风电工程集电线路施工招标文件范本

1风电工程集电线路施工招标文件范本(一)标准性标准化是本次范本编制的中心指导思想，也是实现自动评标和远程评标的重要基础。在严格执行国家最新法律法规、招标文件范本和合同文件范本的基础上，尽量保证标办法”和第六(八)章“投标文件格式”等章节的内容和格式。评分要素保持与“投标文件格式”目录相一致，既利于投标人编(二)先进性国家最新的管理理念和管理要求。包括：国家发改委2017年第10号令《招标公告和公程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201),国家能源局2016年第9号公告发布的《电(三)适用性根据标准目录编制范本，范本的针对性强，平台标准化模块中选择相适用的招标文件范本，减少了范本的不适用问题。2价格的评分权重由50%:10%:40%调整为60%:20%:20%,施工类和生产类招标文件范本还维持50%:10%:40%。(四)指导性本次范本编制的另一个指导思想是让招标人在使用范本时尽可能多的采用选择 (A/B两种推荐描述或取值任选一种)或确认(xx×推荐描述或取值)的形式完成招标文件的编制工作，尤其体现在“专用合同条款”和“发包人要求(技术标准和要求)”章节。国家范本中关于“专用合同条款”和“发包人要求(技术标准和要求)”等章节是空白的，本次29本范本全部进行了编写，按招标项目的具体情况进行完善即可完成标书编制，对于招标管理人员而言具有较强的(五)灵活性本次范本条款更具灵活性，允许招标人根据标的实际情况对相应条款进行相应修改，例如：材料价格调整的品种和风险幅度、变更估价的下浮系数等关键合同条款均采用了下划线的形式，招标人可以根据实际情况进行修改。(六)公平合理性本次范本合同条款的编制遵循了公平公正的原则，对于合同变更、市场价格波动、施工类范本编制了以预防为主、条款清晰完整、可操作性强的合同条款，最大限度明确甲乙双方的权利和义务，明确了合同变更条件、原则、程序、计价方法，施工类标的要求设置最高投标限价，同时以有效报价平均值降5%为最佳得分值，鼓励施工单位适度竞价，避免恶性竞争，使得评标办法更趋于合理。3《集团有限公司风电工程集电线路施工招标文件范本(2018年版)》(以下简称《范本》)是依据现行国家有关招投标的法律和法规、集团公司招标管理规定及工程管理制度编制，体现了集团公司招标管理的具体要求，具体使用说明如下：设工程施工合同(示范文本)(2017年版)》及《标准设计招标文件(2017年版)》的基础上，结合集团公司的招投标和工程管理要求，进二、本《范本》适用于大唐集团有限公司风电工程集电线路施工招标文件。示前后为可选择项),招标人应根据招标项目具体特点和实际需要直接使用、加以修改四、本《范本》所有用★标志的条款(内容)为实质性要求和条件。招标人应该在第四章“合同条款及格式”、第七章“技术标准五、本《范本》中空缺处(要求投标人填写资料的格式除外),招标人根据实际情六、招标人按照本《范本》第一章“招标公告”的格式发布招标公告，将实际发布1.招标公告中“项目名称”指工程项目审批、核准或备案名称。2.招标公告中“招标范围”可根据项目具体招标内容自行填写。七、本《范本》第三章“评标办法”规定为综合评估法。各评审因素的评审标准、分值和权重等原则上不允许修改；如确需修改，应由招标人提出申请批准后方可修改。用，专用合同条款除按照规定可以修改之外，应不加修改的引用原范本内容，所有下划十、本《范本》第八章“投标文件格式”中的格式不允许修使用单位或个人对本《范本》的修改意见和建议，可向集团有限公司物资管理部反映。4(项目名称)风电工程集电线路施工招标文件1 1.招标条件 12.项目概况与招标范围 13.投标人资格要求 4.招标文件的获取 5.投标文件的递交 26.发布公告的媒介 27.联系方式 2第二章投标人须知 4投标人须知前附表 4 1.1项目概况 1.2资金来源和落实情况 1.3招标范围、计划工期和质量要求 1.4投标人资格要求 1.5费用承担 1.7语言文字 1.8计量单位 1.9踏勘现场 1.10投标预备会 1.11分包 1.12响应和偏差 2.招标文件 2.1招标文件的组成 2.2招标文件的澄清 2.3招标文件的修改 2.4招标文件的异议 3.投标文件 3.1投标文件的组成 3.2投标报价 3.3投标有效期 3.4投标保证金 3.5资格审查资料 223.6备选投标方案 3.7投标文件的编制 24.1投标文件的密封和标记 4.2投标文件的递交 4.3投标文件的修改与撤回 5.开标 5.1开标时间和地点 5.2开标程序 5.3开标异议 246.1评标委员会 6.2评标原则 6.3评标办法 247.合同授予 7.2评标结果异议 7.3中标候选人履约能力审查 7.5中标通知 7.6技术成果经济补偿 7.7履约担保 7.8签订合同 8.重新招标和不再招标 8.1重新招标 8.2不再招标 9.纪律和监督 9.1对招标人的纪律要求 9.2对投标人的纪律要求 9.3对评标委员会成员的纪律要求 9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 10.是否采用电子招标投标 11.需要补充的其他内容 附件一：开标记录表 附件二：标前问题澄清 附件三：评标问题澄清 附件四：中标通知书 第三章评标办法(综合评估法) 1.评标方法 382.评审标准 2.1初步评审标准 2.2分值权重构成与评分标准 3.评标程序 3.1初步评审 33.2详细评审 3.3投标文件的澄清 3.4评标结果 第四章合同条款及格式 40第一节通用合同条款 1.一般约定 1.1词语定义与解释 1.2语言文字 1.4标准和规范 1.5合同文件的优先顺序 1.6图纸和承包人文件 1.8严禁贿赂 1.9化石、文物 1.11知识产权 44 1.13工程量清单错误的修正 2.发包人 2.1许可或批准 2.2发包人代表 2.3发包人人员 2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供 2.5资金来源证明及支付担保 462.6支付合同价款 462.7组织竣工验收 2.8现场统一管理协议 463.承包人 463.1承包人的一般义务 3.2项目经理 3.3承包人人员 3.4承包人现场查勘 3.6工程照管与成品、半成品保护 3.7履约担保 3.8联合体 4.监理人 494.1监理人的一般规定 494.2监理人员 4.3监理人的指示 4.4商定或确定 5.工程质量 45.1质量要求 5.2质量保证措施 5.3隐蔽工程检查 5.4不合格工程的处理 5.5质量争议检测 6.安全文明施工与环境保护 6.1安全文明施工 6.2职业健康 6.3环境保护 7.工期和进度 537.1施工组织设计 7.2施工进度计划 7.4测量放线 7.5工期延误 7.6不利物质条件 7.7异常恶劣的气候条件 7.8暂停施工 7.9提前竣工 8.材料与设备 568.1发包人供应材料与工程设备 8.2承包人采购材料与工程设备 8.3材料与工程设备的接收与拒收 8.4材料与工程设备的保管与使用 8.5禁止使用不合格的材料和工程设备 8.7材料与工程设备的替代 8.8施工设备和临时设施 8.9材料与设备专用要求 9.试验与检验 9.1试验设备与试验人员 9.3材料、工程设备和工程的试验和检验 9.4现场工艺试验 60 10.5承包人的合理化建议 10.6变更引起的工期调整 511.价格调整 11.1市场价格波动引起的调整 11.2法律变化引起的调整 12.合同价格、计量与支付 12.1合同价格形式 12.2预付款 12.3计量 6412.4工程进度款支付 12.5支付账户 13.验收和工程试车 13.1分部分项工程验收 13.2竣工验收 13.3工程试车 13.4提前交付单位工程的验收 13.5施工期运行 13.6竣工退场 14.竣工结算 14.1竣工结算申请 14.2竣工结算审核 14.3甩项竣工协议 14.4最终结清 15.缺陷责任与保修 15.1工程保修的原则 15.2缺陷责任期 15.3质量保证金 16.1发包人违约 16.2承包人违约 16.3第三人造成的违约 17.不可抗力 17.1不可抗力的确认 17.2不可抗力的通知 17.3不可抗力后果的承担 17.4因不可抗力解除合同 18.1工程保险 18.2工伤保险 18.3其他保险 18.4持续保险 18.5保险凭证 18.6未按约定投保的补救 18.7通知义务 619.1承包人的索赔 19.2对承包人索赔的处理 19.3发包人的索赔 19.4对发包人索赔的处理 19.5提出索赔的期限 20.争议解决 20.1和解 20.2调解 20.3争议评审 20.4仲裁或诉讼 20.5争议解决条款效力 第二节专用合同条款 781.一般约定 781.1词语定义与解释 1.5合同文件的优先顺序 1.6图纸和承包人文件 79 1.8严禁贿赂 1.10交通运输 1.11知识产权 2.发包人 2.2发包人代表 2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供 2.5资金来源证明及支付担保 2.8现场统一管理协议 3.承包人 3.1承包人的一般义务 3.2项目经理 3.3承包人员 3.7履约担保 4.监理人 4.1监理人的一般规定 4.2监理人员 5.工程质量 855.1工程质量要求 5.2质量保证措施 6.安全文明施工与环境保护 6.1安全文明施工 6.3环境保护 7.工期和进度 7.1施工组织设计 887.2施工进度计划 7.5工期延误 77.7异常恶劣的气候条件 7.8暂停施工 7.9提前竣工 8.材料与设备 8.1发包人供应材料与工程设备 8.2承包人采购材料与工程设备 8.6样品 8.7材料与工程设备的替代 8.8施工设备和临时设施 9.试验与检验 9.1试验设备与试验人员 10.1变更的范围 10.3变更程序 11.价格调整 11.1市场价格波动引起的调整 12.合同价格、计量与支付 12.1合同价格形式 12.4工程进度款支付 13.验收和工程试车 13.1分部分项工程验收 13.2单项(单位)工程验收 13.3启动试运行 13.5工程竣工验收 13.6提前交付单项(单位)工程的验收 13.7施工期运行 13.8工程竣工退场 14.竣工结算 14.1竣工结算申请 14.2竣工结算审核 15.缺陷责任与保修 15.2缺陷责任期 16.违约 816.1发包人违约 16.2承包人违约 16.3第三人造成的违约 18.1工程保险 18.3其他保险 18.5保险凭证 18.8第三者责任险 18.9保险合同条款的变动 18.10保险金不足的补偿 18.11投保不免除责任 20.争议解决 20.4仲裁或诉讼 21.专用合同条款附件 附件一：本标段合同施工范围 附件二：发包人提供的设备和材料 附件三：工程设备和材料管理协议 附件四：工程一级网络进度计划 附件五：施工组织总体规划(施工总平面规划图) 附件六：总价子目支付分解表 附件七：工程安全文明施工、质量和进度考核管理办法 附件八：监理的职责与权利 附件九：廉洁合同 附件十：安全协议书 附件十一：施工现场统一管理协议 第三节合同附件格式 附件一：合同协议书 附件二：履约保函格式 第五章工程量清单 1.工程量清单说明 1.2工程量清单构成 1.3工程量清单项目划分 1.4工程量清单编制依据 1.5结算工程量 1.6分部分项工程量清单格式(详见本章附件1:工程量清单) 1.7其他项目清单格式(具体内容详见本章附件1:工程量清单) 1.8招标人采购材料表 附件1:工程量清单(由招标人按照工程量清单格式结合工程实际编制) 2.工程量清单计价格式 2.1填表须知 2.2报价表 表1:工程量清单报价编制说明 9表2:投标总报价表 表3:施工辅助工程报价汇总表 表4:安装工程报价汇总表 表5:建筑工程报价汇总表 表6:其他项目清单计价表 表6.1:材料暂估单价表 表6.2:专业工程暂估价表 表6.3:暂列金额明细表 表6.4:计日工表 表7:施工辅助工程分部分项工程量清单计价表 表8:安装工程分部分项工程量清单计价表 表9:建筑工程分部分项工程量清单计价表 表10:施工辅助工程综合单价组成表 表11:安转工程综合单价组成表 表12:建筑工程综合单价组成表 表13:投标人采购主要设备、材料明细表 表14:综合单价分析表 第六章图纸和资料 1.1发包人提供的图纸和资料 1.2为招标文件提供的图纸 1.3其他相关规定(招标人提供) 第七章技术标准和要求 1.概述 1.1工程概况 1.2本标段简介 2.本工程采用的技术规范及要求 2.1工程质量标准 2.2工程技术要求 2.3施工组织方案编制 2.4安全生产、文明施工 3.本工程的管理目标和要求 3.1工程建设总体目标 3.2安全文明施工和职业健康环境管理目标和要求 3.3主要质量指标和要求 3.4进度控制目标和要求 3.5合同管理目标和要求 3.6技经管理目标和要求 3.7技术管理目标和要求 3.8总平面管理目标和要求 3.9设备和材料管理目标和要求 3.10档案管理目标和要求 第八章投标文件格式 (二)投标函附录 三、联合体协议书(如有) 四、投标保证金 六、施工组织设计 附表一：拟投入本标段的主要施工机械设备表 附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 附表三：劳动力计划表 附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表五：施工平面图 附表六：临时用地表 八、拟分包项目情况表 九、资格审查资料 (一)投标人基本情况表 (三)近年完成的类似项目情况表 (四)正在施工的和新承接的项目情况表 (五)近年发生的诉讼及仲裁情况 (六)有关部门出具的投标人近三年无重大安全和质量事故的证明文件 (七)出具近2年合同无违约情况或无投标人原因合同被解除的证明材料 十一、财务用款计划 十二、物资供应计划 十三、商务部分评标因素统计表 十四、技术部分评标因素统计表 十五、廉洁合同(格式见专用合同条款附件) 十六、投标人关于资格的声明函 十七、其他材料 1.本招标文件由以下章节组成第一章招标公告第二章投标人须知第三章评标办法第四章合同条款及格式第五章工程量清单第六章图纸和资料第七章技术标准和要求第八章投标文件格式上述章节和本总说明以及对本招标文件的澄清和修改所产生的书面通知、会议记录及补充通知均为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。2.投标人应当按照本招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的实质性要求和条件作如果投标人的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标人自负。不符合招标文件要求的投标3.凡获得本招标文件者，无论其投标与否均应对招标文件保密。1集电线路施工—XXXX年XX月分子公司名称+项目名称招标公告1.招标条件本招标项目(项目名称)已由(项目审批、核准或备案机关名称)以(批文名称及编号)批准建设，项目业主为,建设资金来自(资金来源),出资比例为,招标人为。项目已具备招标条件，现对该项目的集电线路工程施工进行公开招标。2.项目概况与招标范围验、线路架设材料运输、工程用地征占用(如有)等。3.投标人资格要求(可参照集团公司一级集中招标施工服务类推荐资质、业绩标准)3.2投标人必须具有电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包二级及以上资质近5年须具有2个及以上MW及以上风电施工总承包工程或3个及以上同等及以上等级的输电线路工程施工投运业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 (B证),且在合同实施阶段未担任其他在建工程项目经理职务，拟派项目经理具有从事类似项目管理工作经历并担任2个及以上MW及以上风电施工总承包工程或3个及以上同等及以上等级的3.2.2投标人须具备承装二级和承试三级电力设施许可证，满足《承装(修、试)电力设施许可证管理办法》(国家电力监管委员会第28号令)相关要求。3.3财务要求：近三年每年净资产大于0。3.5本次招标采用资格后审方式，开标后由评标委员会对投标人的资质进行审查，资格条件没有达到招标文件规定要求，评标委员会将否决其投标。4.招标文件的获取2至年月日时(北京时间，下同),登录大唐集团有限公司电子商务平台(网4.2招标文件每套售价详见电子商务平台，标书费汇款账户按电子商务平台提示信息为准。4.3招标文件获取须知：为保障电子招标投标交易平台数据安全，潜在投标单位在下载招标文手机号码，在备注中填写邮箱地址。发票开具成功后，系统会以邮件和短信的形式通知，请在邮件告知客服人员手机号码或邮箱地址，待客服人员重新发送后，即可查看、保存电子发票。5.投标文件的递交5.1递交投标文件的截止时间及地点：投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为 年月日时年月日时整(如有变化，另行通知),投标人应在截止时间前通过电子商务平台递交电子投标文件。5.2逾期送达(上传)的投标文件，电子商务平台将予以拒收。5.3开标场所：北京市石景山区银河财智中心北楼三层“招标采购大厅”。5.4纸质版投标文件递交：纸质版投标文件应按招标文件要求密封递交至开标场所，纸质版仅作为资料存档用，开标评标均以电子商务平台上递交的电子投标文件为准，开标现场不再开启纸质5.5本次开标评标均在电子商务平台进行，对于电子商务平台投标操作不熟悉的投标人，请与5.6本次招标以集团公司电子商务平台()投标人上传加密的投标文件为准，商务投标文件、技术投标文件和报价文件的总大小不能超过800M,投标文件(含商务、技术和报价文件)总数量不能超过20个，且单个文件的大小不能超过100M。投标文件递交截止时间前，投标人须在集团公司电子商务平台上传加密的投标文件，并递交纸质投标文件。6.发布公告的媒介本次招标公告仅在中国招标投标公共服务平台()、集团有限公司电子商务平台()上发布。未经许可，其它任何网站不得转载；如有发现，将追究非7.联系方式招标代理机构：工程招标有限公司地址：北京市石景山区银河大街银河财智中心室3 4第二章投标人须知投标人须知前附表条款号条款名称编列内容招标人招标代理机构招标项目名称见招标公告项目建设地点见招标公告项目建设规模见招标公告资金来源及比例见招标公告资金落实情况已落实招标范围见招标公告计划工期见招标公告质量标准1.本工程质量标准执行国家和行业颁布的有关规范、标准，使本工程范围内的建筑、安装、调试项目的合格率达到100%;2.满足《火电工程达标投产验收规程》(DL5277/2012)要求；3.满足《集团有限公司精品工程创建及评价管理办法》要求；投标人资质条件、能力、信誉一、资质要求：见招标公告；5条款号条款名称编列内容二、财务要求：近三年每年净资产大于0;三、业绩要求：见招标公告；四、信誉要求：投标人需具有良好的资信和商业信誉，没有出现法定解散事由或者处于歇业、破产状态，且资产未被重组、接管和冻结；五、项目负责人的资格要求：见招标公告；六、其他要求：投标人应提供真实的资格文件，以证明其符合投标合格条件和具有履行合同的能力，具体要求见投标人须知“3.5资格审查资料”。是否接受联合体投标口不接受□接受，应满足下列要求：见招标公告投标人不得存在的其他情形踏勘现场口不组织踏勘联系人：联系方式：投标预备会召开地点：投标人在投标预备会前提出问题时间：现场踏勘时间之前/招标文件澄清发出的形式//),投标人由平台下载分包口不允许口允许，分包内容要求：6条款号条款名称编列内容对分包人的资质要求：实质性要求和条件法律法规要求及投标须知前附表、第四章、第七章中标注“★”的条款和内容均为实质性要求和条件偏差口不允许□允许，偏差范围：偏差幅度：构成招标文件的其他资料投标人要求澄清招标文件时间：投标截止时间10日前形式：投标人应在集团有限公司电子商务平台上传招标文件澄清发出的形式在集团有限公司电子商务平台发布投标人确认收到招标文件澄清时间：收到(查看)后即为确认形式：投标人应在集团有限公司电子商务平台(网址：)确认，招标文件修改发出的形式//),投标人由平台下载投标人确认收到招标文件修改时间：收到(查看)后即为确认形式：投标人应在集团有限公司电子商务平台(网址：http//)确认构成投标文件的其他资料增值税税金的计算方法按国家现行办法计算报价方式固定单价形式，投标文件报价全部采用人民币表示最高投标限价口无7条款号条款名称编列内容投标报价的其他要求投标有效期投标截止时间后180天投标保证金1.投标保证金金额xxxxxx元。2.操作流程：投标保证金应为银行电汇，保证金电汇金额及账户详见集团有限公司电子商务平台()在"参与投标-已参与项目"菜单下查看需要交纳保证金的标点击操作栏"参与信息"查看投标人所需保证金支付金额、电汇账户(注意：与购买招标文件开户行账号不同)等支付信并根据页面提示信息支付保证金。3.为提高投标保证金收退效率，保证金收退方式为集团有限公司电子商务平台线上操作方式，每个标的汇款账号均不相同。登录集团有限公司集团有限公司电子商务平台查看保证金实时收退情况。操作流程：保证金退还由项目经理发起，当退款完成后，在保证金退还管理菜单下可以看到退还的保证金，如果为中标供应商，需要先由项目经理扣除中标服务费后才能退还保证金，退还金额为扣除中标服务费后剩余部分。如果为非原路退还保证金，则需要供应商线下向项目经理提交非原路退还的各种信息如银行账户、姓名、开户行等，若存在其他情况的非原路退回情况，比如公司主体发生变化等，需要提交相关的公司变更证明材料至项目经理处，待审核通过后方可非原路退回。4.投标保证金必须以投标人的基本账户电汇(不允许以个人名义电汇或其他公司名义代汇)。如投标人参与多个标的投按标的分别单独电汇(不允许将多个标的保证金合成一笔)。如因本条原因造成保证金无法正常退回或延期退回，我方将不承担相关责任。5.招标人或招标代理机构将对投标保证金进行核查，投标截止时间前未收到投标保证金，将视同未递交投标保证金。6.招标人及/或招标代理机构工程招标有限公司退还投标保证金的地点为北京市石景山区银河大街6号院1号楼A1座(银河财智中心),投标人收取退还的投标保证金的地点亦为北京8条款号条款名称编列内容市石景山区银河大街6号院1号楼A1座(银河财智中心)其他可以不予退还投标保证金的情形资格审查资料的特殊要求口无近年财务状况的年份要求近年完成的类似项目情况的时间要求近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求是否允许递交备选投标方案口不允许口允许纸质投标文件签字或盖章要求投标文件应用不褪色的材料打印装订，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字并盖单位章纸质投标文件副本份数及其他要求纸质投标文件副本份数：1份是否要求提交电子版文件：1份(U盘存储)其他要求：随纸质版递交的U盘存储的应为可编辑电子版文件纸质投标文件是否需分册装订口不需要口需要，分册装订要求：电子投标文件所附证书证件要求扫描件并进行电子签章电子投标文件加密要求投标文件需使用指定的电子钥匙在投标文件上加盖电子签并加密上传。注：电子钥匙内企业名称必须与平台注册企业名称一致，否则无法正常使用。各投标人根据实际情况提前变更钥匙名称或平台注册企业名称。投标时需使用电商平台指定的电子钥匙(指定供应商为南京优泰科技发展有限公司，所使用的数字证书为CFCA提供)9条款号条款名称编列内容纸质投标文件封套上应载明的信息项目单位名称+标的名称投标文件 年月日时分前不得开启投标截止时间见招标公告递交纸质投标文件地点见招标公告投标文件是否退还否开标时间和地点开标时间：同投标截止时间开标地点：同递交投标文件地点开标程序电子开标评标委员会的组建其中招标人代表：不超过评标委员会总人数三份之一评标专家确定方式：专家库随机抽取评标委员会推荐中标候选人的人数1-3人中标候选人公示媒介及期限()公示期限：3日是否授权评标委员会确定中标人否技术成果经济补偿口不补偿履约担保条款号条款名称编列内容V要求，履约担保的形式：履约保证金或银行保函履约担保的金额：合同金额的10%口不要求是否采用电子招标投标件递交截止时间前，投标人须在集团有限公司集采平台上传加密的投标文件(如投标文件中图纸资料过大无法上传，应采用U盘《盖章扫描件》方式随纸质投标文件一起)纸质投标文件一正一副。投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间后未完成投标文件全部传输的(技术文件、商务文件、分项价格、投标总价),视为投标文件递交不完整，不满足招标文件实质性要求，由评开标采用在集采平台网上开标大厅开启投标人上传加密的投标文件方式。投标文件递交截止时，招标公司在集团有限公司集采平台开启所有有效投标人报价，投标人可在集团有限公司集采平台查看所有有效投标人报价，并进行网上确认。开标后评标委员会对投标人上传的电子投标文件是否解密成功进行核对，如未解密成功，将告知投标人。因投标人原因造成其投标文件任一文件未解密成功的，视为撤销其投标文件；因投标人之外原因造成其投标文件任一文件未解密成功，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失(如招标方原因，赔偿投标人购买招标文件的费用)。解密失败原因的说明由第三方机构中国金融认证中心(CFCA)提供。虽然解密成功，投标文件无法读取(含文件损坏、其他加密等导致无法正常识别的情况),由评标委员会依法否决其投标。当发生极端情况(或不可抗力)造成无法正常电子开评标时，经开标现场事故应急小组确认并现场宣布开标采用开启投标人递交的纸质投标文件方式，并以纸质投标文件作为招评标依据。极端情况包括：服务器端软、硬件出现故障且无法修复(程条款号条款名称编列内容序、中间件、数据库及网络交换机等);大量投标人第三方控件及电子钥匙出现故障且无法修复；开标现场软、硬件设备出现故障且无法修复(电子钥匙驱动、现场网络、电源、视频等);服务器端软、硬件出现故障无法修复(解密服务、中间件、数需要补充的其他内容1.本标段的电子商务平台交易费向中标人收各投标人的报价应在投标总价中包含电子商务平台交易费，中标人应在合同签订后，在电子商务平台上缴纳平台交易费。取费标准执行《集团有限公司电子商务相关业务取费标准》(大唐集团物【2016】241号)。发票由大唐电商技术2.“招标人与投标人因本项目招标、投标、开标、评标、中标等所有招投标过程中产生的争议和纠纷应由双方协商解决。如协商未能解决，任何一方可根据争议标的金额及招标人住所地人民法院关于级别管辖的规定向招标人住所地有管辖权的人招标人住所地XX市XX区XX路/大街XX号院XX号楼XX座。”3.“招标代理机构工程招标有限公司与投标人因本项目招投标、开标、评标、中标等所有招投标过程中产生的争议和纠纷应由双方协商解决。如协商未能解决，任何一方可根据争议标的金额及招标代理机构工程招标有限公司住所地人民法院关于级别管辖的规定，向招标代理机构招标有限公司住所地有招标代理机构工程招标有限公司住所地：北京市石景山区银河大街6号院1号楼A1座(银河财智中心)”。1.总则1.1项目概况法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本标段施工进行招标。1.2资金来源和落实情况1.3招标范围、计划工期和质量要求1.4投标人资格要求(1)资质要求：见投标人须知前附表；(2)财务要求：见投标人须知前附表；(3)业绩要求：见投标人须知前附表；(4)信誉要求：见投标人须知前附表；(5)项目经理资格：见投标人须知前附表；(6)其他要求：见投标人须知前附表。需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应标段施工的资质条件、能力和信誉】项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义(2)由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；(3)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标，否则各相关投标(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位);(2)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；(3)与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；(4)与本标段的其他投标人为同一个单位负责人；(5)与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；(6)为本标段的监理人；(7)为本标段的代建人；(8)为本标段的招标代理机构；(9)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；(10)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；(11)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；(12)被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；(13)被依法暂停或取消投标资格；(14)进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；(15)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；(16)被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；(17)被最高人民法院在“信用中国”网站()或各级信用信息共享平台(18)在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的(以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准);(19)法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。1.5费用承担1.5.2本次招标的招标代理服务费(中标服务费)和电子商务平台交易费向中标人收取。1)招标代理服务费应包含在投标总价中，在投标报价中不再单独列项。取费标准执行《集团有限公司招标代理服务费取费标准》(大唐集团物〔2012〕150号)。2)电子商务平台交易费应包含在投标总价中，在投标报价中不再单独列项。费用由大唐电商技术有限公司向中标人收取，中标人应在合同签订后，在电子商务平台上缴纳平台交易费，发票由大唐电商技术有限公司开具，取费标准执行《集团有限公司电子商务相关业务取费标准》(大唐集团物招标代理服务费取费标准服务类型货物招标服务招标工程招标中标额(万元)费率100万元以下100～500万元500～1000万元1000～5000万元5000～10000万元1～5亿元5～10亿元10～50亿元50～100亿元服务类型费率中标额(万元)货物招标服务招标工程招标100亿元以上一次招标最高限额(完成一次招投标全流程)350万元300万元450万元例如：某工程招标代理业务中标金额为6000万元，计算招标代理服务收费额如下：(500-100)万元×0.77%=3.08万元(1000-500)万元×0.605%=3.025万元(5000-1000)万元×0.385%=15.4万元(6000-5000)万元×0.22%=2.2万元团公司电子商务相关业务取费标准》(大唐集团物【2016】241号),具体标准如下表：电子招标平台交易费取费标准服务类型服务招标工程招标费率中标额(万元)100万元以下100～500万元500～1000万元1000～5000万元5000～10000万元1～5亿元5～10亿元10～50亿元50～100亿元100亿元以上一次招标最高限额(完成一次招投标全流程)150万元225万元例如：某工程招标业务中标金额为6000万元，计算电子招标平台交易收费额如下：(500-100)万元×0.3850%=1.54万元(1000-500)万元×0.3025%=1.5125万元(5000-1000)万元×0.1925%=7.7万元注：本标段招标代理服务费为24.805万元，电子商务平台交易费为12.4025万元，本标段中标人应交纳24.805+12.4025万元=37.2075万元参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此1.7语言文字除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.8计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.9踏勘现场织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。1.10投标预备会1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。1.10.2投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人1.10.3投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。须知前附表规定的分包内容、分包金额和分包商的资质要求等限制性条件。除投标人须知前附表规定的非主体、非关键性工作外，其他工作不得分包。投标人应在投标文件中明确说明需要分包的工程及范围，提供与拟分包内容相对应的拟分包商短名单以及双方协作关系说明，近3年内出现重大安全、质量事故的主体责任单位不能列入分包商短名单。1.12响应和偏差则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。1.12.3投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定(1)招标公告；(2)投标人须知；(3)评标办法；(4)合同条款及格式；(5)工程量清单；(6)图纸；(7)技术标准和要求；(8)投标文件格式；(9)投标人须知前附表规定的其他材料。根据本章第1.10款【投标预备会】、第2.2【招标文件的澄清】款和第2.3【招标文件的修改】款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。2.2.4除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。(1)投标函及投标函附录(2)法定代表人身份证明或授权委托书；(3)联合体协议书(如有)(4)投标保证金(5)己标价工程量清单(6)施工组织设计(7)项目管理机构(8)拟分包项目情况表(如有)(9)资格审查资料(10)差异表(11)财务用款计划(12)物资供应计划(13)商务部分评标因素统计表(14)技术部分评标因素统计表(15)廉洁合同(16)投标人关于资格的声明函(17)投标人须知前附表规定的其他材料括本章第3.1.1(3)目所指的联合体协议书。3.1.3投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1(4)目所指的应表格。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改投标文件中“工程量清单”的相应报价。此修改须符合本章第4.3款【投标文件的修改与撤回】的有关要求。投标人在投标截止时间前提出的降(提)价函或在投标文件中所作的类似规定(如有)须附有降(提)价部分的详细说明，并有投标人法定代表人或其授权代表签字，否则降(提)价函将被视为无效。降(提)价函或投标文件的类似规定中如无另行说明，视为其报价中各项报价分别按照降(提)价函的降(提)幅度，做同比例的下浮(提升)。投标人须知前附表中载明。和实力结合现场的实际情况报价，鼓励投标人按成本价加合理利润提出有竞争性的报价。投标人应根据自身的经验和实力实事求是地报价，不得哄抬报价或恶性压价。项目清单等可以补充项目外，投标人应按招标人提供的工程量清单逐一填报价格，项目编码、项目名称、项目特征、工程量必须与工程量清单保持一致，不得擅自调整(含顺序调整),若有差异，必须在差异表中说明，否则评标委员会有权否决其投标。场实际情况，结合自身技术和管理水平、经营状况、机械配备以及制定的施工方案、编制报价书并自行报价。除合同条款中另有规定外，具有标价的工程量清单中所报的单价及合价，以及报价汇总表中的投标总价应包括为完成本标段工程施工准备、施工、调试、试运、验收、竣工和缺陷责任处理而发生的由投标人承担的直接费、间接费、其他费用、利润、税金以及本合同要求由投标人承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。工程量的依据是招标文件提供的工程量清单，工程量清单应与投标人须知、合同条款及格式、合同协议条款、技术规范和图纸等一起使用。招标提供的图纸中所列的工程量仅是提供相关资料，不是工程量清单的外延，当图纸与工程量清单中所列工程量不一致时，应以工程量清单所列的工程量作为报价的依据；工程量清单详见第五章。响合同条款的效力，也不免除和降低承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。清单报价说明，充分考虑施工图纸及工程量清单中未列但施工中应有的工艺工序等，自行确定工程量清单项目中人工、材料及机械台班的消耗量，计算本标段综合单价、合价和总报价。工程量清单并在其结尾处填写投标总报价。工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为己分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中，承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填报单价和总价的项目，但不能得到与之相应的支付和结算。除合同另有规定外，在投标截止时间前28天(基准日期)当时所依据的国家法律、行政法规和规章以及工程所在地的省、自治区、直辖市的地方法规和规章中规定应由承包人缴纳的税金和其它费用均计入单价、合价和总报价中。投标人不再填报。人身意外伤害险和施工设备险等由投标人投保的保险费根据通用条款第18.2.2项和第18.3【其他保险】款的规定自行测算，并计入有关工程量清单项目内，招标人不另行支付。标准，并在投标总报价表中单独列项(不再重复计入总价),报价时投标人应按照集团有限公司有关文明样板工地、达标投产、创建精品工程和工程策划等要求进行报价，并且不得低于国家及地方行暂估价的项目(材料)名称、数量和金额等详见工程量清单说明中表1.7.1【材料暂估单价表】和表1.7.2,【专业工程暂估价表】投标报价时按照招标人给定的金额进行计算，暂估价的调整按照专用合同条款第10.7款【暂估价】的规定。投标人在投标报价中必须详细、严格地按招标文件要求填报本标段投标人采购主要材料、设备明细表(包括规格、型号、数量、价格)。如果招标人对投标人提供的设备、规格、型号和数量有异议，招标人有权要求投标人提供说明和计算书。除招标人采购设备、材料外，无论投标人填报的本标段采购主要材料、设备(包括规格、型号、数量、价格)是否完善齐全，本标段工程所需的其它全部设备、材料均由投标人供应，并被视为已包含在投标报价中。0投标报价时，除专用合同条款约定可调整物价波动引起的价格差额的材料外，其他所有投标人采购的材料和设备的物价波动引起价格变化的风险，均被视为已包含在投标报价中。可调整物价波动引起的价格差额的材料，无论投标人投标时采用的价格与基准日期工程所在地信息价格水平是否有偏差，均被视为达到基准日期的价格水平，并已将合同风险范围内的价格变动风险包含1对于招标人供应的材料，投标人不需在报价中计列此部分材料等费用，招标人供材料如何参与取费由投标人自行确定，但取费不得有遗漏，如有遗漏则视为已经包含在其他项目或费用2按台套报价的设备，对其组成的设备材料不再单独报安装费4投标人应保证其报价是合理的，如工程量清单任何一项报价明显偏离市场价格时，招标人在合同谈判阶段在总报价不变情况下有权对投标价格偏离过大的项目进行调整。3.2.7投标报价的费用构成投标报价包括分部分项工程费、其他项目费。分部分项工程费采用固定综合单价，包括但不限于：直接费、间接费、利润、税金、风险及其(1)直接费包括直接工程费(人工费、材料费(不含招标人供应的材料)、施工机械使用费)和措施费(冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、特殊地区施工增加费、施工工具用具使用费、临时设施费、安全文明施工费等为完成合同约定工作内容所需的其他费用)。(2)间接费包括施工管理费(现场管理费、企业管理费、进退场费)、社会保障及企业计提费(基本养老保险、失业保险、生育保险、住房公积金、工会经费、职工教育金费、职业病防治费、危险作业意外(3)利润、税金和风险风险费无论在报价表中有无体现，均认为包含在报价中。(4)其他费用为完成本标段工程所发生的其他各种成本费用，包括但不限于下列内容：1)由承包人采购或加工的设备、材料、成品、半成品的运输、过桥、过路、卸车、领用、保管2)按照专用合同条款附件三——工程设备和材料管理协议中规定的投标人应承担的费用。3)按照本招标文件中工程规范和技术条件规定，满足合同引用的国家和行业颁发的技术规程、规范要求的费用：满足合同引用的由招标人提出的高于国家和行业颁发的技术规程、规范要求的费4)满足合同中引用的由招标人提出的各种管理制度(包括工程、物资、档案、安全等)要求的费用；招标人要求贯彻文明样板工地、工程策划所增加的费用。5)配合竣工验收、达标投产、集团公司精品工程创建等工作的费用。6)施工期间，在现场配合设备厂家安装调试发生的费用(及本工程中其他标段承包人进行施工7)现场招标人供应设备材料一般缺陷处理费用。8)按规程、规范要求各种质量检验(含材料复检、变压器油取样化验、电度表(不含关口电度表)校验、各种表计校验)所需的费用；施工期间使用的消防、特种设备(如起重设备)的复查、检验、验收取证费由承包人负责；施工期间的各种检验费用、检验样品费用由承包人负责。9)除合同另有约定外，合同执行期间发生的因停水、停电、变更、质量检验、机械维修、天气影响、图纸或设备、材料迟供、环保等因素可能造成的窝工、停工、待工费用。10)建筑安装工程完成至移交给发包人期间发生的成品保护设施、看管等费用、责任区域内承11)承包范围内所有设备的静态调试(包括单体调试)、配合分系统调试、配合整套调试、配合特殊调试、配合性能考核试验和检修、消缺维护费用。12)第三方检验配合工作(包括：检验设备的起吊，检验设备的打磨，除锈，脚手架、梯、台、防护设施的搭拆，临时电源、水源的驳接与拆除及机械、人员配合等配合工作)。13)按国家有关规范应做的常规检验项目费用；满足本招标文件“第七章“技术标准和要求”14)本标段内建(构)筑物本体或设备基础钢筋的损耗量所发生的费用。15)本标段内建(构)筑物本体或设备基础混凝土中根据施工图要求或施工需要而采用防冻剂、早强剂、微膨胀剂等各种添加剂；钢筋混凝土泵送和运输的费用；应充分考虑混凝土的强度等级、16)建筑工程施工中应考虑的设备基础二次灌浆(如高强无收缩灌浆料)、地脚螺栓、基础埋件安17)施工中发生的基础、沟道、井池基坑的多次开挖、回填、基坑排水、清理桩间土(如有)18)本标范围内各建构筑物由于交叉施工，各标段间交叉作业发生的挖洞、补洞及要采取的各19)本标段内设备基础、重要建(构)物沉降观测费用、校核及维护费用，国家和地方政策性20)由于承包人原因引起的钢材超径、材料代用等费用。21)除了专用条第款11.1款【市场价格波动引起的调整】规定外，合同价款在合同实施期间不因物价波动而调整；按照通用合同条款第11.2款【法律变化引起的调整】规定以外的法律变化引起22)为满足发包人安全文明施工的要求，承包人应采取施工安全措施；以及施工中可能发生的安全、噪声、粉尘、废弃物及油污废水等影响环保问题的治理防范措施和由于施工而导致的民扰、扰民措施费用；施工区域为满足招标人规定的清扫及文明施工要求发生的费用；垃圾清理费。23)一般自然灾害造成投标人所属财产及人员的损失费用和预防一般自然灾害所采取的措施费24)按专用合同条款第18条【保险】规定的中标人应投保的各类保险费用。25)根据需要配合工程造价审计、竣工决算审计、后评价和安全标准化达标等的费用。26)根据工程管理需要的信息化分摊费用。27)按照专用合同条款第项规定，施工期间施工水源用水支管和施工电源配电低压侧的28)工程竣工后，承包人撤离时，必须对本单位使用的生产、生活设施进行拆除、清理的费用。29)有经验的承包人可预见的其他费用。(1)暂估价：包括暂估价材料和暂估价专业工程，项目(材料)名称、数量和金额等详见工程量清单说明中表1.7.1【材料暂估单价表】和表1.7.2,【专业工程暂估价表】和分部分项工程量清单(2)暂列金额：按照招标人给定的金额进行计列。(3)计日工：指在施工过程中，承包人完成发包人提出的施工图纸以外的零星项目或工作，按合同中约定的综合单价计价的一种方式，包括人工费、材料费和施工机械使用费三种形式。计日工人工费按照工程量清单1.7.4【计日工表】中的数量自行报价，并将合价计入总价；计日工材料费按照施工当地建设行政主管部门发布的当期信息价执行；计日工施工机械使用费按照施工当地建设行政主管部门发布的当期价格执行。(4)发包人设备和材料卸车、保管及二次倒运：承包人根据专用合同条款附件三-工程设备和材料管理协议中规定的物资管理模式、管理范围和界面划分，负责发包人设备和材料的卸车、保管不调的总价项目，除合同条款另有规定外，在合同实施期间不因政策及建设市场因素变化而变动，投标人报价将被视为按招标文件并根据企业经验和市场情况涵盖了本标段范围所有内容，同时被相应视为完成本标段工程施工准备、施工、调试、试运、竣工和缺陷责任处理所需的所投标人可在分部分项工程量清单综合单价分析表中其他费用栏计算过程中填报风险费用，风险费用无论在报价表中有无填写，均认为包含在综合单价、合价和总报价中，其对应的投标(1)除了专用条款第11.1【市场价格波动引起的调整】款规定外，合同价款在合同实施期间不因物价波动而调整；按照通用合同条款第11.2【法律变化引起的调整】款规定以外的法律变化引起(2)一般自然灾害造成投标人所属财产及人员的损失费用和预防一般自然灾害所采取的措施费(3)除合同另有约定外，合同执行期间发生的因停水、停电、变更、质量检验、机械维修、天气影响、图纸或设备、材料迟供、环保等因素可能造成的窝工、停工、待工费用。投标报价应按本招标文件提供的格式(本招标文件中的所有表格均可按相同的格式扩展),由投除合同另有规定外，本标段工程总价子目采用固定总价承包方式，单价子目采用固定综合单价承包方式，具体详见工程量清单附加说明栏。除合同另有规定外，投标人所填写的综合单价和合价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，投标人在计算报价时应考虑一定的市场风险系数。标人供应的设备材料见专用合同条款附件二-发包人提供的设备和材料。招标人提供的设备材料由投标人负责卸车、倒运和保管，并负责参加开箱验收，该项3.3投标有效期3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及。3.4投标保证金文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。3.4.3招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中中标人的投标保证金在签订书面合同并提交履约担保(如有),扣除应由中标人支付的其他费用(招标代理服务费、电子商务平台交易费等)后，退还余款。(1)投标人在投标有效期内撤销投标文件；(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金或银行保函；(3)发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。3.5资格审查资料除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款【投标人资格要求】规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本证明材料、资质证书副本、承装、承试电力设施许可证书、安全生产许可证、质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系、银行3.5.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。3.5.3近年完成的MW及以上风电施工总承包工程或同等及以上等级的输电线路工程施工项目情况应附中标通知书和(或)合同协议书、工程移交证书【工程竣工验收证书】、质量回访记录的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格(近年完成的类似项目情况表)只填写一3.5.4“正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和(或)合同协议书复印件。每张表3.5.5“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。缴费证明复印件，并附能证明其管理过项目业绩的证明材料包括项目经理任命书、合同协议书复印件、业主证明材料等；其他主要人员应附身份证、学历证、职称证、有关证书和社保缴费证明复印3.5.9近2年合同无违约情况及无投标人原因合同被解除的证明材料。3.6备选投标方案3.6.1除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该或两个以上投标方案的，视为提供备选方案。件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求3.7.3(1)纸质版投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并按第八章“投标文件格式”的要求进行签字和(或)盖章，其中投标函、投标函附录及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第八章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。(2)纸质版投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。随纸质版递交的电子版文件要求见投标人须知前附表。(3)纸质投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，投标文件需分册装订的，具体分册(4)除投标人须知前附表另有规定外，电子投标文件所附证书均为原件扫描件，并加盖电子签照本章3.7.3(4)项要求重新上传。申请，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。招标人在投标人须知前附表规定的开标时间(投标截止时间)和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。(1)宣布开标纪律；(2)宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、施工工期及其他内容，并记录在案；(4)现场开标结束；(5)投标人代表在集团电子商务平台上对开标记录进行线上确认。(6)开标结束。投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。(1)投标人或投标人主要负责人的近亲属；(2)项目主管部门或者行政监督部门的人员；(3)与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；(4)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处(5)与投标人有其他利害关系。招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。7.1中标候选人公示招标人在收到采购结果审核意见的通知之日起3日内，7.2评标结果异议7.3中标候选人履约能力审查7.5中标通知7.6技术成果经济补偿7.7履约担保7.8签订合同8.1重新招标(1)购买招标文件的潜在投标人少于3个的；(2)到投标截止时间时，投标人少于3个的；(4)国家法律法规规定的其他应重新招标的。8.2不再招标9.纪律和监督招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。知第2.4款【招标文件的异议】、第5.3款【开标异议】和第7.2款【评标结果异议】的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第9.5.1项规定的期限内。10.是否采用电子招标投标本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。11.需要补充的其他内容需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。货币：(万元人民币)标段名称-项目名称开标一览表(唱标记录)序号投标人名称投标价格投标保证金工期投标商备注1234附件二：标前问题澄清标段名称-项目名称标前问题澄清工程招标有限公司(盖章)地址：北京市石景山区银河财智中心邮编：100040传真：项目名称：集团公司XXXX年XX月集中招标标段名称-项目名称评标问题澄清注意事项：工程招标有限公司(盖章)地址：北京市石景山区银河财智中心邮编：100040传真：附件四：中标通知书中标通知书(中标单位名称):感谢贵公司积极参加XXX项目招标。现通知贵公司，在XXX项目招标(招标编号：XXX)中。经评标委员会评审，招标领导小组审定，并经公示后确定贵公司为第一中标候选人。特此通知。工程招标有限公司(盖章)地址：北京市石景山区银河财智中心第三章评标办法(综合评估法)评标办法前附表条款号评审因素评审标准1评标方法中标候选人排序方法综合得分排序形式评审标准投标人名称与营业执照、安全生产许可证、资质证书一致投标函及投标函附录签字盖章章“投标文件格式”的规定投标文件格式符合第八章“投标文件格式”的规定联合体投标人(如有)提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人备选投标方案交备选投标方案资格评审标准营业执照和组织机构代码证符合第二章“投标人须知”第3.5.1项规定，具备有效的营业执照和组织机构代码证安全生产许可证符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定资质要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定财务要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定业绩要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定信誉要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定项目经理符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定其他主要人员符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定其他要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定联合体投标人符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定不存在禁止投标的情形不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何-种情形响应性评审标准投标报价符合第二章“投标人须知”第3.2款规定投标内容符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定计划工期符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定质量标准符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定投标有效期符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定投标保证金符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定权利义务“合同条款及格式”中的实质性要求和条件施工组织设计符合第七章“技术标准和要求”中的实质性要求和条件分包资格评审符合第二章“投标人须知”第1.11款规定条款号条款内容编列内容1本次评标采用综合评估法分值权重构成总计技术商务报价2.2.2(1)商务评分标准商务评分标准表序号分值评分标准1对招标文件的响应52企业人员结构一级注册建造师：30人及以上，得4(含)-5分；20人至29人，得3(含)-4分；12人至19人，得2(含)-3分；中级及以上职称人员：100人及以上，得4(含)-5分；50人至99人，得3(含)-4分；30人至59人，得2(含)-3分3企业荣誉及获奖情况近5年曾获得国家级工程奖得5分/个，行业及省部级得3分/个(同一工程以最高奖项为准，不重复得分);近5年曾获得“优秀施工企业”或“用户满意施工企业”或“工4近5年(年月-年月)类似工程的施工业绩近5年须具有2个MW及以上风电施工总承包工程或3个及以上同等及以上等级的输电线路工程施工投运业绩得0分；每增加1个业绩加10分；最高得30分5近3年(年月-年月)重大质量、安全事故记录近3年施工过的工程未发生重大工程质量、安全事故，且提供有关部门证明的，得10分；有关部门证明的，得5分。6合同履行情况近2年合同履行情况优良，得5(含)-10分；合同履行情况一般，得0-5分。近2年未涉及诉讼且提供相关证明得5分；有涉及诉讼的根据诉讼对合同履约的影响程度，得0-5分。7近3年财务状况及银行资信等级盈利状况5分：良好3(含)-5分；一般1(含)-3分；净资产状况5分：良好3(含)-5分；一般1(含)-3分；银行资信等级5分：AAA得5分；AA+、AA得4分；AA-、8分包情况5拟分包工作范围明确得2分，否则得0分；拟分包商资质符合法律合计2.2.2(2)技术评分标准技术评分标准表序号评分因素分值评分标准一投标文件55完整性及编制水平得1(含)-3分；较大事项未作出响应得0分二现场组织机构与人力资源配置5组织机构及人员配置机构完整、人员配置齐全得2(含)-5分，机构缺失、人员配置不齐全得0-2分6项目经理的工程的经验和经历近5年内2个MW及以上风电施工总承包工程或3个及以上同等及以上等级的输电线路工程投运业绩得0分，每多一个加2最高得6分5安全、技术教育培训计划及措施计划合理、措施得力得2(含)-5分，合理性较差、措施可行性较差得0-2分三施工综合进度计划4工期合理性工期合理得2(含)-4分，合理性差得0-2分2横道