锅炉安装施工合同范本

锅炉安装施工合同范本甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本安装工程施工事项协商一致，订立本合同。

第一条：工程概况

工程名称：锅炉安装工程

工程地点：__________________

工程内容：锅炉安装、调试、验收合格交付使用

第二条：合同价款

合同总价（大写）：____________元整；（小写）：____________元

第三条：付款方式

1、甲方需在合同签订后，预付乙方工程款合同总价的50%作为定金；

2、工程安装完成并经甲方验收合格后，甲方需支付乙方工程款合同总价的45%；

3、余款5%作为质保金，在工程验收合格后一年内无质量问题时一次性付清。

第四条：工期

1、乙方应按照甲方要求进行施工，确保工程如期完成；

2、如因甲方原因导致工期延误，甲方应与乙方协商解决，并顺延工期；

3、如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任。

第五条：质量标准及验收

1、乙方应按照国家相关标准进行施工，确保工程质量符合要求；

2、工程验收合格后，由甲方签署验收报告，乙方提供相关资料；

3、如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担违约责任。

第六条：违约责任

1、如因甲方原因导致工期延误或工程质量问题，甲方应按照合同约定承担违约责任；

2、如因乙方原因导致工期延误或工程质量问题，乙方应按照合同约定承担违约责任。

第七条：争议解决

如因本合同引起的争议，双方应协商解决；协商不成的，任何一方均可向所在地人民法院提起诉讼。锅炉安装施工合同范本

甲方：

乙方：

按照《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及有关建设安装规定，结合具体情况，双方遵循平等、自愿、公平、诚实、守信的原则，经协商，甲乙双方达成如下协议：

一、工程概况

1、工程名称：锅炉安装工程

2、工程地点：X

3、工程范围：锅炉房内的锅炉安装、蒸汽管道及阀门安装、烟囱安装及相关附属设施的安装。

二、合同工期

1、开工日期：以甲方书面通知为准。

2、竣工日期：以实际完成全部工程量并经过验收合格为准。

三、合同价款及支付方式

1、合同价款：人民币万元整（￥,元），含税。

2、支付方式：

(1)合同签订后，甲方预付乙方总价款的50%作为工程预付款。

(2)工程进度过半（即乙方完成全部工程量的一半），甲方支付乙方总价款的30%作为进度款。

(3)工程竣工验收合格并交付使用后，甲方支付乙方总价款的15%作为验收款。

(4)剩余5%作为质保金，自工程竣工验收合格之日起满一年后支付。

四、工程质量及验收标准

1、工程质量：符合国家相关标准及规范要求。

2、验收标准：以国家和地方的相关标准及规范要求为依据，经甲方和监理单位验收合格。

五、保修期及质保金

1、保修期：自工程竣工验收合格之日起一年。

2、质保金：合同总价款的5%，自工程竣工验收合格之日起满一年后无息返还。

六、安全施工责任

1、乙方应遵守工程建设安全生产管理规定，严格执行安全标准，采取相应的安全防护措施，确保工人人身安全和财产安全。

2、乙方在施工过程中造成的人员伤亡和财产损失，由乙方负责并承担全部责任。甲方不承担任何责任。

3、乙方应向甲方提供相关的安全施工方案和措施，并按照方案实施。若因乙方未按照方案实施或未采取必要的安全措施导致的事故，由乙方承担全部责任。

4、在施工过程中，乙方应遵守国家和地方的相关法律法规和甲方制定的各项规章制度，服从甲方管理和指挥，不得擅自改变工程结构和用途。

5、在施工过程中，乙方应妥善保护施工现场的设备、材料、工具等物品，不得擅自挪用或损坏。如有损坏或丢失，应由乙方负责赔偿。

6、在施工过程中，乙方应保证施工现场的整洁卫生，做到文明施工，及时清理现场垃圾和废弃物，保持施工现场的清洁卫生。电气安装施工合同范本一、引言

本合同由以下双方于____年____月____日签署：

：（具体）

法定代表人：（姓名）

营业执照号码：（编号）

：（具体）

法定代表人：（姓名）

营业执照号码：（编号）

鉴于甲方需要委托乙方进行电气安装工程，双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，就乙方向甲方提供电气安装施工服务事宜达成如下协议：

二、工程概况

1、工程名称：电气安装工程。

2、工程地点：业主指定的地点。

3、工程范围：详见附件一《工程清单》。

4、工程规模：预计投资额为____万元。

5、工程期限：自合同签订之日起计算，共计____天。

6、工程要求：按照国家和地方的相关规范和标准进行施工。

三、合同条款

1、合同价款：根据工程清单和相关计价依据，双方协商确定合同价款为____万元。

2、付款方式：分期支付，每期支付金额和时间双方在附件二《付款计划》中约定。

3、材料供应：乙方按照合同约定采购材料，并经甲方确认后方可使用。

4、施工安全：乙方应采取必要的安全措施，保证施工安全。如发生安全事故，由乙方承担全部责任。

5、工程质量：工程质量应符合国家和地方的相关规范和标准，甲方有权对工程进行监督和检查。如发现质量问题，乙方应立即整改。

6、工程进度：乙方应按照合同约定的工期进行施工，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任。

7、合同变更：本合同签订后，如需变更，应经双方协商一致并以书面形式确认。

8、保修期：电气安装工程保修期为自工程竣工验收之日起两年。在保修期内，如因乙方原因导致质量问题，乙方应负责免费维修或更换。

9、违约责任：如一方违反本合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。具体违约责任在附件三《违约责任条款》中约定。

10、争议解决：如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

11、其他约定：双方在本合同中约定的其他事项。

四、附件与生效

1、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

2、本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

3、如有未尽事宜，可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。电气安装施工合同范本

甲方：（发包方）

乙方：（承包方）

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》的有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经甲乙双方共同协商同意，达成以下协议：

一、工程名称：楼电气安装工程。

二、工程地点：楼。

三、承包范围：图纸内的全部电气安装工程。

四、承包方式及承包价格：

本工程采用包工、包料、包质量、包验收的承包方式，承包价格按承包范围的总造价确定为元/㎡（大写：元/㎡），结算时按实际面积结算。

五、施工工期：

本工程施工工期为天（节假日及不可抗力因素除外），自签订合同之日起计算。如遇下列情况，工期顺延：

1、甲方未能按期提供施工图纸、施工材料及施工现场；

2、图纸变更，因停电、停水及不可抗力因素影响；

3、甲方同意工期顺延的其他情况。

六、付款方式：

1、合同签订后，乙方进场施工，甲方在7天内支付总工程款的30%作为预付款；

2、乙方完成工程量的50%时，甲方支付总工程款的30%；

3、乙方完成工程量的80%时，甲方支付总工程款的30%；

4、工程竣工验收合格后7天内，甲方支付总工程款的15%。

七、质量要求及验收标准：

1、乙方应严格按照施工图纸及国家现行施工规范进行施工，确保安装工程的施工质量符合相关规定。

2、乙方应接受甲方派驻的现场代表的监督和指导，对提出的施工质量问题，乙方应立即改正。

3、工程完工后，乙方应提交完整的竣工资料和竣工验收报告，甲方在7天内组织验收，如有质量问题应立即通知乙方返工重做。电力安装工程承包合同协议范本甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、承包方式：

四、承包范围：

五、工期：

六、质量标准：

七、工程造价及付款方式：

八、安全责任：

九、违约责任：

十、争议的解决：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第种方式处理。

提交仲裁委员会仲裁。

依法向人民法院起诉。

十一、其他约定事项：

十二、本合同一式四份，甲乙双方各执二份，自双方代表签字盖章之日起生效。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

X年月日X年月日电力安装工程承包合同协议范本

甲方：

乙方：

按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

第一条：工程概况

1、工程名称：xxxxxxx

2、工程地点：xxxxxxx

3、工程内容：高低压线路架设、设备安装、配电箱安装

4、工程承包方式：包工、包料

第二条：合同工期

1、合同工期总日历天数：xxxx天

2、合同工期开工日期：xxxxxxx年xxxx月xxxx日

3、合同工期竣工日期：xxxxxxx年xxxx月xxxx日

4、实际开工日期：以甲方书面通知为准

5、竣工日期：以验收合格为准

第三条：工程承包范围

1、承包范围：高低压线路架设、设备安装、配电箱安装、调试运行。

2、工程承包范围包括但不限于以下内容：

（1）高低压线路架设；

（2）高低压设备安装；

（3）配电箱安装；

（4）防雷接地；

（5）防雷防静电设施的安装；

（6）高低压电气试验；

（7）灯具、电器设备安装；

（8）配电室、电房建安工程；

（9）电缆沟盖板制作安装；

（10）照明系统调试运行。

3、合同价款包含的费用范围包括但不限于以下内容：

（1）工程直接费；

（2）材料价差；

（3）税金；

（4）其他一切费用（如：保险费、检测费等）。

4、本工程合同总价款为人民币xxxxxxx元整（小写：xxxxxxx元），该价款为固定总价，除设计变更及双方协商一致外，任何一方不得擅自改变。

5、本工程材料由乙方自行采购，材料采购应符合国家和地方相关法律法规及行业规定，并符合本工程设计要求。材料进场应按要求提供相关证明文件（如：合格证、检测报告等），并经甲方或监理工程师验收合格后方可使用。

6、本工程所需设备由乙方自行采购，设备采购应符合国家和地方相关法律法规及行业规定，并符合本工程设计要求。设备进场应按要求提供相关证明文件（如：合格证、检测报告等），并经甲方或监理工程师验收合格后方可使用。围墙施工合同协议范本甲方：

乙方：

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，按照平等互利的原则，经过双方协商，就甲方向乙方承建的工程达成如下协议：

第一条、工程概况

1、围墙施工总长度为__________米，每米造价为人民币__________元。

2、围墙施工总高度为__________米，每米造价为人民币__________元。

3、围墙施工总长度和高度根据甲方的要求进行施工。

第二条、工程承包方式及造价

1、乙方包工包料，围墙施工总价为人民币__________元。

2、工程竣工验收合格后，甲方支付工程总价款的__________%，剩余款项在__________年保修期满后支付。

3、本工程不收取质保金。

第三条、施工期限

1、甲方应当在开工前__________天通知乙方开工，乙方应当按照甲方的要求进行施工。

2、如因甲方原因导致工程不能按时开工或完工的，由甲方承担违约责任。

3、如因乙方原因导致工程不能按时开工或完工的，由乙方承担违约责任。

第四条、质量标准及验收

1、乙方应当按照甲方的要求进行施工，保证工程质量达到国家规定的标准。

2、工程竣工后，甲方应当对工程进行验收，发现质量问题或不符合要求的，应当及时通知乙方进行修复或返工。

3、如因乙方原因导致工程质量不符合要求的，应当由乙方承担全部责任，并承担因此给甲方造成的损失。

4、如因甲方原因导致工程质量不符合要求的，应当由甲方承担全部责任，并承担因此给乙方造成的损失。

第五条、违约责任及赔偿

1、如因甲方原因导致工程不能按时开工或完工的，由甲方按照合同约定向乙方支付违约金。

2、如因乙方原因导致工程不能按时开工或完工的，由乙方按照合同约定向甲方支付违约金。标题：围墙施工合同协议范本

一、引言

本协议由以下双方于____年____月____日签署：

地址：（具体地址）

法定代表人：（姓名）

营业执照号码：（编号）

地址：（具体地址）

法定代表人：（姓名）

营业执照号码：（编号）

鉴于甲方拟将围墙施工工程（以下简称“项目”）交由乙方承建，双方遵循公平、公正、诚实信用的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，达成以下协议：

二、项目概述

1、项目名称：围墙施工工程

2、项目地点：（具体地址）

3、项目范围：（详细说明项目的范围和内容）

4、项目预算：（双方商定的预算金额）

5、工期：（自项目开始之日起至项目完工之日止的期限）

三、合同条款

1、付款方式：（详细说明付款方式、时间、比例等）

2、质量保证：（详细说明质量保证的内容和责任）

3、安全生产：（详细说明安全生产的要求和责任）

4、违约责任：（详细说明违约方应承担的责任和处罚措施）

5、争议解决：（详细说明双方在履行合同过程中发生争议时的解决方式）

6、其他条款：（根据需要添加其他相关条款）

四、双方权利与义务

1、甲方权利与义务：（详细说明甲方的权利与义务）

2、乙方权利与义务：（详细说明乙方的权利与义务）

五、保密条款

双方同意在合同期内及合同终止后，对涉及项目的一切信息保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方透露。

六、签署与生效

本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字（盖章）之日起生效。门窗安装施工合同范本甲方：

乙方：

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程事项协商一致，订立本合同。

一、工程名称：

门窗安装工程

二、工程地点：

XXXXXXXXX

三、工程范围：

本工程包括但不限于以下内容：

1、门窗的制作、安装、调试及验收；

2、门窗的维护、保养及售后服务；

3、甲方指定的其他与门窗安装相关的配套工程。

四、工程期限：

本工程自合同签订之日起计算，总工期为XX天。如遇不可抗力因素影响工期，双方应协商解决。

五、工程造价及支付方式：

1、门窗安装工程的总价为人民币（以下简称“元”）XXX万元整。该总价为固定总价，不因市场价格波动而调整。

2、甲方应按照以下方式向乙方支付工程款：

（1）预付款：合同签订后3个工作日内，甲方向乙方支付总价款的30%作为预付款；

（2）进度款：乙方按照合同约定完成相应工程量后，甲方向乙方支付总价款的30%；

（3）竣工款：工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付总价款的30%；

（4）质保金：合同总价款的10%作为质保金，在工程竣工验收合格后的一年内无息支付。

3、乙方向甲方提供正式发票。

六、质量标准及验收：

1、乙方应按照国家相关标准、规范及设计要求进行施工，确保工程质量达到合格标准；

2、甲方有权对工程质量进行监督和检查，并按照合同约定组织验收。如发现质量问题，乙方应立即进行整改并达到质量要求；

3、工程验收合格后，双方应签署《工程验收报告》。

七、违约责任：

1、如一方违反本合同的约定，应承担违约责任，并赔偿由此给对方造成的损失；

2、若因乙方原因导致工期延误，乙方应向甲方支付违约金，每延误一天罚款1000元；若因甲方原因导致工期延误，甲方应向乙方支付违约金，每延误一天罚款1000元；

3、若因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应负责修复并承担因此产生的费用；若因甲方原因导致工程质量不合格，甲方应承担因此产生的费用。门窗安装施工合同范本

甲方：

乙方：

按照《中华人民共和国合同法》和《建筑法》的有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经甲乙双方共同协商同意，特制定本合同：

一、工程概况

1、工程名称：门窗安装工程。

2、工程地点：按甲方提供的施工图纸及工程量清单实施。

3、工程范围：按施工图纸及工程量清单的范围施工。

二、工程总造价（按实际发生量结算）

该工程总造价为人民币（大写）：_________元整（￥：_________元）。

三、工期要求

本工程工期为：按照土建工程施工进度同步进行，并满足土建工程的施工要求。

四、质量要求

1、严格按施工图及国家施工规范和质量标准施工，达不到要求的必须返工，返工所造成的损失由乙方承担。乙方必须具有相应的资格证书和上岗证，并报甲方登记。特殊作业人员必须持有效的特种作业操作证，并报甲方登记。无证上岗者一律不予支付工资也不予结算，后果由乙方自负。

2、乙方必须按照施工图纸、技术交底及施工规范要求进行施工，按实际完成工作量的大小支付工资（按业主和甲方项目部的意见和已完工作面的工程量支付工资），否则甲方有权不予支付工资，工期不予顺延。

3、乙方在施工中必须保证工程质量，对工程质量隐患应及时通知甲方，否则造成的损失由乙方承担。对不合格产品，甲方有权要求乙方返工或返修，其损失由乙方负责。

4、乙方必须按照安全操作规程进行施工，做好安全生产、文明施工，否则造成的安全事故由乙方自行负责。

5、乙方应确保工程顺利通过验收，如出现质量问题，应立即返工返修，直至达到质量要求为止。

6、若因乙方施工质量不符合验收标准及规范而通过验收的，甲方将在工程结算时扣除不合格部分价款的5%作为惩罚。

7、隐蔽工程必须经甲方验收合格后方可隐蔽，否则造成的损失由乙方负责。隐蔽工程验收程序如下：

a)由乙方自检合格后通知甲方验收；

b)甲方或甲方代表接到通知后对隐蔽工程进行检查；

c)甲方代表对隐蔽工程验收合格后签署隐蔽验收记录。若因甲方检查不到位造成的损失由甲方负责。

8、工程竣工后应符合竣工验收要求，达不到要求的，乙方应立即返修，直至符合要求为止。返修费用由乙方自行承担。因乙方原因造成的损失由乙方承担；因甲方原因造成的损失由乙方先行承担后向甲方追偿。

9、乙方在现场施工中应按要求使用安全帽、安全带、防护网等安全防护用品，因乙方自身原因导致的安全事故，其责任和费用由乙方承担。

10、乙方在施工中应遵守国家和地方现行的有关环境保护、职业健康和安全的法律、法规和规章以及甲方的各项管理制度，乙方在施工期间应尽量减少对环境的影响以及降低对周围居民的干扰。若因乙方的施工方法或组织措施不当而给他人造成损失的，其责任和费用由乙方自行承担；因甲方的责任造成损失的，其责任和费用由甲方承担。

11、乙方必须服从业主及监理的管理，严格把好质量关，保证工程质量符合国家有关法律、法规及验收规范要求。路灯工程施工合同范本甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为明确双方在路灯工程施工中的权利和义务，保障双方的合法权益，特制定本合同。

一、工程名称：路灯工程施工

二、工程地点：市区道路

三、工程范围：路灯安装、调试、亮化工程

四、工程进度：本工程自合同签订之日起计算，共计个工作日完成。

五、工程质量：符合国家相关工程施工质量验收规范。

六、工程造价：本工程总造价为万元整。

七、付款方式：甲方应在合同签订后五个工作日内支付总造价的%作为预付款，工程验收合格后五个工作日内支付总造价的%，余款在工程验收合格后一年内付清。

八、双方责任：

1、甲方应提供符合设计要求的施工场地，并协调相关单位配合乙方施工。

2、乙方应按照设计图纸和施工规范进行施工，保证工程质量，并负责工程验收合格后的维护工作。

3、如因乙方原因造成工程不能按时完成或达不到质量要求的，乙方应承担违约责任。

4、如因甲方原因造成工程不能按时完成或达不到质量要求的，甲方应承担违约责任。

九、争议解决：本合同在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向所在地人民法院提起诉讼。

十、其他事项：本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。如有未尽事宜，双方可另行协