版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
工程承包劳务合同(承包劳务合同范本)工程承包劳务合同1
甲方:
乙方:
甲方现将自己承包位于______________________坑口劳务发包给乙方,经甲、乙方充分协商,达成如下协议内容,备以双方在履行共同遵守。
一、甲方将位于_________________________坑口的劳务全部发包给乙方,乙方主要从事采矿。
二、合同期限:自年月日至20年月日时止。
三、投资约定:
1、合同履行期间由乙方全部担当该坑口的生产开支、设备、工人的生活费用及其他花费。
2、乙方从事坑口劳务经营所须要的生产资料等物品由甲方刚好足量供应到位,应保证乙方的正常生产;费用由乙方自己担当。
四、利益安排:
乙方对该坑口进行前期投资,所采矿石按以下约定安排:、精矿按____________分成,甲方占%;乙方占%;安排后乙方所得矿石由乙方自行加工,甲方不得干涉。、贫矿按________________安排,甲方占%;乙方占%;矿石进行统一加工,产品出售后按比例除去全部开支后刚好安排;甲乙双方相互共同参加监督,确保利益安排公正。
五、生产平安责任
乙方必需根据劳动规章制度进行平安生产,甲方不得违障对生产进行指挥,乙方不得违规进行生产操作;应避开生产平安事故的发生。
1、
2、
六、权利义务
1、本合同签订之日起乙方一次性给甲方缴纳平安生产保证金人民币_________元,双方合同终止时甲方应将保证金足额返还给乙方。
2、甲乙双方在合同签订后,甲方有义务处理坑口外围关系,保证乙方能正常生产。
3、在合同期间,甲方应足量、刚好的将“三品”供应给乙方,保证乙方正常生产。若因甲方的缘由“三品”不能刚好到位,造成乙方停工___天,由甲方担当赔偿责任。
4、乙方在承包期内必需听从甲方的管理,自觉遵守在甲方指定区域进行生产,不得越界开采。否则,造成的损失由乙方自己担当。
5、合同期间因自然缘由、不行抗力的缘由(包括国家政策性的整顿)造成停产的,原合同期限应顺延。
七、合同未尽事宜,甲乙双方本着互惠、共赢的原则进行协商解决。
八、本合同一式二份,甲乙双方各持一份,签字后即生效。
甲方:乙方:
工程承包劳务合同2
砌体劳务分项工程承包合同(A)
(以下简称甲方):
(以下简称乙方):
为确保工程如期交工,依据工程建设须要,甲方将工程的砌体分部分项分包给乙方施工,为确保双方各自的权益,行使双方的权利,明确双方的责任和义务,加强协作、亲密协作,确保施工项目按期保质保量确保平安的完成,依据《建筑安装工程总分包实施方法》,乙方情愿接受并遵守甲方的有关规章制度和奖罚制度,经双方协商,特制定如下砌体劳务分项工程承包合同,以便共同遵照执行。
一、工程项目:
二、工程地点:
三、承包方式:
四、分项工程承包范围及施工内容:①工地围墙施工。②在施工过程中包括材料运输。③材料不能奢侈,要做好落手清工作,否则按有关规定惩罚。④人员必需满意现场要求,质量按项目部规定的优良标准。现场管理人员刷卡上班,参与项目生产例会和一周检查,缺席一天按200元/天惩罚。
五、结算方式:工作量按实际结算,一、砌体部位1、砌体150元/m3(地上地下统一单价);2、垫层混凝土40元/m3;3、围墙粉刷11元/m2(包括压顶);3、。价格最终以公司审核价为准。以上单价包括远距离运输、砂浆搅拌、小型工具、食宿补贴、车费补贴。
六、工程质量:乙方必需确保工程优良及甲方质量交底要求,凡经甲方验收达经甲方验收达不到要求的部位,乙方必需刚好返工修改,返工的材料及人工由乙方负责,乙方必需随时接受甲方代表及托付人员的检查,并按甲方供应的图纸和技术核定单进行施工,如由于乙方的缘由造成的质量事故,其一切损失由乙方负责。乙方负责一年内的交房修理和交小业主的修理工作。
七、工程平安:签订合同人员是第一责任人,责任人假如外出,必需以书面形式由项目经理同意后,方可离开,乙方人员必需听从甲方平安部门的统一管理,特别工种必需持证上岗,自觉遵守“劳动法”,违反操作规程发生事故由乙方担当责任,乙方在签定本合同时须与甲方签**全协议,如发生平安事故费用在5000元以内,由乙方自己担当;发生费用在5000元以上的,甲、乙双方各自担当50%。
八、乙方在签定本合同时须依据工程量交纳5%的履约保证金。本合同暂估工程量20万元,缴纳履约保证金1万元,如发生工资纠纷及处理平安事故相关费用等如超出结算价的费用从该履约保证金中扣除。
九、文明施工:乙方必需协作好项目部做好文明施工,标准化管理,贯彻平安、质量贯标工作,做好“落手清”工作,成品爱护工作,宿舍卫生管理工作,如违反由公司、项目部赐予惩罚。
十、材料管理:必需严格按材料安排合理利用材料、达到节约材料的目的。模板、钢筋分承包方应设立现场翻样员,应供应翻样清单,报项目部审批,对无故奢侈或超预算量一经发觉,甲方将对乙方进行双倍的惩罚。
十一、施工工期:乙方必需按甲方施工进度安排进行施工,必需同各工序亲密协作,凡因乙方缘由而造成的工期拖延,每拖延一天罚乙方1010元,工期提前一天奖乙方1010元。
十二、付款方式:每月一次最多按上月实际完成工作量的40%作为职工生活费(注乙方交押金的),原则按职工名单造好工资表,由质检员、平安员、项目经理签字后报公司审批,凭职工手册领取(生活费必需发到每个工人手里)。余款待分包工程结束并验收达到标准后,工程竣工后根据总工作量的95%发放。保留总工作量的5%作为修理质保金,乙方负责保修一年,保修期满后支付修理质保金。如乙方自愿或甲方要求退场者一律按乙方所完成工程量的70%结算。
十三、本分项工程承包原则上不存在点杂工等现场签证,确因须要必需由生产经理、项目经理共同签看法后(工地上其它管理人员的签证一律无效)一周内报公司预算科审核,凡不经公司审核的签证(含点工)一律无效。乙方不得以有项目部管理人员签字作为结算依据。
十四、分项工程承包班组每月职工考勤必需报项目部,生活费发放同样凭小本子由公司发到个人。
十五、严禁承包班组借款给项目部管理人员,一经发觉停发一月生活费,并追究相关人员责任。详细惩罚方法按廉洁责任书执行。
十六、由于乙方质量、平安、进度达不到甲方要求,甲方有权通知乙方停工退场,乙方必需无条件的接受,工作量按实际完成量70%结算。
十七、其它条款:1、工具费结算:无
2、其它不明之处按招标文件规定。
本合同一式四份,甲、乙双方各执两份,本合同自签字之日起生效;分包项目完成,质保期满,工程款结清后失效。
甲方:乙方:
甲方代表:乙方代表:
日期:年月日日期:年月日
工程承包劳务合同3
外架建工建筑工程劳务承包合同
发包方:**建工集团有限公司祝塘水畔兰庭项目部(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合公司有关规定和本工程的详细状况,将本工程的外架工程施工交由乙方施工。为明确双方在本工程施工中的权利、义务和责任,双方本着同等自愿、互惠互利的原则,经双方协商一样,签订本合同。
第一条工程概况
1、工程名称:祝塘水畔兰庭工程
2、建设地点:祝塘镇环东路西侧、青祝河南
其次条工程承包范围及方式
1、工程楼号:
本工程施工范围为A9、A10、B1~B3、B7~B9、B13~B15、B19~B20、B25、B29、B30、地下车库1、地下车库3。依据乙方施工组织管理、人员组织、材料、质量、平安、文明施工确定安排施工楼号(按别墅、多层、高层、车库配套平均安排原则安排)。
2、乙方承包方式:
1)、本工程实行包清工,包辅材、包费用,包甲供材料限额领料,包工完场清,包质量,包平安、包文明施工的承包方式;
2)、全部工程甲方购供材料用材、施工用材由乙方限额包干领用,超耗部分乙方按市场价担当全部费用,乙方必需确保钢管、扣件按甲方限额运用量标准退还甲方,超耗部分按市场价扣回。
3)、乙方供应的机械包括:电焊机、圆盘锯、扳手、移动电缆、扳手、电箱等外脚手架施工工具。
4)、辅材:铁钉、铁丝、绑扎丝、焊条、、各类锯片、锯弓、砂轮片、刀片、扳手、油漆刷等各类外脚手架施工器材。
5)、劳动防护:各类手套、平安带、电焊面罩、工作帽、工作服、平安帽、水鞋、绝缘鞋、耐油鞋、防护鞋、防护眼镜、电工包、雨衣、水壶等。
以上1-5项类别中未包括但劳务承包方完成其工作内容必需购置的其它辅材与低值易耗品、中小型机具乙方自行购置。
3、工程内容包含但不限于以下内容:
依据甲方外脚手架施工方案中规定和施工规范、标准规定外脚手架、临边防护架、卸料平台等架体搭设所涉及内容均在乙方施工范围之内。
1)、外墙施工脚手架、**棚、斜道、卸料平台,“四口、五临边”、塔吊附着周边防护栏杆的搭设及拆除等。
2)、土方开挖基坑防护栏杆的搭设和拆除等。
3)、外挑型钢和拉环的加工、预埋、安装、焊接等。
4)、外挑卸料平台预埋件和拉结绳的加工、预埋、卸料平台的安装、调试等。
5)、电梯、井架等运输卸料平台外脚手架的预留、开口、搭设、拆除等。
6)、外脚手架拉结点的加工、预埋等。
7)、外挑防护网的搭设和拆除等。
8)、平安网、平安水平防护密目网、竹芭片、防护挡板的制作、安装、绑扎、拆除等
9)、钢管、防护板按规定涂刷油漆等。
10)、外架搭设材料场内运输,运用剩余材料的刚好回收,拆除时运到场内甲方指定地点按规格分类堆放整齐等。
第三条工期
1、乙方必需满意并达到甲方要求的工期及其各限制点和交完工时间,否则由乙方担当违约责任,并由乙方担当业主罚款和甲方由此而发生的其他各项损失。
2、乙方每月25日前依据甲方施工进度支配,向甲方供应合理的工程进度和施工安排报告,并按安排施工,甲方据此对乙方按月考核。
3、乙方因劳动力、机械设备不足影响工程进度,甲方可下达书面通知,要求其3日内调整劳动力、机械设备,保证生产须要。若在规定时间内乙方劳动力仍不能满意生产,甲方有权从乙方承建**范围内切除工作内容交付第三方施工,直至责令乙方退场更换分承包商,乙方已完成工作内容按双方**单价60%折算后予以结算,并由乙方担当因此给甲方造成的全部经济损失。
第四条工程质量
1、本工程质量平安目标:**市文明工地,乙方必需确保质量目标的实现。分项工程一次交验合格率及质量评定标准:合格率101%,质量等级优良;检验批不合格点率:不合格点率<1%。
2、乙方必须遵守国家颁发的现行施工验收规范、质量检验标准和设计图纸要求,严格按施工组织设计和施工方案进行施工,并建立健全质量保证体系,健全质量日常检查制度,做好自检记录,并随时接受甲方及监理的检查验收。对甲方提出的质量问题及时整改,无正当理由乙方拒不整改的,甲方有权采取整改措施从乙方承包**范围内切除工作内容交付第三方施工直至责令乙方退场更换承包商,并由乙方承担因此给甲方造成的全部损失。
3、由于乙方施工原因而造成的实际施工与图纸设计不符合时,由此造成的返工及维修由乙方全部承担,如乙方不按甲方书面指令在3日内及时维修,甲方将自行安排第三方施工单位维修,由此造成的维修费用和工期损失全部由乙方无条件承担。并且乙方剩余工程量甲方有权切除给第三方施工单位施工。
4、甲方有权对现场乙方施工过程中发生质量事故按**约定扣除违约金,乙方应无条件接受并按甲方提出的整改方案进行整改,其费用由乙方承担。
5、经甲方、监理以及地方有关部门检查,对于达不到**约定的质量标准的工程,乙方应无条件进行返工,直至达到约定的标准,并承担全部的返工费用,工期不予顺延。
6、对隐蔽工程,乙方应提前24小时通知甲方及监理验收,未经监理验收签证不得施工下道工序。
7、乙方应按照国家、省市有关规定及甲方的要求,及时提供本工程的有关技术质量资料,满足交工要求,否则,甲方可加倍在乙方结算中扣除甲方为此而发生的费用。
8、乙方在施工期间,对已完工程应采取必要的成品保护措施,做好成品保护工作,该费用已含在**单价中,乙方不得另外计取。
第五条工程价款及结算条款
1、单价表
1)、单价表
序号
项目名称
单位
模板与混凝土的接触面面积
备注
1
地下室外墙施工脚手架
M2
6元/M2
包干价
2
落地外墙施工脚手架
M2
8元/M2
包干价
3
挑架层以上外墙施工脚手架
M2
20元/M2
包干价
4
基础基坑边防护架
M2
6元/M
含施工走道
工程承包劳务合同4
零星工程劳务承包合同范本为范文网的会员投稿举荐,但愿对你的学习工作带来帮助。
劳务承包,是指企业由自己的员工来完成对外承包项目的劳务经济活动。在劳务承包中,承包企业从发包方获得项目及承包费用,赚取利润并为劳动者发放劳动酬劳,劳动者与发包方没有关系。下面是我整理的劳务承包合同,欢迎阅读。
零星工程劳务承包合同范本1
发包人:_____________________________________
承包人:_____________________________________
分包工程名称:_______________________________
施工地址:____________________________区(县)
发包人(全称):________________________________
承包人(全称):________________________________
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循同等自愿、公正和诚恳信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一样,订立本合同。
第一条工程概况及承包工作内容
1.1
工程名称:______________________________________________
1.2
工程概况:______________________________________________
1.3
分包工作内容:__________________________________________
范围包括:__________________________________________________
1.4
工程监理单位(全称):________________________________
其次条作业人员
承包人依据工程须要向发包人供应作业人员共_______名。
第三条合同工期
开工日期_____年____月_____日,完工日期_____年____月_____日,工期为______天。
第四条合同价款
4.1
合同价款为:_________元(人民币)大写:_________元
4.2
合同价款的确定原则(在确认的方式前划√):
经过招投标确定或虽未经招投标程序,由承、发包双方协商一样,确认:
()4.2.1本合同价款为固定价格,在约定的风险范围内合同价款不再调整。
()4.2.2以()年施工预算或()年施工概算定额为依据:
①定额工资单价为:
瓦工_____元/工日;结构木工______元/工日;装修木工_____元/工日;钢筋工_____元/工日;
砼工_____元/工日;油工_______元/工日;抹灰工_____元/工日;架子工_____元/工日;
水暖工_____元/工日;电工______元/工日;壮工_____元/工日;_______;_______;_______;
②按建筑面积确定承包价_____元/平方米;其中,地上结构:_____元/平方米;地下结构:_____元/平方米;初装修:_____元/平方米;水电:______元/平方米;________;_________;
③分项工程承包:
外墙面砖:_______元/平方米;屋面防水:_______元/平方米;
水磨石地面:_______元/平方米;水泥砂浆:_______元/平方米;
内墙一般抹灰:_______元/平方米;________;________;________.
4.2.3
定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日;(以实际发生,书面签证资料为准)
4.2.4因不行抗力、一周内非承包人缘由停水、停电、停气或支配任务不刚好等缘由造成的停工、窝工累计超过八小时的按__________标准补偿。
4.3
对合同价款内容的明确:_______________________________________
第五条合同价款的结算和支付
5.1
结算、决算资料:
5.1.1
发包人向承包人供应工程施工图或工程量清单,承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。
5.1.2
承包人依据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令,支配作业人员完成作业内容,并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。
5.1.3
有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。
5.2
合同价款的结算和决算:
5.2.1
发包人应于每月____日对承包人完成的工程量赐予核实、确认并共同履行书面结算手续。
5.2.2
工程交工后28日内,承包人向发包人递交完整的决算资料,发包人在收到决算资料后28日内进行核实,赐予确认并办理分包工程决算手续。
5.3
合同价款的支付:
5.3.1合同价款分期支付:在_____年______月____日付款_______元,在______年_____月_____日付款_______元。
5.3.2
分期支付劳务费的,每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的80%,余款在发包人对决算资料予以确认后28日内付清。
5.3.3
合同价款的支付必需以银行转帐的形式办理,付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。
5.3.4办理支付的手续为:承包人为外地进京施工企业的,应向发包人出据“北京市外地进京施工企业专用发票”作为收款凭证,发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。
第六条平安施工、重大伤亡及其他平安事故处理
6.1
平安施工:发包人、承包人必需贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关平安生产的法律法规及各项规定,严格按平安标准组织施工。
6.2
重大伤亡及其他平安事故处理:
6.2.1发生重大伤亡及其他平安事故,承发包双方应实行紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者,爱护事故现场,如因抢救伤者必需移动现场设备,须作出书面记录或拍照。
6.2.2
根据有关规定,发包人承包人应分清责任,由事故责任方担当相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。
6.3
对本工程的平安生产标准,双方约定如下:_______________________.
第七条工程质量、验收与保修
7.1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。
如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一样,承包人应在取得发包人书面认可后,以质量要求较高者为施工依据。
7.2承包人必需根据国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。
在施工中发觉设计有误,须马上向发包人提出,取得文变更洽商手续后方可接着施工。因发包人缘由造成窝工的,由发包人予以经济补偿,因承包人缘由造成窝工的,工期不顺延,发生的费用由承包人担当。
7.3分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据,自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续,逾期未办理验收,发包人又交后序施工的或投入运用的,视为符合合同要求,工程交工。
7.4
对本工程的质量标准,双方约定如下:_________________________.
第八条工期延误
8.1
对于以下缘由造成完工日期推迟的,经发包人施工代表确认,工期相应顺延。
a.因斗争、动乱、自然灾难或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不行抗力;
b.设计变更和工程量增加;
c.发包人未能按合同约定日期支付劳务费,致使施工不能正常进行;
d.承包人以书面形式提出申请,但仍未能从发包方获得施工必需的指示、工程材料、图纸等,致使施工不能正常进行;
e.一周内非承包人缘由停水、停电、停气或机具供应不刚好造成停工、窝工累计超过8小时;
f.发包人同意工期顺延的其他状况。
8.2承包人应在上述状况发生后7日内,就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告,发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失赐予书面答复。
承包人逾期未提出书面报告的,视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改看法,视为其承认此事实。
8.3
非因上述缘由造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)交工的,双方约定:
第九条文明施工
9.1
发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”,加强科学管理,坚持文明施工。
9.2
发包人应向承包人供应符合标准的施工条件,如发包人不能供应现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的,由发包人根据标准予以补偿。
9.3
对本工程的文明施工标准,双方约定如下:__________________________.
第十条材料机具供应
10.1
本工程由发包人供应的机械设备为:_____________________________
承包人自备的工具为:______________________________________________双方确认防护用具由______________担当。
10.2
由承包人自备的工具须其自带入现场,由发包人供应的机械设备、防护用具由发包人选购 并供应到施工现场(400米内)。
10.3承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定,对领用的材料、机具要与发包人共同清点,履行书面领、还手续,对借用的发包人的机具,要严格按操作规程运用,加强修理保养。
10.4
对本工程材料机具的运用、维护,双方约定如下:_________________________________________
第十一条文物爱护
对施工中发觉的文物,承包人应马上爱护好现场并于4小时内以书面形式通知发包人,发包人应于收到书面通知24小时内向文物管理部门报告,应文物管理部门的要求实行妥当的爱护措施。发觉文物后隐瞒不报的,由责任人依法担当行政的、法律的责任。因爱护文物发生的费用,由发包人担当。
第十二条发包人的权利及义务
12.1
负责供应场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场,负责工程施工的组织与协调及技术、质量、平安、场容等方面的交底。
12.2
负责于_______年_______月_______日供应施工图纸_______套,供应必要技术资料和办理施工洽商。
12.3
负责组织施工检查、验收,监督承包人的工程进度、工程质量、平安生产及按图施工状况,材料领用状况及行政管理事务。
12.4
负责解决施工中存在或发生的技术问题。
12.5
负责组织图纸会审和技术交底,编制施工组织设计及总的工期限制安排,审查承包人编制的具体施工作业安排。
12.6负责本工程中各工种,工序间的协调与协作,承包人在平安、质量、工期、场容等方面发觉有违反合同约定内容的,发包人应书面提出整改看法,督促承包人进行整政。
12.7
负责组织工程的验收工作。
12.8本工程发包人施工代表为__________,负责日常施工的管理、协调工作。
发包人也可托付_____有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权,人事如有变动,应提前7日通知承包人。
第十三条承包人的权利和义务
13.1
承包人对与其确定劳动关系的作业工人必需仔细审查,保证人员的政治素养、身体素养和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得超过60周岁。
13.2
承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码),作为本合同附件。
13.3
在施工生产过程中,承包人必需保证人员相对稳定,不能随意变更备案人员,人员变动率小于___%,听从发包人的统筹支配,统一调动。
13.4当发包人因故不能保证连续生产时,承包人在不影响发包人生产任务的前提下,可将队伍进行临时调整,对所调整人员应向发包人出具书面通知,并办理变更手续。
13.5承包人必需按施工图纸及说明施工,如有合理化建议应征得发包人同意,并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。
在施工中应留意爱护成品、半成品、爱惜运用发包人供应的机械设备及其工具。
13.6承包人应对作业工人进行平安生产、食品卫生、交通平安及预防煤气中毒等方面的教化,自觉遵守发包人现场管理规定,听从发包人有关人员的指导、教化、监督和检查,并刚好向发包人供应有关状况和资料。
13.7
承包人确认_______为派驻工地的施工代表,负责日常施工的管理、协调工作。
第十四条违约责任
14.1
发包人违约责任
14.1.1由于发包人缘由造成停工、窝工时应按实际发生状况向承包人赔偿损失。
停工、窝工应办理书面洽商,方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能接着履行合同时,双方协商后可提前终止合同。
14.1.2
由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题,其经济损失及有关责任由发包人担当。
14.1.3发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的,承包人可向发包人发出要求付款通知,发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款,双方又未达成延期付款协议,承包人有权书面告知发包人理由,撤走其人员,并依法追索拖欠款及损失赔偿费。
14.1.4发包人违反财务管理规定,违约支付劳务费的,除订正违约支付行为外,还应当在违约支付的额度范围内与过错方对承包人由此遭遇的经济损失担当连带责任。
14.2
承包人违约责任
14.2.1
因承包人缘由造成发包人工期延误或工程质量严峻不符合要求时,发包人可以终止合同,并要求承包人在_______日内退出施工现场,承包人应当退出施工现场,但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内,与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。
14.2.2承包人未按发包人选定的施工队伍进场,发包人有权要求承包人进行更换、调整,承包人无法调整时,发包人有权暂担心排施工任务(窝工损失承包人自负),并书面通知承包人,直至终止合同。
14.2.3
因承包人责任造成质量事故和延误工期,其工料损失概由承包人担当。
第十五条合同争议的解决
在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的,可约定以下方式解决争议(在选定的方式前划“√”):
1.向北京仲裁委员会申请仲裁。
2.向___________人民法院起诉。
第十六条合同的生效与终止
本合同经双方法定代表人或托付代理人签盖章后生效。法定代表人应出示身份证明,托付代理人应出示托付证明。
本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后,即宣告终止。
第十七条
本合同正本一式三份,具有同等法律效力,双方各执一份,备案留存一份,副本____份。
第十八条
本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项,其他事项与正文具有同等效力。
在本合同之外签订的协议等,内容与本合同相抵触者无效。
甲方(盖章):乙方((盖章):
合同签订时间:年月日
合同签订地点:
零星工程劳务承包合同范本2
发包方(甲方)_____x项目部
承包方(乙方)
依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则,结合湖北省及武汉市的有关规定和本工程的详细状况,经双方协商一样,签订本合同。
一、工程概况:
1、工程名称:______x
2、工程地点:_________
3、承包范围:________项目模板工程
二、承包方式、取费标准:
1、承包方式:甲方以包人工包辅材(不含对拉螺杆)包模板、包木枋、包小型机具(电锯、台锯、电锤等)包质量、包工期、包平安生产和包文明施工的方式承包给乙方。
2、工程量验收:依据施工图和已完成的合格实物工程量按本合同规定的质量标准验收,工程验收以质检站验收资料为准。
3、合同单价
(1)工程量计算规则:按设计图纸和变更的混凝土与模板的实际接触面积,以平方米计算,含超高费等。
(2)模板制安人工及材料费《含模板工程所需的电锯、电钻,含模板(16000㎡)木枋(400m3),含所需辅材(如隔离剂、铁丝、铁钉、山形卡、密封胶、pvc管等)含运输费如(模板木坊汽车装卸运输以及材料场内二次运输等)》为26元/㎡.此单价为综合不含税包干价格。包含完成本工程所需的乙方管理费,工人进退场费、劳保(平安帽、雨衣、雨鞋等)保险及医疗费,人工费、辅材费(隔离剂、铁丝、铁钉、山形卡、pvc管、胶纸、嵌缝条等),机械费,文明施工费,赶工费、不行预见费、利润等,且本单价不受材料价格及国家政策影响,综合单价不再做任何调整。
(3)计时工如发生时单价为50元/工日,由项目开出工日数为准,不得超过当期结算总价的2%.
(4)本合同采纳综合单价,为固定价格,单价中含平安风险金,风险范围指由乙方违规操作引起的事故风险,本单价已包括设计变更内容,设计变更增减量时,单价不再调整。
(5)以上单价均为优质工程单价,如政府质量有关部分验收属乙方缘由结构工程收未达到上述标准者,按本合同第四条的有关规定予以下浮。
5、工作内容:
a.测量放线(甲方施工员放出每层测量基准线及限制标高点,其余轴线及标高引测由乙方完成)配模、模板安装、清理木屑补模板缝、拆除并将模板上的旧钉拔除、粘接物清除、整理堆放整齐及堆到指定地点,清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等。
b.场内运输:木枋、模板、钢管支架及其它周转材料乙方所用材料在场内运输费及上、下车均已包括在本综合单价内。
三、双方责任
(一)甲方
1、甲方驻工地代表:
______x
2、甲方负责供应施工图并按施工图纸要求进行技术、质量、平安、材料限额用量的文字交底。
3、甲方负责供应塔吊、提升机,大型机械操作和电工由甲方机操人员操作。
4、甲方应监督、检查或帮助乙方办理相应的务工手续,当地建管站及当地政府规定的各种证件的申办。
费用由乙方自理。
5、刚好组织钢管和扣件材料进场,负责搭设平安设施,指挥平安、质量、进度、施工技术,协调各种正常施工,指挥机械运转。
6、甲方供应生活用水、电及住宿场所、现场临时食堂。
甲方收取乙方每人每月10元食堂搭伙费,甲方按6度电/人,3吨水/人限制用电用水量,超额部分按市场价干脆在工程款内扣除。
7、甲方供应施工用电至现场二级配电箱。
(二)乙方
1、乙方驻工地现场代表:
(乙方全权代表驻现场时间每月不少于24天,以甲方考勤为准,每月少于1天罚款500元/天)
2、乙方必需持有效的“四证一书”(营业执照、资质证书、含平安资质证、税务登记证、外出施工证书、法人托付书),并向甲方供应进场人员名单、个人照片、身份证复印件、安排生育证,并应确保进场人员思想素养、技术素养、身体素养能满意所担当工程的须要。
进场人员必需为年满十八至四十五周岁的青壮年。
3、乙方必需依据工程进度须要组织精干的技术工人、专业施工管理人员配套的队伍,保质、保量提前完成甲方下达的施工任务,如达不到甲方的质量及施工进度要求,甲方有权更换队伍。
4、乙方必需根据现行的有关施工技术规范、规程和甲方的要求组织施工。
遵守一切规章制度和有关法律、法规、听从现场管理人员监督、协调、调配、不得随意退场,禁止运用童工。
5、乙方必需遵守平安生产、文明施工的有关规定,将平安生产放在首位,不违章、违规操作。
进场施工人员应实行严格的平安防护和职业平安健康措施,由责任方担当自身平安防护措施。
6、乙方供应施工人员运用的木枋、模板等周转材料,乙方施工人员运用的电动工具、锯床、手电锯、锯刀、创子、钉锤、卷尺、从二级配电箱接出用电线及碘钨灯等工具由乙方自备以满意施工须要,甲方不再供应任何机具。
7、乙方人员一律不准带家属在施工现场住宿。
8、乙方进场人员自带生活费。
9、乙方全体人员必需接受平安生产、职业平安健康、职业岗位培训,特别工种持证上岗率达101%.进场前必需递交特别工种上岗证。
四、工期、质量、成品爱护、平安文明施工
1、工期:按甲方现场合理编制的工期组织安排施工,按甲方安排材料进出场,每次周转材料进场须甲方人员签字确认数量,最终甲方统计总量。
因乙方缘由造成工期延误者,按每延期一天,乙方除担当甲方各种损失外,甲方将视详细状况,按5000-10100元/天罚款。
2、质量:该工程质量目标确保
武汉市优质工程标准,乙方施工应严把质量关。合同单价结算按优质工程标准定价,按市建筑质检站验收质量等级达到结构优质标准;工程质量以资料或主体结构工程最终验收标准而定。本工程如因属模板工缘由造成工程质量达不到优质标准,人工费的合同单价按10%下浮。
3、成品爱护:乙方应帮助甲方进行成品爱护,如发觉乙方人员人为损坏成品者,甲方将视损坏程度作2~5倍罚款。
非有意而损坏按损坏程度大小作相应赔偿和惩罚。
4、文明施工:乙方要帮助甲方做好现场文明施工,在施工过程中,发觉未做到工完场清,甲方将视详细状况作200~_元的罚款。
5、环境爱护:甲方应负责定期或不定期对乙方人员进行职业平安健康以及环境爱护学问的教化培训。
负责根据工程建设平安生产的有关规定及公司环境与职业平安健康管理文件的要求,对乙方职业平安健康及环境爱护等工作进行管理、监督和检查。甲方不得要求乙方违反平安管理及环境爱护的规定进行工作,乙方应遵守工程建设平安生产的有关规定及甲方关于环境及职业平安健康要求,随时接受甲方相关人员进行的监督检查。实行必要的平安卫生及环境爱护措施。消退事故隐患及对环境造成的污染危害影响。由于乙方措施不力造成的平安及环境事故以及由引起的费用,责任由乙方担当,工期不予顺延。乙方应对在工作场地的工作人员进行平安及环境爱护教化,并对他们的平安健康负责。
6、平安生产和职业平安健康:杜绝重大伤亡事故,尽量削减一般工伤,甲方对乙方担当的工程要做好平安交底,提出明确的平安要求并进行平安监督检查。
乙方必需贯彻有关平安生产和职业平安健康制度及操作规程,在施工过程中要做到文明施工,乙方必需遵章守纪,平安施工,不得违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。一旦发生平安事故,主要责任、干脆责任在乙方的,乙方负责对伤亡者的全部赔偿和事故处理费用,以及担当由此发生的罚款;乙方负次要责任的,乙方负责对伤亡者赔偿及其善后工作,且依据责任大小由甲方向乙方补偿。乙方在签订本合同前必需与项目相关部门签订《平安生产责任合同》。
五、工程结算与支付
1、乙方担当的施工项目按合同单价计算,按实际完成的工程量,由甲方项目详细主管人员对质量、进度、完成状况进行验评,有关人员逐一签字后,依据甲方劳务结算程序按合同单价进行结算。
2、人工费支付:
乙方施工的分项工程按节点付款,基础平±0.000付款一次,每六层结构付款一次,主体封顶付款一次,乙方在每个节点完成甲方要求的形象进度并验收合格后,经甲方工程相关人员审核后甲方支付乙方进度款的70%,主体封顶支付总价款的85%,工程完工后一个月内办理结算,二个月付至90%,三个月付至101%.
若因业主资金不能刚好到位而影响甲方付款时,乙方应予以理解。
3、乙方必需办好进入当地施工的各种手续,以上合同单价均为不含税单价。
六、其他
1、由于乙方缘由中途退场和违约,除已完工程量不再结算外,给甲方造成干脆和间接经济损失均由乙方负全部责任,甲方保留索赔的权力;
如甲方违反合同规定给乙方造成损失,由甲方负责,甲乙双方同时保留索赔的权力。
2、在施工期间乙方应教化职工遵纪遵守法律,自觉地维护地方及现场的综合治安,如由乙方缘由造成的打架斗殴等违法行为,甲方一律不予调解,第一次打架罚款5000元,其次次打架罚款10100元或退场,,对由此而造成的影响和单位信誉的影响,责任一律由乙方担当。
3、乙方未完成合同内工作内容,甲方将赐予惩罚,如属合同内工作内容,甲方项目工长开出计时工单,该工单作废,不予认可。
4、结构内的收尾工程由乙方负责,甲方通知乙方三天后,乙方未见答复看法,甲方有权自行处理,全部费用由乙方担当。
5、乙方必需确保进场模板新旧比例为8:2,即10100㎡的新模板,否则,甲方有权依据实际状况罚款5000~10100元(从履约金内扣除),且单价下浮10%.
6、乙方必需确保进场材料及每次拆模卸下的钢管、扣件、模板、木坊等材料按甲方指定位置堆码整齐。
否则视详细状况罚款101元~_元。
7、每次砼浇筑前或每层周转料转运后,乙方必需做到工完场清。
否则,视详细状况对乙方处以200~1010的罚款,从工程结算中干脆扣除。
8、模板封模前应将其内的杂物清理干净,以保证浇筑砼前模板内无杂物。
否则每次罚款101~1010元。
9、模板的接缝不应漏浆,否则每次罚款200元。
10、因乙方缘由出现爆模,乙方除刚好按技术规范处理外,甲方视详细状况对乙方罚款101~5000元。
11、乙方进场施工人员必需戴平安帽,否则每人每次罚款50元。
12、乙方进场施工人员必需佩带胸卡,否则每人每次罚款20元。
13、乙方进场施工人员不得偷盗施工现场的任何物品,一经发觉,按其价值的200倍进行惩罚,从工程结算中干脆扣除。
七、本合同一式陆份,甲方肆份,乙方贰份,签字盖章后生效,结清人工费和材料费后失效。
八、本合同如有未尽事宜,双方协商解决。
甲方(盖章)乙方(盖章)
现场负责人:现场负责人:
年月日年月日
零星工程劳务承包合同范本3
发包方:____________________________
承包方:____________________________
甲、乙双方本着同等、互利和协商一样的原则,就_工程施工的劳务人工费事宜,达成本合同条款如下,双方共同遵照执行。
第一条工程概况
(一)工程名称:____________________________
(二)工程地点:____________________________
(三)施工面积:____________________________
其次条承包范围
人工挖运土石方、回填土;现浇砼工程(综合)、支模(含脚手架)、钢筋制作、安装;预制构件制作、安装;砌砖;铺贴花岗石、广场砖、柱面、柱头、瓜米石地面及抹灰;安砌青石路沿及草坪路沿;二布六油防水层;脚手架搭拆;梯踏步贴面砌、缸砖粘贴;建筑拆除(含除渣)、搭建临设;零星估工等(除水电安装及绿化工程外的全部工程)。
第三条承包金额
详见本合同附件所包含的单价及名分项包干价。
承包金额的构成=单价×实收方量+上、下浮比例金额
本工程劳务人工费除绿化工程外,全部工程价格均已包括,不再另立项目,若有,现场依据实际状况确定。
本工程进场前乙方向甲方缴纳五佰元保证金,工程顺当进场15日后甲方退还保证金。主要分项工程单价附在本合同后面,作为合同附件。本单价已包含了管理费、工具费、交通费、保险费等一系列费用。
第四条工期(三个月)
(一)开工日期:____________________________
(二)竣工日期:____________________________
第五条施工技术要求
(一)每一项工程开工前由甲方施工技术人员向乙方交底,并以书面形式由乙方代表签字。
(二)乙方代表必需指挥工人按技术交底和施工规范施工。先作样板,达标后再施工。
(三)第一道工序必需按交底、施工、检查、验收几个步骤进行,本工序完成验收合格后,方可进行下一工序工作。
第六条双方责任及工作
(一)甲方工作
1.供应食宿条件:
2.为乙方施工协调有关工作关系:
3.派施工管理班子驻现场,对工程进度,工程质量及施工步骤进行支配,指导乙方施工,并对质量平安工作进行监督检查。
(二)乙方工作
1.严格执行合同中对工程工期、质量、平安的要求,调配甲方要求的相应工种及工人数量,听从施工人员的支配,按规范进行施工。
2.加强对工人的管理,教化工人遵纪遵守法律,办理流淌人员务工的暂住证等相关手续。
加强平安、防火、防盗意识。
3.组织工人文明施工、钢筋工、电焊工等重要工种必需持证上岗,加强施工现场管理,做到工完场清。
文明施工,周转材料包干运用。①。扣件按3%,②。u形扣按15%,③。钢管、钢模按0.5%包干,全奖全赔。
第七条工程验收
(一)工程质量,以国家工程质量检验评定标准的优良等级进行要求以分项工程优良确保分部工程优良,分部工程确保单位工程优良。
(二)以甲方施工人员及监理工程师签证为验收依据。
(三)因乙方造成的质量问题返工,由乙方负责全部责任并担当其材料及人工费损失。
(四)因甲方指挥错误造成的返工,由甲方按乙方已作部分的实际记工,以每人30元一天支付给乙方。
第八条人工费支付
(一)工程开工后,由甲方向乙方预支工人生活费,每人每月共借支代金卷250元,现金50元,每10天借支一次,总额限制。
(二)每30天依据形象进度计算工作量,若达到预料工期则支付总工作量的70%人工费用,完成工作量超出安排量,则支付80%,达不到则支付60%.付款时必需扣除预支金额。如甲方不按时支付工资,乙方有权向甲方提动身放工资的要求或罢工。
(三)工程竣工、验收合格、再计算总工作量,扣除总借支(预支代缴保险费),交还借出的全部工具、设备、周转材料、剩余材料、生活用品等,扣除损毁、短缺部份赔偿后10日内付足总额的95%,余款一个月后付清。
(四)本工程若经有权单位评定质量标准为优良工程,甲方按附件单价上浮30%结算;将乙方在施工期间的工具费报销作为嘉奖;若不能达到优良,甲方则按附件单价下浮10%与乙方作结算。
第九条平安责任
乙方必需严格遵守甲方的规章制度和平安操作规程进行施工作业,因乙方违规操作造成的平安事故,由乙方全权负责,所发生的一切费用与甲方无关,工程施工期间乙方必需购买全部工人的人身意外损害保险,保险金由乙方自理,乙方提交工人名单,甲方为乙方代办保险手续。
第十条未尽事宜由双方另行协商,并成为本合同之附件,双方共同遵守。
第十一条其它约定
若乙方在施工过程中其工艺水平、工期达不到甲方要求,甲方则有权要求乙方无条件退场并不予进行结算,甲方所受的工期、信誉损失也不向乙方索赔。
第十二条本
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 《趣味学网络分析|让课堂告别枯燥 爱上学习》
- 待产健康教育要点
- 食品品控职业发展指南
- 《趣味学可持续发展|让课堂告别枯燥 爱上学习》
- 《龟虽寿》读写融合教学设计
- 建筑工程机械公司品牌经理述职报告
- 荒漠生态学试题及答案
- Linux网络操作系统项目教程 课件全套 项目1-6 安装与配置Linux操作系统-配置网络和使用SSH服务
- 2026贵州兴硒建设工程有限公司招聘劳务外包人员6人考前冲刺试卷含答案详解(突破训练)
- 2026中国大地财产保险股份有限公司丽江中心支公司招聘模拟试卷含答案详解(能力提升)
- 高中总复习-物理提升版 素养提升25气体状态变化的四类变质量问题
- 2025年山西省司法协理员招聘考试(公共基础知识)历年参考题库含答案详解
- 内蒙古呼伦贝尔农垦集团有限公司招聘考试真题及答案详解(有一套)
- 财务外包业务管理办法
- 特殊作业票填写解读
- cnas文件考试试题及答案
- 中医康复中的适宜技术选择试题及答案
- DB37T 1342-2021 平原水库工程设计规范
- 2024低温阀门深冷处理规范
- 广西燃气安全检查标准 DBJ T45-1472-2023(2023年7月1日实施)
- 外聘电工合同范本
评论
0/150
提交评论