冷链物流中心建设合同_第1页
冷链物流中心建设合同_第2页
冷链物流中心建设合同_第3页
冷链物流中心建设合同_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

冷链物流中心建设合同范本1.合同签署方2.合同背景为满足业主对冷链物流中心的需求，承建方同意根据业主提供的要求和技术规格，按照本合同约定进行冷链物流中心的建设工作。3.项目工期和费用3.1工期业主要求的项目开始日期为_________________。项目完成日期为_________________。工期延误的责任由承建方承担，工期延误的每日赔偿金额为_________________。3.2项目费用项目总费用为_________________。第一阶段：_________________的_________________作为预付款在合同签署后的三个工作日内支付给承建方。第二阶段：_________________的_________________在项目达到_________________之后支付给承建方。第三阶段：_________________的_________________在项目完工验收之后支付给承建方。4.施工内容和标准建筑设计和细节规划冷藏设备和仓储系统的安装温控系统和环境监测系统安全设施和消防系统运输和仓储设备的配备相关的电气和通讯设备4.2施工标准冷链物流中心的建设必须符合国家相关法律法规和行业标准，以及业主提供的技术规格。施工方案、材料选择和使用必须经过业主的书面批准。5.项目变更和延期5.1项目变更若业主需要对项目进行任何变更，需提前提出书面请求，并由双方协商确定变更后的工作量和费用。变更后的工作量和费用将在变更确认后的三个工作日内支付给承建方。5.2项目延期若因业主原因导致项目延期，业主需支付承建方因此遭受的直接经济损失。6.项目验收6.1阶段性验收项目按照工期划分为若干阶段。每个阶段完成后，业主有权要求承建方进行阶段性验收。阶段性验收通过后，业主应按约定支付相应的费用。6.2最终验收项目完工后，业主有权要求承建方进行最终验收。最终验收一旦通过，视为项目建设完成。7.保修和维护承建方在项目建设完毕后，提供一年的免费保修和维护服务。保修期内，若发生任何由承建方施工质量引起的问题，承建方将负责修复。若业主需要延长保修和维护服务，需与承建方另行协商并约定费用。8.违约责任8.1承建方违约责任若承建方无故延误工期或未能按合同约定完成工程，承建方应承担违约责任，并按照工期延误约定进行赔偿。8.2业主违约责任若业主未能按时支付费用或提供必要的合作和配合，业主应承担违约责任，并赔偿因此给承建方造成的实际经济损失。9.解决争议双方在履行本合同过程中发生的争议应通过友好协商解决。若协商未果，任何一方可向有管辖权的法院提起诉讼。10.合同生效和终止本合同自双方签署之日起生效，并在项目完工验收后终止。本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等效力。甲方（业主）：_________________日期：_

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论