活动房安装工程承包合同范本_第1页
活动房安装工程承包合同范本_第2页
活动房安装工程承包合同范本_第3页
活动房安装工程承包合同范本_第4页
活动房安装工程承包合同范本_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

活动房安装工程承包合同范本活动房安装工程承包合同甲方（建设单位）：地质：联系人：乙方（承包商）：地质：联系人：第一条合同工程甲方将活动房安装工程委托乙方承包，并约定工程概况如下：工程概况：1.工程名称：2.工程地点：3.工程内容：4.工程规模：6.工程质量要求：7.工程报价：第二条工程款支付1.甲方收到工程竣工验收合格后的现场确认报告，自审定甲方在收到确认报告之日起5个工作日内，以现金/银行转账的方式支付工程款项，支付方式包括：工程款支付情况：1）预付款金额：2）中期付款金额：3）尾款金额：2.若乙方在约定时间内完成工程并达到质量要求，甲方应按期支付工程款项，否则乙方有权暂停工程进展并要求甲方支付相应的逾期费用。第三条工期延误责任1.若因甲方原因导致工程进展延误，甲方应支付相应的逾期费用，并延长工程期限。2.若乙方原因导致工程进展延误，乙方应赔偿甲方所受到的一切损失。第四条质量保证1.乙方应保证所提供的材料符合国家、行业标准，并具有合格证明。2.乙方应保证安装质量符合相关规范和标准，并对安装工程进行质量保修。3.在保修期内，如发现工程质量问题，甲方有权要求乙方及时予以整改或更换。第五条违约责任1.任何一方违约均应承担相应的违约责任。2.协议提前解除，违约方应支付守约方相应的违约金。第六条争议解决1.本合同的解释与争议解决适用法律。2.若双方在履行本合同过程中发生争议，应协商解决。如协商不成，应向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定1.本合同自双方签字盖章之日起生效，并取代双方之前的一切口头或书面约定。2.本合同的附件和补充协议为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论