版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
2023年二建《建设工程法规及相关知识》名师预测卷(四)附
详解
一、单选题
1.甲发包方与乙承包人签定了建设工程施工合同,并约定若双方产生纠纷由原告
住所地法院管辖,合同履行过程中,甲乙发生了纠纷,因此合同纠纷提起的诉讼,
应由以下()法院进行管辖。
A、原告住所地
B、被告住所地
C、动产未登记的,由不动产实际所在地管辖
D、无论是否登记,均由不动产实际所在地管辖
答案:C
解析:建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖。不动产已登记的,以不
动产登记簿记载的所在地为不动产所在地;不动产未登记的,以不动产实际所在
地为不动产所在地。
2.下列关于招标代理的说法中正确的是()。
A、招标人如果想要委托招标代理机构办理招标事宜,需要经过有关行政主管部
门批准
B、招标人不可以自选招标代理机构,必须由行政主管部门指定
C、如果委托了招标代理机构,则招标代理机构有权办理招标工作的一切事宜
D、招标代理机构应当在招标人委托的范围内办理招标事宜
答案:D
解析:本题考查的是招标基本程序。选项AB委托招标代理机构是民事行为,不
需要行政主管部门的干预。选项C招标代理机构在委托的范围内办理招标工作事
宜。
3.下列法律责任中,属于民事责任承担方式的是()。
A、警告
B、吊销许可证
C、责令停产停业
D、停止侵害
答案:D
解析:承担民事责任的方式主要有:(一)停止侵害;(二)排除妨碍;(三)
消除危险;(四)返还财产;(五)恢复原状;(六)修理、重作、更换;(七)
赔偿损失;(八)支付违约金;(九)消除影响、恢复名誉;(十)赔礼道歉。
以上承担民事责任的方式,可以单独适用,也可以合并适用。人民法院审理民事
案件,除适用上述规定外,还可以予以训诫、责令具结悔过、收缴进行非法活动
的财物和非法所得,并可以依照法律规定处以罚款、拘留。
4.关于物权保护的说法,正确的是()o
A、物权受到侵害的,权利人不能通过和解方式解决
B、侵害物权造成权利人损害的,权利人既可以请求损害赔偿,也可请求承担其
他民事责任
C、侵害物权的,承担民事责任后,不再承担行政责任
D、物权的归属、内容发生争议的,利害关系人应当请求返还原物
答案:B
解析:物权受到侵害的,权利人可以通过和解、调解、仲裁、诉讼等途径解决。
侵害物权,除承担民事责任外,违反行政管理规定的,依法承担行政责任;构成
犯罪的,依法追究刑事责任。
5.木工张某与某建筑公司签订了一份为期3年的劳动合同并约定了3个月的试用
期,该公司木工最低档工资为2000元,与张某约定的工资为2200元,当地最低
工资标准为1500元,则张某在试用期的工资不得低于()元。
A、1500
B、1760
G2000
D、2200
答案:B
解析:该题是对试用期最低工资的考察。劳动者在试用期的工费不得低于本单位
相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的80%,并不得低于用人单位所在地
的最低工资标准。2200*80%=1760。
6.施工单位必须按照工程设计要求、(),对建筑材料、构配件、设备、商品混
凝土进行检验,检验应当有书面记录和专人签字。
A、施工技术标准和合同约定
B、施工组织设计
C、强制性标准和推荐性标准
D、监理通知
答案:A
7.某工地施工焚烧沥青,市环保局接到群从举报并进行查实后,依法判其做出停
工整改并处以1万元罚款的行政处罚,施工企业认为处罚过高,可向O申请行
政复议。
A、市环保局
B、省建设厅
C、市人民政府
D、省人民政府
答案:C
解析:该题是对行政复议的考察。对于行政复议,应当按照《行政复议法》的规
定向有权受理的行政机关申请,如”对县级以上地方各级人民政府工作部门的具
体行政行为不服的,由申请人选择,可以向该部门的本级人民政府申请行政复议,
也可以向上一级主管部门申请行政复议"。
8.下列关于委托代理、法定代理说法不正确的是()o
A、委托代理按照被代理人的委托行使代理权
B、无民事行为能力的的监护人是他的法定代理人
C、法定代理的被代理人一定是无民事行为能力人
D、法定代理是指根据法律的规定而发生的代理
答案:C
民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人是他的法定代理人。
9.关于招标代理机构的说法不正确的是()。
A、有从事招标代理业务的营业场所和相应资金
B、有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量
C、它和建设行政主管部门不可以存在隶属关系
D、它和建设行政主管部门可以存在隶属关系
答案:D
解析:招标投标交易场所不得与行政监督部门存在隶属关系,不得以营利为目的。
10.某开发商将A地块的建设用地使用权作为向银行贷款的担保,确保自己按期
还贷,此担保方式属于()O
A、保证
B、质押
G抵押
D、留置
答案:C
解析:建设用地使用权是有形的不动产,并非无形"权利”。权利指存单仓单提
单;理财产品;股票基金;应收账款;知识产权等。不动产只能抵押,不能质押。
11.不属于当事人承担违约责任应具备的条件的是()。
A、发生了违约行为
B、非违约方需证明违约方的行为不符合合同约定
C、非违约方需证明违约方主观上具有过错
D、违约方若想免于承担违约责任,必须举证证明其存在免责事由
答案:C
解析:承担违约责任,首先是合同当事人发生了违约行为;其次,非违约方只需
证明违约方的行为不符合合同约定,便可以要求其承担违约责任,而不需要证明
其主观上是否具有过错;第三,违约方若想免于承担违约责任,必须举证证明其
存在法定的或约定的免责事由。
12.国家鼓励对无毒无害的固体废物进行()o
A、填埋
B、焚烧
C、堆肥
D、再利用
答案:D
解析:ABC是针对有毒有害的固体废物处理方法。
13.甲施工企业将其自有吊车抵押给乙银行后,乙银行即依法享有对该吊车的O。
A、占有权
B、使用收益权
C、自由处分权
D、优先受偿权
答案:D
解析:担保物权是权利人在债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担
保物权的情形,依法享有就担保财产优先受偿的权利。
14.关于不动产物权设立的说法,正确的是。。
A、经依法登记,发生设立效力
B、合同签字盖章,发生物权设立效力
C、依法属于国家所有的自然资源,所有权必须登记
D、未经物权登记,不动产交易合同无效
答案:A
解析:不动产物权的设立、变更、转让和消灭,应当依法按照法律法规登记,自
己载于不动产登记薄时发生效力。经依法登记,发生效力;未经登记,不发生效
力,但法律另有规定的除外。依法属于国家所有的自然资源,所有权可以不登记。
15.代理人在代理权限内,以被代理人的名义实施民事法律行为,对其代理行为
承担民事责任的是()0
A、代理人本人
B、被代理人
C、第三人
D、权利人
答案:B
解析:根据民法典的规定,代理是指代理人在代理权限范围内,以被代理人的名
义与第三人实施法律行为而行为后果由该被代理人承担的法律制度,故选项B
正确。
16.下列属于不能提起行政复议的是()o
A、对行政处罚不服的
B、对行政强制措施不服的
C、认为行政机关侵犯其经营自主权的
D、对行政机关的调解不服
答案:D
解析:本题考查的是行政复议的范围。不能提起行政复议的情况:(1)不服行
政机关作出的行政处分或其他人事处理决定的,应当依照有关法律、行政法规的
规定提起申诉;(2)不服行政机关对民事纠纷作出的调节或者其他处理,应当
依法申请仲裁或者向法院提起诉讼。
17.根据《民法典》均规定,当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确
的,()。
A、保证合同无效
B、保证人应当对全部债务承担责任
C、保证人承担连带保证责任
D、保证人不承担保证责任
答案:B
解析:本题考查的是保证方式。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明
确的,保证人应当对全部债务承担责任。
18.关于建设工程代理行为的说法,正确的是()。
A、建设工程承包活动属于法定代理
B、建筑材料设备的采购不得委托代理
C、建设工程诉讼只能委托律师代理
D、建设工程招标活动可以委托代理
答案:D
解析:建设工程承包活动不得委托代理。
19.()是受投保人(保险客户)委托,根据客户风险情况,为其设计保险方案'
制定保险计划,横向比较各保险公司的保险条款优劣,帮助投保人选择适当的保
险公司。
A、保险代理人
B、保险经纪人
C、保险公司
D、被保险人
答案:B
解析:本题考查的是保险代理人和保险经纪人。保险经纪人则是受投保人(保险
客户)委托,根据客户风险情况,为其设计保险方案'制定保险计划,横向比较
各保险公司的保险条款优劣,帮助投保人选择适当的保险公司。
20.乙施工单位通过招标程序中标了甲开发公司的一个施工项目。签约前,甲要
求让利5%,否则不签施工合同。后双方按中标价签订了备案合同,同时签订了
让利5%的补充协议。竣工结算时,甲按让利协议扣减结算总价5%,乙以自己
亏损为由不同意让利并向法院起诉,要求按中标价结算。下列说法正确的是()。
A、应以备案合同作为结算工程价款依据
B、该补充协议属于可撤销合同
C、应以补充协议作为结算工程价款依据
D、乙方行为构成合同违约
答案:A
解析:当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合
同实质性内容不一致的,应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。
21.在工程建设中,建设单位对在建工程所拥有的的权利是()o
A、债权
B、担保物权
C、所有权
D、用益物权
答案:C
解析:该题是对所有权的考察。所有权是所有人依法对自己财产(不动产或动产)
所享有的占有、使用、收益和处分的权利,是自物权。建设单位对在建的工程享
有所有权,因此C正确。
22.根据《立法法》,下列事项中只能由法律规定的是()o
A、安全生产的相关规定
B、限制人身自由的强制措施
C、质量标准的设立
D、增加施工许可证的申请条件
答案:B
解析:该题是对立法法的考察。下列事项只能制定法律:⑴国家主权的事项;⑵
各级人民代表大会'人民政府、人民法院和人民检察院的产生、组织和职权;(3)
民族区域自治制度'特别行政区制度、基层群众自治制度;(4)犯罪和刑罚;(5)
对公民政治权利的剥夺、限制人身自由的强制措施和处罚;(6)税种的设立、税率
的确定和税收征收管理等税收基本制度;(7)对非国有财产的征收、征用;(8)民事
基本制度;(9)基本经济制度以及财政、海关、金融和外贸的基本制度;(10)诉讼
和仲裁制度;(11)必须由全国人民代表大会及其常务委员制定法律的其他事项。
23.12013一级】根据《建设工程质量管理条例》,关于工程监理职责和权限的
说法,错误的是()。
A、未经监理工程师签字,建筑材料不得在工程上使用
B、未经监理工程师签字,建设单位不得拨付工程款
C、隐蔽工程验收未经监理工程师签字,不得进入下一道工序
D、未经总监理工程师签字,建设单位不进行竣工验收
答案:B
24.下列关于保证方式的说法,不正确的是()o
A、一般保证,是指当事人在保证合同中约定,当债务人不能履行债务时,由保
证人承担保证责任的保证方式
B、一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或仲裁,并就债务人财产依法强制
执行仍不能履行债务前,对债权人可以拒绝承担保证责任
C、连带保证,是指当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责
任的保证方式
D、连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的,债
权人在要求债务人履行债务后,才能要求保证人承担保证责任
答案:D
解析:本题考查的是保证方式。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行
期届满没有履行债务的,债权人既可以要求债务人履行债务,也可以要求保证人
承担保证责任。
25.12017二级】关于节能技术进步的说法,正确的是()。
A、利用财政性资金引进循环经济重大装备的,应当制定创新方案,并报有关部
门审批
B、国家采取强制措施研发施工节能技术
C、节能技术政策大纲应由县级以上人民政府发布
D、各级政府应当对循环经济重大科技攻关项目的自主创新研究,安排财政性资
金予以支持
答案:A
26.12016二级】按照《结算暂行办法》规定,实行总承包的政府投资项目,其
竣工总结算的审查人是()O
A、总承包人
B、发包人
C、同级财政部门
D、同级审计部门
答案:C
27.某建筑设计公司工程师张某接受公司指派的任务,为某住宅楼绘制了工程设
计图。按照著作权法的规定,下列表述正确的是()。
A、张某享有工程设计图的署名权,该公司享有著作权的其他权利
B、张某享有工程设计图的发表权、署名权、修改权和保护作品完整权,该公司
享有著作权的其他权利
C、张某享有工程设计图的所有权利,但该公司在其业务范围内可以优先使用
D、该公司享有工程设计图著作权的所有权利,但应当给予张某相应的奖励
答案:A
解析:本题考查的是著作权。著作权分为职务作品和委托作品。本案例中大家必
须分清两种关系:第一种是建设单位委托某设计院进行设计,这是一个典型的委
托设计工作,设计图纸属于委托作品,其中委托人是建设单位,受托人是设计单
位。根据法律规定,委托产品的著作权归属,由合同约定,合同未约定的,著作
权归受托人,即设计单位所有。第二种是设计院委派张某完成这一设计任务,这
是一个典型的主要利用法人或者其他组织的物质技术条件,并由法人或者其他组
织承担责任的职务作品,则张某享有署名权,著作权归设计院所有。
28.(2013二级)当事人不得在合同中协议选择由()的人民法院管辖。
A、原告住所地
B、合同签订地
C、仲裁机构所在地
D、标的物所在地
答案:C
解析:《民事诉讼法》规定,合同或者其他财产权益纠纷的当事人可以书面协议
选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争
议有实际联系的地点的人民法院管辖,但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的
规定。
29.注册建造师签章完整的工程施工管理文件方为有效,对此,实践中出现下列
情况时,正确的作法是()o
A、当施工项目包含多个专业时,该项目施工管理文件应由总监理工程师签章
B、当施工项目包含多个专业时,该项目施工管理文件应由担任施工项目负责人
的注册建造师签章
C、修改注册建造师签章的施工管理文件时,应当由所在企业指定同等资格的注
册建造师进行
D、分包工程的施工管理文件应当由总包单位的注册建造师签章
答案:B
解析:本题考查的是建造师的基本权利和义务。选项A施工合同包含多个专业时,
由担任施工项目负责人的注册建造师签章;选项C应征得所在企业同意后,由注
册建造师本人进行修改,本人不能进行修改的,应由企业指定同等资格条件的建
造师修改,并由其签字盖章。选项D分包工程的施工管理文件,应当由分包企业
注册建造师签章;分包企业签署的质量合格文件上,必须由担任总包项目负责人
的注册建造师签章。
30.关于建设工程施工承包联合体的说法,正确的是()o(2011年真题)
A、联合体的资质等级按照联合体中资质等级较高的单位确定
B、联合体属于非法人组织
C、联合体各方独立承担相应的责任
D、联合体的成员可以对同一工程单独投标
答案:B
解析:本题考查的是联合体投标的规定。选项A联合体的资质等级按照组成联合
体中斐质等级较低的单位确定;选项C联合体各方就中标项目向招标人承担连带
责任;选项D联合体各方签订共同投标协议后,不得再以自己名义单独投标,也
不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标。
31.某施工企业向某材料供应商发出了要约,材料供应商在对施工企业的答复中
仅仅要求将交货时间推迟1天。根据我国《合同法》的规定,材料供应商的答复
是对施工企业要约的()O
A、实质性变更,该承诺有效
B、实质性变更,不构成承诺
C、非实质性变更,不构成承诺
D、非实质性变更,视为新要约
答案:B
解析:对要约做出实质性变更的视为新要约,不构成承诺。
32.甲与乙订立了一份水泥购销合同,约定甲向乙交付200吨水泥,货款6万元,
乙向甲支付定金1万元;如任何一方不履行合同应支付违约金1.5万元。甲因将
水泥卖给丙而无法向乙交付,给乙造成损失2万元。乙提出的如下诉讼请求中,
不能获得法院支持的是Oo
A、要求甲双倍返还定金2万元
B、要求甲支付违约金1.5万元,同时返还定金1万元
C、要求甲支付违约金2万元
D、要求甲双倍返还定金2万元,同时支付违约金1.5万元
答案:D
解析:当事人既约定违约金,又约定定金的,一方违约时,对方可以选择适用违
约金或者定金条款。”只能二选一,所以D答案不能获得法院支持。
C是本题中熠熠生辉的选项,充分体现了命题人的才华,合同约定的违约金只有
1.5万,为何却可以向法院主张甲支付2万元违约金呢?这里考核的是:”约定
的违约金低于实际造成损失的,当事人可以请求违约方增加违约金(直到填平全
部损失)”。
33.工程招标过程中,招标代理机构应以(①)的名义发布招标公告,(②)对
招标行为承担法律责任。
A、①招标代理机构,②招标人
B、①招标人,②招标代理机构与招标人分别
C、①招标代理机构,②招标代理机构与招标人连带
D、①招标人,②招标人
答案:D
解析:代理是指代理人在代理权限范围内,以被代理人的名义与第三人实施法律
行为而行为后果由该被代理人承担的法律制度。
34.以下关于建设工程分包,说法正确的是()o
A、专业承包企业可以将部分专业工程分包给有相应资质的企业
B、劳务分包企业可以将部分劳务作业分包给有相应资质的企业
C、总承包企业可以将部分专业工程进行分包给有相应资质的企业
D、建设单位可以将劳务作业发包给有相应资质的企业
答案:C
35.某酒店项目经公开招标,由某施工单位承建,包工包料。施工过程中,建设
单位提出为确保外墙涂层质量,将施工单位已订购的某小厂生产的涂料更换为另
一物美价廉的著名进口涂料。根据《建筑法》及其他有关规定()。
A、建设单位通知设计单位修改设计文件后,可以更换
B、建设单位通过监理工程师签字认可后,可以更换
C、施工单位有权拒绝更换
D、如施工单位同意更换,更换后的外墙涂料由建设单位负责检验
答案:C
解析:按照合同约定,建筑材料'建筑构配件和设备由工程承包单位采购的,发
包单位不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定
生产厂'供应商。
36.保证合同是()订立的合同。
A、债权人与债务人
B、债务人和保证人
C、债权人与保证人
D、债权人与债务人和保证人
答案:C
解析:保证人与债权人应当以书面形式订立保证合同。
37.下列选项中,违反施工许可证制度的是()o
A、某临时建筑未申请领取施工许可证即开工
B、某工程遭遇洪水,中止施工半年后向发证机关作了报告
C、某工程因故不能开工,第三个月向发证机关申请延期开工
D、某工程因宏观调控停建一年多,恢复施工前报发证机关核验施工许可证
答案:B
38.因下列纠纷提起的诉讼中,不适用专属管辖的有()o
A、预制构(配)件运输纠纷
B、建设工程施工合同纠纷
C、不动产纠纷
D、土地使用权转让纠纷
答案:A
解析:本题考查的是民事诉讼的法院管辖。因不动产纠纷提起的诉讼,由不动产
所在地人民法院管辖,如房屋买卖纠纷'土地使用权转让纠纷等。建设工程施工
合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖。
39.甲房地产开发公司将一住宅小区工程以施工总承包方式发包给乙建筑公司,
建筑公司又将其中场地平整及土方工程分包给丙土方公司,在工程开工前,应当
由O按照有关规定申请领取施工许可证。
A、乙建筑公司
B、丙土方公司
C、甲房地产开发公司和乙建筑公司共同
D、甲房地产开发公司
答案:D
解析:建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政
主管部门申请领取施工许可证。施工单位应当按照国家有关规定向工程所在地省
级人民政府建设行政主管部门申请领取安全生产许可证。
40.大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程,()o
A、可以接受联合体投标
B、应当由联合体共同承包
C、可以实行两阶段招标
D、可以批准为邀请招标
答案:A
41.甲公司与乙公司组成联合体投标,则下面说法正确的是()o(2009年真题)
A、共同投标协议在中标后提交
B、甲公司与乙公司必须是同一专业
C、甲公司与乙公司必须是同一资质等级
D、联合体是以一个投标人的身份投标
答案:D
解析:本题考查的是联合体投标的规定。选项A共同投标协议是是投标文件的组
成部分,如缺失其投标无效,视为废标。
42.关于仲裁协议的效力,说法错误的是()o
A、当事人只能通过向仲裁协议中所约定的仲裁机构申请仲裁的方式解决该纠纷
B、仲裁委员会只能对当事人在仲裁协议中约定的争议事项进行仲裁
C、一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议,另一方在首次开庭前提交仲裁协议
的,人民法院应当驳回起诉
D、仲裁协议是争议合同的附属协议,合同无效则仲裁协议无效
答案:D
解析:本题考查的是仲裁协议。仲裁协议的效力是独立的,合同的效力不影响仲
裁协议的效力,所以选项D不正确。
43.注册建造师签章完整的工程施工管理文件方为有效,对此,实践中出现下列
情况时,正确的作法是()o
A、当施工项目包含多个专业时,该项目施工管理文件应由总监理工程师签章
B、当施工项目包含多个专业时,该项目施工管理文件应由担任施工项目负责人
的注册建造师签章
C、修改注册建造师签章的施工管理文件时,应当由所在企业指定同等资格的注
册建造师进行
D、分包工程的施工管理文件应当由总包单位的注册建造师签章
答案:B
解析:本题考查的是建造师的基本权利和义务。选项A施工合同包含多个专业时,
由担任施工项目负责人的注册建造师签章;选项C应征得所在企业同意后,由注
册建造师本人进行修改,本人不能进行修改的,应由企业指定同等资格条件的建
造师修改,并由其签字盖章。选项D分包工程的施工管理文件,应当由分包企业
注册建造师签章;分包企业签署的质量合格文件上,必须由担任总包项目负责人
的注册建造师签章。
44.下列情形中,不能构成委托代理终止的是()。
A、代理人辞去委托
B、被代理人取得民事行为能力
C、被代理人死亡
D、代理人丧失民事行为能力
答案:B
解析:
《民法典》规定,有下列情形之一的,委托代理终止:(1)代理期间届满或者
代理事务完成;(2)被代理人取消委托或者代理人辞去委托;(3)代理人丧失
民事行为能力;(4)代理人或者被代理人死亡;(5)作为被代理人或者代理人
的法人、非法人组织终止。
45.关于建筑施工企业安全生产许可证的说法,正确的是()。
A、申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废
B、未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生民事责任
C、只有经过再次审查,安全生产许可证有效期才可能延期
D、施工企业是否具有安全生产许可证不影响施工许可证的核发
答案:A
解析:企业在安全生产许可证有效期内,严格遵守有关安全生产的法律法规,未
发生死亡事故的,安全生产许可证有效期届满时,经原安全生产许可证颁发管理
机关同意,不再审查,安全生产许可证有效期延期3年。
46.提出行政复议的,应当是()。
A、任何公民和个人
B、任何行政企业和单位
C、合法权益遭受到行政行为侵犯的公民、法人和其他组织
D、行政机关
答案:C
解析:本题考查的是行政纠纷的法律解决途径。提出行政复议的,必须是认为行
政机关行使职权的行为侵犯其合法权益的公民、法人和其他组织。
47.(2014二级)关于施工企业承揽工程的说法,正确的是()。
A、施工企业可以允许其他企业使用自己的资质证书和营业执照
B、施工企业应当拒绝其他企业转让资质证书
C、施工企业在施工现场所设项目管理机构的项目负责人可以不是本单位人员
D、施工企业由于不具备相应资质等级只能以其他企业名义承揽工程
答案:B
48.关于注册建造师执业管理的说法,正确的是()。
A、施工中形成的施工管理文件,应当由注册建造师签字或加盖执业印章
B、施工单位签署质量合格的文件上,必须有注册建造师的签字盖章
C、所有工程施工项目负责人必须由本专业注册建造师担任
D、大型工程项目施工负责人可以由一级或者二级注册建造师担任
答案:B
解析:本题设置陷阱较多。A值得重视,施工管理文件应当由注册建造师签字并
加盖执业印章,而不是二者有其一,这可能成为今后一二年命题的热点;B表述
正确;C,小型工程项目负责人不要求由注册建造师担任;D,大型工程项目负责
人必须由本专业一级注册建造师担任。
49.甲将一辆汽车以15万元卖给乙,乙付清全款后甲将该车交付给乙,但未办理
过户手续。丙知道此交易后,向甲表示愿以18万元购买,甲当即答应并与丙办
理了过户手续。关于该汽车的归属,下列哪一说法正确()o
A、归乙所有,丙的损失可要求甲赔偿
B、归乙所有,丙的损失可要求乙赔偿
C、归丙所有,乙的损失可以要求丙赔偿
D、归丙所有,乙的损失可以要求甲赔偿
答案:A
解析:动产物权以占有和交付为公示手段。动产物权的设立和转让,应当依照法
律规定交付。自交付时发生效力,但法律另有规定除外。船舶'航空器、和机动
车等物权的设立、变更、转让和消灭,未经登记,不得对抗善意第三人。
50.张某与用人单位签订了劳动合同,合同尚未期满,张某拟解除合同。根据《劳
动法》他应当提前()以书面形式通知用人单位。
Ax10日
B、20日
C、5日
D、30日
答案:D
解析:本题考查的是劳动合同的解除和终止。劳动者提出解除劳动合同,应当提
前30日以书面的形式通知用人单位,特殊情况下除外。
51.施工企业不执行公安部门作出的停工决定时,由。强制执行。
A、建设单位
B、人民法院
C、建设行政主管部门
D、公安部门
答案:D
解析:当事人逾期不执行停产停业、停止使用'停止施工决定的,由作出决定的
公安机关消防机构强制执行。
52.关于二级建造师变更注册的说法,正确的是()o
A、变更注册后,注册有效期重新计算
B、因变更注册申报不及时导致工程项目出现损失的,由注册建造师承担责任
C、变更注册只能由原聘用企业申请
D、申请变更注册应当提交工作调动证明
答案:D
解析:本题考查的建造师考试、注册和继续教育的规定。申请变更注册的,应当
提交下列材料:①注册建造师变更注册申请表;②注册证书和执业印章;③申请
人与新聘用单位签订的聘用合同复印件或有效证明文件;④工作调动证明(与原
聘用单位解除聘用合同或聘用合同到期的证明文件'退休人员的退休证明)。
53.施工企业以自有的房产作抵押,向银行借款100万,后来施工企业无力还贷,
经诉讼后其抵押房产被拍卖,拍得价款150万元,贷款的利息及违约金为20万
元,实现抵押的费用为10万元,则拍卖后应返还施工企业的款项为()万元。
A、10
B、20
C、30
D、50
答案:B
解析:本题考查的是抵押权。抵押担保的范围为主债权、利息、违约金、损害赔
偿金和实现抵押的费用。本题主债权100万、违约金及利息20万、实现抵押的
费用10万,共130万,则返还施工企业款项为150万减130万,等于20万。
54.按照《民法典》的规定,出质人可以提供()办理质押担保。
A、建筑物
B、构筑物
C、支票
D、土地
答案:C
解析:本题考查的是质权的规定。选项ABD都属于不动产,不能办理质押担保。
55.下列关于知识产权保护期限正确的是()o
A、专利的保护期限均是20年
B、商标的保护期限是10年,到期后不允许续展
C、著作权中作者的署名权永远保护
D、公民的作品发表权'使用权保护期限为作者的终生
答案:C
解析:本题考查的是专利权。选项A错误,发明专利权的期限为20年,实用新
型专利权的期限为10年,外观设计专利权的期限为15年,均自申请日起计算。
选项B错误,商标的保护期限是10年,到期前12个月可申请续展,期满后还给
予6个月的宽限期;选项C正确,著作权中作者的署名权、修改权和保护作品完
整权不受时间限制;选项D错误,公民的作品发表权、使用权保护期限为作者的
终生及其死后50年。
56.下列情况不可以同时担任两个及以上项目负责人的情形()。
A、同一工程相邻分段发包施工的
B、合同约定的工程验收合格的
C、因非承包方原因致使工程项目停工超过120天,经本单位同意的
D、同一工程分期发包施工的
答案:C
解析:本题考查的是建造师的受聘单位和执业岗位范围。选项C因非承包方原因
致使工程项目停工超过120天,经建设单位同意的才可以。
57.对于特殊地域管辖案件中,当事人未明确约定合同履行地点,则关于合同履
行地的确定,下列说法错误的是()o
A、争议标的为给付货币的,给付货币一方所在地为合同履行地
B、交付不动产的,不动产所在地为合同履行地
C、即时结清的合同,交易行为地为合同履行地
D、非给付货币及交付不动产的其他标的,履行义务一方所在地为合同履行地
答案:A
解析:合同争议标的为给付货币的,接收货币一方所在地为合同履行地。
58.不同行政法规对同一事项的规定,新的一般规定与旧的特别规定不一致,不
能确定如何适用时,由()裁决。
A、国务院主管部门
B、最高人民法院
C、国务院
D、全国人大常委会
答案:C
解析:同一制定机关制定的条文规定不一致时由制定机关裁决。
59.纠纷发生后,下列不属于仲裁案件受理条件的是()。
A、有仲裁协议
B、当事人双方口头愿意仲裁
C、有具体的仲裁请求、事实和理由
D、属于仲裁委员会的受理范畴
答案:B
解析:当事人申请仲裁,应当符合的条件有:(1)有效的仲裁协议;(2)有具
体的仲裁请求和事实、理由;(3)属于仲裁委员会的受理范围。
60.根据《民法典》规定,一般情况下动产物权的转让,自()起发生效力。
A、买卖合同生效
B、转移登记
C、交付
D、买方占有
答案:C
解析:动产物权的设立和转让,自交付时发生效力,但法律另有规定的除外。船
舶、航空器和机动车等物权的设立、变更、转让和消灭,未经登记,不得对抗善
意第三人。不动产物权的设立、变更、转让和消灭,应当依照法律规定登记,自
记载于不动产登记簿时发生效力。
多选题
1.以下属于民事纠纷处理方式的是()o
A、当事人自行和解
B、行政复议
C、行政机关调解
D、商事仲裁
E、提起诉讼
答案:ACDE
解析:B是行政纠纷的解决途径。
2.(2011一级)下列应由供应商承担标的物损毁、灭失风险的情形有()o
A、施工企业购买一批安全帽,供应商尚未交付
B、合同约定由供应商负责送货,运输中发生车祸
C、合同约定在标的物所在地交货,约定时间已过,施工企业仍未前往提货
D、标的物已运抵交付地点,施工企业因标的物质量不合格而拒收货物
E、供应商在交付标的物时未附产品说明书,施工企业已接收
答案:ABD
3.以下有关招标文件的内容,正确的有()o
A、招标人应对标底保密
B、招标文件可以指明特定的生产供应商
C、招标人应对已购买标书的单位情况保密
D、招标文件中应列明对招标项目的技术要求
E、招标文件中应有一旦中标后拟签订合同的主要条款
答案:ACDE
解析:招标文件不可以指明特定的生产供应商。
4.行为人在代理权终止后仍以被代理人名义订立的合同,().
A、为无效合同
B、为可变更合同
C、相对人没有正当理由相信行为人有代理权的,且未经被代理人追认的,对被代
理人不发生效力
D、经被代理人追认的,由被代理人承担民事责任
E、相对人有正当理由相信行为人有代理权的,该合同有效
答案:CDE
解析:行为人虽曾得到被代理人的授权,但该代理权已经终止的,行为人如果仍
以被代理人的名义进行民事行为,则属无权代理。无权代理签订的合同属于效力
待定合同,被代理人有选择权,追认有效,拒绝无效,相对人有理由相信行为人
有代理权的,该代理行为有效。
5.下列情形中,发包人可以请求人民法院解除建设工程施工合同的有()。
A、承包人明确表示不履行合同主要义务的
B、承包人已经完成的建设工程质量不合格,并拒绝修复的
C、承包人在合同约定的期限内没有完工的
D、承包人将承包的建设工程非法转包的
E、承包人将承包的建设工程违法分包的
答案:ABDE
解析:
承包人具有下列情形之一,发包人请求解除建设工程施工合同的,应予支持:(1)
明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的;(2)合同约定的期限内没有
完工,且在发包人催告的合理期限内仍未完工的;(3)已经完成的建设工程质
量不合格,并拒绝修复的;(4)将承包的建设工程非法转包、违法分包的。
6.质押包括()o
A、动产质押
B、权利质押
C、不动产质押
D、固定资产质押
E、无形资产质押
答案:AB
解析:本题考查的是质权的规定。质押可以分为动产质押和权利质押。
7.下列行为构成侵权之债的有()。
A、建设行政主管部门未及时颁发施工许可证
B、路人帮助把受伤工人送至医院
C、建筑物上坠落物品造成他人伤害,难以确定责任人
D、拆除屋顶广告时将住户窗户损坏
E、建设单位未将工程款及时足额支付给施工企业
答案:CD
8.据《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》规定,分包工程发包人
没有将其承包的工程进行分包,在施工场所设项目管理机构的()和安全管理人员
不是工程承包人本单位人员的,视同允许他人以本企业名义承揽工程。
A、项目负责人
B、企业主管部门负责人
C、技术负责人
D、项目核算负责人
E、质量管理人员
答案:ACDE
解析:分包工程发包人没有将其承包的工程进行分包,在施工现场所设项目管理
机构的项目负责人'技术负责人、项目核算负责人、质量管理人员、安全管理人
员不是工程承包人本单位人员的,视同允许他人以本企业名义承揽工程。
9.关于建筑工程施工许可的说法正确的有()。
A、工程因故中止施工,建设单位应在中止施工之日起1个月内向原发证机关报告
B、中止施工6个月以上的工程恢复施工前应重新核验施工许可证
C、因故不能在领取施工许可证后的3个月内开工时,可以申请延期
D、须取得所在地县级以上人民政府建设行政主管部门审批的施工许可证,方可施
工
E、建设行政主管部门应当在接到办理施工许可证申请后30日内审批施工许可证
答案:AC
10.因发包人原因引起的暂停施工,发包人应()。
A、承担所发生的追加合同价款
B、赔偿承包人由此造成的损失
C、相应顺延工期
D、应支付承包人相应的违约金
E、工期不予顺延
答案:ABC
解析:因发包人原因造成停工的,由发包人承担所发生的追加合同价款,赔偿承
包人由此造成的损失,相应顺延工期。
11.《立法法》,()之间对同一事项的规定不一致时,由国务院裁决。
A、地方性法规与地方政府规章
B、部门规章
C、部门规章与地方性法规
D、地方政府规章与部门规章
E、同一机关制定的旧的一般规定与新的特别规定
答案:BD
解析:地方性法规、规章之间不一致时,由有关机关依照下列规定的权限作出裁
决:(1)同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时,由制定机关
裁决;(2)地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致,不能确定如
何适用时,由国务院提出意见,国务院认为应当适用地方性法规的,应当决定在
该地方适用地方性法规的规定;认为应当适用部门规章的,应当提请全国人民代
表大会常务委员会裁决;(3)部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对
同一事项的规定不一致时,由国务院裁决。
根据授权制定的法规与法律规定不一致,不能确定如何适用时,由全国人民代表
大会常务委员会裁决。
12.下列关于仲裁与诉讼特点的表述正确的有O。
A、仲裁的程序相对灵活,诉讼的程序较严格
B、仲裁以不公开审理为原则,诉讼则以不公开审理为例外
C、仲裁实行一裁终局制,诉讼实行两审终审制
D、仲裁机构由双方协商确定,管辖人民法院则不能由双方约定
E、仲裁和诉讼是两种独立的争议解决方式
答案:ABCE
解析:该题是对仲裁和诉讼特点的考察。仲裁有自愿性的特点相对灵活,而诉讼
严格按程序进行;仲裁体现保密性一般不公开审理,而诉讼一般公开审理;
仲裁一裁终局体现快捷性,而诉讼两审终审;仲裁结构可由当事人约定,诉讼管
辖法院一般不得约定,但合同纠纷当事人可以约定管辖法院,故D项错误。
13.甲、乙两个施工单位共同承包了某个施工项目,双方约定,如因施工质量问
题导致建设单位索赔,各自承担索赔额的50%。施工过程中建设单位因工程质量
原因索赔12万元,则下列关于此索赔和赔偿责任承担的说法中,正确的。。
A、如甲无过错,则其有权拒绝先行赔付
B、建设单位可直接要求甲承担12万元
C、建设单位可直接要求乙承担12万元
D、建设单位应当要求质量缺陷的过错方承担主要责任
E、先行赔付的一方,有权就超出50%的部分向另一方追偿
答案:BCE
解析:本题考查的是建设工程共同承包的规定。共同承包要承担连带责任;选项
A错误,连带责任,连带各方都有义务赔偿,无先后顺序;选项B、C、E正确,
连带责任任何一方都有义务赔偿全部损失,按照约定多赔偿的一方可以向另一方
追偿D错误,应当两个字限制了建设单位的权利。
14.依据《行政诉讼法》,建设行政主管部门作出的下列行政行为中,建筑施工
企业不服可以提起行政诉讼的有()。
A、甲建设行政主管部门拖延办理施工许可证
B、乙建设行政主管部门劝告其不要参加某项目的投标
C、丙建设行政主管部门罚款数额过大,所依据的部门规章显失公平
D、丁建设行政主管部门以安全不合格为由扣押、查封其施工设备2台
E、戊建设行政主管拒绝颁发安全生产许可证
答案:ACDE
解析:《行政诉讼法》规定,人民法院受理公民、法人或者其他组织提起的下列
诉讼:(1)对行政拘留、暂扣或者吊销许可证和执照'责令停产停业、没收违
法所得、没收非法财物、罚款、警告等行政处罚不服的;(2)对限制人身自由
或者对财产的查封'扣押、冻结等行政强制措施和行政强制执行不服的;(3)
申请行政许可,行政机关拒绝或者在法定期限内不予答复,或者对行政机关作出
的有关行政许可的其他决定不服的;
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 算法与数据结构(C++语言版)(第2版) 第10章课后习题答案
- 新版数学建模实验指导书 Matlab语言的程序设计
- 新生儿窒息+经鼻高流量氧疗培训试题
- 新媒体推广合作的协议书
- 工业气体购销合同范本
- 个人与个人劳务合同范本
- 烟道安装协议书
- 销售合同评审
- 电器采购合同版
- 货运汽车租赁合同模板
- 电梯安装的图纸设计论文
- T∕ACSC 02-2022 中医医院建筑设计规范
- 个人求职表格简历5篇
- 校本研修的项目设计与实施策略
- 最新肛肠科临床诊疗指南
- 运维组月度(KPI)绩效考核表
- 浅谈高速公路项目中变更项目单价的确定方法
- 实施有效课堂教学PPT课件(PPT 21页)
- 精品资料(2021-2022年收藏的)虚拟现实技术实验室的建设方案
- (JTGD50-2017)最新公路沥青路面设计规范
- 新大学法语I教案——中国海洋大学法语教案
评论
0/150
提交评论