建设工程合同(含FIDIC)条款复习题大全

建设工程合同〔含FIDIC〕条款(课程代码04231)一、单项选择题〔本大题共20小题，每题1分．共20分〕在每题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多项选择或未选均无分。1．根据合同当事人双方权利义务的分担方式，合同可分为【】A．有名合同与无名合同B．要式合同与不要式合同C．双务合同与单务合同D．有偿合同与无偿合同2．要式合同必须采用【】A．口头形式B．法律规定的形式C．口头或书面形式D．书面形式3．甲开发某高层商住楼，与乙签订了该高层商住楼的施工承包合同，后因开发商甲的资金出现问题，经与丙开发商协商，转让了该工程的开发权，而原来签订的施工承包合同依然成立。此时，该施工合同的主体为【】A．丙与乙B．甲与乙C．丙与甲D．丙或乙4．以下关于要约与承诺的表述中，错误的选项是【】A．要约可以撤回R．要约可以撤销C．承诺可以撤回D．承诺可以撤销5．某供给商向某建筑公司发出一份销售建筑材料的广告，其内容只是介绍了多种建筑材料的规格、价格与性能，那么此广告属于【】A．要约B．要约邀请C．承诺D．合同6．以下关于合同无效的表述中，正确的选项是【】A．一方以欺诈、胁迫的手段订立的合同B．因重大误解订立的合同C．以合法形式掩盖非法目的D．违反地方性法规的强制性规定7．根据《合同法》规定，撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起到期消失的行使期限是【】A．1年内B．2年内C．3年内D．4年内8．债权人的代位权，是指债权人为了保障其债权不受损害，以谁的名义代替债务人行使债权的权利？【】A．自己的B．他人的C．第三人的D．债务人的9．按照《建筑工程施工合同〔示范文本〕》的规定，工程预付款的比例是【】A．安装工程一般不超过合同价的30%R．建筑工程一般不超过单项工程工作量的30%C．建筑工程一般不超过当年建筑工程工作量的30%D．安装工程一般不超过当年安装工程工作量合同价的30%10．在以下情况中，发包人不能请求解除合同的是【】A．承包人明确表示不再履行合同义务的B．已完成的建设工程质量不合格，但承包人同意修复的C．承包人将承包的建设工程违法分包的D．因不可抗拒力致使合同目的不能实现的11．FIDIC合同条件规定，控制使用计人合同总价用于指定分包商所完成工作开支的暂定金额的是【】A．承包商B．业主C．工程师D．指定分包商12．由于设计错误导致工程质量事故，发包人不解除合同情况下，设计人应承当的违约责任除了负责提出补救措施，应【】A．不再承当其他赔偿责任B．返还设计合同规定的定金C．免收直接损失局部的设计费D．双倍返还设计合同规定的定金13．根据FIDIC施工合同条件的约定，在颁发工程接收证书前的任何时间内，工程师除了要求承包商提交建议书的方式提出变更外，还可以提出变更的方式是【】A．发布指令B．发出邀请C．发备忘录D．业主建议索赔是当事人一方向另一方提出索赔要求的行为，相对而言，更加困难一些的索赔是【】A．发包人向供给商的B．承包人向供给商的C．发包人向承包人的D．承包人向发包人的15．担保合同是一种【】A．实践合同B．主合同C．从合同D．无偿合同16．作出仲裁裁决后，当事人一方不履行时，对方可以【】A．申请重新仲裁B．向人民法院申请强制执行C．向建设行政主管部门申请强制执行D．向人民法院起诉17.FIDIC(1999年版)《施工合同条件》又称“新红皮书〞，主要适用于【】A．房屋和工程施工B．电气和机械工程c．设备和设计D．顾客和咨询18．根据我国《建设工程施工合同文本》，设计变更发生后，承包人提出变更工程价款报告的时闻限额为工程设计变更确定后【】A．7天内B．14天内C．21天内D．28天内19．在以下解决合同纠纷的方式中，不以双方自愿为前提的方式是【】A．协商B．调解C．仲裁D．诉讼20．合同管理信息系统的主要功能不包括【】A．信息收集B．信息存储C．信息加工D．信息分解二、多项选择题〔本大题共5小题，每题2分，共10分〕在每题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多项选择、少选或未选均无分。21．依据合同的分类，以下合同中的归类正确的选项是【】A．运输合同为无偿合同B．工程施工合同为双务合同C．存放合同为实践合同D．勘蔡设计合同为要式合同E．赠与合同为有偿合同22．合同纠纷仲裁解决的特点是【】A．表达当事人的意思自治C．执行的强制性B．一裁终局性D．当事人可控制性E．独立仲裁性23．根据我国现行《建设工程施工合同〔示范文本〕》中关于施工质量和检验的规定，以下说法正确的选项是【】A．因承包人原因工程质量达不到约定质量标准，由承包人承当违约责任B．因工程师指令失误发生的追加合同价款，由发包人承当C．对于已经隐蔽的工程重新检验时，假设检验合格，发包人应承当由此产生的费用，赔偿承包人损失，工期不顺延D．隐蔽工程质量符合有关标准要求，验收24小时内，如工程师不在验收记录上签字，那么视为工程师已经批准，承包人进行隐蔽或可以继续施工E．经工程师检验合格后，又发现因承包人引起的质量问题时，承包人赔偿发包人的直接损失，但工期可以顺延24．根据现行规定，变更后台同价款确定的原那么包括【】A．合同中已有适用于变更工程的价格，按该价格变更合同价款B．合同中只有类似于变更工程的价格，可参照类似价格变更合同价款C．合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由业主提出适当的价格，经监理工程师硇认后执行D．合同中投有适当或类似于变更工程的价格，由监理工程师根据工程所在地的市场价确定E．合同中投有使用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，监理工程师确认后执行25．施工合同履行过程中，发生以下哪些情况，应给承包人顺延合同工期？【】A．发生设计变更B．发包人延误移交施工现场C．承包人采购的材料供货商未能按时交货D．根底开挖时遇到图纸未标明的地下通讯管线E．一周内工程所在地区累计停电12小时三、名词解释题〔本大题共5小题，每题3分，共15分〕合同27．不安抗辩权28．基准日期29．抵押30．诉讼四、筒答题〔本大题共5小题，每题5分，共25分〕31．简述定金的法律特征。32．按照FIDIC条件规定，在合同履行中出现哪些情况或条件时，承包商可以放慢施工速度或者暂停施工？33．通常按照工程变更所包含的具体内容，工程变更可分为哪几类？34．风险管理的主要任务是什么？35．按照FIDIC合同规定，当实际测量的工程清单工程的工程量增减出现哪些情况时，应采用新的费率或价格？五、分析计算题〔本大题共1小题．30分〕36．某化工厂拟建一栋职工住宅楼，通过公开招标，选定某中外合资的建筑公司为施工单位，并参照FIDIC施工合同条件于2007年5月20日与该单位签订了施工承包合同，合同总价为1600万元，工期130天。监理单位为中方甲级监理公司，业主与监理公司按照国内的监理合同示范文本签订了监理委托合同。该工程于2007年6月2正式开工，建筑公司编制的施工方案和进度方案已获监理工程师批准，业主代表、工程总监、承包方工程经理在“监理合同〞及“施工合同〞的原那么下参照国际惯例，各项工作进展比拟顺利。根据双方商定，人工费定额为40元／工日，机械台班费为500元／台班。合同规定由于甲方责任造成施工窝工时，窝工人工费按每工日20元计；窝工机械设备费按台班单价的60%计；而保函费、管理费、利润损失不予补偿。专用条款中明确6级以上大风、大雨、大雪、地震等自然灾害按不可抗拒力因素处理。在实际施工中发生了下例事件：事件1开工时，因施工单位自有的挖掘机大修，晚开工2天，造成人员窝工10个工日。事件2基坑开挖后，遇软土层，需要进行地质复查，停工5天，窝工20个工日。拳件3主体结构一层施工时，由于业主要求进行设计变更，工程师下达了变更指令，由此增加用工20个工日，机械10个台班，某项关键工作延误3天〔不存在窝工〕。事件4主体结构三层施工时，遭遇7级大雨迫使暂停施工2天，造成人员窝工8个工日，施工机械受到损害损失5万元。事件5主体结构六层施工过程中，由于班组违章作业，因某主梁钢筋错位出现质量事故，监理方发现后通知承包商整改，直至合格为止。承包商已执行监理方的报告，而业主代表向监理方行文讲：“工程根底工程出现质量事故，作为监理公司也有一定的责任，现通知你们被扣1%的监理费。〞事件6为确保现场文明施工，业主代表行文要求承包方需将工程多余土方运到指定地点(合同规定)，假设发现承包商任意卸土，卸1车罚款l万元〔合同无此规定〕。承包商违背这一指令任意卸土15车。当月业主代表在监理审定的监理月报中扣款15万元。承包商申述不同意扣款。问题：(1)上述1—4事件中哪些建筑公司可以向业主要求索赔？哪些事件不可以要求索赔？并说明原因。(2)1～4项事件工期索赔各是多少？总计工期索赔多少天？(3)工程师能批准的合理的费用索赔总额是多少万元？(4)《建设工程施工合同〔示范文本>》中关于合同约定工期内发生不可抗拒力事件的风险承当原那么是什么？(5)事件5中，监理方对于扣减监理费的处分是接受还是不接受？理由是什么？如果事件5造成了损失，业主应当向谁提出赔偿要求？《工程合同管理》参考答案一、单项选择题〔本大题共20小题，每题1分，共20分〕1.C 2.B 3.A 4.D 5.B二、多项选择题〔本大题共5小题，每题2分，共10分，错选、多项选择、少选或未选均无分。〕21.BCD 22.ABCE 23.ABD 24.三、名词解释〔本大题共5小题，每题3分，共15分〕26.合同——是平等主体的自然人、法人及其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务的意思表示一致的协议。27.不安抗辩权——双务合同中，有先为给付义务的一方，在另一方财产显著减少，有难为对待给付可能时，享有中止履行的权利。28.基准日期——是指投标截止日期之前的28天所对应的日期。29.抵押——是指债务人或者第三者不转移对所拥有财产的占有，将该财产作为债权人的担保。30.诉讼——是指人民法院根据合同当事人的请求，在所有诉讼参与人的参加下，审理和解决合同争议的活动，以及由此而产生的一系列法律关系的总和。四、简答题〔本大题共5小题，每题5分，共25分〕31.答：定金具有以下法律特征：〔1〕定金在性质上属于违约定金，适用于债务不履行的行为。〔2〕定金责任是一种独立于其他责任形式的责任方式。给付定金的一方不履行合同的，无权要求返还定金，接受定金的一方不履行合同的，应当双倍返还定金。〔3〕定金具有从合同的性质。32.答：出现以下情况或条件：〔1〕工程师没有按照规定的时间签收支付证书。〔2〕雇主没有按照规定时间提供资金证明或没有按时支付工程款。〔3〕雇主不能按时提供其他施工条件如材料、设备等。33答：可分为五类：设计变更、施工措施变更、方案变更、条件变更及新增变更。34.答：风险管理的任务是：〔1〕识别与评估风险。〔2〕制定风险处置对策和风险管理预算。〔3〕制定落实风险管理措施。〔4〕风险损失发生后的处理与索赔管理。35.答：FIDIC合同规定，当实际测量的工程清单工程的工程量增减出现以下情形时，应采用新的费率或价格：〔1〕该项工作测出的数量变化超过工程量表或其他资料中所列数量的10%以上〔2〕此数量变化与该工作上述规定的费率的乘积，超过中标合同金额的0.01%〔3〕此数量变化直接改变该项工作的单位本钱超过1%〔4〕合同中没有规定该项工作为“固定费率工程〞五、计算分析题〔本大题共1小题，共30分。〕〔1〕答：〔6分〕事件1不可以要求索赔，施工单位的施工机械大修属于承包商自己应承当责任；事件2可以要求索赔，因该施工地质条件的变化是一个有经验的承包商所无法合理预见的，承包商可以获得工期补偿及费用补偿；事件3可以要求索赔，因这是设计变更引起的，属于业主责任，承包商可以获得工期补偿及费用补偿；事件4可以要求工期索赔，7级大雨属于不可抗拒力〔1分〕，由此引起的暂停施工应由业主承当，承包商可以获得工期补偿，但窝工费及施工机械的损害应由承包商承当，不能获得费用补偿。〔2〕答：〔6分〕事件1承包方不能索赔工期，事件2承包方可索赔工期5天，事件3承包方可索赔工期3天，事件4承包方可索赔工期2天。那么5+3+2=10〔天〕承包方总计可索赔工期10天。〔1分〕〔3〕答：〔6分〕事件2承包方可索赔费用：20×20+5×500×60%=1900〔元〕事件3承包方可索赔费用：20×40+10×500=5800〔元〕那么1900+5800=7700〔元〕所以工程师能批准的合理的费用索赔总额是7700元。〔4〕〔6分〕答：因不可抗事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承当：①工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承当；②发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承当相应费用；③承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承当；④停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承当；〔1分〕⑤工程所需清理、修复费用，由发包人承当；⑥延误的工期相应顺延。〔5〕〔6分〕答：监理方对于扣减监理费的处分不能接受。因为事件5的质量事故是施工方的责任不能由监理承当。按照监理合同的相关规定，监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工期限不承当责任，而且在该事件中，监理方发现后已经通知承包方整改，直至合格为止，尽到了自己的责任，所以业主代表的处分无理无据。业主应当向建筑公司〔即施工承包方〕提出赔偿要求。建设工程合同〔含FIDIC〕条款〔课程代码04231〕本试卷共8页，总分值100分：考试时间150分钟。总分题号一二三四五核分人题分2010162430复查人得分得分评卷人复查人一、单项选择题〔本大题共20小题，每题1分．共20分〕在每题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多项选择或未选均无分。1．建设单位甲就拟建的新办公楼与设计单位乙．签订了一份工程设计合同，该合同关系的内容是指【】A.拟建办公楼B．甲单位和乙单位C．甲单位与乙单位签订合同的行为D．甲单位的权利和乙单位的义务2．要式合同必须采用【】A．口头形式B．法律规定的形式C．口头或书面形式D．书面形式3．根据我国合同法的规定，以下关于合同的表述不正确的选项是【】A．合同是当事人意思表示一致的协议B．合同的签订也可以经由当事人一方完成C．合同的当事人具有平等的民事主体资格D．合同是各种主体之间民事权利义务关系的协议4．合同当事人一方将合同权利、义务全部或局部地转让给第三人，称为【】A．合同变更B．合同生效C．合同转让D．合同无效5．合同的保全发生在【】A．合同未生效时B．合同生效期间C．合同被判定为无效后D．合同被撤销后6．根据《合同法》规定，撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起到其消失的行使期限是【】A．l年内B．2年内C．3年内D．4年内7．以下表述中，不属于无效合同的是【】A．一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益B．损害社会公共利益C．以合法形式掩盖非法目的D．乘人之危订立的合同8．建设工程竣工验收应具备的条件不包括【】A．完整的施工管理资料B．完整的施工技术人员资质证件C．施工单位签署的工程质量保修书D．主要建筑材料的进场试验报告9．按照《建筑工程施工合同》的规定，工程预付款的比例是【】A．安装工程一般不超过合同价的10%B．建筑工程一般不超过合同价的10%C．建筑工程一般不超过当年建筑工程工作量的30%D．安装工程一般不超过当年安装工程工作量的30%10．工程师可以对已经验收的隐蔽工程提出重新检验的要求，假设重新检验发现工程质量不合格时，那么应【】A．由承包人承当其全部费用，工期不予以顺延B．由发包人承当其全部费用，工期不予以顺延C．由承包人承当其全部费用，工期应予以顺延D．由承包人和发包人共同承当其全部费用，工期应予以顺延11．在建设工程工程中，监理单位与施工单位之间的关系是【】A．代理与被代理关系B．雇佣与被雇佣关系C．委托与被委托关系D．监理与被监理关系12．依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交【】A．索赔意向通知B．现场同期记录C．索赔报告D．索赔证据13．以下关于不可抗力事件造成的工期延长及损失处理中，说法正确的选项是【】A．工期不顺延，业主承当与工程有关的损失B．工期不顺延，承包商承当与工程有关的损失C．工期顺延，损失按一定比例由双方共同分担D．工期顺延，各自的损失各自承当，工程的损失由业主承当14．被工程师要求暂停施工的工程，承包人要求复工时，应书面向工程师提出复工要求，工程师应当【】A．立即给予答复B．在24小时内给予答复C．在48小时内给予答复D．提出处理意见15．根据《建设工程施工合同文本》中相关条款，关于延期开工，以下表述正确的选项是【】A．承包人不能按时开工，应不迟于协议书约定的开工日期前5天向工程师提出申请B．工程师在接到延期开工申请后48天内应以书面方式答复承包人C．承包人的延期开工申请得到同意后，可延期开工，但工期不能顺延D．承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延16．FIDIC合同条件在传统上主要适用于【】A．国内工程施工B．国际工程施工C．国际和国内询价采购D．有限国际招标17．在FIDIC合同条件下，有权将局部工程工程的施工任务发包给指定分包商的是【】A．总包单位B．承包商C．雇主D．设计单位18．签订保证合同的当事人应该是【】A.债权人与债务人B．保证人与被保证人C．债权人与保证人D．保证人与债务人19．在解决建设工程施工合同争议的四种方式中，实行一裁终审制的是【】A．和解B．调解C．仲裁D．诉讼20．建筑工程合同信息管理具有的特点不包括【】A．准确性B．综合性C．时效性D．复杂性得分评卷人复查人二、多项选择题〔本大题共5小题，每题2分，共10分〕在每题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多项选择、少选或未选均无分。21．依据合同的分类，以下合同中的归类正确的选项是【】A．运输合同为无偿合同B．工程施工合同为双务合同C．存放合同为实践合同D．勘察设计合同为要式合同E．赠与合同为有偿合同22．当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应承当的违约责任包括【】A．合同继续履行B．采取补救措施C．支付双倍违约金D．返还财产恢复原状E．赔偿损失23．某工程施工中由于业主提出设计变更，导致工程量增加和工期延误，那么承包商可索赔的费用包括【】A．人工费B．材料费C．机械费D．管理费E．利润24．建设工程施工合同按合同的计价方式可划分为【】A．专业承包合同B．可调整价格合同C．分包合同D．本钱加酬金合同E．固定价格合同25．《建设工程施工合同》由哪三局部组成？【】A．协议书B．通用条款C．专用条款D．工程质量保证书E．承包人承揽工程工程一览表得分评卷人复查人三、名词解释题〔本大题共4小题，每题4分，共16分〕26．双务合同27．缺陷通知期28．建设工程监理29．不安抗辩权得分评卷人复查人四、简答题〔本大题共4小题，每题6分．共24分〕30．简述无权代理的主要表现形式31．通常按照工程变更所包含的具体内容，工程变更可分为哪几类？32．简述《建设工程施工合同)中工程进度款支付的程序。33．FIDIC施工合同文件由哪几局部组成？各组成局部的解释顺序是什么？得分评卷人复查人五、计算分析题〔本大题共2小题，第34小题10分，第35小题20分，共30分】34．在某工程的根底施工过程中，土方开挖时遇到了一些工程地质勘探没有探明的孤石，工程师指令承包商进行处理。承包商因排除孤石，土方工程量由原来的2700m3增至3600m35．甲单位拟投资2亿元建设6栋职工住宅楼。通过招投标，甲与建设公司乙签订工程总承包合同，并约定乙可以将局部住宅楼进行分包。乙随后将2栋住宅楼合法分别分包给了丙公司与丁公司，并签订了分包协议书。在施工过程中，乙保质按期完成了自己承包的施工任务。丙将工程转包给了一个具有施工资质的施工单位，并收取lO%的管理费。丁将工程的根底局部分包给了临时组建的农民施工队。工程竣工验收时发现丁施工的住宅楼存在质量问题，必须进行整改，给甲带来了损失，丁以与甲没有合同关系为由拒绝承当责任，乙又以自己不是实际施工人为由推卸责任，甲遂以乙为第一被告、丁为第二被告向法院起诉。问题：(1)丙与丁的行为是否合法？各属于什么行为？这起事件应该由谁来承当责任？(2)《建筑法》中关于分包行为的规定主要有哪些？ 建设工程合同(含FIDIC)条款试题答案及评分参考〔课程代码04231〕一、单项选择题〔本大题共20小题，每题1分，共20分〕1．D2．B3．B4．C5．B6．A7．D8．B9．C10．A11．D12．A13．D14．B15．D16．B17．C18．C19．C20．A二、多项选择题〔本大题共5小题，每题2分，共10分〕21．BCD22．ABE23．ABCDE24．BDE25．ABC三、名词解释题〔本大题共4小题，每题4分，共】6分〕26．双务合同一一是指合同双方当事人相互享有权利和相互承当义务的合同。27．缺陷通知期一一指从竣工日期算起，通知工程或分项存在缺陷的期限，在此期间应完成工程接收证书中指明的扫尾工作以及完成修补缺陷或损害所需的工作。28．建设工程监理——是指具有相应资质的监理单受工程工程业主的委托，依据国家有关法律、法规，经建设主管部门批准的工程工程建设文件．建设工程合同和建设工程委托监理合同，对工程的建设实施的专业化监督和管理。29．不安抗辩权一一是指在双务合同中，有先为给付义务的一方，在另一方财产显著减少，有难为对待给付可能时，享有中止履行的权利。四、简答题〔本大题共4小题，每题6分，共24分〕30．答：无权代理主要有以下几种情况：(1)根本无权的代理。〔1分〕(2)授权行为无效的代理。〔2分〕(3)超越代理权范围进行的代理。〔1分〕(4)代理权消亡以后的代理。(2分)31．答：可分为五类：设计变更、施工措施变更、方案变更、条件变更及新增变更。〔每项1分，要点答完整6分〕32．答：工程款的支付程序为：(1)在确认计量结果后14天内，发包人应向承包人支付工程款〔进度款〕。按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程款〔进度款〕同期结算。〔2分〕(2)调整的合同价款，工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款〔进度款〕同期调整支付。〔1分〕(3)发包人超过约定的支付时间不支付工程款〔进度款〕，承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起应付款的贷款利息。〔2分〕(4)发包人不按合同约定支付工程款〔进度款〕，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承当违约责任。〔1分〕33．答：FIDIC施工合同文件的主要组成及解释顺序为：①合同协议书；②中标函；③投标函；④合同专用条件；⑤合同通用条件；⑥标准；⑦图纸；⑧资料表。〔每项0.5分，共4分〕应当说明的是，合同履行过程中，双方补充的新协议、新文件是最具有优先解释权的。(2分)五、计算分析题〔本大题共3小题，第34小题10分，第35小题20分，共30分〕34．答：承包商可以提出索赔。因为施工地质条件的变化是一个有经验的承包商所无法合理预见的，施工地质条件的变化应由业主承当责任。〔2分〕可索赔工期的工程量为：3600-2700×(1+10%)=630(m3)〔4分〕按比例法计算可索赔工期为：≈7(天)〔4分〕35．(1)丙与丁的行为不合法〔2分〕。丙的行为属于非法转包〔2分〕；丁将工程再分包给没有资质的农民施工队属于违法分包行为〔2分〕丁施工的工程质量问题，给甲带来了损失，乙和丁对工程质量问题同甲承当连带责任。〔3分〕(2)《建筑法》关于分包行为的规定主要有：禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。〔2分〕建筑工程总承包单位可以将承包工程中的局部工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可〔2分〕。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成〔2分〕。建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承当连带责任。(3分)禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。〔2分〕建筑工程合同(含FIDIC条款)〔一〕本试卷共8页，总分值100分；考试时间150分钟。总分题号一二三四五核分人题分1510202530复查人得分一、单项选择题(本大题共15小题，每题l分，共15分)在每题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多项选择或未选均无分体是指【】A．物B．债权人的权利和债务人的义务C．行为D．债权人和债务人2．不属于要约应具备条件的是【】A．要约是由特定人作出的意思表示B．要约必须向第三人发出C．要约的内容必须具体确定D．要约必须具有缔约的目的3．甲、乙两人签订了一份钢材买卖合同，约定甲先付款，乙后发货。当合同的履行期限届至，甲因担忧收不到货而未付款，于是乙在发货期限届至时也未发货。此时，乙行使的权利是【】A．先履行抗辩权B．后履行抗辩权c．同时履行抗辩权D．不安抗辩权4．一方以欺诈、胁迫手段订立的，损害国家利益的合同属于【】A．可撤销合同B．可变更合同c．效力待定合同D．无效合同5．依据施工合同示范文本规定，投料试车工作应在工程竣工【】A．验收后由发包人负责B．验收前由发包人负责C．验收后由工程师负责D．验收前由工程师负责6．由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后到达了标准要求。处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是【】A．费用由发包人承当，工期给予顺延B．费用由承包人承当，工期不予顺延C．费用由发包人承当，工期不予顺延D．费用由承包人承当，工期给予顺延7．施工合同所采用的计价方式应在【】A．协议书中约定B．通用条款中约定c．附件中约定D．专用条款中约定8．依据监理委托合同规定，委托人有权追究监理单位的违约赔偿责任的情况是【】A．工程总投资超过预期金额B．因施工现场的征用拖延导致竣工时间延长c．承包商按监理工程师的指示返工修复施工缺陷使竣工时间延长D．监理工程师没有进行合同内规定的检查试验而出现质量事故9．组成委托监理合同文件的以下几局部可以互为解释，互为说明。当出现模糊不清或矛盾时，具有第一优先解释顺序的文件是【】A．合同专用条款B．投标书c．协议书D．合同标准条款10．FIDIC(1999年版)合同条件中，适用于建设工程规模大、复杂程度高、承包商提供设计，承包商承当绝大局部风险的工程的合同条件是【】A．新红皮书B．新黄皮书c．银皮书D．绿皮书11．在工程变更的各种类别中，通常由业主或不可抗力引起的是【】A．设计变更B．施工措施变更c．条件变更D．方案变更12．在工程变更的分类控制中，一般由监理工程师审查批准后实施的是【】A．方案变更B．重大变更C．重要变更D．一般变更137我国的工程担保制度尚处在试点阶段，目前尚未开展的工程担保内容是【】A．招标担保B．履约担保c．预付款担保D．完工担保14．建设工程合同发生争议时，当事人应首先考虑通过【】A．和解解决争议B．调解解决争议c．诉讼解决争议D．仲裁解决争议15．仲裁委员会的裁决作出后。一方当事人不履行裁决时【】A．仲裁委员会可以强制执行B．另一方当事人可以向仲裁委员会重新提请仲裁C．另一方当事人可以向法院提起诉讼D．另一方当事人可以向法院申请强制执行二、多项选择题(本大题共5小题，每题2分，共10分)在每题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多项选择、少选或未选均无分。16．在合同的不同分类中，建设工程合同属于【】A．双务合同B．单务合同C．有偿合同D．无偿合同E．有名合同17·当债务人履行合同的行为可能对债权人造成损害时，债权人可以依法行使撤销权，债务人的这类行为包括【】A．放弃对其他人的到期债权B．怠于行使其到期债权C．无偿转让财产D．以明显不合理的低价转让财产E．未按约定投保工程险18．施工合同示范文本中，属于合同文件组成的是【】A．合同协议书B．工程量清单C．工程投标书D．施工监理日志E．工程恰商纪要19．因监理单位责任给委托人造成了经济损失，计算监理单位赔偿费的原那么是【】A．按工程实际受到的损害计算B．按委托人认为所受到的损害计算C．按实际损害计算一定比例的赔偿金D．监理单位赔偿总额不应超过监理酬金总额E．监理单位赔偿总额不应超过扣除税金后的监理酬金总额20．FlDlC合同条件的应用通常有【】A.无条件使用B．合同管理中比照分析使用C．局部选择使用D．在合同谈判中使用E．国际金融组织贷款和一些国际工程直接采用三、名词解释题(本大题共5小题，每题4份，共20分)21．要式合同22．合同保全23．工程转包24．缺陷通知期25．风陷管理四、简答题(本大题共5小题，每题5份，共25分)26．简述合同生效要件的概念和内容。27．简述承包人承当违约责任的方式。28．简述FlDIC施工合同条件中风险责任划分的原那么。29．简述和解和调解应遵守的原那么。30．试述建设工程合同信息管理的特点。五、计算、分析题(本大题共3小题，第31小题8分，第32小题7分，第33’小题15分，共30分)31．某工程业主与施工单位签订了土方施工合同，合同约定的土方工程量为8600m。，工期为20天。商时合同约定工程量增加15％以内为施工方应承当的工期风险。施工中因出现了较深的软弱下卧层，至使土方工程量增加了l0200m3，试求施工方可索赔的工期为多少天？32．某工程合同价为400万元，合同约定采用调价公式进行动态结算，其中固定局部占比例0．20，调价要素分为A、B、C三类，分别占合同价的比例为：0．15、0．35、0．3，结算时价格指数分别增长了20％、25％、l5％，那么该工程实际结算款额为多少万元?33．某建设工程业主与承包商按照FIDIC施工合同条件签定了施工合同，合同工期为38天。承包商按时提交了施工方案和施工网络图(如下图)，并得到工程师的批准。实际施工过程中发生了如下几项事件：事件l：A工作施工中，发现局部有软弱下卧层，按工程师指示承包商配合地质复查，配合用工为10个工作日。地质复查后，根据经工程师批准的地基处理方案，增加直接费4万元，作业时间延长3天，人工窝工15个工日。事件2：在B工作施工时，因原设计尺寸不当，工程师要求撤除已施工的局部，重新定位施工。由此造成增加用工30工日，材料费l．2万元，机械台班费3000元，作业时间拖延2天。事件3：在C工作施工中，因施工机械故障，造成工人窝工8个工日，该项工作作业时间延长2天。事件4：在E工作根本结束时，工程师对工程质量有疑义，要求乙方进行剥露检查。检查结果为：某部位的偏差超出了标准允许范围，承包商根据工程师的要求扩大剥离检查范围并进行返工处理，合格后工程师予以签字验收。该项剥露、返工及覆盖作业用工20个工日，材料费为l000元。该项工作作业时间延长2天。其余各项工作实际作业时间和费用均与原方案相符。问题：(1)在上述事件中，承包商可以就哪些事件向业主提出工期补偿和费用补偿?说明理由。(2)假定经双方协商一致，人工费标准为30元／工日，窝工人工费补偿标准按每工日l8元计；保函费、管理费、利润损失不予补偿。计算承包商可提出的费用索赔额。建筑工程合同(含FIDIC)条款〔二〕一、单项选择题(本大题共20小题，每题l分。共20分)在每题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多项选择或未选均无分。1．甲开发商与乙承包商签订了一份施工承包合同，该合同关系的构成要素不包括【】A．主体B．客体c．时间D．内容2．合同关系的内容是指【】A．物B．债权人的权利和债务人的义务C．行为D．债权人和债务人3．以下原那么中，不属于《合同法》规定的根本原那么的是【】A．等价有偿原那么B．老实信用原那么C．自愿原那么D．合法原贝44．根据《合同法》，以下合同成立的是【】A．要约通知到达受要约人B．要约通知发出C．承诺通知到达要约人D．承诺通知发出5．以下关于合同成立地点的说法中不正确的选项是【】A．双方当事人签字盖章地为合同成立地B．采用数据电文的收件人主营业地为合同成立地c．债务人的经常居住地为合同成立地D．口头协议的承诺生效地为合同成立地6．因重大误解订立的合同，当事人一方有权【】A．请求人民法院撤销B．请求人民法院确认无效c．解除合同D．变更合同7．乙欠甲50万元钱长期未还，而乙享有对丙的60万元到期债权，却未尽力追讨，此时，甲可以行使【】A．债务权B．撤销权c．代位权D．抗辩权8．具备联机无负荷试车条件的设备安装工程，组织试车的应该是【】A．发包人B．承包人0．工程师D．设备供给商9．以下关于合同文件的表述中，不正确的选项是【】A．专用条款的内容比通用条款的解释更明确、具体B．合同文件中专用条款的解释优于通用条款C．合同文件之间应能互相解释、互为说明D．专用条款与通用条款是相对立的10．在执行监理业务时，监理单位对施工质量实施监理，并对施工质量承当监理寅任是代表【】A．社会公众B．建设行政主管部门c．建设单位D．工程质量监督站11．监理委托合同中，属于委托人权利有【】A．生产工艺设计认定权B．选择工程分包单位的认可权C．施工质量的检验权D．工程建设有关协作单位协调主持权12．在某施工合同履行中．由于监理工程师指令错误给施工单位造成了5万元损失，该向施工单位赔偿损失的是【】A．监理工程师B．监理单位C．工程经理D．建设单位13．FIDIC施工合同条件下，工程变更的范围不包括【】A．工程任何局部标高、位置和尺寸的改变B．因施工需要，施工机械日常检修时间变更C．含同甲工程量改变D．工作质量和其他特性的变更14．一般保证的保证人来约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起【】A，3个月B．6个月C．12个月D．24个月15．对于损失大、概率小的风险，可通过保险或合同条款将责任转移，这一风险对策称为【】A风险回避B．风险控制C．风险保存D．风险转移16．仲裁裁决的作出应当依据【】A．全体仲裁员的意见B．多数仲裁员的意见C．首席仲裁员的意见D．仲裁委员会主任的意见17．在确定工程变更价款时，如果合同中没有类似或适用的价格，此变更价格【】A．由业主提出，工程师批准执行B．由工程师提出，业主批准执行C．由承包商提出，工程师批准执行D．由承包商提出，业主批准执行18．在FIDIC合同条件中，由于公共当局引起的延误，承包商可获得补偿包括【】A．工期B．费用c．工期和费用D．工期、费用和利润19．在施工合同中，承当因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款的是【】A．承包人B．工程师与发包人共同C．工程师D．发包人20．在FIDIC合同条件下，有权将工程的局部工程的实施发包给指定的分包商的是【】A．雇主B．承包商C．分包商D．设计单位二、多项选择题(本大题共5小题，每题2分-共10分)在每题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的．请将其代码填写在题后的括号内。错选、多项选择、少选或未选均无分。21．以下关于不可抗力的描述中，正确的选项是【】A．因不可抗力不能履行合同的，可以局部或全部免除责任B．一般天气的变化是可以算作不可抗力C．因当事人迟延履行后发生不可抗力的，也可以免除责任D．当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方E．当事人不能预见的客观情况可以算作不可抗力22．按照FIDIC合同条款的规定，以下关于保存金的说法，正确的选项是【】A．保存金是业主按照合同约定从承包商应得的工程进度款中扣减的一笔金额，作为约束承包商严格履约合同义务的措施之一B．保存金分两次返还，第二次是在保修期满颁发履约证书后将剩余保存金返还c．当承包商严重违约而合同不能继续履行时，业主可利用保存金补偿损失D．履约保函和保存金的约束期均是承包商负有施工义务的责任期限E．保存金累计扣留的最高限额为合同价款的10％23．关于工程分包，以下表述正确的选项是【】A．建筑工程主体结构工程不允许分包B．提倡对建筑工程实行总承包，条件许可时可将工程肢解发包C．总承包单位按总承包合同应对建设单位负责D．分包单位可将承包工程的局部分包给具有相应资质条件的单位E．禁止分包单位将其承包的工程再分包24.按索赔目标分类，索赔可以分为：【】25.在施工合同中，不管何种形式的仲裁协议，都应包括：【】A.仲裁申请书B.请求仲裁的意思表示C.仲裁事项三、名词解释题(本大题共5小题。每题3分．共15分)26．建设工程施工合同27．缺陷通知期28．索赔事件29．施工措施变更30．一次裁决原那么分，共25分)31．简述合同的法律特征。32．根据《合同法》规定，无效合同的范围主要有哪几种?33．建设工程竣工验收应具备的条件是什么?34．根据监理合同示范文本的规定，“工程监理的附加工作〞与“工程监理的额外工作〞是否一样?为什么?35．我国工程建设中主要开展的工程担保有哪些?五、分析计算题(本大题共2小题．每题l5分。共30分)36．某六层商住楼施工，通过公开招标，业主分别与承包商签订了工程施工合同，与监理单位签订了委托监理合同。承、发包双方在专用条款中，对于工程变更、工程计量、合同价款的调整及工程款的支付等都作出了规定。约定工程量增减的约定幅度为10％。对变更合同价款确定的程序规定如下：(1)工程变更发生后的7天内，承发包应提出变更工程价款报告，经监理工程师确认后，调整合同价款；(2)假设工程变更发生后7天内，承包商不提出变更工程价款报告，那么视为该变更不涉及价款变更；(3)工程师自收到变更价款报告之日起7天内应对此予以确认。假设无正当理由不确认时，自报告送达之日起，l4天后该报告自动生效。问题：(1)变更合同价款应按什么原那么进行确定?(2)该合同中所述变更价款的程序规定是否符合《建设工程施工合同(示范文本)》的规定?如果不符合，应如何修改?(3)在该工程的根底施工过程中，土方开挖时遇到了一些工程地质勘探没有探明的孤石，监理工程师指令承包商进行处理。承包商因排除孤石土方工程量由原来的2700m3增至3600m3，原定工期30天。在监理工程师批准的进度方案中，土方工程为关键工作。针对这一事件，承包商是否可以提出索赔?说明理由。并计算承包商可索赔的工期为多少天?37．通过公开开标，某外国建筑施工企业甲公司承揽了A集团公司办公大楼工程的施工，承、发包双方采用FIDIC施工合同条件签订了该工程工程的施工承包合同。合同总价2600万元，合同工期13个月。同时，业主与监理单位签订了委托监理合同。该工程在施工过程中，陆续发生了下例事件：事件l开工时，因业主不能及时提供图纸，使工期延误8天；事件2因季节大雨导致工程全面停工4天；‘事件3因异常恶劣天气导致工程全面停工3天；事件4因工程师对隐蔽工程复检而导致某关键工作停工2天，隐蔽工程复检合格。问题：(1)FIDIC施工合同文件由哪几局部组成?各组成局部的解释顺序是什么?(2)如果承包方针上述l～3事件提出索赔要求，是否能得到监理工程师的批准?说明理由。(3)在事件4中，工程师的做法是否妥当?对于“隐蔽工程复检合格〞的结果该如何处理?(4)经工程师认定的索赔工期为多少天?

建筑工程合同(含FIDIC)条款试题答案及评分参考(课程代码04231)一、单项选择题(本大题共20小题。每题l分。共20分)1．C2．B3．A4．C5．D6．A7．C8．A9．Dl0．C11．Al2．Dl3．Bl4．Bl5．D16．Bl7．Cl8．Al9．D20．A二、多项选择题(本大题共5小题。每题2分。共10分)21．ADE22．ABC23．ACE24．DE25．BCE三、名词解释题(本大题共5小题．每题3分。共15分)26．建设工程施工合同——建设工程施工合同也称建筑安装承包合同，是发包人(建设单位、业主或总包单位)与承包人(施工单位)之间为完成-商定的建设工程工程，明确双方权利和义务的协议。27．缺陷通知期——指从竣工日期算起，通知工程或分项存在缺陷的期限，在此期间应完成工程接收证书中指明的扫尾工作以及完成修补缺陷或损害所需的工作。28．索赔事件——又称干扰事件，是指那些使实际情况与合同规定不符合，最终引起工期和费用变化的事件。29．施工措旅变更——是指在越工过程中承包方因工程地质条件变化、旌工环境或旌工条件的改变等因素影响，向工程师和业主提出的改变原施工措施方案的过程。30．一次裁决原那么——仲裁机构对合同争议实行一裁终审制。裁决一经作出就具有法律效力。当事人必须执行。不得申请复议或另行向人民法院起诉。四、简答题(本大题共5小题。第31小韪6分．第35小题4分，第32、33、34小题各5分，共25分)31．答：合同具有以下法律特征：(1)合同是平等主体的自然人、法人和其他组织所实施的一种民事法律行为。(2分)(2)合同以设立、变更或终止民事权利义务关系为目的。(2分)(3)合同是当事人意思表示一致的协议。(2分)32．答：无效合同的范围主要包括：(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益。(1分)(2)恶意串通、损害国家、集体或第三方利益。(1分)(3)以合法形式掩盖非法目的。(1分)(4)损害社会公共利益。(1分)(5)违反法律、行政法规的强制性规定。(1分)33．答：建设工程竣工验收应具备以下条件：(1)完成建设工程设计和合同中规定的各项内容。(1分)(2)有完整的技术档案和施工管理资料。(1分)(3)工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告。(1分)(4)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件。(1分)(5)有施工单位签署的工程保修证书。(1分)34．答；“工程监理的附加工作〞与“工程监理的额外工作〞是不一样。(1分)“工程监理的附加工作〞是指：①委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；②由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。(2分)“工程监理的额外工作〞那么是指正常工作和附加工作以外或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。(2分)35．答：我国主要开展的是投标担保、履约担保、预付款担保及业主支付担保。(每项l分，共4分)五、分析计算题(本大题共2小题，每题l5分。共30分)36．答：变更合同价款确实定原那么如下：合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；(1分)合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；(1分)合同中没有适用或类似予变更工程的价格，由承包人提出适当的交更阶格，经工程师确认后执行。(1分)(2)答：该合同所述变更合同价款的程序不符合《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，具体的不符合之处及改正方法如下：第〔1〕条，“工程变更发生后7天内〞不符合规定，应改为“工程变更发生后l4天内〞；(2分)第〔2〕条，“假设工程变更发生后7天内〞不符合规定，应改为“假设工程变更发生后14天内〞；(2分)第〔3〕条，“工程师自收到变更价款报告之日起7天内应对此予以确认〞不符合规定，应改为“工程师自收到变更价款报告之日起l4天内应对此予以确认〞。(2分)(3)答：承包商可提出工期索赔(1分)。因为施工地质条件变迁是一个有经验的承包商所无法合理预见的，且土方工程在进度方案中为关键工作(1分)。可索赔工期的工程量为：3600--2700×(1+10％)一630(m3)(2分)按比饲法计算可索赔工期为：30×衍丽又丢车面丽(2分)：彩、争(天夕．37．：一(1)答：FIDIC施工合同文件的主要组成及解释顺序为：①合同协议书；②中标函；③投标一函；④合同专用条件；⑤合同通用条件；⑥标准；⑦图纸；⑧资料表。(每项0．5分，共4)应当说明的是，合同履行过程中，双方补充的新协议、新文件是最具有优先解释权的。(1分)2(2)答：事件l由于图纸修改造成的工期延误，是由业主的原因造成的，故工程师应批准工期补偿和费用补偿。(1分)事件2季节性太雨是一个有经验的承包商预先能够合理预见的，应在合同工期内考虑，由此造成的工期延误和费用损失应由承包商承当，故工程师不能批准工期补偿和费用补偿。(1分)事件3由于异常恶劣天气造成的停工是一个有经验的承包商不能预见的，属于业主应承当的风险，工程师应批准工期顺延，但不能批准费用补偿。(1分)(3)答：在事件4中工程师的做法合理。(1分)因为按照FIDIC施工合同的相关规定，对于隐蔽工程，无论工程师是否进行验收，当其提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。(1分)隐蔽工程复检合格，按规定发包人承当由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并顺延工期。(1分)(4)答：事件l可索赔工期8天(1分)事件3可索赔工期3天(1分)—事件4可索赔工期2天(1分)那么8+3+2=13(天)(1分)故经工程师认定的索赔工期为13天。

建筑工程合同(含FIDIC条款)〔三〕本试卷共8页，总分值l00分：考试时间l50分钟。一、单项选择题(本大题共l5小题，每题l分，共15分)在每题列出的四个备选项中只有—个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多项选择或未选均无分。1．合同法律关系的构成要素不包括【】A．主体B．客体C．时间D．内容2．以下合同不属于双务合同的是【】A．买卖合同B．租赁合同C．赠与合同D．建设工程合同3．依据《合同法》的规定，合同形式中不属于书面合同形式的是【】A．B．登记C．电子邮件D．信件4．按照《合同法》的规定，以下行为不属于要约邀请的是【】A．价目表的寄送B．招标公告C．递送投标书D．无价格的商业广告5．根据我国《合同法》的规定，当事人订立合同必经的程序是【】A．招标与投标B．要约与承诺C．讨价还价D．出价与承揽6．合同的转让不包括【】A．合同权利的转让B．合同义务的转移C．合同权利义务的概括转让D．合同权利义务内容的改变7．依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失的承当方是【】A．发包人B．承包人C．设备供给人D．发包人和承包人8．勘察、设计合同示范文本因内容的不同各有两个版本，分别适用于不同的委托任务。以下选项中错误的选项是【】A．GF-2000-0203版本适用于岩土工程、水文地质(含凿井)、工程测量和工程物探B．GF-2000-0210版本适用于岩土工程设计、治理和监测C．GF-2000-0209版本适用于民用建设工程的设计D．GF-2000-0210版本适用于专业建设工程的设计9．由于承包商的原因使监理单位增加了监理效劳时间，此项工作应属于【】A．正常工作B．附加工作C．额外工作D．意外工作10．FIDIC(1999年版)合同条件中，适用于建设工程规模大、复杂程度高、雇主提供设计的工程的合同条件是【】A．新红皮书B．新黄皮书c．银皮书D．绿皮书11．依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交【】A．现场同期记录B．索赔意向通知C．索赔报告D．索赔证据12．依据国内工程变更价款确定的一般原那么，以下说法中错误的有【】A．合同中已有适用于变更工程的价格，按该价格变更合同价款B．合同中只有类似于变更工程的价格，可参照类似价格变更合同价款C．承包人在变更确认后的14天内，未向工程师提出变更价款报告，视为该项变更不涉及合同价款的变更D．由发包人提出变更价格，经工程师确认后执行13．可以为施工承包商提供履约担保的单位是【】A．建设行政管理机关B．监理协会C．企业法人D．学校14．以下有关和解的描述中，错误的选项是【】A．和解是双方在自愿、友好互谅的根底上进行的B．和解有第三方的介入，有利于合同争议的解决C．和解的方式和程序十分灵活D．和解解决争议节省开支和时间15．工程价款控制程序分为三个阶段，以下说法错误的选项是【】A．约定预付款方式属于准备阶段B．工程师确认己完工程量，签发付款凭证属于竣工验收阶段C．承包人提出已完工程量报告属于施工阶段D．工程师批准竣工结算报告属于竣工验收阶段二、多项选择题(本大题共5小题，每题2分，共10分)在每题列出的五个选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多项选择、少选或未选均无分。16．合同法的根本原那么有【】A．合同自愿原那么B．合法原那么C．老实信用原那么D．鼓励交易原那么E．减少无效合同原那么17．建设工程施工合同按合同的计价方式可划分为【】A．固定价格合同B．可调整价格合同C．单价合同D．本钱加酬金合同E．专业承包合同18．按照设计合同示范文本的规定，在设计合同的履行中，发包人要求终止或解除合同，其后果责任包括【】A．设计人未开始设计工作的，退还发包人已付的定金B．设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付定金C．设计工作缺乏一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费D．设计工作超过一半时，按实际完成的工作量支付设计费E．设计工作超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费19．履行合同的担保方式包括【】A．保证B．留置C．抵押D．定金E．违约金20．目前建设工程施工合同争议的调解主要有【】A．人民法院调解B．民间调解c．诉讼调解D．仲裁机构调解E．行政主管部门调解三、名词解释题(本大题共5小题，每题4分，共20分)21．诺成合同22．缔约过失责任23．合同价款24．基准日期25．风险转移四、简答题(本大题共5小题，每题5分，共25分)26．简述合同成立的概念和根本要件。27．简述订立施工合同应具备的条件。28．简述FIDIC施工合同条件中规定的有关争议解决的方式。29．简述工程变更的分类。30.简述合同争议仲裁的根本原那么五、计算、分析题(本大题共3小题，第31小题7分，第32小题l0分，第33小题l3分，共30分)31．某建设工程工程概算总额3400万元。业主与监理单位签订了《建设工程委托监理合同》，合同约定监理效劳天数为240天，监理费按照监理工程概预算的百分比计收，约定比率为1．6％。工程实施过程中，发生了以下事件：1)由于业主原因造成工期延误5天；2)由于工程承包商原因工期延误l3天；3)由于发生不可抗力，承包人的施工被迫中断20天。其中监理工程师完成善后工作和恢，复施工前的必要监理准备工作，用了6天时间。试进行监理酬金的计算。32．某建设工程业主与施工单位签订了可调价格合同。合同中约定：主导施工机械一台为施工单位自有设备，台班单价800元／台班，折旧费为l00元／台班，人工单价为40元／工日，窝工工费l0元／工日。合同履行中，因场外停电全场停工2天，造成人员窝工20个工日；因业主指令增加一项新工作，完成该工作需要5天时间，机械5台班，人工30个工日，材料费5000元，那么施工单位可向业主提出直接费补偿额为多少元?33．某建设工程业主与甲施工单位按照FIDIC(1999版)施工合同条件签订了施工总包合同，合同工期为200天。合同中保函手续费为20万元，工程延期时，保函手续费相应增加。合同履行过程中，发生了以下事件：事件l：因不可抗力事件发生致使开工日期推迟30天。事件2：因异常恶劣气候停工l0天。事件3：因季节性大雨停工5天。事件4：因设计分包单位延期交图停工6天。上述事件均未发生在同一时间。问题：1．上述各事件发生后施工单位能否获得相应的工期和费用补偿，为什么?2．甲施工总包单位可索赔的保函手续费为多少万元?

工程合同管理试题答案及