2023年一级建造师机真题解析(三门)

2023年全国一级建立师执业资格考试机电实务（参考答案及解析）

一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1.在输配电线路勘测定位时，要确定（）。

A.各处杆塔型号

B.杆塔组立方法

C.立杆方式

D.杆身调整程序

2.影响机械设备安装精度的因素不包括（）。

A.设备测量基准的选择

B.设备制造的质量

C.设备基础的硬度

D.设备安装环境

3.金属储罐锻底的中幅板搭接接头焊接时，限制焊接变形的主要工艺措施之一是（）。

A.先焊长焊缝

B.初层焊道采纳分段退焊或跳焊法

C.焊工匀称分布，对称施焊

D.沿同一方向进行分段焊接

4.单台仪表的校准点应在仪表全量程范围内匀称选择，一般不应少于（）点。

A.2

B.3

C.4

D.5

5.易受化工大气、海洋大气腐蚀的石油储罐表面进行喷砂前应采纳（）。

A.高压干净水冲洗

B.碱液清除处理

C.有机溶剂清除处理

D.蒸汽冲洗

6.下列设备中，属于机械通用设备的是（）。

A.压缩机

B.桥式起重机

C.锅炉

D.汽轮机

7.玻璃纤维复合风管适用于（）。

A.干净空调系统

B.酸性环境空调系统

C.有机溶剂空调系统

D.中压以下空调系统

8.机电工程厂房（车间、站）基础施工中，测量的重点是（）。

A.混凝土杯形基础

B.混凝土柱子基础及柱身

C.平台施工

D.钢柱基础

9.预防焊接变形的装配工艺措施是（）。

A.合理选择焊缝尺寸和形态

B.合理选择装配程序

C.合理支配焊缝位置

D.合理的焊接依次和方向

10.综合考虑各种因素，大型储罐选择（）基础较为妥当。

A.联合

B.垫层

C.沉井

D.框架式

11.建筑电气工程布线系统敷设，暗敷导管在土建模板拆除后的紧后工序是（）。

A.导管穿线

B.清理管口及扫管

C.敷设电缆

D.绝缘检查

12.关于高层建筑管道安装的避让原则的说法，正确的是（）。

A.给水管让排水管

B.大管让小管

C.水管让电缆套管

D.钢质管让塑料管

13.关于通风空调风管安装技术要求的说法，正确的是（）。

A.风口、阀门处要设置支、吊架加固补强

B.当管线穿过风管时，要留意穿过部位的密封处理

C.风管与风机连接处，应采纳柔性短管连接

D.室外立管的固定拉索可依就近原则固定在避雷引下线上

14.下列场所的消防工程中，应当向公安消防机构申请消防设计审核的是（）。

A.建筑面积为15000m2的展览馆

B.建筑面积为13000m2的客运车站

C.建筑面积为12000m2的饭店

D.建筑面积为10000m2的会堂

15.衡量计量器具质量的主要指标是（）。

A.灵敏度、辨别率、动态特性

B.稳定度、精确度、静态特性

C.动态特性、辨别率、精密度

D.统一性、溯源性、精确度

16.按压力管道安装许可类别及级别划分，燃气管道属于（）。

A.工业管道

B.油气管道

C.公用管道

D.动力管道

17.工业安装工程中，分部分项工程质量验收记录的检查评定结论由（）编写。

A.建设单位

B.监理单位

C.设计单位

D.施工单位

18.下列电气工程验收资料中，属于平安和功能检测资料的是（）。

A.分项工程质量验收记录

B.照明全负荷试验记录

C.图纸会审记录

D.隐藏工程记录

19.依据《注册建立师执业工程规模标准》的规定，工程规模按生产实力和投资额划分的是（）»

A.冷轧工程

B.冶金工程

C.石油自然气管道输油工程

D.火力机组工程

20.《注册建立师执业管理方法》规定，下列工程中，属于机电工程注册建立师执业工程范围的是

（）。

A.城市供水工程

B.城市供热工程

C.城镇燃气工程

D.信息化工程

二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错

项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得（）.5分）

21.机械设备典型零部件安装包括（）。

A.齿轮系统装配

B.轴承安装

C.螺栓连接件热装配

D.活动地脚螺栓连接

E.设备管路的安装

22.高压管道安装的要求包括（）。

A.管道组成件必需有制造厂质量证明文件

B.管道支架应按设计图纸施工

C.管道安装应运用正式管架固定

D.安装质量可以通过修改密封厚度来补偿

E.管线安装如有间断，应刚好封闭管口

23.电站汽轮机主要由（）等组成。

A.汽轮机本体

B.蒸汽系统设备

C.凝聚水系统设备

D.送引风设备

E.空气预热器

24.低合金结构钢主要运用于（）等制造。

A.锅炉汽包

B.压力容器

C.起重机轨道

D.压力管道

E.高强螺栓

25.在起重工程的设计中，计算载荷主要考虑（）。

A.静载系数

B.动载系数

C.设备及索吊具重量

D.不均衡栽荷系数

E.匀称栽荷系数

26.焊接完成后，对焊缝质量的致密性试验可以选用的方法有（）。

A.强度试验

B.气密性试验

C.煤油试漏

D.超声波检测

E.氯气试验

27.空调与通风系统调试时，主要考核的设计指标有（）。

A.空气湿度

B.相对湿度

C.气流速度

D.噪声

E.空气含氧量

28.自动喷水灭火系统按喷头的构造可分为（）等。

A.湿式系统

B.雨淋系统

C.水幕系统

D.水喷雾系统

E.自动启闭系统

29.工程开工前，项目部编制“计量检测设备配备支配书”的依据有（）。

A.施工组织设计

B.计量检测设备运用说明书

C.作业指导书

D.质量支配

E.施工方案

30.工业安装工程按专业划分的分部工程包括（）等。

A.工业炉砌筑工程

B.设备基础工程

C.自动化仪表安装工程

D.消防工程

E.设备及管道绝热工程

三、案例分析题（共5题。（一）、（二）、（三）题各20分，（四八（五）题各30分）

（一）

某机电工程进行到试运行阶段，该工程共包括A、B两个单位工程，单位工程A办理了中间交接，单

位工程B完成了系统试验，大部分机械设备进行了单机试运行。联动试运行由建设单位组织，试运行

操作人员刚经培训返回工厂，还未熟识工艺流程和操作程序，为使工程尽快投产，建设单位认为联动

试运行的条件已基本具备，可以进行联动试运行。建设单位确定在联动试运行中，对单位工程B未进

行单机试运行的机械设备一并进行运行和考核，待联动试运行完成后，再补办单位工程B的中间交接

手续，联动试运行起先后，发生了如下事务。

事务1：单位工程B一台整体安装的进料离心泵振动值超标，轴承密封处泄漏，一条合金钢管道焊缝

多处泄漏，中断试运行后经检查确认，未查到该泵的开箱检查记录和有关安装施工记录，管道焊缝未

达到标准要求的抽检比例，存在焊缝漏检现象。依据事务的影响和损失程度，认定为工程质量事故。

事务2：单位工程A中，一台换热设备封头法兰发生严峻泄漏，经检测是法兰垫片损坏，须要隔断系

统更换垫片，致使联动试运行中断3h。事后经检查分析，认定是操作工人误操作，致使系统工作压

力超过了设计的规定限值。

【问题】

1.建设单位把未办理中间交接的B单位工程干脆进行联动试运行的行为是否正确?中间交接对建设单

位有什么作用？

2.事务1中进料离心泵的质量问题是由于在安装施工中存在哪些错误引起的？

3.常见工程质量缺陷界定为质量问题的规定有哪些?事务2中出现质量问题的主要缘由有哪些？

4.从操作工人出现误操作分析，试运行操作人员应具备哪些基本条件？

（二）

某厂新建一条大型汽车生产线建设工程，内容包括：土建施工、设备安装与调试、钢结构工程、各种

工艺管道施工、电气工程施工等。工程工期紧，工程量大，技术要求高，各专业交叉施工多。通过招

标确定该工程由具有施工总承包一级（房建、机电）资质的A公司总承包，合同造价为15200万元，A

公司将土建施工工程分包给具有相应资质的B公司承包。A公司项目的管理人员进场后，成立了平安

领导小组并配备了两名专职平安管理员，B公司配备了两名兼职平安管理员，A公司项目部建立了平

安生产产管理体系，制订了平安生产管理制度。在4000t压机设备基础施工前，B公司制订了深基坑

支护专项平安技术方案，并报B公司总工程师审批，在基坑开挖过程中，发生坍塌，造成两人重伤，

一人轻伤。事故发生后经检查确认，B公司未制订平安技术措施，A公司未明确B公司的平安管理职

责，A公司、B公司之间的平安管理存在问题，该施工项目被地方政府主管部门要求停工整顿，项目

经整顿合格后，复原施工。A公司在设备基础位置和几何尺寸及外观、预埋地脚螺栓验收合格后，即

起先了4000t压机设备的安装工作，经查验4000t压机设备基础验收资料不齐，项目监理工程师下发

了暂停施工的“监理工作通知书

【问题】

1.项目部配置的平安管理人员是否符合规定要求?说明理由。

2.基坑支护平安专项技术方案审核是否符合规定要求?说明理由。

3.简要说明A公司、B公司之间正确的平安管理闭口流程。

4.对4000t压机基础还应供应哪些合格证明文件和具体记录？

（三）

某安装公司分包一商务楼（1层至5层为商场,6层至30层为办公楼）的变配电工程，工程的主要设备（三

相干式电力变压器、手车式开关柜和抽屉式配电柜）由业主选购，设备已运抵施工现场。其他设备、

材料由安装公式选购，合同工期60d,并约定提前Id嘉奖5万元人民币，延迟Id罚款5万元人民

币。安装公司项目部进场后，依据合同、施工图、验收规范及总承包的进度支配，编制了变配电工程

的施工方案、进度支配、劳动力支配和支配费用。项目部施工打算工作用去了5d。当正式施工时，

因商场需提前送电，业主要求变配电工程提前5d竣工。项目部按工作持续时间及支配费用（见下表）

分析，在关键工作上，以最小的赶工增加费用，在试验调整工作前赶出了5d。进入试验调整工作时,

发觉有2台变压器线圈因施工中保管不当受潮，干燥处理用去了3d,并增加费用3万元，项目部又

赶工3d,变配电工程最终按业主要求提前5d竣工，验收合格后，资料整理齐全，打算归档。

工作依城时询及计划■用

持续时间计划费用可布弟时乐弟维位时阿增加

代号工作内容米的工作

/d/万元间/d费用/（万元

A基珈框架安装1031

B接地干线安装10s21

■

c桥架安装A81530.8

D变抵器安装AB10821.S

E开关柜配电柜安装AH133231.S

F电-CDE89022

G毋统槽安装DE1080

H二次线路敷设E441

3

1试验蠲整FGH2030

J计量仪表安装H24-

K检会能收H22

【问题】

1.项目部在哪几项工作上赶工了?并分别列出其赶工天数和增加的费用？

2.原支配施工费用多少?赶工后实际施工费用多少？

3.变压器线圈可采纳哪种加热方法干燥?干燥后必需检查哪项内容合格后才能做耐压试验？

4.变配电工程先按哪种工程划分类别竣工验收?竣工资料应在何时归档？

（四）

A公司以EPC交钥匙总承包模式中标非洲北部某国一机电工程项目，中标价2.5亿美元。合同约定，

总工期36个月，支付币种为美元。设备全套由中国制造，全部技术标准、规范全部执行中国标准和

规范。工程进度款每月10前按上月实际完成量支付，竣工验收后全部付清。工程进度款支付每拖欠

Id,业主需支付双倍利息给A公司。工程价格不因各种费率、汇率、税率改变及各种设备、材料、人

工等价格改变而作调整。施工过程中发生下列事务。

事务1：A公司因（1）当地发生短期局部战乱，造成工期延误30d,干脆经济损失30万美元；（2）原材

料涨价，增加费用150万美元；（3）所在国劳务工因工资待遇罢工，工期延误5d,共计增加劳务工工

资50万美元；（4）美元贬值，损失人民币1200万元；（5）进度款多次拖延支付，影响工期5d,经济损

失（含利息）40万美元；（6）所在国税率提高，税款比原来增加50万美元；（7）遇百年一遇大洪水，干脆

经济损失20万美元，工期拖延10d。事务2：中心限制室接地极施工时，A公司以镀锌角钢作为接地

极，遭到业主制止，要求用铜棒作接地极，双方发生分歧。

事务3：负荷试运行时，出现暂短停机，粉尘排放浓度和个别设备噪声超标，经修复、改造和反复测

试，各项技术指标均达到设计要求，业主刚好签发竣工证书并予以结算。

【问题】

1.A公司中标的工程项目包含哪些承包内容？

2.A公司除自身的风险外还有哪些风险？

3.针对事务1,计算工期索赔和费用索赔。

4.业主提出用铜棒代替镀锌角钢的要求是否合理?说明理由。可怎么协调处理。

5.简述机电设备负荷试运行应达到的条件。

㈤

某安装公司承包一演艺中心的空调工程，演艺中心地处江边（距离江边100m）,空调工程设备材料：双

工况冷水机组（650Rt）、蓄冰槽、江水源热泵机组、燃气锅炉、低噪声冷却塔（650t/h）、板式热交换机、

水泵、空调箱、风机盘管、各类阀门（DN20〜DN700mm）公称压力1.6MPa、空调水管（DN20〜

DN700mm）、风管、风阀及配件（卡箍、法兰）等由安装公司订立选购合同。安装公司项目部进场后，

针对工程中采纳的新设备、新技术编制了施工方案，方案中突出了施工程序和施工方法，并明确了施

工方法的内容，江水热源泵机组利用江水冷却，需敷设DN700mm冷却水管至江边，DN700mm冷却

水管道的敷设路径上正好有一排千年古树，方案中选择非开挖顶管技术，并分包给A专业公司施工。

空调水管需化学清洗并镀膜，分包给B专业公司施工。安装公司向专业公司供应了相关资料•，负责现

场的管理工作，确保专业公司按批准的施工方案进行施工。按施工进度支配，安装公司项目部刚好与

供货厂商联系，使设备材料运到现场时间与施工进度协作，以满意施工进度要求。设备材料达到施工

现场，按规定对设备材料进行检验，其中对阀门重点检验。空调工程按施工程序实施。空调设备安装

后，进行管道、风管及配件安装调试，空调工程按要求完工。

【问题】

1.安装公司项目部在履行设备选购合同时主要有哪些环节？

2.A、B专业公司进场后，安装公司项目部应做哪些工作？

3.本工程要编制哪几个新技术的施工方案?方案中的施工方法应有哪些主要内容？

4.指出DN700mm阀门压力试验的合格标准。

5.空调供回水（冷热水）主管需与哪些设备连接?DNIOOmm以上空调水管与设备可采纳哪种连接方式?

2023年度全国一级建立师执业资格考试试卷参考答案

一、单项选择题

1.A2.C3.B4.D5.A

6.A7.D8.D9.BIO.B

11.B12.A13.C14.C15.A

16.C17.D18.B19.A20.C

二、多项选择题

21.ABCE22.ABCE23.ABC24.ABCD25.BCD

26.BCE27.ABCD28.BCDE29.ADE30.ACE

三、案例分析题

（一）

1.（本小题5分）建设单位把未办理中间交接的B单位工程干脆进行联动试运行的行为不正确（1分）。

中间交接是施工单位向建设单位办理工程交接的一个必要程序，它标记着工程施工安装结束，由单体

试运行转人联动试运行（2分）。中间交接只是装置保管、运用责任（管理权）的移交，不解除施工单位对

工程质量、交工验收应负的责任（2分）。

2.（本小题7分）事务1中进料离心泵的质量问题是由于在安装施工中存在以下错误引起的。

（1）振动超标由于基础未进行验收或验收不完全，可能由于基础表面平整度不够，垫铁设置不合理，地

脚螺栓未紧固（1.5分）。

（2）安装完成和管道连接后，未对整体进行找平找正，未对安装精度进行校核和调整（1.5分）。

（3）施工管理混乱，未进行开箱验收和安装前验收，未进行必要的设备检验，施工过程未记录，无具体

施工记录和质量限制记录（1.5分）。

（4）未按施工程序和依次施工，违反操作规程（1.5分）。

（5）选择测量器具和测量标准失控（1分）。

3.（本小题4分）

对于干脆经济损失在规定数额以下，不影响运用功能和工程结构平安，没有造成永久性质量缺陷，视

为质量问题（2分）。

事务2中出现质量问题的主要缘由：违反施工程序、管理与施工不到位（2分）。

4.（本小题4分）

从操作工人出现误操作分析，试运行操作人员应具备的基本条件：熟识设备的构造、性能和设备的技

术文件（2分）；熟识试运行方案，驾驭操作规程及试运行的具体步骤和操作方法（2分）。

（-）

1.（本小题3分）

项目部配置的平安管理人员不符合规定要求（1分）。理由：由于项目的合同造价超过1亿元，依据规

定应配备专职平安管理员不少于3人，且按专业配备（2分）。

2.（本小题6分）

基坑支护平安专项技术方案审核不符合规定要求（2分）。

理由：深基坑支护属于超过肯定范围的危急性较大的分部分项工程，其专项平安技术方案先经B公司

内部审核后，由B公司技术负责人签字后报A公司技术部门审批，由A公司组织相关专家进行专项

平安方案的论证后，报A公司企业技术负责人签字后报监理单位，最终由总监理工程师签字批准（4

分）。

3.（本小题6分）

A公司、B公司之间正确的平安管理闭口流程：A公司负责平安总体策划（1分）-A公司制订全场性

平安管理制度（1分）TB公司在合同中承诺执行（1分）-A公司明确B公司的平安管理职责（1分）-B

公司依据工程特点制订相应的平安措施（1分）-B公司报A公司审核批准后执行（1分）。

4.（本小题5分）

对4000t压机基础还应供应的合格证明文件和具体记录。

（1）应供应设备基础质量合格证明文件，具体记录验收其混凝土协作比、混凝土养护及混凝土强度是否

符合设计要求；假如对设备基础的强度有怀疑时，可请有检测资质的工程检测单位，采纳回弹法或钻

芯法等对基础的强度进行复测（2.5分）。

（2）设备基础的预压强度试验合格证明，并有预压沉降具体记录（2.5分）。

（三）

1.（本小题8分）

项目部在A、B、E、I工作上赶工了（2分）。

A、B工作同时赶工天数为2d。增加的费用=2xl+2xl=4（万元）（2分）。

E工作赶工天数为3d。增加的费用=3x1.5=4.5（万元）（2分）。

1工作赶工天数为3d。增加的费用=3x1.5=4.5（万元）（2分）。

2.（本小题4分）

原支配施工费用=10+5+15+8+32+90+80+4+30+4+2=280（万元）（2分）。总的赶工费用=4+4.5+4.5=13（万

元）。变压器干燥增加费用3万元。提前5d竣工嘉奖=5x5=25（万元）。赶工后实际施工费用

=280+13+3-25=271（万元）（2分）。

3.（本小题5分）

变压器线圈可采纳电加热方法干燥。如油箱铁损法、铜损法、热油法、热风法和红外线法（3分）。干

燥后必需用摇表检查绝缘合格后才能做耐压试验（2分）。

4.（本小题3分）

变配电工程先按建筑电气单位工程划分类别竣工验收（1.5分）。竣工资料应在施工项目竣工后归档（1.5

分）。

（四）

1.（本小题5分）

A公司中标的工程项目包含的承包内容：全部设计（1.5分）、设备及材料选购（1.5分）、土建及安装

施工（1分）、试运转直至投产运行（1分）。

2.（本小题6分）

A公司除自身的风险外还有的风险：⑴材料设备风险（1分）；（2）人员风险（1分）；（3）组织协调风险（1

分）；（4）政治及社会风险（1分）；（5）自然环境风险（1分）；（6）经济风险（1分）。

3.（本小题5分）

工期索赔=30+5+10=450）（2.5分）。

费用索赔=40万美元（2.5分）。

4.（本小题6分）

业主提出用铜棒代替镀锌角钢的要求不合理（2分）。理由：合同计价方式为EPC,且合同规定全部标

准规范执行中国标准，A公司用镀锌角钢作为接地极符合中国标准的规范要求，业主提出的质量标准

高于合同标准（2分）。协调处理方法：应按设计变更程序处理（2分）。

5.（本小题8分）

机电设备负荷试运行应达到的条件。

（1）工程中间交接完成（1分）。

（2）联动试运行已完成（1分）。

（3）各项生产管理制度己落实、岗位分工明确，各工种人员经培训合格上岗，已驾驭要领，会解除故障

（1分）。

（4）经批准的负荷试运行方案已向生产人员交底，事故处理应急方案已经制订并落实（1分）。

（5）保运工作已落实，备品备件齐全，供排水、供电、仪表限制已平稳、正常运行，确保连续稳定供应

（1分）。

（6）原材料、燃料、化学药品、润滑油（脂）等，已按设计文件和试运行方案规定的规格数量打算齐全，

并能确保连续稳定供应（1分）。

（7）环保、平安、消防、急救系统已完善，现场保卫、生活后勤服务已落实（1分）。

（8）通信联络系统、储运系统、运销系统、生产调度系统运行正常牢靠。试运行指导人员和专家已到现

场（1分）。

（五）

1.（本小题5分）

安装公司项目部在履行设备选购合同时主要的环节：到货检验（1分）、损害缺陷缺少

的处理（1分）、监造监理（1分）、施工安装服务（1分）、试运行服务（1分）等。

2.（本小题5分）

A、B专业公司进场后，安装公司项目部应做的工作：

（1）向分包人供应与分包工程相关的各种证件、批件和各种相关资料，向分包人供应具备施工条件的施

工场地（1分）;

（2）组织分包人参与发包人组织的图纸会审，向分包人进行设计图纸交底（1分）；

（3）供应本合同专用条款中约定的设备和设施，并担当因此发生的费用（1分）；

（4）随时为分包人供应确保分包工程施工所要求的施工场地和通道等，满意施工运输的须要，保证施工

期间的畅通（1分）；

（5）负责整个施工场地的管理工作，协调分包人与同一施工场地的其他分包人之间的交叉协作，确保分

包人依据经批准的施工组织设计进行施工（1分）。

3.（本小题9分）

本工程要编制的新技术的施工方案：（1）双工况冷水机组安装（1.5分）；（2）江水源热泵机组安装（1.5

分）；（3）低噪声冷却塔安装（1.5分）；（4）非开挖顶管技术（1.5分）。

方案中的施工方法应有的主要内容：应明确工序操作要点、机具选择、检查方法和要求（1.5分），明

确有针对性的技术要求和质量标准（1.5分）。

4.（本小题3分）

DN700mm阀门压力试验的合格标准：阀门的壳体试验压力不得小于公称压力的1.5倍，试验时间不

得少于5min,以壳体填料无渗漏为合格（1.5分）；密封试验宜以公称压力进行，以阀瓣密封面不漏为

合格（1.5分）。

5.（本小题8分）

空调供回水（冷热水）主管需与双工况冷水机组（1分）、江水源热泵机组（1分）、低噪声冷却塔（1分）、板

式热交换机（1分）、水泵（1分）、空调箱（1分）、风机盘管连接（1分）。DN100mm以卜率调水管与设备

可采纳法兰连接（1分）。

2023年全国一级建立师执业资格考试

建设工程法规与相关学问（参考答案及解析）代码33

2023年法规命题考虑到了新教材发放过晚的问题，新增考点基本没有涉及，绝大部分题目都是

出在新旧教材重合的部分。

一、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1.不同行政法规对同一事项的规定，新的一般规定与旧的特殊规定不一样，不能确定如何适用时，

由（）裁决。

A.国务院主管部门B.最高人民法院C.国务院D.全国人大常委会

【答案】C

【解析】P6"（五）须要由有关机关裁决适用的状况”第2段。

2.某施工设备经销商规定其业务员按合同价5%提取奖金。业务员王某在与施工企业洽谈时提出，合

同定价遵守公司规定，但王某本人按每台50元补贴施工企业。施工企业表示同意，遂与王某签订了

订货合同，并将获得的补贴款入账。王某行为的法律定性是（）。

A.合法行为B.无权代理C.不正值竞争D.滥用代理权

【答案】A

【解析】原题为2023年司法考试卷三第5题。本题重点其实是考核《反不正值竞争法》第八条（教材

P92“三、投标人以行贿手段谋取中标”第2行），非为考核无权代理或滥用代理权。由于反不正值竞

争法不属于大纲要求内容，本题应作为超纲题对待。

留意“账外暗中”赐予对方回扣的，作为受贿处理。本案的补贴照实入账，不得视为不正值竞争

行为。

3.被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失，应（）。

A.由被代理人向第三人担当责任，代理人担当连带责任B.由被代理人独自向第三人担当责任

C.由第三人自己担当损失D.由代理人独自向第三人担当责任

【答案】A

【解析】P16倒数第4段。

4.施工企业以自有的房产作抵押，向银行借款100万元，后来施工企业无力还贷，经诉讼后其抵押

房产被拍卖，拍得的价款为150万元贷款的利息及违约金为20万元实现抵押权的费用为10万元，

则拍卖后应返还施工企业的款项为（）万元。

A.10B.20C.30D.50

【答案】B

【解析】P37“（三）抵押的效力”第一段。拍卖所得为150万元。抵押权人就主债权100万元，利

息及违约金20万元，实现抵押权的费用10万元优先受偿。

5.建设单位须要运用相邻企业的场地开拓道路就近运输建筑材料。经双方订立合同，约定建设单位

向该企业支付用地费用，该企业向建设单位供应场地。在此合同中，建设单位拥有的权利是（）»

A.相邻权B.地役权C.土地出租权D.建设用地运用权

【答案】B

6.施工企业购买材料设备后交付承运人运输，未按约定给付承运费用时，承运人有权扣留足以清偿

其所欠运费的货物，承运人行使的是（）。

A.抵押权B.质权C.留置权D.全部权

【答案】C

7.依据《建筑业企业资质管理规定》，属于建筑业企业资质序列的是（）

A工程总承包B专业分包C专业承包D劳务承包

【答窠】C

【解析】P59正中间“（一）施工企业的资质序列”第一段。我国只有施工总承包资质，没有工程总

承包资质；只有专业承包，没有专业分包；只有劳务分包，没有劳务承包。

8、资质许可机关的上级机关，依据利害关系人的恳求或者依据职权，可以撤消建筑业企业资质的情

形是（）

A、企业未取得施工许可证擅自施工的

B、资质许可机关超越法定职权作出准予建筑业企业资质许可的

C、企业将承包工程转包或违法分包的

D、企业发生过较大生产平安事故或者发生过两起以上一般生产平安事故的

【答案】B

【解析】P79倒数第3段。

9.平安生产许可证的有效期为（）年

A、1B、2C、3D、5

【答案】C

【解析】P213倒数第5行。

10、施工企业与保险代理人张某签署了盖有保险公司印章的工程保险合同，并足额缴付了保费，但张

某表示需将保费交回公司后才能签发保单，后施工企业发生保险事故要求赔偿时，保险公司称张某已

离职，且其未将保险合同和保费交回公司。关于该案中责任担当的说法，正确的是（）。

A、张某应当向施工企业赔偿损失B、施工企业补缴保费后，保险公司方可赔偿损失

C、保险公司找到张某追回保费后，方可赐予施工企业赔偿D、保险公司应当支付保险金，并可向张

某追偿

【答案】D

【解析】原题为2023年司法考试四川灾区延期考试卷三31题，考核表见代理。

11.下列责任种类中，属于行政惩罚的是（）

A、管制B、赔偿损失C、返还财产D、罚款

【答案】D

【解析】P45~46,A属于刑罚，BC属于民事责任，D属于行政惩罚.民事责任、行政责任、刑事责任

种类的区分，每年考1分。

12、施工企业依据材料供应商寄送的价目表发出了一个建筑材料选购清单，后因故又发出加急通

知取消了该选购清单。假如施工企业后发出的取消通知先于选购清单到达材料供应商处，则该取

消通知从法律上称为（）

A、要约撤回B、要约撤消C、承诺撤回D、承诺撤消

【答案】A

【解析】P117第一行。价目表为要约邀请，而材料选购单为要约。取消的通知先于要约达到或与

要约同时到达，为要约撤回。从今年教材和命题状况看，建立师考试对要约、承诺法律行为的要求已

经大幅降低。

13.工程监理单位应当审查施工组织设计中的平安技术措施或专项施工方案是否符合工程建设的

（）标准。

A.举荐性B.国家C.强制性D.行业

【答案】C

【解析】P256“（一）”第1段,2023年刚刚考过的点。

14、某建设工程项目分包工程发生生产平安事故，负责向平安生产监督管理部门、建设行政主管部门

或其他有关部门上报的是（）

A、现场施工人员B、分包单位C、建设单位D、总承包单位

【答案】D

【解析】P220倒数第3行，必考。

15.王某的日工资为80元。政府规定2023年10月1日至7日放假7天，其中3天属于法定休假日，

4天属于前后两周的周末休息日。公司支配王某在这7天加班不能支配补休。公司应当向王某支付加

班费合计（）元。

A、560B、1360C、800D、1120

【答案】B

【解析】P148第3段。休息日支配劳动者加班，应支付不低于200%的工资酬劳；法定节假日支配工

作的，支付不低于300%的工资酬劳。

16.依据《民事诉讼法》，申请仲裁裁决强制执行的期间（）

A、6个月B、1年C、2年D、3年

【答案】C

【解析】P330倒数第6行。

17.依据《劳动合同法》，在劳务派遣用式方式中，订立劳务派遣协议的主体是（）

A派遣单位与用工单位B用工单位与劳动者C用工单位与当地人民政府D派遣单位与

劳动者

【答案】A

【解析】P144“（二）劳动合同与劳务派遣协议”第2段第一句。留意，本题是考核劳务派遣协议的

主体，不是考核劳动合同的主体。

18.对于土方开挖工程，施工企业编制专项施工方案后，经（）签字后实施。

A、施工企业项目经理、现场监理工程师B、施工企业技术负责人、建设单位负责人

C、施工企业技术负责人、总监理工程师D、建设单位负责人、总监理工程师

【答案】C

【解析】P229正中间“二、编制平安专项施工方案”第2行尾巴。本段落为命题热点，有三个要点

应把握，轮番命题：哪两个人签字？哪三类专项施工方案要经过专家论证？谁组织专家论证？

19、关于建设工程分包的说法，正确的是（）

A、劳务作业的分包可以不经建设单位认可B、承包单位可将其承包的全部工程进行分包

C、建设工程主体结构的施工可以分包D、建设单位有权干脆指定分包工程的承包人

【答案】A

【解析】P103倒数第6行。

20.某施工合同中约定设备由施工企业自行选购«施工期间，建设单位要求施工企业购买某品牌设

备，理由是该品牌设备的生产商与建设单位有长期合作关系，关于本案中施工企业的行为，正确的是

（）.

A.施工企业应同意建设单位自行选购B.设计单位提出此要求，施工企业就必需接受

C、建设单位以书面形式提出要求，施工企业就必需接受D、施工企业可拒绝建设单位的要求

【答案】D

【解析】P99“1Z302023建设工程承包制度”第4段。

21、下列情形中，属于施工作业人员的平安生产义务是（）。

A、对本单位的平安生产工作提出建议B、接受平安生产教化和培训

C、发觉干脆危及人身平安的紧急状况时停止作业D、拒绝违章指挥和强令冒险作业

【答案】B

【解析】P223,从业人员的义务有且仅有三项：遵章义务、培训义务、事故隐患报告义务。

22.依据相关法律规定，建设工程总承包单位完工后向建设单位出具质量保修书的时间为（）

A、竣工验收合格后B、提交竣工验收报告时C、竣工验收时D、交付运用时

【答案】B

【解析】本题是命题热点。P297“一、建设工程质量保修书的提交时间及主要内容”第一句。

23、某场馆工程的质量保修书的保修期限中，符合行政法规强制性规定的是（）

A、主体结构工程为10年B、供热与供冷系统为3年

C、屋面防水工程为3年D、有防渗漏要求的房间和内外墙为2年

【答案】B

【解析】本题考核法定最低保修期，P297倒数第一段。供热与供冷系统约定为3年，必定包含两个

完整的采暖期、供冷期，这个点精讲时分析过。

24、某市政工程由于政府部门规划调整，导致该工程停工达1年之久，施工企业拟让该工程的项目经

理甲提担当其他市政工程的项目经理，依据有关规定，关于甲任职的说法，正确的是（）。

A、甲不能同时担当该两个项目的项目经理

B、经建设单位同意，甲可以同时担当该两个项目的项目经理

C、经施工单位同意，甲可以同时担当该两个项目的项目经理

D、经建设主管部门同意，甲可以同时提任该两个项目的项目经理

【答窠】B

【解析】P75正中间“（二）执业岗位范围”第1段。

25.依据《建设工程质量管理条例》，建设单位最迟应当在（）之前办理工程质量监督手续。

A竣工验收B签订施工合同C进场开工D领取施工许可证

【答案】D

【解析】P280“六、依法办理工程质量监督手续”第一段。

26.经定作人同意，承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成关于责任担当的说法正确的是（）

A、第三人就完成的工作成果向定作人负责B、承揽人不再担当责任

C、承揽人与第三人按完成工作成果的比例向定作人担当责任

D、承揽人就该第三人完成的工作成果向定作人负责

【答案】D

【解析】P160下面“（二）承揽人须以自己的设备、技术和劳动力完成所承揽的工作”第4行。

27.建筑施工企业的管理人员和作业人员每（）应至少进行一次平安生产教化培训并考核合格。

A半年B二年C一年D三年

【答案】C

【解析】P224“二、每年至少进行一次全员平安生产教化培训”第一段。

28.依据《合同法》，下列合同转让合法生效的是（）

A：某教授与施工企业约定培训一次，但因培训当天临时有急事，便让自己的博士生代为授课

B：甲因急需用钱便将对乙享有的一万元债权转让给了第三人，便打电话通知了乙

C：建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业其乙将债务转让给第三人，请施工企业向第三

人主见债权

D：监理单位将监理合同概括转让给其他具有相应监理资质的监理单位

【答案】B

【解析】AC错，债务转移需债权人同意；B正确，债权转让须通知债务人，但无须债务人同意。D错

误，监理合同依法不得转让。

29.关于投标有效期的说法，正确的是（）

A、投标有效期延长通知送达投标人时，该投标人的投标保证金期限随之延长

B、投标人同意延长投标有效期的，不得修改投标文件的实质性内容

C、投标有效期内，投标文件对投标人和招标人具有合同约束力

D、投标有效期内撤回投标文件，投标保证金应予退还

【答案】B

【解析】P90“（四）投标有效期”，这些地方不是靠背书能解决的，都须要理解。

30.生产经营单位制定的应急预案应当至少每（）年修订一次。

A1B2C4D3

【答案】D

【解析】P243“（六）应急预案的修订”第一行。

31.甲公司依据生效判决书向法院申请强制执行。执行中与乙公司达成和解协议。和解协议约定：将

乙所欠220万元债务削减为200万元，乙自协议生效之日起2个月内还清。协议生效2个月后，乙并

未履行协议的约定。下列说法中，正确的是（）

A、甲可向法院申请复原原判决的执行B、甲应向乙居处地法院提起民事诉讼

C、由法院执行和解协议D、由法院依职权复原原判决的执行

【答案】A

【解析】P323正中间“（三）执行和解”，考过4、5次了。

32.甲乙双方签订总价为100万的合同，并设定定金条款，则定金的最高限额应为（）万元.

A、10B、30C、50D、20

【答案】D

【解析】P38正中间“四、定金”的第2段最终一句。命题热点。

33.在全国重点文物爱护单位的爱护范围内进行爆破、钻探、挖掘作业的，必需经（）批准。

A县级人民政府B省级人民政府C国务院D省级文物行政部门

【答案】B

【解析】P207“（三）在文物爱护单位爱护范围和建设限制地带从事建设活动的相关规定”第5~6行。

34.关于建设工程施工承包联合体的说法，正确的是（）

A,联合体的资质等级依据联合体中资质等级较高的单位确定B.联合体属于非法人组织

C.联合体各方独立担当相应的责任D.联合体的成员可以对同一工程单独投标

【答案】B

【解析】P93~94.

35.依据《建筑法》，领取施工许可证后因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，关于申请

延期的说法，正确的是（）

A延期每次不超过3个月B应当由施工企业提出申请

C延期没有次数限制D超过延期时限但在宽限期内的施工许可证仍有效

【答案】A

【解析】P53倒数第2段。

36、依据《注册建立师管理规定》，注册机关对申请注册建立师的申请人不予注册的情形为（）。

A、同时受聘于两个或两个以上单位的

B、被吊销注册证书，自惩罚确定之日起至申请注册之日止不满2年的

C、因执业活动受到刑事惩罚，刑事惩罚执行完毕已满5年的D、年龄超过60岁的

【答案】B

【解析】P73倒数第一段。

37.某建设工程施工项目招标文件要求中标人提交履约担保，中标人拒绝提交，则应（）。

A、按中标无效处理B、视为放弃投标C、按废标处理D、视为放弃中标项目

【答案】D

【解析】P96最上面“三、履约保证金”第三行。

38、关于施工现场环境噪声污染防治的说法，正确的是（）。

A、国家对环境噪声污染严峻的落后设备实行淘汰制度

B、土石方施工阶段，噪声限值是昼间70分贝，夜间55分贝

C、打桩施工阶段，噪声限值是昼间80分贝，夜间禁止施工

D、在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行任何产生环境噪声污染的建筑施工作业。

【答案】A

【解析】P184,BC考核（一）第2段，A考核（二）第2段，D考核（三）第1段。

39、某工程部位隐藏前曾得到监理工程师的认可，但重新检验后发觉质量未达到合同约定的要求，则

关于全部剥露、返工的费用和工期处理的说法，正确的是（）。

A、费用和工期损失全部由承包商担当B、费用和工期损失全部由业主担当

C、费用由承包商担当，工期赐予顺延D、费用由业主担当，工期不顺延

【答案】A

【解析】P120倒数第1行，本题与06年二级32题几乎完全一样。

40、施工合同中约定按每月确定的工程量支付工程款，发包方没有按期付款，承包方欲恳求法院爱护

其民事权利，该诉讼时效期间应从（）之日算起

A、第一次付款期限届满B、最终一次付款期限届满

C、每次付款期限届满D、提交工程款支付申请

【答案】B

【解析】P315倒数第3段。

41.因企业分立而新设立的建筑业企业，其资质等级应按（）。

A.原企业的资质等级确定B.降低一级原企业的资质等级确定

C.最低资质等级核定D.实际达到的资质条件核定

【答案】D

【解析】P62“3.企业发生合并、分立、改制的资质办理”第2段。

42、《平安生产许可证条例》的干脆上位法立法依据是（）

A、平安生产法B、宪法C、建筑法D、建设工程平安生产管理条例

【答案】A

【解析】超纲，《平安生产许可证条例》第一条规定：“为了严格规范平安生产条件，进一步加强平

安生产监督管理，防止和削减生产平安事故，依据《中华人民共和国平安生产法》的有关规定，制定

本条例。”这题假如改为“建设部《建筑施工企业平安生产许可证管理规定》的干脆上位法依据”，

那就美丽了，而且教材上P212倒数第2段有•

43、某施工合同中约定垫资但未约定垫资利息，施工企业恳求法院判决建设单位返还垫资及利息时，

依据相关法律规定可以预见的判决结果是（）。

A.返还垫资并按银行同期贷款利率支付利息B、认定垫资违法，利息予以没收

C、返还垫资但不支付利息D、返还垫资并双倍支付利息

【答案】C

【解析】P124“4.工程垫资的处理”。

44、建设单位应自建设项目投入试生产之日起（）个月内，向有关部门申请该建设项目须要配套

建设的环境爱护设施竣工验收。

A、3B、1C、2D、5

【答案】A

【解析】P290“三、建设工程环保竣工验收”第2段。

45.某施工合同约定按固定价结算工程价款。完工后双方无法就调价问题达成一样，施工企业起诉并

恳求进行造价鉴定。关于该案鉴定的说法，正确的是（）

A、鉴定申请应当在庭审结束前提出B、鉴定报告由造价主管部门出具

C、法院对鉴定恳求不予支持D、鉴定期间计入审限

【答案】C

【解析】超纲》考核最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷适用法律问题的说明》（法释（2023）

14号）其次十二条：“当事人约定依据固定价结算工程价款，一方当事人恳求对建设工程造价进行

鉴定的，不予支持”。新教材已经删除该学问点。

A错，当事人申请司法鉴定，应在举证期限内提出；B错，司法鉴定应当由当事人共同托付或法院托

付的司法鉴定机构作出；D错，鉴定期间不计入审限（超纲）。

46.仲裁裁决书自（）之日起发生法律效力。

A.发出B.当事人收到C.申请撤销期限届满D.作出

【答案】D

【解析】P329”四、仲裁裁决”第一段最终一句。

47.甲公司与乙公司就买卖合同纠纷在中国某仲裁委员会仲裁，乙申请财产保全，要求扣押甲在中国

某