招标师考试合同管理(案例分析)(习题卷9)

试卷科目：招标师考试合同管理(案例分析)招标师考试合同管理(案例分析)(习题卷9)PAGE"pagenumber"pagenumber/SECTIONPAGES"numberofpages"numberofpages招标师考试合同管理(案例分析)第1部分：单项选择题，共52题，每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。[单选题]1.《简明标准施工招标文件》适用于工期不超过()、技术相对简单且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目施工招标。A)8个月B)6个月C)12个月D)10个月答案:C解析:《简明标准施工招标文件》适用于工期不超过12个月、技术相对简单且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目施工招标。因此，该招标文件中的合同条款也同样适用于符合上述条件的工程。[单选题]2.TOT是()模式的衍生模式，是一种应用于已建成的特许经营项目的融资运作模式。A)BOOB)BOTC)BOOTD)POT答案:B解析:TOT(Transfer-Operate-Transfer)模式，即?转让一经营一转让?模式，是指政府将已经建成的基础设施项目转让给特许经营者，并赋予其一定期限的特许经营权，由特许经营者在特许经营权期限内经营和维护，并获取合理的回报，特许经营期届满后，政府无偿收回项目。TOT是BOT模式的衍生模式，是一种应用于已建成的特许经营项目的融资运作模式。[单选题]3.()不受地面限制，可以四通八达地通往世界各地。A)海洋运输B)航空运输C)公路运输D)国际铁路联运答案:B解析:航空运输是一种现代化的运输方式，它与海洋运输、铁路运输相比，具有运输速度快、货运质量高，且不受地面条件的限制等优点，但运费相对较高。[单选题]4.关于建设工程施工合同订立前的管理，下列说法不正确的是()。A)建设工程施工合同订立的管理可以划分为订立前管理和合同订立管理B)建设工程施工合同是界定合同当事人权利义务的主要载体，同时也是合同当事人联结市场、实现合同目的和经济效益的基础和纽带C)建设工程施工合同订立是否科学、合理、公平直接影响合同的后续履行以及合同目的实现D)从承包人角度出发，主要应结合工程项目的特点和发包人对工程项目的建设要求，考虑工程项目所在地的市场环境和社会法律环境，做好项目整体的合同规划答案:D解析:D项，从发包人角度出发，主要应结合工程项目的特点和发包人对工程项目的建设要求，考虑工程项目所在地的市场环境和社会法律环境，做好项目整体的合同规划，对承包人的数量、项目发包方式、拟签订的合同种类、合同条件以及合同条款等进行合理的筹划，确保所订立的合同的严谨性和科学性，并保证合同之间的衔接和整体性。[单选题]5.关于承包范围条款，下列说法错误的是()。A)对于发包人而言，承包范围是其确定工程造价、工期、施工组织设计、能否盈利等事项的基础B)发包人不能将本可以由一个承包人完成的工作分解成若干部分，并发包给数个承包人C)对于直接发包的工程，施工合同中承包范围一旦确定，发包人不能轻易增加或缩减，否则，或者构成违约，或者构成协商变更D)潜在投标人在投标时会重点关注工程范围，并会综合考虑工程范围、工期要求以及其他因素综合考虑是否投标，以及如何编制投标文件等事宜答案:A解析:A项，对于发包人而言，承包范围决定着合同的标的，即发包工程的范围和具体内容。对承包人而言，承包范围是其确定工程造价、工期、施工组织设计、能否盈利等事项的基础。[单选题]6.下列关于保险条款的说法，错误的是()。A)保险条款主要包括保险投保人、保险公司、保险险别、保险费率和保险金额的约定等事项B)每笔交易的货运保险的投保人取决于买卖双方约定的交货条件和所使用的贸易术语C)按CIF或CIP条件成交时，运输途中的风险本应由卖方承担，但一般保险费则约定由买方负担D)按CIF或CIP条件成交时，因保险金额关系到卖方的费用负担和买方的切身利益，故买卖双方有必要将保险金额在合同中具体订明答案:C解析:保险条款主要包括保险投保人、保险公司、保险险别、保险费率和保险金额的约定等事项。其中，在保险险别的约定中，按CIF或CIP条件成交时，运输途中的风险本应由买方承担，但一般保险费则约定由卖方负担。[单选题]7.根据《合同法》，下列对于要约的理解，不正确的是()。A)要约是由特定人做出的意思表示B)要约的内容是既定的C)要约必须具有订立合同的意图D)要约人不得随意撤回或者撤销要约答案:B解析:本题的考点为对要约的理解。《合同法》中对于要约的性质及其构成要件做出明确的规定，主要可从以下几个方面理解：(1)要约是由特定人做出的意思表示。(2)要约的内容应当具体确定。(3)要约必须具有订立合同的意图。要约人应当受其发出要约内容的约束，不得随意撤回或者撤销要约，也不得对要约内容随意变更，应承担相应的义务。[单选题]8.王某在施工现场工作时不慎受伤，在监理工程师的调解下，王某与雇主达成协议，雇主一次性支付王某两万元作为补偿，王某放弃诉讼权利。这种调解方式属于()。A)行政调解B)法院调解C)仲裁调解D)人民调解答案:D解析:本题的考点为调解的形式。《人民调解法》规定，人民调解是指人民调解委员会通过说服、疏导等方式，促使当事人在平等协商基础上自愿达成调解协议，解决民间纠纷的活动。[单选题]9.根据《标准施工招标文件》(2007)，关于施工合同适用范围的说法，不正确的是()。A)主要应用于按照传统的?设计一招标一建造?模式实施的项目B)特别适用于规模小、工期段、复杂程度低的工程建设项目C)适用于发包人提供设计的工程建设项目D)该施工合同突出?风险分担?的原则答案:B解析:本题的考点为建设工程施工合同的适用范围。该合同条件主要应用于按照传统的?设计一招标一建造?模式实施的项目，特别是那些规模大、工期长、复杂程度高、发包人提供设计的工程建设项目。该施工合同突出?风险分担?的原则，即发包人和承包人愿意共同承担施工过程的风险。[单选题]10.国有土地使用权出让合同争议的解决方式不包括()。A)协商解决B)仲裁C)调解D)诉讼答案:C解析:2008年《国有建设用地使用权出让合同》示范文本第40条规定了合同争议解决的三种方式，首先由争议双方协商解决，协商不成的，双方可以选择仲裁，也可以选择向人民法院起诉。[单选题]11.合同履行的程序有：①报关、接货、检验；②审单付款；③洽租运输工具及接运货物；④开立及修改信用证；⑤办理保险。其正确的顺序是()。A)⑤②④③①B)①③④②⑤C)①②③④⑤D)④③⑤②①答案:D解析:以采用FOB或FCA贸易术语和信用证支付方式签订的进口合同为例，买方应当按照合同规定支付货款并收取货物。合同履行的一般程序包括：开立及修改信用证、洽租运输工具及接运货物、办理保险、审单付款、报关、接货、检验等。[单选题]12.关于成本加酬金合同的特点和应用，下列说法正确的是()。A)采用该计价方式不利于业主方的投资控制B)采用该计价方式不利于业主方的进度控制C)该计价方式不宜用于项目管理合同D)该计价方式不宜用于施工总承包管理合同答案:A解析:本题的考点为成本加酬金合同的特点和应用。采用成本加酬金合同，承包商不承担任何价格变化或工程量变化的风险，这些风险主要由业主承担，对业主的投资控制很不利。故选项A的说法正确。当实行施工总承包管理模式或CM模式时，业主与施工总承包管理单位或CM单位的合同一般采用成本加酬金合同。故选项D的说法错误。在国际上，许多项目管理合同、咨询服务合同等也多采用成本加酬金合同方式。故选项C的说法错误。采用成本加酬金合同可以通过分段施工缩短工期，而不必等待所有施工图完成才开始招标和施工，有利于业主方的进度控制。故选项B的说法错误。[单选题]13.国际多式联运中，多式联运单据是()收到货物的收据和凭以交付货物的凭证。A)船公司B)货主C)多式联运经营人D)收货人答案:C解析:多式联运单据是指证明多式联运合同以及证明多式联运经营人接管货物并负责按照合同条款交付货物的单据。多式联运公约规定，多式联运单据是多式联运合同的证明，也是多式联运经营人收到货物的收据和凭以交付货物的凭证。[单选题]14.针对产品及服务质量、数量以及价格管理，属于特许经营合同履行过程中的()。A)项目建设管理B)项目运营管理C)价格调整管理D)合同变更管理答案:B解析:特许经营合同履行过程中的动态管理，主要包括项目建设管理、项目运营管理、价格调整管理、合同变更管理、合同终止管理以及争议解决管理。其中，项目建设管理重点监管项目建设质量、安全及进度；项目运营管理主要针对产品及服务质量、数量以及价格管理；价格调整管理主要结合市场情况、运营成本以及消费者承受能力等进行合理调整；合同变更管理主要针对特许经营范围、期限等进行管理；合同终止管理主要包括提前终止条件及程序管理、终止后的项目移交管理等；争议解决管理主要涉及对争议解决方式、争议解决机制、争议解决机构等的管理。[单选题]15.关于发包人提供资料和设计人提交设计文件，下列说法错误的是()。A)发包人提交文件和资料超过约定期限20天以外时，设计人有权重新确定提交工程设计文件的时间B)建设工程设计文件是设备材料采购、非标准设备制作和工程施工的主要依据C)发包人提供必需的工程设计资料是设计人开展设计工作的依据之一D)在建设项目确立以后，工程设计就成为工程建设最关键的环节答案:A解析:A项，发包人提交文件和资料超过约定期限的，超过约定期限15天以内，设计人按本合同约定的交付工程设计文件时间相应顺延；超过约定期限15天以外时，设计人有权重新确定提交工程设计文件的时间。C项，发包人提供必需的工程设计资料是设计人开展设计工作的依据之一，发包人提交资料的时间和质量直接影响设计人的工作成果和进度。BD两项，在建设项目确立以后，工程设计就成为工程建设最关键的环节，建设工程设计文件是设备材料采购、非标准设备制作和工程施工的主要依据，设计文件提交的时间将决定项目实施后续工作的开展，决定了项目整体建设周期的长短。[单选题]16.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起()日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A)20B)25C)30D)60答案:C解析:《招标投标法》第46条规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。因此，通过招标投标方式订立的合同属于法定之要式合同。[单选题]17.在施工专业分包合同订立时，应当注意的内容不包括()。A)施工专业分包合同的内容应有利于总体工程目标的实现B)施工专业分包合同的内容应服从于总承包合同C)各专业分包人之间的协调D)监理人对专业分包工程的管理答案:D解析:在施工专业分包合同订立时，应当注意：①施工专业分包合同的内容应有利于总体工程目标的实现；②施工专业分包合同的内容应服从于总承包合同；③各专业分包人之间的协调；④对专业分包人的制约；⑤对于暂估价分包合同的签订。D项属于施工专业分包合同的履行管理的内容。[单选题]18.甲与乙订立合同借款给乙1万元，乙与丙订立合同借款给丙1万元，两个债权均已届清偿期，甲将其债权转让给丙，则甲与乙、乙与丙之间的合同()。A)无效B)解除C)终止D)属于约定终止的情形答案:C解析:C项，合同的终止是指依法生效的合同，因具备法定情形或当事人约定的情形，合同债权、债务归于消灭，债权人不再享有合同权利，债务人也不再承担合同义务。债权和债务同归于一人，是指由于某种事实的发生，使一项合同中原本由一方当事人享有的债权和由另一方当事人承担的债务，统归于一方当事人，使得该当事人既是合同的债权人，又是合同的债务人。根据《合同法》第91条的规定，债权债务同归于一人的，合同终止。D项，债权和债务同归于一人，属于合同的法定终止的情形。A项，两个合同的当事人具有相应的民事行为能力，意思表示真实，不违反法律或者社会公共利益，满足法律规定的形式要求，因此，合同有效。B项，合同的解除分为协商解除、约定解除和法定解除三种。本题中并无该三种情形，因此，B项不合题意。[单选题]19.建设工程施工合同发承包双方协议选择国内某仲裁机构后，承包人请求人民法院确认该仲裁协议效力的，应由()中级人民法院管辖。A)仲裁协议签订地B)该仲裁机构所在地C)建设工程所在地D)承包人住所地答案:B解析:本题的考点为仲裁协议效力的确认方式。当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出。当事人既可以请求仲裁委员会作出决定，也可以请求人民法院裁定。一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定。当事人协议选择国内的仲裁机构仲裁后，一方对仲裁协议的效力有异议请求人民法院裁定的，由该仲裁委员会所在地的中级人民法院管辖。当事人对仲裁委员会没有约定或者约定不明的，由被告所在地的中级人民法院管辖。[单选题]20.()问题是解决合同其他争议的基础性问题。A)合同的内容B)合同的效力C)合同的主体D)合同的程序答案:B解析:在其他类型的合同争议案件中，合同的效力问题也是首先需要解决的问题，如果合同有效，才涉及违约以及违约责任承担的问题，否则违约无从谈起。且只有在合同有效的情况下，才会涉及合同转让及合同解除的问题。因此，合同的效力问题是解决合同其他争议的基础性问题。[单选题]21.关于默示规则，即监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的()天内完成审核的，视为认可承包人报送的工程量。A)7B)6C)5D)3答案:A解析:关于计量的具体程序和具体内容，总体上可以分为单价合同和总价合同两类分别规范，需要注意的是：①计量约定的周期，应当考虑报送日期与截至日期的间距，否则无法实施。②监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人有协助义务，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未协助完成复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。③注意默示规则，即监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，视为认可承包人报送的工程量。④总价合同采用支付分解表计量支付的，可以按照合同约定进行计量，也可以不计量，但是支付按约定执行即可。⑤对于其他价格形式合同的计量，合同当事人可在专用合同条款中约定相应的计量方式和程序。[单选题]22.根据《2010年国际贸易术语解释通则》，在CIF条件下，买方的责任是()。A)负责租船或订舱，并支付到目的港的运费B)负责办理货物运输保险，并支付保险费C)负责办理货物的出口手续D)承担货物在装运港装船后的一切风险答案:D解析:采用CIF术语时，卖方在双方约定的时间和装运港，将合同规定的货物交到卖方自己所派船只的船上，完成交货。货物在装运港装船时，货物灭失或损坏的风险在货物交到船上时转移。卖方自负风险和费用，取得出口许可证或其他官方批准证件，并且办理货物出口所需的一切海关手续。卖方承担交货前所涉及的各项费用，包括需要办理出口手续时所应交纳的关税和其他费用。卖方还要支付从装运港到目的港的运费和相关费用，并且承担办理水上运输保险的费用。[单选题]23.下列关于要约的说法中，正确的是()。A)要约是订立合同的意思表示B)要约不可以撤回C)招标公告属于要约D)招标文件属于要约答案:A解析:A项，《合同法》第14条规定，要约是希望和他人订立合同的意思表示。B项，《合同法》第17条规定，要约可以撤回，撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人。CD两项，根据《合同法》第15条，要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等为要约邀请。招标文件是招标公告的具体形式。[单选题]24.根据《合同法》，招标公告一般视为()。A)要约B)承诺C)要约邀请D)合同订立答案:C解析:本题的考点为招标公告的效力。根据《合同法》，招标公告一般视为要约邀请。其中所指招标为订立合同的一方当事人采取招标公告的形式向不特定人发出的、用以吸引或邀请向对方发出要约为目的的意思表示。[单选题]25.仲裁的保密性特点体现在其以()为原则。A)不开庭审理B)不允许代理人参加C)不公开审理D)不允许证人参加答案:C解析:本题的考点为仲裁的基本特点。仲裁以不公开审理为原则。[单选题]26.目前国内通行的建设工程施工合同文本不包括()。A)《2007版标准文件》所附的合同条款B)简明标准施工招标文件（2012年版）合同条款C)《2013版施工合同》D)FIDIC标准合同范本答案:D解析:目前国内通行的建设工程施工合同文本主要包括三个文本，分别是国家发展和改革委员会等九部委于2007年11月1日颁布的《标准施工招标文件》（2007年版）（以下简称《2007版标准文件》）所附的合同条款，国家发展和改革委员会等九部委于2011年12月20日颁布的《简明标准施工招标文件》（2012年版）所附合同条款，以及住房和城乡建设部与国家工商行政管理总局于2013年4月3日颁布的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201，以下简称《2013版施工合同》）。D项，FIDIC标准合同范本是国际上较有影响力的施工合同范本。[单选题]27.下列关于?发包人要求?的说法中，不正确的是()。A)?发包人要求?应当是完备的B)?发包人要求?必须明确定义发包人要求的内容C)?发包人要求?应该让业主选择最合适的投标人D)?发包人要求?不需要足够详细，否则会限制承包人的创造力答案:D解析:工程总承包实践中，起草?发包人要求?是项目成功或失败的主要原因，也是产生争端的主要来源，应关注如下问题：①?发包人要求?应当是完备的；②?发包人要求?必须明确定义发包人要求的内容，可以吸收承包商设计、施工的专业的有创造性的输入，发挥设计建造合同的优势；③?发包人要求?应该让业主选择最合适的投标人，但又不要求在投标阶段让投标人提供正确选择承包人的必要信息以外的信息；④?发包人要求?必须足够详细从而可以确定项目的目标，但又不限制承包人对工程进行适当设计的能力或寻求最合适解决方案的创造力，并能对投标人的设计进行评估。[单选题]28.下列关于各类用地使用权出让最高年限的说法错误的是()。A)综合或者其他用地50年B)工业用地50年C)教育、科技、文化、卫生、体育用地50年D)商业、旅游、娱乐用地50年答案:D解析:《国有土地使用权出让和转让暂行条例》第12条按照出让土地的不同用途规定了各类用地使用权出让的最高年限：①居住用地70年；②工业用地50年；③教育、科技、文化、卫生、体育用地50年；④商业、旅游、娱乐用地40年；⑤综合或者其他用地50年。[单选题]29.FIDIC的全称是()。A)英国合同审定联合会B)国际咨询工程师联合会C)美国建筑师学会D)英国土木工程师学会答案:B解析:国际常用的工程总承包合同文本包括：①FIDIC（国际咨询工程师联合会）；②ICE（英国土木IE师学会）；③JCT（英国合同审定联合会）；④AIA（美国建筑师学会）；⑤AGC（美国总承包商协会）等组织制定的系列标准合同格式。[单选题]30.与《2007版标准文件》不同，《2013版施工合同》通用条款中增加了发包人的索赔期限为_____，发包人未在索赔事件发生后______内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）延长缺陷责任期的权利。()A)28天；30天B)30天；30天C)28天；28天D)25天；25天答案:C解析:《2013版施工合同》完善了逾期索赔失权制度。与《2007版标准文件》不同的是，《2013版施工合同》通用条款中增加了发包人的索赔期限为28天，发包人未在索赔事件发生后28天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）延长缺陷责任期的权利。[单选题]31.下列关于最小工作单元与最小合同单元的关系的表述中，不正确的是()。A)最小合同单元可能与最小工作单元相同B)最小合同单元可能与最小工作单元不同C)最小合同单元可能是若干个最小工作单元的组合D)最小工作单元可能是若干个最小合同单元的组合答案:D解析:招标采购合同规划中的最小合同单元，是指在工程建设项目或政府采购活动中，具备独立交易条件、可以独立作为合同内容的工作事项或事项的集合。在招标采购项目实践中，最小合同单元可能与最小工作单元相同，也可能是若干个最小工作单元的组合。而最小工作单元通常应该具备不可再分解性。[单选题]32.下列关于质押合同的说法，正确的是()。A)质押权和抵押权是相同的B)质押时债务人或者第三人不用转移其财产或权利的占有C)根据质押物不同，质押合同分为动产质押和权利质押D)权利质押自质物移交于质权人占有时生效答案:C解析:AB两项，抵押合同是债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债权的担保，当债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿的担保合同。质押合同是指债务人或者第三人将其动产或权利凭证移交债权人占有，将该动产或权利作为债权的担保而签订的协议。C项，根据质押物不同，质押合同可以分为动产质押和权利质押两种类型。D项，质押合同分为动产质押和权利质押，但这两类质押合同生效时间是不同的。对于动产质押，质押权自质物移交于质权人占有时生效。对于权利质押，主要细分为：①以汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单出质的，当质权自权利凭证交付质权人时设立；没有权利凭证的，质权自有关部门办理出质登记时设立。②以基金份额、股权出质的，以基金份额、证券登记结算机构登记的股权出质的，质权自证券登记结算机构办理出质登记时设立；以其他股权出质的，质权自工商行政管理部门办理出质登记时设立。③以注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权出质的，质权自有关主管部门办理出质登记时设立。④以应收账款出质的，质权自信贷征信机构办理出质登记时设立。[单选题]33.我国A公司欲与朝鲜B公司签订销售合同出口机械设备，拟采取海运方式，A公司负责进口报关及承担包括进口关税在内的所有费用，根据《2010年国际贸易术语解释通则》，应采用的贸易术语是()。A)EXWB)DATC)DAPD)DDP答案:D解析:采用DDP术语时，主要费用的划分为：①卖方承担在进口国内的指定地点完成交货之前的一切费用，包括办理货物出口和进口所涉及的关税和其他费用；②买方承担受领货物之后所发生的各种费用。[单选题]34.在成本加保险费、运费CIF中，卖方需要承担的费用不包括()。A)办理出口手续时所应交纳的关税B)办理进口手续时所应交纳的关税C)从装运港到目的港的运费D)办理水上运输保险的费用答案:B解析:B项，采用CIF术语时，买方承担交货后所涉及的各项费用，包括办理进口手续时所应交纳的关税和其他费用。[单选题]35.在海洋运输货物保险中，根据一些货物的特性而制定的险别，适用于特定货物的保险是()。A)特殊附加险B)特别附加险C)专门险D)水渍险答案:C解析:中国海洋运输货物保险条款专门制定了海洋运输冷藏货物保险条款和海运散装桐油保险条款。此外，还专门设立了卖方利益险。[单选题]36.关于仲裁调解的说法，正确的是()。A)仲裁庭必须先行调解B)调解不成的不能径行作出裁决书C)仲裁调解书与裁决书具有同等的法律效力D)经仲裁庭调解双方当事人达成协议的，仲裁庭不能制作裁决书答案:C解析:本题的考点为仲裁调解的方式。仲裁庭在作出裁决前进行调解的解决纠纷的方式。当事人自愿调解的，仲裁庭应当调解。仲裁的调解达成协议仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。调解书与裁决书具有同等法律效力，调解书经当事人签收后即发生法律效力。[单选题]37.下列比较中，属于BOO模式和BOT模式区别的是()。A)?经营(Operate)?与?移交(Transfer)?的先后次序发生了变化B)特许经营项目是否需要修复更新C)在BOO模式中，特许经营者在特许经营项目建成后，享受项目的经营权和所有权；而BOT模式中，项目建成后，特许经营者通常仅享有项目的经营权D)在BOO模式中，特许经营者有权不受任何时间限制地经营特许经营项目；而在BOT模式中，特许经营者在特许期结束后必须将项目设施移交给政府答案:D解析:A项，BTO与BOT的不同在于?经营(Operate)?与?移交(Transfer)?的先后次序发生了变化；B项，ROT与TOT的主要区别是特许经营项目是否需要修复更新；CD两项，与BOT模式相比，在BOO模式中，特许经营者有权不受任何时间限制地经营特许经营项目；而在BOT模式中，特许经营者在特许期结束后必须将项目设施移交给政府。[单选题]38.不动产作为担保物，依法可以设置的担保方式为()。A)质押B)留置C)保证D)抵押答案:D解析:本题的考点为担保方式。担保方式分为保证、抵押、质押、留置和定金。保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，将该动产或权利作为债权的担保。留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。抵押是指债务人或者第三人不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保方式。抵押物即可以是动产也可以是不动产。[单选题]39.下列选项中，对调解的理解错误的是()。A)当事人庭外和解的，可以请求法院制作调解书B)仲裁调解生效后产生执行效力C)仲裁裁决生效后可以进行仲裁调解D)法院在强制执行时不能制作调解书答案:C解析:本题的考点为调解的形式。仲裁庭在作出裁决前进行调解的解决纠纷的方式。仲裁庭在作出裁决前，可以根据当事人的请求或者在征得当事人同意的情况下按照其认为适当的方式主持调解。当事人自愿调解的，仲裁庭应当调解。仲裁的调解达成协议，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。调解书与裁决书具有同等法律效力，调解书经当事人签收后即发生法律效力。[单选题]40.下列关于权利转让的说法中，正确的是()。A)合同权利转让可以对合同权利的内容进行改变B)合同权利转让只能将合同权利全部转让C)合同权利的转让不得违反法律和社会公德D)债权人可以自由转让其权利，不受任何限制答案:C解析:A项，合同权利的转让是指不改变合同权利的内容，由债权人将权利转让给第三人。B项，债权人既可以将合同权利全部转让，也可以将合同权利部分转让。CD两项，法律允许债权人的转让行为，只要不违反法律和社会公德，债权人可以转让其权利。但是，为了维护社会公共利益和交易秩序，平衡合同双方当事人的权益，法律对权利转让的范围进行一定的限制。[单选题]41.某工程由于图纸、规范等准备不充分，招标方仅能制订一个估算指标，则在招标时宜采用成本加酬金合同形式中的()。A)成本加固定费用合同B)成本加奖金合同C)成本加固定比例费用合同D)最大成本加费用合同答案:B解析:本题的考点为成本加奖金合同形式的应用。在招标时，当图纸、规范等准备不充分，不能据以确定合同价格，而仅能制定一个估算指标时可采用成本加奖金合同形式。[单选题]42.()模式是设计一采购一施工总承包业务和责任的延伸。A)设计一施工B)交钥匙总承包C)设计一采购一施工一运行D)设计一采购一施工一维护答案:B解析:交钥匙总承包模式是设计一采购一施工总承包业务和责任的延伸，最终是向业主提交一个满足使用功能、具备使用条件的工程项目产品。[单选题]43.在合同重点要素中，()不涉及价款管理。A)合同借贷条款B)合同支付条款C)合同变更条款D)合同结算条款答案:A解析:价款管理包括工程采购合同中的造价管理、货物采购合同中的合同价款管理、服务采购合同中的服务报酬管理。在合同重点要素中，涉及价款管理的主要包括：①合同价格条款；②合同支付条款；③合同变更条款；④合同价格调整条款；⑤合同结算条款等。[单选题]44.投保人应正确履行保险合同中的告知及通知义务，下列说法错误的是()。A)投保人在订立保险合同时，以口头或书面形式告知保险人保险标的重要事实B)如实告知是投保人必须履行的基本义务C)如实告知是保险人实现其权利的必要条件D)投保人对保险人询问以外的问题没有义务告知答案:A解析:投保人应正确履行保险合同中的告知及通知义务，投保人在订立保险合同时应当将保险标的重要事实，以口头或书面形式向保险人作真实陈述。如实告知是投保人必须履行的基本义务，也是保险人实现其权利的必要条件。投保人对保险人询问的问题必须如实告知，而对询问以外的问题投保人没有义务告知。[单选题]45.在FOB交易条件下，买方应按照合同规定的时间将船名和()等信息通知卖方。A)包装材料B)船期C)货物数量D)收货地点答案:B解析:装运通知是为了明确买卖双方的责任，促使双方相互配合，共同做好船货衔接工作。如在FOB交易条件下，买方应按照合同规定的时间将船名、船期等信息通知卖方，卖方装船后应及时通知买方以便办理保险。[单选题]46.关于可撤销合同中，撤销权自具有撤销权的当事人知道或应当知道撤销事由之日起()年内行使。A)1个月B)3个月C)6个月D)1年答案:D解析:《合同法》第55条第1项规定，具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内具有撤销权，超过该期限未行使的，撤销权消灭。[单选题]47.甲企业于2月1日向乙企业发出签订合同的信函。2月5日乙企业收到了该信函，第二天又收到了通知该信函作废的传真，甲企业发出传真，通知信函作废的行为属于要约()的行为。A)发出B)撤回C)撤销D)变更答案:C解析:本题的考点为要约的撤销。根据《合同法》的规定，要约可以撤回，撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人。要约可以撤销，撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。要约的撤回与撤销的区别在于，要约的撤回发生在要约生效之前，而要约的撤销则是发生在要约生效之后。[单选题]48.下列各项中，属于货物所有权凭证的运输单据是()。A)航空运单B)邮包收据C)铁路运单D)海运提单答案:D解析:海运提单，简称提单，是指由船长或船公司或其代理人签发的，证明已收到特定货物，允诺将货物运到特定的目的地，并交付给收货人的凭证。同时，海运提单也是收货人在目的港据以向船公司或其代理提取货物的凭证。海运提单是一种货物所有权的凭证，在法律上具有物权证书的作用。船货抵达目的港后，承运人应向提单的合法持有人交付货物。提单可以通过背书转让，从而转让货物的所有权。[单选题]49.在国际工程总承包合同文本中，AIA和AGC的标准合同格式是()的主流合同条件。A)英国以及英联邦国家B)美国以及受美国建筑业影响较大国家C)亚洲开发银行D)世界通用答案:B解析:在国际工程总承包合同文本中，AIA和AGC的标准合同格式是美国以及受美国建筑业影响较大国家的主流合同条件。美国建筑师学会(AIA)系列合同条件的核心是A201，不同的采购模式只需要选用不同的协议书格式。美国总承包商协会(AGC)所制定的设计一施工(DB)模式标准合同条件和AIA相类似，但是更加综合。[单选题]50.根据《合同法》，要约生效的时间是()。A)要约人发出要约时B)要约到达受要约人时C)受要约人发出承诺时D)受要约人承诺到达时答案:B解析:本题的考点为要约生效的时间。《合同法》规定：?要约到达受要约人时生效。?要约生效的情形具体可表现为：(1)口头形式的要约自受要约人了解要约内容时发生效力。(2)书面形式的要约自到达受要约人时发生效力。(3)采用数据电子文件形式的要约，当收件人指定特定系统接收电文的，自该数据电文进入该特定系统的时间（视为到达时间），该要约发生效力；若收件人未指定特定系统接收电文的，自该数据电文进入收件人任何系统的首次时间（视为到达时间），该要约发生效力。[单选题]51.关于勘察设计合同主体与客体，下列说法不正确的是()。A)勘察设计合同法律关系的客体是指发包人委托勘察设计的建设工程项目B)勘察设计合同的勘察人（设计人）应当是法人或者自然人C)勘察人（设计人）寻求和承接勘察设计业务时，要审查其勘察设计资质等级与所承接工程所要求的等级是否相符D)合同管理第一步是确认合同法律关系主体与客体是否合法答案:B解析:勘察设计合同法律关系的主体是合同双方当事人，即发包人和勘察人（设计人）；其客体是指发包人委托勘察设计的建设工程项目。合同主体与客体的地位必须符合有关法律的规定，否则合同的有效性得不到法律的承认与保护。因此，合同管理第一步是确认合同法律关系主体与客体是否合法。按照《建设工程勘察设计合同管理办法》第4条规定，勘察设计合同的发包人应当是法人或者自然人，勘察人（设计人）必须具有法人资格。发包人可以是建设单位或者项目管理部门，勘察人（设计人）则应是持有建设行政主管部门颁发的工程勘察设计资质证书、工程勘察设计收费资格证书和工商行政管理部门核发的企业法人营业执照的工程勘察设计单位。B项，勘察人（设计人）必须具有法人资格，不包括自然人。[单选题]52.某物流服务项目采用即时配送方式，要求运输方式机动灵活，实现?门到门?直达服务，该项目宜选择()运输方式。A)铁路B)航空C)管道D)公路答案:D解析:公路运输具有机动灵活、速度快和方便等特点，尤其是在实现?门到门?运输中，更离不开公路运输。第2部分：多项选择题，共42题，每题至少两个正确答案,多选或少选均不得分。[多选题]53.施工合同交底的主要目的和任务有()。A)将各种合同事件的责任分解落实到各工程小组或分包人B)明确各项工作或各个工程的工期要求C)明确各个工程小组（分包人）之间的责任界限D)争取对自身有利的合同条款E)明确完不成任务的影响和法律后果答案:ABCE解析:本题的考点为施工合同交底的目的和任务。施工合同交底的目的和任务如下：(1)对合同的主要内容达成一致理解；(2)将各种合同事件的责任分解落实到各工程小组或分包人；(3)将工程项目和任务分解，明确其质量和技术要求以及实施的注意要点等；(4)明确各项工作或各个工程的工期要求；(5)明确成本目标和消耗标准；(6)明确相关事件之间的逻辑关系；(7)明确各个工程小组（分包人）之间的责任界限；(8)明确完不成任务的影响和法律后果；(9)明确合同有关各方的责任和义务。[多选题]54.买方办理好租船订舱等事项后，应将()等通知卖方备货装船。A)航线B)船名C)船期D)船公司E)到港口答案:BC解析:买方依据合同负责租船订舱时，通常委托货代向船公司或其代理人办理。办妥后，应按照规定的期限将船名、船期等通知卖方备货装船；卖方在装船后也应及时向买方发出装船通知，以便买方办理保险和接货。[多选题]55.下列关于合同变更的表述中，正确的有()。A)是对合同内容的变更B)是对合同当事人的变更C)须经当事人协商一致D)可由当事人任何一方作出E)招标采购合同变更内容不得与中标合同实质性内容相背离答案:ACE解析:AB两项，合同的变更有广义、狭义之分。广义的合同变更是指合同主体和内容的变更，合同主体变更是指合同当事人发生变化，合同内容变更是指合同当事人权利义务的变化。狭义的合同变更是指合同内容的变更。合同主体的变更实际上是合同权利义务的概括转让。CD两项，合同变更需要当事人协商一致。但部分情形下，除需要当事人协商一致以外，还应当履行法定的审批程序，如《合同法》第77条第2款规定，法律、行政法规规定变更合同事项应当办理批准、登记手续的，依照其规定。E项，《招标投标法实施条例》第57条规定，招标人和中标人应当依照招标投标法和本条例的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。[多选题]56.根据质押物的不同，质押合同可分为()。A)动产质押B)不动产质押C)权利质押D)义务质押E)抵押答案:AC解析:质押合同是指债务人或者第三人将其动产或权利凭证移交债权人占有，将该动产或权利作为债权的担保而签订的协议。根据质押物不同，质押合同可以分为动产质押和权利质押两种类型。[多选题]57.下列情形导致施工合同无效的有()。A)施工企业以欺诈手段承揽政府投资工程B)某投标人与招标人串通并中标，损害其他投标人利益C)施工企业不具有相应资质等级D)违反工程建设强制性标准订立施工合同E)以欺诈手段订立施工合同，损害合同对方当事人利益答案:ABCD解析:本题的考点为无效合同的类型。《合同法》规定，有下列情形之一的，合同无效：(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；(2)恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；(3)以合法形式掩盖非法目的；(4)损害社会公共利益；(5)违反法律、行政法规的强制性规定。本题中，A选项属于以欺诈手段订立的损害国家利益的合同；B选项属于恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合同；C、D选项属于违反法律、行政法规强制性规定的合同，均属于无效合同的类型。[多选题]58.财产保险中，保险赔偿条款一般包括的内容有()。A)对于保险事故造成的保险标的的损失，在合同规定的保险金额范围内承担赔偿责任B)被保险财产的损失，应由第三人负责赔偿的，如果投保人向保险方提出要求，保险方可以按照合同规定先予赔偿，但投保人应将追偿权转让给保险方，并协助保险方向第三者追偿C)投保人要求保险方赔偿时，应当提供损失清单和施救等费用清单以及必要的账册、单据和证明D)按照合同规定，由保险方负责偿付，但最高以保险金额为限E)按照合同规定，由保险方负责偿付，但最高以保险价值为限答案:ABCD解析:财产保险中，保险赔偿条款一般包括如下内容：①对于保险事故造成的保险标的的损失，在合同规定的保险金额范围内承担赔偿责任；②被保险财产的损失，应由第三人负责赔偿的，如果投保人向保险方提出要求，保险方可以按照合同规定先予赔偿，但投保人应将追偿权转让给保险方，并协助保险方向第三者追偿；③投保人为了避免和减少保险责任范围内的损失而进行的施救、保护、整理、诉讼所支出的合理费用，以及为了确定保险责任范围内的损失所支出的对受损标的检验、估价、出售的合理费用，按照合同规定，由保险方负责偿付，但最高以保险金额为限；④投保人要求保险方赔偿时，应当提供损失清单和施救等费用清单以及必要的账册、单据和证明。保险方收到投保人要求赔偿的凭证后，依法核定应否赔偿。[多选题]59.在勘察设计合同变更管理中需要注意()。A)应尽快提出变更要求或指令B)应尽快下达变更要求或指令C)应迅速而全面地落实和执行变更指令D)应严格遵守变更程序E)为尽快下达变更指令，当事人双方可以不签署变更协议答案:ABCD解析:在合同变更管理中要注意以下几个方面：①应尽快提出或下达变更要求或指令。因为时间拖得越长，造成的损失越多，双方的争执越大。②应迅速而全面地落实和执行变更指令。对于勘察人（设计人）来说，迅速地执行发包人的变更指令，调整工作部署，可以减少费用和时间的浪费。这种浪费往往被认为是勘察人（设计人）管理失误造成的，难以得到补偿。③应严格遵守变更程序。即变更指令应以书面形式下达，如果是口头指令，勘察人（设计人）应在指令执行后立即得到发包人的书面认可。E项，若非紧急情况，双方应首先签署变更协议，对变更的内容、变更后的费用与工期的补偿达成一致意见后，再下达变更指令。[多选题]60.托收业务的主要当事人有()。A)委托人B)汇出行C)提示行D)托收行E)代收行答案:ADE解析:托收是委托收款的简称，是指债权人（出口人）出具债权凭证（汇票等）委托银行向债务人（进口人）收取货款的一种支付方式。托收一般都通过银行办理，故又叫银行托收。银行托收的基本做法是：出口人根据买卖合同先行发运货物，然后开立汇票（或不开汇票）连同商业单据，向出口地银行提出托收申请，委托出口地银行（托收行）通过其在进口地的代理行或往来银行（代收行）向进口人收取货款。由以上可知，托收业务涉及四个主要当事人，即委托人、付款人、托收行和代收行。[多选题]61.下列关于设计文件与协调的说法中，正确的有()。A)民用建筑工程设计一般分为方案设计、初步设计和施工图设计三个阶段B)初步设计文件应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要，是下一阶段施工图设计的基础C)除合同另有约定外，自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过20天D)承包人的设计文件不需要报发包人审查同意E)承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作答案:ABE解析:C项，审查的范围和内容在发包人要求中约定。除合同另有约定外，自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天；D项，承包人的设计文件应报发包人审查同意。[多选题]62.新版UCP600的改动主要体现在()。A)整体结构的改动B)条文按照业务环节的先后顺序作归纳和编排C)对14个概念作了定义D)修改了第2条和第3条中关于?定义?和?解释?的条款E)在审核单据的标准和时间、单据不符的处理等方面作了修改答案:ABCE解析:新版UCP600在诸多方面对UCP500进行了修改，主要体现在：①整体结构作了改动，条文基本按业务环节的先后顺序作归纳和编排。UCP600将UCP500全部四十九条增删合并为三十九条，且不再分类。②UCP600在第2条和第3条新增?定义?和?解释?条款，分别就?通知行?、?申请人?、?银行工作日?、?受益人?、?相符交??议付?等14个概念作出定义，并对信用证业务中的有关术语作出解释，确保《跟单信用证统一惯例》语言的清晰和准确。③UCP600还在审核单据的标准和时间、单据不符的处理、?议付?的概念、可转让信用证以及单据传递过程中的遗失责任等方面作了修改。[多选题]63.下列属于建设工程施工合同管理的基本原则的主要内容的有()。A)计划为先原则B)目标管理原则C)财务预算原则D)信息通畅原则E)全过程管理原则答案:ABDE解析:建设工程施工合同管理的基本原则是合同当事人订立和履行合同的基础，且应符合国家相关法律法规的规定，主要包括以下内容：①计划为先原则；②目标管理原则；③信息通畅原则；④分类原则；⑤全过程管理原则。[多选题]64.招标采购合同管理的特点体现在()。A)合同管理周期短B)合同管理系统性强C)合同一经确定，不再变更D)合同管理信息化要求高E)合同管理效益显著答案:BDE解析:招标采购合同管理是项目管理的重要内容，贯穿于工程项目实施的全过程，具有全程性、系统性、动态性特征。其特点体现在以下方面：①合同管理周期长；②合同管理系统性强；③合同变更频繁；④对合同管理人的法律知识水平要求高；⑤合同管理信息化要求高；⑥合同管理效益显著。[多选题]65.根据《合同法》的相关规定，下列情形中，合同应当被认定为无效的有()。A)某些合同条款的订立使合同双方利益明显不公平B)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益C)订立合同的当事人之间恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益D)以合法形式掩盖非法目E)损害社会公共利益答案:BCDE解析:本题的考点为合同无效的情形。《合同法》规定，一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；订立合同的当事人之间恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；以合法形式掩盖非法目的；损害社会公共利益；合同违反法律、行政法规的强制性规定的，如果合同存在以上规定内容之一，则合同应当被认定为无效。[多选题]66.国际货物的海洋运输方式分为班轮运输和租船运输，其中主要的租船运输方式包括()。A)定期租船B)定量租船C)光船租船D)即时租船E)定程租船答案:ACE解析:租船运输又称不定期船运输，它与班轮运输有很大差别。在租船运输业务中，没有预定的船期表，船舶经由航线和停靠的港口也不固定，须按船租双方签订的租船合同来安排，有关船舶的航线和停靠的港口、运输货物的种类以及航行时间等，都按承租人的要求，由船舶所有人确认，运费或租金也由双方根据租船市场行情在租船合同中约定。租船运输一般适用于大宗货物的运输。租船运输的方式包括：①定程租船；②定期租船；③光船租船。[多选题]67.国有土地使用权出让合同的管理要点不包括()。A)招拍挂条件评估管理B)签约前合同履行管理C)签约过程合同履行管理D)签约后合同履行管理E)国有土地使用权证管理答案:BC解析:国有土地使用权出让合同管理要点主要包括：①招拍挂条件评估管理；②签约后合同履行管理；③国有土地使用权证管理。[多选题]68.建设工程施工合同管理的难度较大，主要体现在()等方面。A)合同管理周期较长B)合同管理的数据多C)涉及主体较多D)涉及的地区多E)不确定因素复杂多变答案:ACE解析:建设工程施工合同管理的难度较大，主要体现在如下方面：①合同管理周期较长；②涉及主体较多；③不确定因素复杂多变。[多选题]69.为了避免产生争议，投保人应当加强保险合同管理工作，具体应从()等方面予以加强。A)投保人、被保险人应重视证据资料的管理工作，B)投保人应全面理解保险合同内容C)投保人应正确履行保险合同中的告知及通知义务D)投保人及被保险人应妥善维护保险标的的安全E)保险人保险人为维护保险标的的安全j可以直接采取安全预防措施答案:ABCD解析:保险合同是较为典型的格式合同，投保人不能就合同的条款和内容与保险人进行协商，故在保险事故发生后，投保人、受益人和保险人有可能会因为对保险条款理解不一致，或者因一方当事人未履行保险合同的特定义务而产生争议。为了避免产生上述争议，投保人应当加强保险合同管理工作。，具体应从如下方面予以加强：①投保人应全面理解保险合同内容；②投保人及被保险人应妥善维护保险标的的安全；③投保人应正确履行保险合同中的告知及通知义务；④投保人、被保险人应重视证据资料的管理工作。投保人、被保险人未按照约定履行其对保险标的的安全应尽的责任的，保险人有权要求增加保险费或者解除合同。保险人为维护保险标的的安全，经被保险人同意，可以采取安全预防措施。[多选题]70.下列关于改证的说法中，正确的有()。A)卖方审核信用证后，如发现有不能接受的条款，应当及时向买方提出修改要求B)买方同意后通过通知行办理修改手续C)卖方应坚持在收到信用证修改书且认可后再装运货物D)对于需要修改的内容可以多次向买方提出E)当信用证修改书的内容有多项时，接受部分修改内容是无效的答案:ACE解析:卖方审核信用证后，如发现有不能接受的条款，或因其他原因不能按照信用证条款办理，应当及时向买方提出修改要求。买方同意后通过开证行办理修改手续。开证行通过邮寄或电报将修改通知书发送至通知行，通知行再转交卖方。卖方应当注意将需要修改的内容一次性向买方提出，并坚持在收到信用证修改书且认可后再装运货物。此外，UCP600还规定，当信用证修改书的内容有多项时，接受部分修改内容是无效的。[多选题]71.合同争议发生后，以下做法符合及时解决纠纷原则的有()。A)合同争议发生之后，当事人应积极地、及时地采取措施加以解决B)当事人约定解除权行使期限，期限届满当事人不行使的，该权利不消灭C)法律规定解除权行使期限，期限届满当事人不行使的，该权利消灭D)法律没有规定或者当事人没有约定解除权行使期限，经对方催告后在合理期限内不行使的，该权利消灭E)诉讼时效制度、撤销权行使的除斥期间制度等都要求当事人及时行使权利，否则，超过法律规定的权利行使期限的，该等权利将失去法律保护答案:ACDE解析:B项，《合同法》第95条规定，法律规定或者当事人约定解除权行使期限，期限届满当事人不行使的，该权利消灭。法律没有规定或者当事人没有约定解除权行使期限，经对方催告后在合理期限内不行使的，该权利消灭。[多选题]72.设计咨询人可建立下列()等服务质量保障制度。A)设计咨询报告制度B)设计文件审批制度C)设计文件审查签认制度D)灵活变更咨询报告格式制度E)设计咨询进度控制制度答案:ACE解析:设计咨询人为按照咨询合同约定的标准完成咨询工作，可建立相应的服务质量保障制度，如：①设计咨询报告制度。设计咨询报告是设计咨询工作的主要成果。咨询报告编制完成，经内部审查程序批准后，及时提交委托人。根据需要，也可先提交阶段咨询报告，最后再提交总体咨询报告。报告应有规定的格式、组成、内容和形式，不得随意更改。②设计文件审查签认制度。设计文件审查意见由符合设计咨询资格人员提出并签认，经内部核准程序签认后，才能正式发出。③设计咨询进度控制制度。设计咨询人应按与委托人签订的咨询合同的要求（或咨询实施细则的规定），按时提交咨询报告；督促设计人及时提交设计文件，以满足建设进度需要。[多选题]73.检验证书的作用包括()。A)作为买卖双方交接货物的依据B)作为索赔和理赔的依据C)作为结算货款的依据D)作为货物合格与否的证明E)作为海关验关放行的依据答案:ABCE解析:检验证书的作用是：①作为买卖双方交接货物的依据；②作为索赔和理赔的依据；③作为结算货款的依据；④作为海关验关放行的依据。常用的检验证书包括品质检验证书、重量检验证书、数量检验证书、兽医检验证书、卫生检验证书、消毒检验证书、植物检验证书、价值检验证书、产地检验证书等。买卖双方应根据商品的种类、性质、交易习惯以及政府有关法律法规确定适用的检验证书种类。[多选题]74.AIA系列合同条件中，与设计一施工模式(DB)相对应的标准协议书有()。A)A201B)A191C)A491D)B901E)B409答案:BCD解析:美国建筑师学会(AIA)系列合同条件的核心是A201，不同的采购模式只需要选用不同的协议书格式。与设计一施工模式(DB)相对应的标准协议书格式有三个：①业主与DB承包商之间标准协议书格式(StandardFormofAgreementsBetweenOwnerandDe-sign-Builder)(A191)；②DB承包商与施工承包商之间标准协议书格式(StandardFormofAgreementsBetweenDesign-BilderandContractor)(A491)；③DB承包商与建筑师之间标准协议书格式(StandardFormofAgreementsBetweenDesign-BuilderandArchitect)(B901)。[多选题]75.招标师合同管理的作用主要体现在()。A)指导和规范招标采购当事人的招标投标行为B)协助当事人签订公平合理的招标采购合同C)进行合同偏差处理D)协助当事人全面完成项目目标、实现项目价值增值E)合理平衡项目利益相关者风险和利益、实现各方共赢答案:ABDE解析:招标师工作的质量在很大程度上关系到合同管理的质量以及整个项目目标的实现。招标师合同管理的作用体现在以下方面：①指导和规范招标采购当事人的招标投标行为；②协助当事人签订公平合理的招标采购合同；③协助当事人全面完成项目目标、实现项目价值增值；④合理平衡项目利益相关者风险和利益、实现各方共赢。C项，根据合同实施情况偏差分析的结果，合同当事人应采取相应的调整措施，该项不属于招标师合同管理的作用。[多选题]76.下列属于设计进度主要控制点的有()。A)设计各专业间的条件关系及其进度B)初步设计完成和提交时间C)设计技术方案的评审D)关键设备和材料请购文件的提交时间E)进度关键线路上的设计文件提交时间答案:ABDE解析:设计进度主要控制点一般应包括：①设计各专业间的条件关系及其进度；②初步设计完成和提交时间；③关键设备和材料请购文件的提交时间；④进度关键线路上的设计文件提交时间；⑤施工图设计完成和提交时间；⑥设计工作结束时间。C项属于设计质量控制点。[多选题]77.下列关于勘察设计收费的说法中，正确的有()。A)在合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付勘察费的10%作为定金B)在合同履行后，定金可抵作勘察费C)在提交勘察成果资料后20天内，发包人应一次付清剩余的全部勘察费D)对于后续勘察费的支付，可按实际工程进度，分多次支付工程进度款E)勘察规模大、工期长的大型勘察工程，可按约定比例支付工程进度款答案:BDE解析:在合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付勘察费的20%作为定金。在合同履行后，定金可抵作勘察费。对于后续勘察费的支付，《建设工程勘察合同示范文本（一）》则约定，在勘察工作外业结束后，按双方在合同中约定的比例（以预算勘察费用为基数）支付勘察费，而在提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清剩余的全部勘察费。而对于勘察规模大、工期长的大型勘察工程，双方还可约定，在勘察工作过程中，当实际勘察进度达到合同所约定的工程进度百分比时，发包人向勘察人支付一笔约定比例（以预算勘察费为基数）的工程进度款。对于后续勘察费的支付，《建设工程勘察合同示范文本（二）》则约定可按具体的时间或实际工程进度，以合同规定的比例（以合同总额为基数）分多次支付工程进度款。[多选题]78.保险合同除具有一般合同的法律特征外，还具有下列()法律特征。A)保险合同是有偿合同B)保险合同是单方合同C)保险合同是射幸合同D)保险合同是格式合同E)保险合同是最大诚信合同答案:ACDE解析:保险合同作为一种特殊的民事合同，除具有一般合同的法律特征外，还具有如下法律特征：①保险合同是有偿合同；②保险合同是射幸合同；③保险合同是格式合同；④保险合同是最大诚信合同。[多选题]79.关于工程总承包合同的分包管理，下列说法正确的有()。A)承包人可以按照法律规定和专用条款约定，将总承包范围的有关工作事项进行分包B)承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人C)分包人应符合国家法律规定的企业资质等级，否则不能作为分包人，承包人有义务对分包人的资质进行审查，分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应D)承包人应按分包合同约定，按时向分包人支付合同价款。发包人可以向分包人支付款项E)分包人应符合国家法律规定的企业资质等级，否则不能作为分包人，承包人无义务对分包人的资质进行审查，分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应答案:ABC解析:D项，承包人应按分包合同约定，按时向分包人支付合同价款。除非专用条款另有约定外，未经承包人同意，发包人不得以任何形式向分包人支付任何款项。承包人对分包人的行为向发包人负责，承包人和分包人就分包工作向发包人承担连带责任。E项，在工程总承包合同的分包管理中，分包人应符合国家法律规定的企业资质等级，否则不能作为分包人，承包人有义务对分包人的资质进行审查，分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。[多选题]80.关于合同争议解决的原则，下列说法正确的有()。A)当事人权利的行使期间只能由法律规定B)诉讼时效制度、撤销权行使的除斥期间制度等都要求当事人及时行使权利，否则，超过法律规定的权利行使期限的，该等权利将失去法律保护C)在合同争议发生后，合同当事人应首先尽量选择和解的方式解决争议D)合同争议解决前，基于诚实信用原则和合同减损原则，合同当事人不应中止对合同义务的履行，相反，合同当事人仍应尽力促成合同目的的实现E)所有的合同在发生争议之后都应当绝对地坚持不中止履行原则答案:BCD解析:A项，除法律规定外，合同条款也可以约定权利的行使期间。E项，并非所有的合同在发生争议之后都应当绝对地坚持不中止履行原则。如争议的一方继续履行合同将会给自己造成更大的损失的，该方当事人可以及时中止履行合同。另外，如果争议一方符合行使同时履行抗辩权、先履行抗辩权及不安抗辩权情形的，该方当事人亦可以中止履行合同。[多选题]81.关于施工专业分包合同的变更管理和索赔管理，下列说法正确的有()。A)专业分包人收到总承包人发出的变更指令或经总承包人确认的发包人变更指令后，方可实施变更。未经许可，专业分包人不得擅自对工程的任何部分进行变更B)施工专业分包合同的变更管理主要围绕变更的及时性、变更引起的费用和工期展开C)专业分包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应在知道或应当知道索赔事件发生后15天内，向总承包人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由D)总承包人认为专业分包人索赔请求合理的，且应由发包人承担赔付责任的，总承包人应及时履行施工总承包合同中的索赔义务E)专业分包的索赔流程设置应当与总承包人向专业发包人的索赔流程予以匹配，否则总承包合同和施工专业分包合同的履行均受到影响，并导致合同履行的困难答案:ABDE解析:C项，专业分包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应在知道或应当知道索赔事件发生后14天内，向总承包人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由，在发出索赔意向通知书后14天内，向总承包人正式递交索赔报告，索赔事件影响结束后14天内，专业分包人应向总承包人递交最终索赔报告，总承包人应在收到索赔报告后14天内完成审查等。[多选题]82.关于管道运输的特点，下列说法正确的有()。A)能耗小，在各种运输方式中是最低的B)安全可靠，无污染，成本低C)受气候影响大，送达货物的可靠性低D)专用性强，只能运输石油、天然气及固体料浆（如煤炭等）E)可以实现封闭运输，损耗少答案:ABDE解析:本题的考点为管道运输的特点。管道运输的优点是：(1)输送量大；(2)工程投资小、占地少；(3)能耗小，在各种运输方式中是最低的；(4)安全可靠，无污染，成本低；(5)不受气候影响，可以全天候运输，送达货物的可靠性高；(6)可以实现封闭运输，损耗少。管道运输的缺点是：专用性强，只能运输石油、天然气及固体料浆。[多选题]83.招标师进行初步合同规划工作需依赖于招标人提供全面详实的()。A)项目信息B)内部需求信息C)外部需求信息D)功能需求信息E)技术指标信息答案:ADE解析:初步合同规划是进行后期合同规划的前提和基础，为后续工作提供切实可行的程序和步骤。招标师在进行初步合同规划时，应全面了解招标人的项目需求，并进行项目特征分析，进而为合同总体策划提供条件。需要注意的是，招标师进行该项工作依赖于招标人提供全面详实的项目信息、市场信息、功能需求、技术指标等信息资料，如建设工程项目的功能需要、分区规划、品质定位、总体指标控制、目标客户价值理念等。[多选题]84.《2013版施工合同》强调了()等合同管理制度。A)强调工期、进度、工程质量制度B)细化合理调价制度C)强调双向担保制度D)完善逾期索赔失权制度E)新增双倍赔偿制度答案:BCDE解析:《2013版施工合同》强调了下列合同管理制度：①强调双向担保制度；②细化合理调价制度；③完善逾期索赔失权制度；④新增双倍赔偿制度。[多选题]85.工作分解结构的作用有()。A)清晰梳理工程建设项目或政府采购活动的全貌B)清晰地表示各项目工作之间的相互关系C)有助于落实招标采购合同管理体系D)有助于准确界定项目工作的内容和范围E)有助于招标人确定项目管理人员和有效地管理项目答案:ABDE解析:工作分解结构有如下作用：①清晰梳理工程建设项目或政府采购活动的全貌，详细说明为完成项目所必须完成的所有工作，为计划、成本、进度和质量控制奠定共同基础，是确定项目进度控制的基准。②清晰地表示各项目工作之间的相互关系，对各独立的工作单元，进行有针对性的成本、进度和资源需求量的估算，提高估算的准确度。③有助于准确界定项目工作的内容和范围，也有助于招标人确定项目管理人员和有效地管理项目。[多选题]86.关于定金罚则，下列说法正确的有()。A)定金罚则法定性B)当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回C)给付定金的一方不履行约定的债务的，有权要求返还定金D)收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金E)当事人仅签订定金合同而未交付定金的，定金合同并不生效，主合同一方当事人不履行主合同的，对方当事人无权根据定金合同主张适用定金罚则或者其他相关权利答案:ABDE解析:ABCD四项，定金罚则法定性。根据《担保法》第89条规定，当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金，此种规定被称为定金罚则。E项，《担保法》第90条规定，定金合同自定金合同实际交付之日起生效。因此，当事人仅签订定金合同而未交付定金的，定金合同并不生效，主合同一方当事人不履行主合同的，对方当事人无权根据定金合同主张适用定金罚则或者其他相关权利。[多选题]87.通常而言，发包人在与承包人签订建设工程施工合同前应确保完成的事项包括()。A)工程项目的整体设计已经批准B)工程项目已经列入年度建设计划C)有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料D)建设资金和主要建筑材料设备来源已经落实E)招标发包工程，已经完成招投标程序且已经确定中标人。答案:BCDE解析:通常而言，发包人在与承包人签订建设工程施工合同前应确保完成以下事项：①工程项目的初步设计已经批准；②工程项目已经列入年度建设计划；③有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料；④建设资金和主要建筑材料设备来源已经落实；⑤招标发包工程，已经完成招投标程序且已经确定中标人。[多选题]88.关于国内贸易的交货地点，下列说法正确的是()。A)国内贸易的交付地点分为工厂交付和用户现场交付B)工厂交付指卖方在生产地将合同涉及货物交付给买方C)工厂交付条件下，卖方也有义务将货物装上买方安排的运输工具D)用户现场交付条件下，由卖方保证货物在运输过程中的安全和质量E)用户现场交付指货物由运输单位运输至买方现场后，卖方再将货物交付给买方答案:ABDE解析:本题的考点为国内贸易的交货地点。国内贸易的交付地点分为工厂交付和用户现场交付。(1)工厂交付。工厂交付指卖方在生产地将合同涉及货物交付给买方，即完成了交货义务。卖方没有义务将货物装上买方安排的运输工具，但国内贸易的卖方考虑到客户关系的建立和管理，可以提供装货的服务。(2)用户现场交付。用户现场交付指货物由运输单位运输至买方现场后，卖方再将货物交付给买方。这种情况下，由卖方保证货物在运输过程中的安全和质量，可以减少买方承担的风险。[多选题]89.下列各项中，针对于已建成的基础设施项目的特许经营合同模式有()。A)BOTB)BOOC)POTD)ROTE)TOT答案:CDE解析:A项，BOT模式，即?建设一经营一转让?模式；B项，BOO模式，即?建设一拥有一运营?模式；C项，POT模式，即?购买一经营一移交?模式；D项，ROT模式，即?重整一经营一移交?模式；E项，TOT模式，即?转让一经营一转让?模式。CDE三项未涉及项目的建设，属于针对已建成的基础设施项目的特许经营合同模式。[多选题]90.根据相关法律的规定，当事人可以解除合同的情形有()。A)因不可抗力致使合同目的不能实现B)当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行C)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的D)在履行期限届满之前，当事人一方明确表示不履行主要债务E)一方中止履行合同义务的答案:ABCD解析:根据合同法的规定，当事人可以行使法定解除权的情形包括：①因不可抗力致使合同目的不能实现而解除合同；②因预期违约解除合同，即在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务，对方当事人可以解除合同；③因迟延履行解除合同，指当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行，对方当事人可以解除合同；④因迟延履行或者有其他违约行为不能实现合同目的而解除合同；⑤法律规定的其他情形。[多选题]91.招标采购合同规划对整个项目的实施和管理的具体作用主要体现在()。A)有助于落实招标合同管理体系B)有助于明晰招标采购各参与主体的权利义务界限，分清责任，发挥主观能动作用C)有助于减少工程建设项目全过程中各参与主体之间的纷争D)有助于减少政府采购活动全过程中各参与主体之间的纷争E)有助于节约成本、提高效率答案:BCDE解析:招标采购合同规划对整个项目的实施和管理的具体作用主要体现在：①有助于在实现工程建设项目或政府采购活动目标和招标人经营目标的过程中，节约成本、提高效率；②招标采购合同规划有助于明晰招标采购各参与主体的权利义务界限，分清责任，发挥主观能动作用；③招标采购合同规划有助于减少工程建设项目或政府采购活动全过程中各参与主体之间的纷争。[多选题]92.下列说法属于安装工程一切险的除外责任的有()。A)因设计错误、铸造或原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为换置、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用B)由于超负荷、超电压、碰线、电弧、漏电、短路、大气放电及其他电气原因造成电气设备或电气用具本身的损失C)维修保养或正常检修的费用D)被保险人的严重失职或蓄意破坏而造成的损失E)因违约而承担的违约金及其他非实质性损失答案:ABC解析:一般而言，安装工程一切险的除外责任通常包括如下内容：①因设计错误、铸造或原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为换置、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用；②由于超负荷、超电压、碰线、电弧、