施工合同(模板)台账docx全文

施工合同(模板)台账docx全文施工合同(模板)台账合同编号：___________甲方（业主）：___________乙方（承包商）：___________签订日期：___________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担施工项目的事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1工程名称：___________1.2工程地点：___________1.3工程内容：___________1.4工程规模：___________1.5工程质量：___________1.6工程期限：___________二、合同价款2.1工程总价款为人民币（大写）：___________元整（小写）：___________元。2.2付款方式：（1）预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的_____%，即人民币（大写）：___________元整（小写）：___________元；（2）进度款：乙方按照工程进度完成情况，甲方支付相应比例的工程款；（3）结算款：工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余的工程款。三、工程质量和验收3.1乙方应按照国家有关工程建设的标准和规范进行施工，确保工程质量符合合同约定的质量标准。3.2工程竣工验收时，乙方应提供完整的施工资料和验收报告，甲方应按照合同约定的质量标准进行验收。3.3如工程存在质量问题，乙方应无条件返工直至符合合同约定的质量标准。四、工期延误4.1因乙方原因造成工期延误的，乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金计算方式为：___________。4.2因甲方原因造成工期延误的，工期相应顺延。五、合同解除和终止5.1双方协商一致，可以解除或终止合同。5.2发生以下情形之一，甲方有权解除合同：（1）乙方未按照合同约定的质量标准进行施工，经甲方催告后仍未改正的；（2）乙方逾期竣工，经甲方催告后仍未改正的；（3）乙方存在其他严重违约行为，致使合同无法继续履行的。5.3发生以下情形之一，乙方有权解除合同：（1）甲方未按照合同约定的付款方式进行付款，经乙方催告后仍未改正的；（2）甲方存在其他严重违约行为，致使合同无法继续履行的。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（业主）：___________乙方（承包商）：___________签订日期：___________2024带目录带附件详细版-施工合同(模板)台账目录一、合同双方基本信息二、工程概况三、合同价款及支付方式四、工程质量和验收五、工期延误六、合同解除和终止七、争议解决八、其他约定九、附件一、合同双方基本信息甲方（业主）：名称：___________地址：___________法定代表人：___________联系方式：___________乙方（承包商）：名称：___________地址：___________法定代表人：___________联系方式：___________二、工程概况2.1工程名称：___________2.2工程地点：___________2.3工程内容：___________2.4工程规模：___________2.5工程质量：___________2.6工程期限：___________三、合同价款及支付方式3.1工程总价款为人民币（大写）：___________元整（小写）：___________元。3.2付款方式：（1）预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的_____%，即人民币（大写）：___________元整（小写）：___________元；（2）进度款：乙方按照工程进度完成情况，甲方支付相应比例的工程款；（3）结算款：工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余的工程款。四、工程质量和验收4.1乙方应按照国家有关工程建设的标准和规范进行施工，确保工程质量符合合同约定的质量标准。4.2工程竣工验收时，乙方应提供完整的施工资料和验收报告，甲方应按照合同约定的质量标准进行验收。4.3如工程存在质量问题，乙方应无条件返工直至符合合同约定的质量标准。五、工期延误5.1因乙方原因造成工期延误的，乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金计算方式为：___________。5.2因甲方原因造成工期延误的，工期相应顺延。六、合同解除和终止6.1双方协商一致，可以解除或终止合同。6.2发生以下情形之一，甲方有权解除合同：（1）乙方未按照合同约定的质量标准进行施工，经甲方催告后仍未改正的；（2）乙方逾期竣工，经甲方催告后仍未改正的；（3）乙方存在其他严重违约行为，致使合同无法继续履行的。6.3发生以下情形之一，乙方有权解除合同：（1）甲方未按照合同约定的付款方式进行付款，经乙方催告后仍未改正的；（2）甲方存在其他严重违约行为，致使合同无法继续履行的。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两