2023范本建设工程合同5篇_第1页
2023范本建设工程合同5篇_第2页
2023范本建设工程合同5篇_第3页
2023范本建设工程合同5篇_第4页
2023范本建设工程合同5篇_第5页
已阅读5页,还剩20页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

第第页2023范本建设工程合同5篇2023范本建设工程合同篇1贷款方:联系方式:借款方:联系方式:风险提示:借款、还款都必需注意保管好相关的书面证据。一般而言,欠条或者借条在债务人之手时,可能将被推定为该债务已经清偿。原告主张债权时,如无法供给书面借据的,应供给必需的事实依据或与本身无利害关系的两人以上的证人证言,来支持本身的主张。依据国家规定,借款方为进行基本建设所需贷款,经贷款方审查发放。为明确双方责任,恪守信用,特签订本合同,共同遵守。第一条借款用途:第二条借款金额借款方向贷款方借款人民币(大写)______元。风险提示:借款数额确定要写的,大家也都会写,只是要注意数额应当用大写,并标上币种。在大写的旁边再附注小写,并写上小数点。这样做重要是防止数额被更改。写清晰了,倘若你是借款人,你不用挂念数额被修改。倘若你是出借人,不用挂念借款人说数额被你改过。第三条借款利率自支用贷款之日起,按实际支用数计算利息,并计算复利。在合同规定的借款期内,年息为______%。借款方倘若不定期归还贷款,逾期部分加收利率______%。风险提示:利息可以由双方自行商定,但如最后引发纠纷,对于未支出的部分利息,只要未超出年利率24%,人民法院会予以保护;商定的利率超出年利率36%,超出部分的利息商定无效。但倘若商定的年利率为24%36%,借款人已经支出的部分利息,出借人可不予返还。第四条借款期限借款方保证从______年____月起至______年____月止,用国家规定的还款资金归还全部贷款。贷款逾期不还的部分,贷款方有权限期追回贷款,或者商请借款单位的其它开户银行代为扣款清偿。风险提示:借款时间是认定借款期限和诉讼时效的紧要依据,也是认定借条事实的紧要因素,应当在写明年月日。年份不能省略,倘若没写年份,一旦发生纠纷,难以确定实在的时间。倘若你是借款人,为防止借款日期被修改,应当用汉字大写:如:二〇一二年三月十六日。第五条因国家调整计划、产品价格、税率,以及修正概算等原因,需要更改合同条款时,由双方签订更改合同的文件,作为本合同的构成部分。第六条违约责任贷款方保证依照本合同的规定供应资金。因贷款方责任未定期供给贷款,应按违约数额和延期天数,付给借款方违约金。违约金的计算与银行规定的加收借款方的罚息计算相同。风险提示:除违约金的商定外,为了保障款项的回收,还可以就借款设置抵押。需要注意,借款的抵押倘若涉及不动产,要到相关部门办理登记手续,才略对抗第三人。第七条贷款方有权检查、监督贷款的使用情况,了解借款方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。借款方应供给有关的统计、会计报表及资料。借款方倘若不按合同规定使用贷款,贷款方有权收回部分贷款,并对违约使用部分依照银行规定加收罚息。借款方提前还款的,应按规定减收利息。第八条本合同条款以外的其它事项,双方遵奉《中华人民共和国经济合同法》的有关规定办理。第九条争议解决方式甲乙双方在本合同履行期间倘若发生争议,双方应当协商解决,协商不成,任何一方可向本合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。风险提示:借款合同纠纷的诉讼时效为2年。如商定还款期限的,诉讼时效从借款到期第二天开始计算。到期有追讨的,从追讨第二天重新计算,但须保管追讨的证据;没有商定还款期限的,债权人可以随时提出还款主张,不受两年诉讼时效的限制,但提出还款主张后两年内没有连续主张的,视为超出诉讼时效,法律不予支持。第十条本合同经过签章后生效,贷款本息全部清偿后失效。本合同一式五份,签章各方各执一份,报送主管部门、总行、分行各一份,具有同等法律效力。风险提示:为了确保签名的真实性,应要求当事人供给身份证复印件,而且复印件上还应当让债务人签字。最好有借款人按手印,由于身份证也有假的,倘若有盖手印会更好。尤其是在签名潦草的情况下更是如此。贷款方(盖章):负责人:年月日借款方(盖章):负责人:年月日2023范本建设工程合同篇2合同条件采用建设工程施工合同示范文件(gf0201)的《合同条件》。合同协议条款将由招标单位(甲方)与中标单位(乙方)结合本工程实在情况协商后签订。以下为招标单位提出涉及投标单位的重要条款,投标单位应在投标文件中进行承诺。一、施工组织设计和工期(一)进度计划乙方投标文件中的施工组织设计(或方案),甲方对进度计划提出质疑和合理修正时,乙方应在签订合同后七天内供给修正的施工组织设计,甲方代表将在三天内批复。(二)工程开工和工期1.乙方中标后三天内准备进场。2.乙方与甲方签订工程承包合同生效后,须在七天内开工。3.合同工期以乙方的中标工期为准。(三)工期耽搁1.对下述原因造成竣工日期推迟的,经监理方和甲方代表确认签证后,合同工期相应顺延。(1)由甲方原因造成的耽搁。(2)不行抗拒的自然因素。(3)重点的设计更改。2.非上述原因,乙方不能按合同商定的时间竣工,应承当违约责任,除罚没工期履约保证金外,每延迟一天再罚20xx元。二、工程质量与验收(一)工程质量标准1.乙方应严格按国家颁发的建设工程强制性条例、施工验收规范和质量评定标准进行施工,如有违反施工规范规程,甲方有权暂时停止其施工,由此产生的经济损失由乙方负责。2.甲方提交的设计图纸、说明和有关的技术资料作为施工的有效依据,开工前由甲方组织进行施工图技术会审,会议纪要作为施工的增补依据。3.如发现设计图纸有误或因施工原因需要修改设计时,必需事先由监理工程师签署看法,并交甲方及设计单位办理认可手续后方可实施。4.甲方或设计单位提出合理修改设计时(联系单),乙方不得借故拒绝。(二)工程质量等级1.乙方中标所承诺的质量等级标准为本工程的合同商定条件,中标方如未实现质量保证的除限期整改外,罚没质量履约金。2.本工程质量等级:一次性验收合格以具备竣工验收备案条件为准,创杯以获奖正式证书为准。3.本工程甲方委托_________监理公司监理。4.隐藏工程验收,乙方必需提前三天通知甲方及监理公司,经甲方和监理方等有关单位验收签字后方可进行下一道工序施工。三、合同价款与支出(一)工程款支出按月完成工作量的80%,以有关部门审核作为付款依据(实在另商讨);(二)合同价款的调整发生下列情况之一的合同价格可以调整:(1)暂定料子价确定(需经甲主及监理公司签证);(2)设计更改:需经设计院甲方及监理公司签证;(3)中标单位在本工程的管理人员的劳保统筹交纳有效证件。四、保修1.本工程保修期限,执行国家《建设工程质量管理条例》,土建_____年,防水落石出______年,安装______年。2.保修期从甲方批准的竣工之日算起。工程的保修押金为工程总造价的3%(其中15%为屋面工程保修押金),在保修期满28天后,退还保修金(不计息)。3.保修期间显现的质量问题,乙方应在接到甲方通知日起三天内前来负责做无偿修理。如逾期,甲方有权请第三方进行修理,其修理费用由乙方负责。4.竣工后,乙方应按规范进行沉降测量,并将资料供给给甲方。五、其他1.本工程的中标单位为承包单位,严禁转包,特殊分项工程确需分包部分,应经甲方许可。项目经理在工地现场时间到位率如少于90%,且中途无故更换项目经理,甲方有权按工程总造价的1%~5%扣取罚金,直至停止合同,由此造成的一切损失由乙方负责,甲方保存索赔的权利。2.乙方在施工中应依照国家有关施工规范和规程进行施工,施工中发生的料子、设备、操作等施工质量事故,均由乙方负责,甲方不负任何责任。3.乙主必需切实做好安全施工、文明施工,遵守社会治安等有关规定,搞好环境卫生,搞好计划生育工作,因违章而导致罚款和一切后果,均由乙方负责,甲方不负任何责任。4.工程竣工后中标方应向招标方供给全套符合建筑工程档案要求的`资料三套,其中二套为原件。5.本招标文件作为施工合同附件之一具有同等的法律效力。投标书_____________市_________公司:1.依据已收到的《一工程招标文件》,遵奉《一市重点建设工程施工招标投标管理方法》的规定,我方经考察现场和研究上述工程的招标文件后,我方愿以招标方预算造价下浮_____%承包上述工程的施工、竣工和保修。2.倘若我方中标,我方将依照规定提交质量、工期履约金各______元。3.一旦我方中标,我方保证在_______年______月______日开工,______年______月______日竣工,即_______天(日历天)内竣工并移交整个工程若违约,除罚没全额的工期履约保证金外,每延迟一天再罚_______元。:4.如我方中标,我方保证使施工的工程质量实现市优。若违约,除罚没全额的工期履约的保证金,再按结算总价的_________%人作为违约惩罚金。5.我方同意所递交的投标文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效,在此期间内我方的投标有可能中标,我方将受此管束。6.除非另外达成协议并生效,你方的中标通知书、本招标文件、我方的投标文件将构成管束我们双方的合同文件。7.依据惯例,我方将承当全部的投标费用。投标单位(盖章):________________法定代表从(签字并盖章)__________年_________月_________日2023范本建设工程合同篇3发包方:____________________承包方:____________________依据《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,经双方协商全都,签订本合同,以资共同遵守。第一条工程名称__________________;工程地方__________________;工程规模__________________;工程投资__________________。第二条委托方依据本合规定填写建设工程勘察设计委托书(见附表一、二)第三条勘察设计费取费的依据和取费标准,按国家规定执行。勘察设计费的拨付方法,自合同生效后天内,委托方应向承包方给付定金。合同履行后,定金抵作勘察设计费,不足部分委托方应在天内一次结清(或订为分若干次结清)。勘察任务的定金为勘察费的30%,设计任务的定金为估算设计费的20%。本工程的勘察费为元估算设计费为元。委托方不履行合同的,无权要求返还定金;承包方不履行合同的,应双倍返还定金。第四条委托方的义务1.委托方应在商定的时间内向承包方供给必需的资料并对供给的时间、进度与资料的可靠性负责。供给资料的内容,技术要求及期限见附表三、2.在勘察设计人员进入现场作业或搭配施工时,应负责供给以下工作和生活条件:(1)……(2)……(3)……3.委托方搭配引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应汲取承当有关设计任务的承包方参与。4.按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。5.维护承包方的勘察成绩和设计文件,不得擅自修改或转让给第三方重复使用。第五条承包方的义务1.承包方应在年月日前提交有关勘察成绩和设计文件,并承当责任。提交勘察成绩的范围、进度和质量,以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。详见附表四、2.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必需修改,由承包方负责。原定任务书有重点更改而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的看法书,经双方协商,另订合同。3.设计单位对所承当设计任务书的建设项目应搭配施工,进行设计技术交底,解决施工过程中有关设计的问题,负责设计更改和修改预算,参与试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和多而杂的民用工程应派现场设计代表,并参与隐藏工程验收。常驻代表费用由双方协商(另附协议)。第六条违约责任1.因勘察设计质量低劣引起工程返工,或未定期提交勘察设计文件拖延工期造成损失,由承包方连续完满勘察设计任务,并视造成的损失挥霍大小减收或免收勘察设计费。实在规定如下:(1)……(2)……(3)……2.因勘察设计错误而造成工程重点质量事故,承包方除免收受损失部分的勘察设计费外,还应付给委托方与直接受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金。3.承包方不按合同规定的期限提交勘察成绩、设计文件,每拖延一天,应向委托方交纳按勘察设计费5‰的违约金。4.由于更改计划、供给的资料不准确、未定期供给勘察设计必须的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计,委托方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。实在规定如下:(1)……(2)……(3)……5.因委托方责任造成勘察设计工作的重点返工或重作设计,应另行增添勘察设计费用。6.委托方超出合同规定的日期付费时,应偿付逾期的违约金。违约金每逾期一天,按该工程勘察设计费的5‰计算。第七条争议的解决方式合同执行过程中如有争议,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于一个部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或双方不属于同一部门的,合同双方任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁,也可直接向人民法院起诉。第八条经双方协商全都,增添增补下列项条款(没有增补以“空白”记入)。第九条附则本合同未言明事项,一律按《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》规定执行。本合同附件:《建设工程设计委托书》、《工程地质勘察委托书》、《建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表》、《勘察设计文件交付日期一览表》等均为本合同的构成部分,具有同等的法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效,正本2份,委托方、承包方各执1份;副本份,分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。委托方(盖章):承包方(盖章):鉴(公)证看法住址:住址:经办人法定代表人(签名):法定代表人(签名):鉴(公)证机关(章)委托代理人(签名):委托代理人(签名):开户银行:开户银行:帐号:帐号:电话:电话:电挂:电挂:邮政编码:邮政编码:签约时间年月日签约地方__________年月日有效期限至年月日附表一:建设工程设计委托书委托方委托承包方进行________________设计工作。2023范本建设工程合同篇4为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设计任务,依据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和__批准的计划任务书,经甲乙双方充足协商,特签订本合同,以便共同遵守。甲主委托乙方承当____工程的设计项目,建筑安装面积为____平方米,批准总投资为____万元,建设地方在____。1.甲方应在________年____月____日以前,向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告,以及原材料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在________年____月____日施工图设计前,应供给经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件,以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必需保证质量,不得随便更改。2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。3.在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,由乙方进行设计技术交底;工程竣工后,甲方应通知乙方参与竣工验收。4.在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应供给必需的工作条件,并在生活上予以方便,在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验,所需一切费用以及为搭配甲方到外地的差旅费均由甲方负责。5.甲方必需维护乙方的设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意,甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。1.乙方必需在________年____月____日以前,向甲方交付初步设计文件;在________年____月____日以前,向甲方交付技术设计文件;在________年____月____日以前,向甲方交付施工图设计文件。其中,初步设计文件一式__份,技术设计文件一式__份,施工图设计文件一式__份,甲方另需加添文件份数和需要模型费,另行收费。________年____月____日以前,乙方必需向甲方提交完毕全部设计文件(包含概预算文件、料子设备清单)。(大型建筑安装工程,甲乙双方可视实在情况分阶段进行设计,在具备设计条件时,双方签订阶段设计合同,实在规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期,乙方交付设计文件的日期,作为本合同的附件,详见附件(2)。)2.乙方必需依据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计,提交符合质量的设计文件。3.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必需修改,乙方应负责承当。4.设计单位对所承当设计任务的建设项目应搭配施工,进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计更改和修改预算,参与隐藏工程验收和工程竣工验收。1.甲方因故要求修改工程的设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另定外,甲方应按乙方实际返工修改工日,每工日按__元增付设计费,或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。2.原定任务书如有重点更改而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的看法书,经双方协商,另订合同。已经进行了的设计费用的支出,按前条方法计算。3.甲方因故要求中途停止设计时,应及时用书面通知乙方,已付设计费不退,并按该阶段的实际耗工时,增付和结清设计费,同时结束合同关系。本设计合同生效后__天内,甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的定金,设计合同履行后,定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后__天内,甲方应向乙方支出__%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后__天内,甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目,施工图阶段的设计费,可按单项工程设计完成后分别拨付)。1.在合理的工程投资掌控数内,由于乙方采用先进技术或合理建议而节约了工程投资,可以从节省投资额中提取__%嘉奖乙方。2.由于甲方不能定期、准确供给有关设计资料,致使乙方无法进行设计或造成设计返工,乙方除可将设计文件交付日期顺延外,还应由甲方按乙方实际损失工日,以每日__元计算增付设计费。3.甲方不依照合同规定的时间向乙方支出定金和设计费,应依据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金。4.由于乙方的原因,耽搁设计文件的交付时间,每耽搁__天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的__%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。5.因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方连续完满设计任务,并视造成的损失挥霍大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重点质量事故者,乙方除免收受损失部分的设计费外,还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。本合同自________年____月____日双方签字后生效,全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出增补规定。增补协定与本合同具有同等效力,但不得与本合同内容抵触。在合同执行中如发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或不属于同一部门的,可向国家规定的合同管理机关申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式__份,送计委、建委、xx等单位各留存一份。建设单位(甲方):设计单位(乙方):代表人:____代表人:____联系人:____联系人:____通讯处:____通讯处:____电话或电报:____电话或电报:____开户银行:____开户银行:____帐号:____帐号:______________年____月____日1、合同当事人在确定设计费时,应遵从以下原则:首先,设计合同或相关文件中双方对设计费率予以确认的,应敬重双方当事人的选择。建设工程设计合同为《民法典》所规定的出名合同的一种,发包人和设计人是具有平等地位的民事主体,应当由《民法典》调整,并应最大限度地遵从合同自由的原则。实践中的工程设计收费标准及相关统肯定额并非强制性规范,而是任意性

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论