以下()条件后，才可以代表被代理人进行生产经营活动；同样，这种代理人代表被代理人进行的生产经营活动也受到法律的保护。A.必须以被代理人的名义设立权利和义务B.必须获得市场准入证明C.必须在授权的范围内设立权利和义务D.必须事先取得委托证明E.必须是法人单位的职工F.必须具有法人资格正确答案：ACD[判断题]1.只有法人代表才能代表法人进行生产经营活动，参与招标投标，签订经济合同。法人代表的这种权力受到法律的保护，其他人未经法人代表的授权，是不能代表法人进行生产经营活动的。A.正确B.错误正确答案：B[判断题]2.设置缺陷通知期的目的是为了考验工程在动态运行条件下是否达到了合同中技术规范的要求。()A.正确B.错误正确答案：A[判断题]3.建设工程合同包括工程勘察、设计、施工和监理合同。()A.正确B.错误正确答案：B[判断题]4.公路工程施工监理中标通知书是监理合同的组成部分。()A.正确B.