建筑注册设备监理师考试合同管理(习题卷2)

试卷科目：建筑注册设备监理师考试合同管理建筑注册设备监理师考试合同管理(习题卷2)PAGE"pagenumber"pagenumber/SECTIONPAGES"numberofpages"numberofpages建筑注册设备监理师考试合同管理第1部分：单项选择题，共66题，每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。[单选题]1.在FIDIC合同条件关于解决争端的工作流程中，当事人将争端提交争端评判委员会后，争端评判委员会应在()天内作出决定。A)21B)28C)56D)84[单选题]2.设备工程合同履行期间，承包商要求索赔时，应在()内，及时提交索赔报告。A)已经察觉索赔事由后28天B)理应察觉索赔事由后28天C)取得现场资料后28天D)发出索赔通知后28天或设备监理工程师指定的期间[单选题]3.被代理人取消委托或者代理人辞去委托后，下列说法正确的是()。A)法定代理终止B)委托代理终止C)指定代理终止D)无权代理终止[单选题]4.根据《行政诉讼法》，复议机关应当在收到复议申请书之日起()个月内作出复议决定，申请人不服复议决定的，可以在收到复议决定之日起15日内向人民法院提起诉讼。A)1B)2C)3D)6[单选题]5.由于业主原因造成竣工试验的延误，承包商有权获得的补偿是()。A)竣工时间B)费用C)费用和利润D)竣工时间、费用和利润[单选题]6.根据《仲裁法》，一方当事人向人民法院申请执行仲裁裁决，另一方当事人向人民法院申请撤销仲裁裁决的，人民法院应当裁定()裁决。A)执行B)撤销C)中止执行D)不予执行[单选题]7.承包商承担照管工程和货物的全部职责的起止期限是()。A)开工日期起，至竣工日期B)签发开工通知起，至竣工时间届满C)开工日期起，至签发工程接收证书D)签发开工通知起，至签发履约证书[单选题]8.承包商未遵守对履约保证的相关要求而导致业主终止合同的，业主应提前()天通知承包商。A)10B)14C)20D)28[单选题]9.合同法律关系，是指由合同法律规范调整的在民事流转过程中形成的()关系。A)社会B)权利义务C)道德D)人际[单选题]10.下列关于诉讼时效的表述中，正确的是()。A)诉讼时效期间从权利人的权利被侵害之日起算B)权利人提起诉讼是诉讼时效中止的法定事由之一C)只有在诉讼时效期间的最后6个月内发生诉讼时效中止的法定事由，才能中止时效的进行D)诉讼时效中止的法定事由发生后，已经过去的时效期间统归无效[单选题]11.对于下列无效的施工合同，人民法院可以收缴当事人已经取得的非法所得的是()。A)承包人越级承揽工程B)承包人超越范围承揽工程C)承包人向评标委员行贿中标D)承包人将主体结构的施工进行分包[单选题]12.业主为了确保设备工程合同有效并顺利实施，在正式签署设备工程合同前，要求中标的承包商提供履约担保，该履约担保一般是()。A)银行保函B)汇票C)土地所有权D)债券[单选题]13.下列关于权利与义务对等性的说法，正确的是()。A)合同当事人享有的权利与履行的义务应对等，并与合同的预期目的相匹配B)合同当事人相互享有同等的权利C)合同当事人相互承担同等的义务D)合同当事人一方享有的权利等同对方承担的义务[单选题]14.根据《合同法》规定，下列关于撤销权消灭的表述，正确的是()。A)撤销事由发生之日起1年内没有行使B)撤销事由发生之日起2年内没有行使C)知道撤销事由发生之日起1年内没有行使D)知道撤销事由发生之日起6个月内没有行使[单选题]15.建设单位因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，经延期，建筑工程施工许可证的有效期限最长可达到()。A)三个月B)六个月C)九个月D)一年[单选题]16.根据我国招标投标法律、行政法规的规定，招标方式不包括()。A)议标B)公开招标C)邀请招标D)分两阶段进行招标[单选题]17.根据《保险法》，对保险合同中()的条款，保险人在订立合同时应当在投保单、保险单或者其他保险凭证上作出足以引起投保人注意的提示，并对该条款的内容以书面或者口头形式向投保人作出明确说明。A)纠纷解决方式B)免除保险人责任C)保险费用收取D)免除投保人责任[单选题]18.买受人在合同内错填到货地点或接货人，导致出卖人送货或代运过程中不能顺利交接货物，所产生的后果由()承担。A)出卖人B)承运人C)买受人D)出卖人与买受人[单选题]19.根据招标投标的法律规定，在我国境内进行的下列工程建设项目，可以不进行招标采购的是()。A)全部使用国有资金投资的项目B)部分使用国有资金投资的项目C)施工主要技术采用特定的专利技术的项目D)使用外国政府贷款的项目[单选题]20.设备工程项目合同体系分析的重点在于()。A)不同合同间的工作协调B)检核合同成立所必备的条款C)均衡双方当事人的权利和义务D)设计特殊事件的处理机制[单选题]21.在设备采购合同中，设备所有权自()时起转移。A)支付定金B)支付价款C)交付设备所有权凭证D)交付设备[单选题]22.承包商应在设备工程或单位工程的()之前，按照业主要求完成所有的缺陷或损坏部分的修补。A)竣工时间B)缺陷通知期期满C)颁发接收证书D)保留金返还[单选题]23.下列关于委托合同的说法不正确的是()A)委托合同的订立以当事人双方相互信任为基础B)委托合同中，受托人可以以委托人的名义处理事务，也可以以自己的名义处理事务C)受托人在处理委托事务中的法律关系、法律后果指向的都是委托人，受托人只是受托处理事务而已D)委托合同中委托人应当承担处理事务中所花费的费用，委托事务处理所得收益由委托人和受托人共同所有[单选题]24.在买卖合同中，买受人的义务有()。A)对标的物提供质量保证B)受领标的物C)对标的物提供权利担保D)提供有关单证和资料[单选题]25.下列选项中，不属于投标者在合同谈判阶段希望达到的主要目的的是()。A)宣传自己的优势B)要求确认图纸审查和批准周期C)争取尽可能地改善合同条款D)修改招标文件中的技术要求[单选题]26.与邀请招标相比，公开招标的特有程序是()。A)开标B)组织现场踏勘C)发出投标邀请书D)发布招标公告[单选题]27.在下列计价方式中，承包商几乎承担了设备工程项目的所有风险的是()。A)固定总价合同B)纯单价合同C)单价与包干混合式合同D)成本加固定费用[单选题]28.根据世界银行的《生产设备设计、供应和安装采购标准招标文件》(2008年版，2010年修订)，设备工程的招标文件包括()。A)投标邀请函、业主要求以及合同条件和合同格式B)招标程序、业主要求以及合同条件和合同格式C)招标程序、设备工程要求以及合同条件和合同格式D)投标人须知、设备工程要求以及合同条件和合同格式[单选题]29.对于一个大型的设备工程，相关人员在合同文件编制完成后，需对此文件进行评估，并最终得到()的审查认可。A)业主B)承包商C)设备监理工程师D)总监理工程师[单选题]30.甲超越代理权使用乙公司的合同专用章、营业执照副本等证明材料，在乙不知情的情况下，以乙的名义与丙订立合同。以上情况丙并不知情，则甲代理行为的效力为()。A)有效B)无效C)乙追认后有效D)乙拒绝后无效[单选题]31.设备工程的竣工试验，通常包括启动前试验、启动试验和()。A)混凝土试块检验B)钢筋强度检验C)工程材料试验D)试运行[单选题]32.如果承包商延误工程竣工试验且在收到工程师通知后21天内未进行竣工试验，业主人员自行进行了相应试验。下列对此试验的风险和费用承担的说法，正确的是()。A)工程合格，承包商承担风险，业主承担费用B)工程合格，业主承担风险和费用C)工程不合格，业主承担风险，承包商承担费用D)无论试验结果如何，均由承包商承担风险和费用均由承包商承担[单选题]33.某住宅工程竣工1年后，房地产开发商尚欠施工企业一笔工程款，并以资金紧张为由拒不付款。同时，购房者也拖欠房地产开发商的购房款，且已到该支付的时间。此时，施工企业应()。A)以自己的名义向人民法院主张该购房款B)以房地产开发商名义向人民法院主张该购房款C)以自己的名义直接向购房者主张该购房款D)以房地产开发商名义直接向购房者主张该购房款[单选题]34.某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以()为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。A)监理单位B)分公司C)建设单位D)施工企业[单选题]35.采用FIDIC合同条件的设备工程合同，无论工程师采取何种方式提出变更，应在()之前。A)开工日期B)签发付款证书C)签发接收证书D)签发履约证书[单选题]36.《安全生产法》确定的安全生产管理方针是()。A)行业管理、企业负责B)安全为了生产、生产必须安全C)安全第一、人人有责D)安全第一、预防为主[单选题]37.某文艺团体于1970年集体创作了一部作品，该作品于1971年5月4日首次公开发表。1982年对该作品进行了修改，于1984年3月8日再度公开发表。根据我国《著作权法》规定，该作品著作权的财产权保护期限至()。A)2021年5月4日B)2034年3月8日C)2021年12月31日D)2034年12月31日[单选题]38.按照我国《合同法》关于合同一般条款的规定，下列不属于合同内容的是()。A)当事人的名称或者姓名和住所B)标的、数量、质量、价款或者报酬C)履行期限、地点和方式D)?一裁二审?条款[单选题]39.根据《民事诉讼法》，因设备采购合同纠纷提起的诉讼，由()人民法院管辖。A)原告住所地B)合同签订地C)合同标的物所在地D)被告住所地或合同履行地[单选题]40.?当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。?该规定属于承担违约责任形式中的()。A)采取补救措施B)赔偿损失C)继续履行D)违约金规则[单选题]41.施工单位与建材公司订立一份钢材采购合同，履行期限内钢材市场价格发生波动，根据《合同法》的规定，下列关于该钢材采购合同计价的说法，正确的是()。A)双方按期履行合同的，按照交付时的市场价格计价B)双方按期履行合同的，按照合同约定的价格计价C)卖方逾期交付标的物的，遇价格下降时，按新的价格计价D)买方逾期付款的，遇价格下降时，按新的价格计价[单选题]42.承包商编制的质量管理计划，在得到()的批准后，将此类文件提交给工程师参考。A)业主B)承包商项目经理C)承包商D)工程师代表[单选题]43.根据《合同法》规定，招标公告属于()。A)要约邀请B)要约C)再要约D)承诺[单选题]44.根据《招标投标法》，下列项目必须进行招标采购的是()。A)某新式武器的设计B)地震灾区道路抢修C)部分使用国有投资项目的施工D)全部国有投资的项目前期咨询[单选题]45.承包商按照合同要求编制的竣工文件，应保存在现场，并在()，提交工程师两套副本。A)移交工程时B)竣工试验开始前C)通过竣工试验后D)申请签发接收证书时[单选题]46.根据《合同法》的规定，下列关于代位权行使的表述，错误的是()。A)债权人可以向人民法院请求以自己的名义代为行使债务人的债权B)专属于债务人自身的债权，债权人不得行使代位权C)代位权的行使范围以债务人的债权为限D)债权人行使代位权的必要费用，由债务人承担[单选题]47.承包商执行工程师恢复施工的指示后，对暂停期间设备工程发生的任何损害，正确的处理方法是()。A)承包商应负责修复并承担由此产生的费用B)承包商应负责修复，由此产生的费用由责任方承担C)责任方应负责修复并承担由此产生的费用D)责任方应负责修复，由此产生的费用由承包商承担[单选题]48.采用FIDIC合同条件的设备工程合同，工程师应将能够证明的承包商的索赔款额，()中，支付给承包商。A)签发临时付款证书B)列入当月付款证书C)列入竣工结算报表D)签发索赔付款证书[单选题]49.下列()不属于民事诉讼法中规定的证据。A)物证B)律师的辩护C)视听资料D)被告人陈述[单选题]50.在加工承揽合同中，定作人未按合同约定支付报酬的，承揽人对承揽物享有()。A)扣押权B)留置权C)处置权D)抵押权[单选题]51.因业主提前占用部分工程导致承包商增加费用时，承包商根据索赔程序提出了要求，()应对补偿金额作出公正的决定。A)业主B)项目经理C)工程师D)工程师代表[单选题]52.某工程的承包单位向业主提交的工程质量保修书中确定的供热，、供冷系统的保修期限为1年，该工程的供热、供冷系统的保修期限应为()。A)设计文件规定的合理使用年限B)5年C)两个采暖期、供冷期D)2年[单选题]53.承包商保管承包商文件责任的期限直到()为止。A)提交竣工报告B)业主接收工程C)工程师认可该文件D)缺陷通知期届满[单选题]54.保险合同订立后，投保人向保险人支付一定保险费，在()遭遇特定灾害事故造成其财产损毁或人身伤亡之后，由保险人承担经济补偿或给付保险金的责任。A)投保人B)受益人C)被保险人D)保险人[单选题]55.甲、乙两企业欲进行零配件的交易，为了规避税收，双方将买卖合同签订为加工承揽合同，该加工承揽合同的效力为()。A)无效B)可撤销C)可变更D)效力待定[单选题]56.由于设计人员错误造成设备质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应()。A)免收直接受损失部分的设计费，并支付赔偿金B)重新设计、并支付赔偿金C)赔偿委托人的实际损失D)支付违约金并赔偿损失[单选题]57.对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权人利益的行为，债权人可以()撤销。A)自行B)请求主管部门C)请求人民法院D)请求工商行政管理部门[单选题]58.2006年12月1日，甲向乙借款并签订了一份借款合同，还款期为2007年12月1日前。因甲到期未还借款，2008年12月1日乙找到甲，要求甲偿还。甲请求宽限至2009年1月31日，乙应允。据此，乙主张债权的诉讼时效期间的届满时间是()。A)2008年12月1日B)2009年12月1日C)2010年12月1日D)2011年2月1日[单选题]59.根据《合同法》，因技术进口合同争议提起诉讼的期限为()年。A)4B)3C)2D)1[单选题]60.设备采购合同，供货方负责代运设备的，交付设备日期以()的日期为准。A)发运设备时承运部门签发设备单上的戳记B)采购方收到设备C)采购方在承运部门签收设备单上签收D)供货方将设备交到承运部门[单选题]61.设备采购合同中，买受人逾期付款，应依照()的计算方法，支付逾期付款利息。A)合同约定B)买受人提供C)银行延期付款规定D)法律规定[单选题]62.FIDIC?新黄皮书?规定，业主与承包商签订合同协议书的时限是()天内。A)业主发出中标函的28B)承包商收到中标函的28C)承包商提交履约保证的14D)业主退还投标保证的14[单选题]63.根据《招标投标法实施条例》，招标人可以采用邀请招标方式的情形是()。A)主要工艺、技术采用特定专有技术B)需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求C)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大D)国有资金投资占控股或者主导地位[单选题]64.缺陷通知期的起始日期是()。A)工程通过竣工试验的日期B)工程师颁发接收证书的日期C)承包商竣工试验申请书中注册的竣工日期D)接收证书上标明的竣工日期[单选题]65.凭样品买卖的设备，出卖人交付的设备应当与()相同。A)封存的样品B)封存的样品及其说明的质量C)封存的样品及其法律规定D)封存的样品及其品质担保[单选题]66.在设备工程合同中，承包商拟雇佣的设计分包商应获得()的同意。A)业主B)项目经理C)工程师D)工程师代表第2部分：多项选择题，共34题，每题至少两个正确答案,多选或少选均不得分。[多选题]67.采用FIDIC新黄皮书的设备工程合同，工程师在收到承包商提交的()后，应向业主发出最终付款证书。A)最终报表草案B)最终报表C)竣工结算报表D)设备维修和操作手册E)结清证明[多选题]68.下列属于委托人授予监理人的权力有()。A)对本项目有关方案、计划的审查权B)对本项目有关参与单位的协调权C)压缩合同工期D)在项目实施过程中对?被监理人?的工作质量的检查权、监督权E)对本项目合同款支付申请的审核权[多选题]69.采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商根据工程师指示提交的变更建议书，应当包括的内容有()。A)变更工作说明B)变更工作进度计划C)对整个设备工程计划进行调整的建议D)变更工作的价格E)变更导致的索赔金额[多选题]70.招标人拒收投标文件的情形有()。A)投标文件逾期送达的B)投标文件未送达指定地点的C)投标文件未密封的D)提交投标文件的投标人少于3人的E)投标单位的法定代表人未签字的[多选题]71.从业主角度讲，设备工程合同总体策划的内容一般包括()。A)确定每个合同的工作范围B)确定合同中的重要条款C)选择评标方法D)明确评标程序E)编制设备工程合同管理计划[多选题]72.建筑施工企业取得安全生产许可证应具备()条件。A)制定完备的安全生产规章制度和操作规程B)设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员C)保证施工安全防护用具所需资金的投入D)管理人员和作业人员每两年进行一次安全生产教育培训并考核合格E)依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费[多选题]73.接收设备工程或单位工程应满足的条件有()。A)承包商已按合同规定，完成了全部工程B)工程已按合同规定基本完成并通过了竣工试验C)承包商已按合同规定，履行了全部施工义务D)工程师已经签发了工程接收证书E)视为工程师已签发了工程接收证书[多选题]74.房地产开发企业以土地使用权出让方式取得的土地使用权，属于()。A)自物权B)用益物权C)担保物权D)动产物权E)不动产物权[多选题]75.代理的特征有()。A)代理人在代理权限内独立地为意思表示B)任何行为均可代理C)代理是代理人代替被代理人为民事法律行为D)代理权是依据法律的直接规定而产生E)代理人应当在代理权范围内实施代理行为[多选题]76.风险管理内容包括()。A)风险识别B)风险分析C)风险评价D)风险处置E)风险回避[多选题]77.当事人可以依法解除合同的情形有()。A)在履行期限届满之前，当事人一方明确表示不履行主要债务的B)在履行期限届满之前，当事人一方以自己的行为表明不履行主要债务的C)因不可抗力不能实现合同目的D)当事人一方迟延履行主要债务的E)当事人一方违约致使不能实现合同目的[多选题]78.自物权所具有的权能包括()。A)占有B)使用C)优先受偿D)收益E)处分[多选题]79.评标程序一般分为()等阶段。A)资质预审B)初评C)详评D)技术评审E)商务评审[多选题]80.按照《招投标法》的规定，()可以不进行招标，采用直接发包的方式委托建设任务。A)施工单项合同估算价150万元人民币B)重要设备的采购，单项合同估算价150万元人民币.C)监理合同，单项合同估算价150万元人民币D)项目总投资4000万元，监理合同单项合同估算价30万元人民币E)项目总投资2000万元，监理合同单项合同估算价30万元人民币[多选题]81.在买卖合同中，双方当事人就标的物的交付地点没有约定的，其交付地的确定规则是()。A)由当事人补充协议B)不能达成协议的，按合同有关条款或交易习惯C)标的物需要运输的，以第一承运人承运地为交付地D)标的物不需要运输，当事人不知道标的物所在地的，以出卖人订立合同时的营业地为交付地E)标的物不需要运输，当事人于合同订立时都知道标的物所在地的，以标的物所在地为交付地[多选题]82.甲公司与乙公司因设备工程合同纠纷提起诉讼，甲公司向法庭提供的下列文件，可作为证据使用的有()。A)设备工程合同B)监理工程师证言C)法庭记录D)工程部分梁裂缝的照片E)法律、行政法规和工程验收规范[多选题]83.业主针对履约保证可提出索赔的情形包括()。A)未能在竣工时间内完成工程B)承包商未能确保履约保证在缺陷通知期期满前持续有效C)拒绝按照合同向业主支付其应付的金额D)未能在收到业主要求其纠正违约的通知后的合同规定时间内纠正违约E)发生了业主有权终止合同的情形[多选题]84.在设备工程合同中，特殊事件的处理机制主要有()。A)暂停施工的处理机制B)法律变动处理机制C)市场价格波动处理机制D)索赔和争端的解决机制E)不可抗力的处理机制[多选题]85.属于设备工程合同变更的情况有()。A)业主的变更要求B)承包商提出的变更建议，并经业主批准C)业主提出的变更建议，并经承包商批准D)承包商管理制度调整E)政府领导的决定[多选题]86.按照劳动保护的相关规定，用人单位应当对()定期进行健康检查。A)从事危险作业的劳动者B)女职工C)未成年工D)从事特种作业的劳动者E)从事有职业危害作业的劳动者[多选题]87.下列产品中，适用《产品质量法》的有()。A)商品混凝土B)商品房C)施工企业的吊装设备D)监理单位的电子设备E)军工产品[多选题]88.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，下列选项中，属于工程监理单位安全责任的有()。A)应当依法取得安全生产许可证，并在许可的范围内承担工程监理业务B)不得与建设单位的有利害关系C)在实施监理前，就设计文件向施工单位作出说明和技术交底D)按照工程强制性标准实施监理E)施工单位对严重安全事故隐患拒不整改的，及时向有关主管部门报告[多选题]89.地方政府部门造成的工程中断，承包商有权延长工期的条件有()。A)业主未将地方政府部门制定的新规定告知承包商B)承包商已经采取措施，仍不能避免工程延误C)承包商已经遵守了地方政府部门制定的程序D)地方政府的行为延误或干扰了承包商的工作E)承包商无法提前预见此类延误或中断[多选题]90.建设工程的保修范围应当包括()。A)地基基础工程B)主体结构工程C)屋面防水工程D)供热系统E)电力、邮电通讯工程[多选题]91.采用FIDIC新黄皮书的设备工程合同，承包商编制的竣工报表，需要考虑的费用包括()。A)承包商根据合同所完成的全部工作价值的估计额B)承包商认为应支付给他的任何款项(包括索赔款)C)到工程竣工日期为止，根据合同所完成的全部工作的价值D)到工程移交日期为止，根据合同所完成的全部工作的价值E)承包商认为根据合同将应支付给他的任何其他款项的估计额[多选题]92.设备工程合同有很强的不可预见性，导致合同价格变化的原因有()A)市场因素B)工程所在地法律、法规、条例、细则等发生变化C)工程变更D)误期损害赔偿费和提前竣工奖金E)不可抗力[多选题]93.在承揽合同中，承揽人的义务有()。A)按合同约定提供原材料并接受定作人对材料进行检验B)协助定作人办理付款担保手续C)对定作人提供的材料及时检验D)接受定作人监督检查E)发现定作人的技术要求不合理应及时通知定作人[多选题]94.依照《民法通则》的规定，法人应具备的基本条件包括()。A)依法成立B)有必要的财产和经费C)有自己的名称、组织机构和场所D)注册登记，领取营业执照E)能够独立承担民事责任[多选题]95.下列关于设备采购合同解除的叙述，正确的有()。A)因主设备不符合约定而解除合同的，解除合同的效力及于辅助设备B)因辅助设备不符合约定而解除合同的，解除合同的效力及于主设备C)因辅助设备不符合约定而解除合同的，解除合同的效力不及于主没备D)多项设备采购合同，其中一项设备不符合约定的，买受人可以解除合同E)多项设备采购合同，其中一项设备不符合约定的，买受人可以解除该项设备合同[多选题]96.按照我国《民法通则》的规定，无权代理的表现形式有()。A)无代理权人以他人名义实施的代理行为B)代理人在代理权限内以被代理人的名义实施的代理行为C)代理人超越代理权限实施代理的行为D)代理人代理权终止后实施的代理行为E)代理人与第三人恶意串通的代理行为[多选题]97.下列选项中()属于委托代理终止的原因。A)代理期限届满B)被代理人取得民事行为能力C)代理人辞去委托D)代理人死亡E)代理事务完成[多选题]98.合同分析的基本原则有()。A)合法性B)准确性和客观性C)整体性D)公平性E)可操作性[多选题]99.根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，下列关于索赔事件处置的说法，正确的有()。A)索赔通知应在索赔事件发生后合同规定的时间内发出B)如果承包商未发出索赔通知，则视为承包商放弃索赔权利C)索赔款额应列入最终付款证书中，并支付给承包商D)工程师应对承包商的索赔报告作出回应E)工程师收到承包商的索赔通知后，应做好索赔事件的同期记录[多选题]100.采用FIDIC新黄皮书的设备工程合同，工程师签发第一笔预付款的付款证书的前提条件有()。A)承包商提交了申请支付的报表B)承包商收到了开工通知C)业主收到合格的履约保证D)业主收到合格的预付款保函E)工程设备已经起运1.答案:D解析:2.答案:D解析:索赔意向通知应在觉察索赔事由发生后28天内提交。3.答案:B解析:有下列情形之一的，委托代理终止：①代理期间届满或者代理事务完成；②被代理人取消委托或者代理人辞去委托；③代理人死亡；④代理人丧失民事行为能力；⑤作为被代理人或者代理人的法人终止。4.答案:B解析:5.答案:C解析:6.答案:C解析:7.答案:C解析:8.答案:B解析:9.答案:B解析:合同法律关系指由合同法律规范调整的当事人在民事流转过程中形成的权利义务关系。10.答案:C解析:诉讼时效期间从权利人知道其权利被侵害之日起算，所以A不对；权利人提起诉讼是诉讼时效中断的法定事由之一，B不对；诉讼时效中断的法定事由发生后，已经过去的时效期间统归无效。11.答案:D解析:12.答案:A解析:履约担保一般是银行出具的保函或担保公司的保证书。13.答案:A解析:14.答案:C解析:根据《合同法》规定，具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起1年内没有行使撤销权。15.答案:C解析:建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。16.答案:A解析:17.答案:B解析:18.答案:C解析:不论是由于买受人在合同内错填到货地点或接货人，还是未在合同约定的时限内及时将变更的到货地点或接货人通知对方，导致出卖人送货或代运过程中不能顺利交接货物，所产生的后果均由买受人承担。19.答案:C解析:20.答案:A解析:21.答案:D解析:一般认为：设备的所有权自标的物交付时起转移，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。22.答案:B解析:23.答案:D解析:对于委托合同，处理事务中所花费的费用应完全由委托人承担，委托事务处理所得收益完全归由委托人所有。24.答案:B解析:25.答案:D解析:D项属于业主谈判的目的：根据投标者的建议和要求，可对设备工程方案、图纸、技术规范进行某些修改，讨论并共同确认某些局部变更，由于设备工程承包商有较为成熟的经验或先进的技术，业主往往会接受承包商的意见，修改招标文件中的技术要求。26.答案:D解析:27.答案:A解析:28.答案:B解析:29.答案:A解析:对于大型的设备工程，业主聘请专业咨询服务机构进行合同文件的编制，目的是使履行合同更为顺利，有效减少双方的冲突和争议。30.答案:A解析:此事件属于典型的?表见代理?。31.答案:D解析:32.答案:D解析:33.答案:A解析:债权人的代位权。它是指债权人为了保障其债权不受损害，而以自己的名义代替债务人行使其债权的权利。34.答案:D解析:35.答案:C解析:36.答案:D解析:安全生产管理的基本方针是：安全第一、预防为主。37.答案:C解析:著作权中的财产权的保护期为50年，截止于作品首次发表后第50年的12月31日，38.答案:D解析:选择解决争议的方式属于合同的内容，而D项表达错误。39.答案:D解析:40.答案:C解析:继续履行是指违反合同的当事人不论是否承担了赔偿金或者承担了其他形式的违约责任，都必须根据对方的要求，在自己能够履行的条件下，对合同未履行的部分继续履行。41.答案:B解析:42.答案:B解析:43.答案:A解析:招标公告属于要约邀请，投标文件属于要约。44.答案:C解析:45.答案:B解析:46.答案:C解析:47.答案:B解析:48.答案:B解析:49.答案:B解析:证据种类：书证、物证、视听资料、证人证言、当事人的陈述、鉴定结论、勘验笔录等。50.答案:B解析:51.答案:C解析:52.答案:C解析:53.答案:B解析:54.答案:C解析:保险合同的概念：保险合同订立后，投保人向保险人交付一定保险费，在被保险人遭遇特定灾害事故造成其财产损毁或人身伤亡之后，由保险人承担经济补偿或给付保险金责任。55.答案:A解析:56.答案:A解析:设计人应对设计资料及文件中出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成设备质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费，并支付赔偿金。57.答案:C解析:合同不当履行的保全措施包括两种：代位权和撤销权。二者都需要向人民法院申请。其中的撤销权是指因债务人放弃其到期债权或者无偿转让财产，对债权人造成损害的，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害，并且受让人知道该情形的，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。58.答案:D解析:59.答案:A解析:60.答案:A解析:供货方负责代运货物的，以发货时承运部门签发货单上的戳记日期为准。61.答案:A解析:买受人违约责任：买受人逾期付款，应依照合同规定的计算方法，支付逾期付款利息。62.答案:B解析:63.答案:C解析:64.答案:D解析:65.答案:B解析:凭样品买卖的设备，出卖人交付的设备应当与封存的样品及其说明的质量相同。66.答案:C解析:67.答案:BE解析:68.答案:ABDE解析:委托人应当授予监理人以下权力：①对委托人选择的设计、制造、安装调试等?第三人?的资质、能力等的审核权，对?被监理人?选择的分包人的资质、能力等的审核权。②对本项目有关方案、计划、标准、主要工艺及装备的审查权。③对本项目有关参与单位的协调权。④征得委托人同意，由监理人签发开工令、停工令、复工令。⑤对在本项目上使用的外购的原材料、元器件、零部件、成品等的质量审查权。⑥对本项目实施过程中?被监理人?的工作质量、产品质量的检查权、监督权，对不符合要求的，有权下达整改令。⑦本项目合同款支付申请的审核和签认权。⑧对委托人与?被监理人?签订的合同履行中提出的变更及索赔进行审核。⑨在监理过程中如发现?被监理人?的人员不能胜任工作或不符合有关规定要求，监理人有权要求?被监理人?调换有关人员。⑩对本项目完工资料的审核权。69.答案:ABCD解析:70.答案:ABC解析:投标文件有下列情形之一的，招标人