某学院道路及西大门工程招标文件

滁州职业技术学院道路及西大门工程招标人：滁州职业技术学院(盖章)代理机构：安徽省鑫诚工程咨询有限公司(盖章) 2第一章招标公告信息 0第二章投标人须知 2投标人须知前附表 2 62.招标文件 83.投标文件 6.评标 7.合同授予 8.纪律和监督 9.需要补充的其他内容 10.电子招标投标 第三章资格审查 20资格审查办法前附表 201.审查资料 212.审查办法 3.资格审查委员会和审查标准 4.审查结果 第四章评标办法 评标办法前附表 1.评标方法 2.评标委员会的职责 273.评标程序 4.评审内容 5.废标条款 306.投标文件的澄清和补正 7.评分标准 8.评审结果 9.其他 第五章合同条款及格式 第六章工程量清单 第八章技术标准和要求 第九章投标文件格式 0第一章招标公告信息项目编号工程名称工程地点公开招标投标资质要求1、同时具备市政公用工程和房屋建筑工程施工总承包叁级及以上资质企2、拟派项目负责人要求：市政公用工程贰级及以上资质的注册建造师；4、根据《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若第六条规定，投标人及其法定代表人、项目负责人在人民法院公布的失5、本项目不接受联合体投标。重要说明1、本项目只接受滁州市公共资源交易中心信息库中已注册并且审核通过企业报名，未入库的投标人请及时办理入库手续(办理注册备案请登陆滁州市公共资源交易网--企业备案一投标企业入库须知查询。网址：)。联系人：张工王工因未及报名的，责任自负；2、企业报名程序请登陆登陆滁州市公共资源交易网()办理(具体操作步骤和程序请参见“企业备案”栏目--“企业报名操作手册”);3、对于安徽省省外建筑企业，资质要求按照“滁招管综(2013)9号”文件5、投标人必须报名并下载招标文件，否则投标文件将被拒6、投标企业被县级(含)以上行业行政主管部门或招投标综合监投资估算约162万元。招标范围按本工程施工图纸和工程量清单中所有内容发布时间2015年11月20日1工程概况：滁州职业技术学院道路工程及西大门工程，其中道路由西侧道路和东侧长度98.682m,沥青混凝土路面，标准横断面形式如下：30m车行道+4m人行道，东侧道路长度混凝土路面，标准横断面形式如下：4m人行道+12m车行道+4m人行道。具体详见清单控制价。评标办法：综合评估法(无加分因素)1、报名(下载招标文件)时间：招标文件发布时间一投标截止时间2、报名方式：网上报名投标要求：投标保证金：3.2万元，保证金须在投标截止时间前交纳完毕，须从投标人基本账户转入下列交易中心帐户其中之一，投标保证金付款人的帐户名称必须与投标人名称一致，不接受汇票，以资金到账时间为确账号：12334001040004户名：滁州市公共资源交易中心交纳保证金时须在交易附言中注明：滁州职业技术学院道路及西大门工程导致投标文件被拒绝!招标文件等下载时间：2015年11月25日17时后，如投标人不及时下载招标文件，造成后果招标文件答疑及澄清：如投标人对招标文件有疑问，请于2015年12月3日17时前将疑问以电子邮件形式发送到ahxccz@163.com(招标代理邮箱),招标人将在2015年12月4日17时后以澄清公告形式在滁州市公共资源交易网()澄清变更答疑招标文件图纸下载专区予以公告，请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及招标代理机构：安徽省鑫诚工程咨询有限公司2第二章投标人须知投标人须知前附表1招标单位：滁州职业技术学院2招标代理机构代理机构：安徽省鑫诚工程咨询有限公司3项目名称4建设地点5资金来源及比例资金来源：自筹资金，100%6资金落实情况已落实7招标范围8工期计划开工日期：双方签订合同时明确计划竣工日期：双方签订合同时明确投标人自报的承诺工期为考核标准，每推迟一天，按每天按1000元/天处以违约金。9工程质量必须达到国家工程施工质量验收合格标准。投标人资质条件、能力1、同时具备市政公用工程和房屋建筑工程施工总承包叁2、拟派项目负责人要求：市政公用工程贰级及以上资质的注册建造师；三年“无行贿犯罪行为证明”。(原件)4、根据《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定(法释[2013]17号)》第六定代表人、项目负责人在人民法院公布的失信被执行人名单5、本项目不接受联合体投标。6、投标人必须报名并下载招标文件，否则投标文件将被拒3一律限制进滁交易资格，不得参加滁州市公共资源交易踏勘现场不召开投标人提出问题的截止时间电子邮件形式传至ahxccz@163.com(代理公司2015年12月4日17时后；在滁州市公共资源交易网()偏离了不允许；□允许投标人要求澄清招标文件的截止时间及方式同本表1.10.2图纸、工程量清单、招标控制价(在中发布)图纸、工程量清单、招标控制价的发布发布时间：2015年11月25日17时后；价)×1.03539×0.15作为投标总报价(含人工费调整)的投标有效期投标有效期为60日历天(从投标截止之日算起)。在此期投标保证金的金额：3.2万元；4收款单位：滁州市公共资源交易中心或收款单位：滁州市公共资源交易中心交纳时间：保证金须在投标截止时间前交纳完毕(到账),不接保证金交纳完毕时间。各投标企业请严格按照招标公告载明的银行、账户汇入投标保证金，否则在开标时将无法查询保证金是否到账，导致投标须按格式文件要求签字或盖章正本一份，副本二份资信证明文件、技术标、商务标须分别装订具体密封要求内，商务标正本、副本及商务标电子光盘密封在商封套上应载明的信息投标截止时间2015年12月15日8时30分(北京时间)递交投标文件地点地点：滁州市公共资源交易中心投标文件接收处(滁州市龙蟠大道109号房产商务大厦二楼)开标时间及地点开标时间：同投标截止时间开标地点：滁州市公共资源交易中心第五开标室(滁州市龙蟠大道109号房产大厦二楼)开标顺序情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；是否退还投标文件☑否；□是评标委员会构成：专家5人；评标专家确定方式：专家评委由招标人在开标前从专家库是，确定1名中标候选人；5人中标候选人公示媒介滁州市公共资源交易网()履约保证金金额及交纳方式：(中标价-预留金-暂估价)无无需要补充的其他内容电子招标投标费用中标单位在获取中标通知书时向招标代理机构一次性支付招标代理费用及专家评审费用(专家评审费用以实际支付为准),招标代理费收费标准按照滁招管【2014】5号文件的50%收取。求1.所有专业承包工程，若总承包单位无此项专业承包施工资质，分包单位的选择必须经业主方认可，才能进行专业分包；2、投标人自行勘察施工现场情况，因投标人未勘察现场而造成的损失由投标人承担。说明1、本项目只接受滁州市公共资源交易中心信息库中已注册并且审核通过企业报名，未入库的投标人请及时办理入库手续(办理注册备案请登陆滁州市公共资源交易网--企业备案一投)。联系人：张工王工因未及时报名的，责任自负2、企业报名程序请登陆登陆滁州市公共资源交易网()办理(具体操作步骤和程序请参见“企业备案”栏目--“企业报名操作手册”);3、对于安徽省省外建筑企业，资质要求按照“滁招管综(2013)9号”文件执行。网式及时间：1、报名(下载招标文件)时间：招标文件发布时间一投标截止时间2、报名方式：网上报名3、领取方式：网上下载4、投标人必须报名并下载招标文件，否则投标文件将被拒收。投标企业被县级(含)以上行业行政主管部门或招投标综合监督管理部标日在处罚期限内的，一律限制进滁交易资格，不得参加滁州市公共资源交易项目招投标活动，若中标取消中标资格。61.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本1.3招标范围、计划工期、质量要求1.4投标人资格要求(1)资质条件：见投标人须知前附表；(2)项目负责人资格：见投标人须知前附表；(3)财务要求：见投标人须知前附表；(4)业绩要求：见投标人须知前附表；(5)其他要求：见投标人须知前附表。(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位);(2)为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；(3)为本招标项目的监理人；(4)为本招标项目的代建人；(5)为本招标项目提供招标代理服务的；7(6)与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；(7)与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；(8)与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；(9)被责令停业的；(10)被本市(含各县市区)有关行政主管部门暂停或取消投标资格的；(11)财产被接管或冻结的；(12)在最近三年内有被有关行政主管部门认定重大工程质量问题且处罚期未满的。1.4.3单位负责人为同一人或者存在控81.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时1.10.3招标人在投标人须知前附表规定的时间，将2.招标文件2.1招标文件的组成(1)招标公告；(2)投标人须知；(3)评标办法；(4)合同条款及格式；(5)工程量清单；(6)图纸；(7)技术标准和要求；(8)投标文件格式；(9)投标人须知前附表规定的其他材料。2.1.2根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成2.2招标文件的澄清9括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同),要求招标人对招标文件予2.4.1工程量清单的组成、格式及内容2.4.2工程量清单编制的一般规定(1)工程量清单应由具有编制招标文件能力的招标人，或委托具有相应资质的工程造(2)工程量清单应作为招标文件的组成部分。(3)招标人应对其提供的工程量清单的准确性和调整负责。投标人也有对工程量单复(5)需评审的分部分项工程、材料及措施费等，在工程量清单编码后以“*”标注。(6)工程量清单格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、2.4.3工程量清单(及控制价)的编制依据(1)工程量清单的编制(2)工程量清单控制价的编制1工程控制价应当依据工程量清单、招标文件有关要求、施工现场实际情况、合理的施2控制价采用综合单价法，总价包括规费和税金的一种计价方法。3工程控制价应当本章按附表二“建设工程造价计算程序表”格式计算。(4)2005年《安徽省装饰装修工程消耗量定额》(9)省、市截止2015年10月的有关政策性文件。一。(2)材料价格：按《滁州市工程造价信息》(2015年第10期)和招标答疑价计算。本工程混凝土使用商品混凝土,工程量清单另有规定除外。招标控制价中以市场询价列入的，投标人根据市场行情和招标文件要求，投标报价时自行考虑，结2.4.6预留金与暂估价2.4.7电子文本上传招标人或招标代理机构应当按照第2.4.8条款的规定，将符合电子州市公共资源交易网()“澄清变更答疑招标文件图纸下载专区”。2.4.8光盘刻录注意事项清单电子文本(ZB001.EZB格式)后自行组价，自行准备投标光盘。投标人如需要购买自带刻录和数据备份工具的光盘，请致电新点(智慧)软件滁州市计算机辅助评标系统技术支持张炉(2)投标单位在做好电子版投标文件后，需要将电子版投标文件(TB001.ETB格式)刻自负。如还有疑问，请致电新点(智慧)软件滁州市计算机辅助评标系统技术支持张炉中2.4.9最高投标限价的作用和说明(2)投标人对最高投标限价有异议的，可在投标人须知前附表规定的时间内向招标人2.4.10工程量清单及最高投标限价的发出3.1.1资信证明文件部分：(1)投标人基本情况表(2)近年财务状况表(本条本项目不采用)(3)近年完成的类似项目情况表(本条本项目不采用)(4)正在实施的和新承接的项目情况表(本条本项目不采用)(5)联合体协议书(本条本项目不采用)(6)其他资格审查资料(由①-⑩项目材料的复印件组成)①法定代表人证书和本人身份证(或法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证)⑦投标企业(包括滁州企业)须提供投标单位所在地的县级以上有关行政主管部门出具⑧投标申请人的法定代表人(或委托代理人)和建造师及企业技术负责人须持有社保部(1)法定代表人证明复印件或委托代理人授权委托书(2)诚信投标承诺书(3)投标函(4)工程量清单报价书(5)商务标电子标书(6)详细评审所需其他材料3.1.3技术标部分：(1)项目管理机构(2)施工组织设计3.1.4投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1(5)目所指的联合体协议书。程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符3.3投标有效期3.3.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为60天。3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交保证金的，评标委员会将否决其投标。3.4.3招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。(1)投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定3.4.5投标保证金按原滁州市公共资源交易监督管理局滁招管【2008】9号和滁招管【2011】46号文件的规定执行。3.5投标文件的编制3.5.1投标文件应按第九章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作3.5.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理3.5.5投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求4.投标4.1投标文件的密封和标记4.1.3未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人应予4.2投标文件的递交4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。4.3投标文件的修改与撤回4.3.1在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.5.3项的要求签4.3.3投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已4.3.4修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第45.开标5.1开标时间和地点招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定(1)宣布开标纪律；(2)公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并确认投标单位相关人员是(3)宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；(4)按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；(5)按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；(6)按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、会员资格、投标保证金的递交(7)对投标人进行资格审查；(8)进行技术标、商务标评审；(9)有关人员在开标记录上签字确认；(10)开标结束。6.评标(1)投标人或投标人主要负责人的近亲属；(2)项目主管部门或者行政监督部门的人员；(3)与投标人有经济利益关系；(4)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚(5)与投标人有其他利害关系。7.合同授予在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章7.4.2中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证7.5.1本招标工程的施工合同将授予按本须知第7.1条规定所确定的中标人。7.5.2招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起7天内，根据招标文件和中标人的8.纪律和监督8.1对招标人的纪律要求8.2对投标人的纪律要求8.3对评标委员会成员的纪律要求使用第三章“资格审查办法”和第四章“评标办法”没8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求8.5.1投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、8.5.2投标人和其他利害关系人对评标结果等事项投诉的，应9.需要补充的其他内容定额编号项目名称费率(%)费率(%)方工程费率(%)安装工环境保护费人工费+机械费文明施工费(市区)安全施工费临时设施费夜间施工费000000缩短工期10%以内000000二次搬运费已完工程及设备保护费00000冬雨季施工增加费生产工具用具使用费2220市政道路工程人工费+机械费56水：23电：25市政道路工程人工费+机械费663水：9电：13工程排污费000000社会保障费养老保险费人工费失业保险费人工费333333医疗保险费人工费人工费危险作业意外保险费人工费附表二建设工程造价计算程序表(含人工费调整)序号费用项目一分部分项工程量清单项目费S(分部分项工程量×综合单价)其中1.人工费基价2.机械费基价(一)+(二)(一)施工技术措施项目清单费其中3.人工费基价(二)施工组织措施项目清单费≥(1+2+3+4)×费率三其他项目清单费按清单计价要求计算四规费1、社障费(1)养老保险费(2)失业保险费(1)医疗保险费3、危险作业意外保险费五(一十二十三十四)×规定的相应费率六工程造价一十二十三十四十五第三章资格审查办法资格审查办法前附表条款号评审法定代表人证书和本人身份证(或法定代表人授权委托书原企业法人营业执照副本企业资质证书副本企业安全生产许可证建造师注册证书建造师安全生产考核合格证书明年来的养老保险证明，投标申请人是事业单位的，须由其主投标人投标时必须提供检察机关出具的本单位和拟派参加年)无行贿犯罪行为证明”原件；联合体投标人(如有)本条不采用1.1投标人基本情况表1.2近年财务状况表(本条本项目不采用)1.3近年完成的类似项目情况表(本条本项目不采用)1.4正在实施的和新承接的项目情况表(本条本项目不采用)1.5联合体协议书(如有)(本条本项目不采用)1.6其他资格审查资料(由①-⑩项目材料的复印件组成)①法定代表人证书和本人身份证(或法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证)⑦投标企业(包括滁州企业)须提供投标单位所在地的县级以上有关行政主管部门出具⑧投标申请人的法定代表人(或委托代理人)和建造师及企业技术负责人须持有社保部2.审查办法1、由资格审查委员会(评标委员会)按资格审查办法前附表中资格审查必要合格条件(1)法定代表人(或委托代理人)和项目负责人未准时参加会议；(2)不能提供原件或原件经审查不合格；(3)联合体投标人没有提交联合体协议书；(4)法律、法规规定的其他情形。3.资格审查委员会和审查标准资格审查由招标人依法组建的资格审查委员会(或评标委员会)负责。审查标准见资格4.审查结果时间：2021年x月x日第四章评标办法(一)技术标评审条款号审标准投标文件签字盖章有企业技术负责人签字并加盖单位公章否则经评委会一致认定且经过招投标监管部门批准后，按照废标处理.否则经评委会一致认定且经过招投标监管部门批准后，按照废标处理.2响应性准投标内容符合第二章“投标人须知”第3.1.3项规定3审标准机构1项目负责人任职资格与业绩通过的项目负责人在姓名、专业、资质2资格与业绩3其他主要人员的五大员(施工员、造价员、质检员、安全员、材料员(或测量员))专业配4描述是否准确5各主要分部施工方法符合项目实际，须有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并6资计划投入的施工材料有详细计划且计划周密，数量、选型配置、进场数量、时间安排合理。满足施工需要时间：2021年x月x日组织设计7工机械、设备计划划且计划周密，设备数量、选型配置、8劳动力安排计划各主要施工工序应有详细周密的劳动需要9确保工程质量的确保安全生产的施工项目应有专门的安全管理人员和制度，且且人员配备合理，制度健全，实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、社会治安安全措施得力组织措施动力安排、技术等方面有保证工期的具进度计划。应有施工总进度表或施工网确保文明施工的达到“安全文明示范工地”标准。各项场文明施工目标的承诺。工程施工重点和是否正确(本条内容须与前附表要求对图理，符合本项目施工实际要求体其他内容(如有)(二)商务标评审条款号投标函签字盖章时间：2021年x月x日审标准章并加盖单位公章否则经评委会一致认定且经过招投标监管部门批准后，按照废标处理.否则经评委会一致认定且经过招投标监管部门批准后，按照废标处理.相应位置加盖本单位造价专业人员专用章并签字否则经评委会一致认定且经过招投标监管部门批准后，按照废标处理.报价唯一只能有一个报价投标函的报价与商务标电分部分项工程量清单计价表中综合单价与措施项目费用商务标电子标书商务标电子标书中各项取费、项目清单、需准工期定定投标有效期符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定已标价工程量清单时间：2021年x月x日不高于最高投标限价商务标电子标书能有效导入计算机辅助评标系统否则经评委会一致认定且经过招投标监管预留金和材料(半成品)暂估价报价不得擅自改变招标文件中明确的项目审标准报综合单价的，其报价按控制价相应子目的造价、单价进行计算)安全防护、文明施工措施四项费用需费用总额的90%以下费和税金不得低于第二章“附表一”中规定费率不高于最高投标限价原报或修正后的需评审的分部分项工程综合单价和分部分项工程量清单计价表中综合单价与措施项目费用时间：2021年x月x日商务标电子标书商务标电子文本中各项取费、项目清单、需需评审的分部分项工程量清单综合单价中人工费需评审的分部分项工程量清单综合单价中机械费需评审的材料单价不得低于当地工程造价管理机构发布的市场信息价(信息价缺项的材料以控制价为商务中：K为调整系数，K的取值为1%(1号),1.5%(2),有效投标人报价的算术平相比，相同的得100分，每增加1%扣1.5分，每减少1%扣1分；不足1%时按插入法2.本表所称投标报价是指按招标文件规定修正后的投标总报价(多算投标报价、多报费3.K值的抽取：技术标、商务标详细评审完成后，投标人可在现场20分钟内对评标委员议结束后由招标人当众抽取K值。4.本表所述累计投标报价缺漏错总额占原投标报价格3%以下者，视为投标人主动让利或章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高时间：2021年x月x日2.评标委员会的职责3.评标程序3.1评标准备工作(1)阅读由招标人或者其委托的工程代理机构编制的招标项目情况材料。(2)阅读、研究招标文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据，至少(3)熟悉招标文件规定的评标标准和评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素。(4)核对评标工作用表。3.2技术标评审3.3商务标评审3.4推荐中标候选人：经技术标评审、商务标评审后，推荐1名中标候选人。时间：2021年x月x日4.评审内容4.1技术标评审4.1.1形式性评审标准：见技术标评审表。4.1.2响应性评审标准：见技术标评审表。评标委员会依据上述标准对投标文件进行初步评审。有一项不符4.1.3详细评审对投标人的技术标进行符合性评审，评审结论采用合格制。其中9-12中有一项不合格4.2商务标评审4.2.1形式性评审标准：见商务标评审表。4.2.2响应性评审标准：见商务标评审表。评标委员会依据上述标准对投标文件进行初步评审。有一项不符4.2.3详细评审标准：见商务标评审表。投标报价清标：(1)清标是指通过对需要评审的工程量清单投标报价采用核对、比较、筛选等方法，对(2)清标工作应当使用计算机辅助评标系统，由计算机完成。(3)清标的内容和步骤：③在列出的所有偏差中，属于重大偏差的情形和相关依据；在列出的所有偏差中、属时间：2021年x月x日④列出投标价格过高或过低的清单项目的序号、项目编码、项目名称、项目特征、工投标报价评审：见商务标评审表。4.2.4评标委员会审查投标文件，审核并确认清标结果，看其是否(1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。4.2.5提供的电子清单计价与书面投标文件实质性不一致，以书面为准。5.1投标人存在下列情形的的招标人将拒收投标文件：(2)未按第二章第24项中大包装袋要求密封和加写标记的投标文件，招标人应予拒收。5.2由资格审查委员会(评标委员会)按资格审查办法前附表要求对投标人审查资料的第三章《资格审查》中1.6条款原件进行核验。投标申请人有下列情(1)法定代表人(或委托代理人)和项目负责人未准时参加会议；(2)不能提供原件或原件经审查不合格；(3)联合体投标人没有提交联合体协议书；时间：2021年x月x日(4)法律、法规规定的其他情形；(5)保证金不按第二章《投标人须知前附表》第20条款要求提交投标保证金的；(6)投标人未按第二章《投标人须知前附表》办理会员入库手续的。5.3投标人有下列情形的，经评审后其投标作废标处理废标：5.3.1技术标评审审，评审结论采用合格制。其中9-12中有一项不合格的，或其他项中有三项及以上不合格5.3.2商标评审(2)商务标详细评审标准中有任何一项不能通过评审的，作废标处理。(1)评标委员会发现投标人的投标报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能(2)按第四章《评标方法》4.2.4条款修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的(3)第2章“投标人须知”第1.4.2,1.4.3条规定的任何一种情形的。(4)投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。(5)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。(6)未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。经评标委(7)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件规定提交备(8)投标文件中存在招标人不能接受的其他实质性条件。(9)投标文件中填报的项目负责人(或注册建造师)与资格审查通过的项目负责人(或时间：2021年x月x日注册建造师)前后不一致的。(10)投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的，或评标委员(11)法律、法规规定的其他情形。5.2投标人有下列情形之一的，详细评审后其投标作废标处理(1)商务标详细评审标准中有任何一项不能通过评审的。(2)投标人拒不按照要求对招标文件进行澄清、说明、补正的，或评标委员会根据招标(3)法律、法规规定的其他情形。6.投标文件的澄清和补正6.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明6.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容(算术性错误修正的除外)。投6.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明和补正有疑问的，7.评分标准8.评审结果8.1除第2章投标人须知前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照总得分由高8.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。时间：2021年x月x日(1)基本情况和数据表。(2)评标委员会成员名单。(3)开标记录。(4)符合要求的投标人一览表。(5)废标情况说明。(6)评标标准、评标方法或者评标因素。(7)经评审的价格一览表。(8)经评审的投标人排序。(9)推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜。(10)澄清、说明、补正事项纪要。8.3评标委员会推荐的中标候选人应当限定在1名。8.4依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排投标人提供的与投标文件有关的各类证书、证明、文件、时间：2021年x月x日第五章合同条款及格式第一节合同协议书 (发包人名称，以下简称“发包人”)为实施_(项目名称),已接受(承包人名称，以下简称“承包人”)(1)中标通知书；(2)投标函及投标函附录；(3)专用合同条款；(4)通用合同条款；(5)技术标准和要求；(6)图纸；(7)已标价工程量清单；(8)其他合同文件。3.签约合同价：人民币(大写)(¥)。第35页共88页时间：2021年x月x日 第二部分通用合同条款使用建设部、国家工商行政管理局印发的《建设工程施工合同(GF-2013-0201示范文本)》第二部分通用条款。第三部分专用合同条款使用建设部、国家工商行政管理局印发的《建设工程施工合同(GF-2013-0201示范文本)》(专用条款(格式)。1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同0其他合同文件包括：/1.1.2合同当事人及其他相关方监理人：。1.1.3工程和设备第36页共88页时间：2021年x月x日作为施工现场组成部分的其他场所包括：/ c1.3法律适用于合同的其他规范性文件；中华人民共和国建设部颁发的现行的有关标准、规范1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：中华人民共和国建设部颁发的现行的有关标准、规范及省、市有关规定。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：承包人自备国1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：1.5合同文件的优先顺序1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：1.6.4承包人文件1.6.5现场图纸准备第37页共88页时间：2021年x月x日1.7.1发包人和承包人应当在_天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：按有关规定办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用由承包人负责。施工中建筑垃圾需运出施工现场外时，承包人需到城管部门办理相关手续并按城管部门指定地点放置。承包人违反城管、环卫等有关管理的规定，被处以罚款的，由承包人承担。1.10.3场内交通关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：无_。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包方承担。1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：/。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：/。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：L_。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求；1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：时间：2021年x月x日1.13工程量清单错误的修正。_。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供时间：2021年x月x日(5)承包人提交的竣工资料的内容：另行约定承包人提交的竣工资料形式要求：另行约定(6)承包人应履行的其他义务：3.2项目经理 ;安全生产考核合格证书号： ;通信地址：;承包人对项目经理的授权范围如下：/。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目注册建造师必须保证每月在工地工作时间不少于25天，特殊情况下需离开时必须事先征得甲方同意后方可离开。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：/。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：擅自离开施工现场的，从履约保证金中扣除每人每次2000元。3.2.3承包人擅自更换项目经理、技术负责人的违约责任：乙方在开工时或施工过程中擅自变更项目经理的，甲方有权从履约保证金中扣除1万元，并解除合同，追究由此给带来甲方的一切损失。3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理、技术负责人的违约责任：承包方因岗位管理水平及技术水平需要更换时，招标人可要求承包方更换，更换后人员不得低于中标人投标时所报人员资质和技术水平，同时招标人对施工方处以人民币1万元违约金/人。3.3承包人人员第40页共88页时间：2021年x月x日3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限签订合同时。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：甲方有权从履约保证金中扣除违约金10000元/人,并再次要求更换主要施工管理人员，并追究由此带来的甲方的一切损失。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：需离开时必须事先征得甲方同意后方可离开3.3.5承包人擅自更换投标文件中主要施工管理人员的违约责任：乙方在开工时或施工过程中擅自变更主要施工管理人员的，甲方有权从履约保证金中扣除违约金10000元/人,并追究由此带来的甲方的一切损失。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：擅自离开施工现场的，从履约保证金中扣除每人每次2000元违约金。3.5.1分包的一般约定3.5.2分包的确定3.5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：/。3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行通用条款3.7履约担保承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：现金或转账，(中标价一预留金-暂估4.监理人4.1监理人的一般规定第41页共88页时间：2021年x月x日关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用准时，发包人将没收承包人履约保证金金额的50%;第二次工程竣工验收时工程质量仍达不承包人并应当另行承担因此给发包人造成的全部损失_。第42页共88页时间：2021年x月x日5.3.1隐蔽工程隐蔽前，施工单位需自行自检，自检合格后通知招标人和监理单位验收，招标人及监理单位按监理规划到现场进行验收，确认验收合格并办理签证后方可隐蔽，验收不合格，施工单位在限定时间内修改后重新验收。5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位时，乙方自检合格后，在隐蔽和中间验收48小时前书面通知甲方代表和监理工程师参加。通知应包含乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、时间和地点。乙方准备验收记录，验收合格，甲方代表及监理工程师在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在限定时间内重新验收。乙方不服从质量管理的业主有权清退其出场，并赔偿因此而造成的一切损失。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48_小时。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定发生安全事故，承包人应按照有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按照政府有关要求处理，由事故责任方承担发生的费用。发包人根据事故的分类对承包人进行处以违约：(1)特别重大事故，发包人对承包人处以50万元的人民币违约金；(2)重大事故，发包人对承包人处以30万元的人民币违约金；(3)较大事故，发包人对承包人处以20万元的人民币违约金；(4)一般事故，发包人对承包人处以10万元的人民币违约金；6.1.5文明施工6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：无7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：7.1.2施工组织设计的提交和修改时间：2021年x月x日承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：图纸会审及设计交底后一周内提供标工方案)已经批准。 c7.3.2开工通知7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前提供水准点与坐标控制点，按施工图由发包人、承包人、监(7)因发包人原因导致工期延误的其他情形：由于发包人的原因和非承包人的责任停工的，工期顺延。时间：2021年x月x日(1)督促施工单位采取有效的赶工措施(费用自理)。 (4)因承包人原因造成工期延误，逾期竣工7.7异常恶劣的气候条件8.2承包人采购材料8.4材料与工程设备的保管与使用第45页共88页时间：2021年x月x日8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人自行承担费用9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要具备的其他试验条件：/。9.4现场工艺试验10.1变更的范围10.4变更估价10.4.1变更估价原则10.5承包人的合理化建议发包人审批承包人合理化建议的期限；_ c承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金10.7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件11:《暂估价一览表》。10.7.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。时间：2021年x月x日第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目第1种方式：采用价格指数进行价格调整。第2种方式：采用造价信息进行价格调整。(2)关于基准价格的约定：基准价格为《滁州市工程造价信息》(2015年第10期)中相对应的价格以及控制价中明确以市场询价(或暂估价)计入的价格。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认材料后5天内时间：2021年x月x日第3种方式：其他价格调整方式：/12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式综合单价包含的风险范围：风险范围内的单价及有关费用的报价，不再调整，一次性包干风险范围以外合同价格的调整方法：见合同补充条款结算价=中标价士工程量变更×中标综合单价+(新增工程量清单项目数量×审定签证综合单价+施工技术措施费调整)×(中标价/控制价)±主要材料(半成品)价格调整±人工费调整±施工机械使用费调整±合理工程索赔。(中标价和控制价均应扣除预留金部分，(1)材料价格：主要材料(半成品):参照《滁州市工程造价信息》(2015年第10期)和招标发布的工程控制价中相应的价格进行报价计算。以上产品要达到国标产品质量标准。使用前，承包人必须以书面形式报告发包人确定使用材料的品牌，经发包人批准后方可使用。上述品牌主材在使用过程中出现短缺情况，承包人须报发包人另行确定使用其他品牌。若承包人申请使用信息价登载的同质量同价格的其他品牌材料，须经发包人批准后方可使用，否则一律不予计价。其他材料由投标人按市场合格产品价格及招标文件的规定自行报价一次性包死，投标人在确定投标报价时应充分考虑材料价格上涨等市场风险因素，除合同另有约定外，这部分材料价格今后将不作任何调整。(2)实行暂估价的主要材料(半成品),在投标报价中按招标文件和招标答疑及工程量清单总说明给定的价格计算，不得减少报价，工程竣工结算时按招标或询价的价格按实调整，总包服务费以3%计。(4)施工机械台班使用费：参照2005年《安徽省建设工程清单计价施工机械台班费用定额》和招标发布的工程控制价中相应的价格并结合市场行情进行报价计算。施工机械台班使用费的风险范围：在工程合同施工期内，施工机械使用费价格变化在10%以内(含10%),由承包人承担，10%以外部分依据《安徽省建设工程清单计价施工机械台班费用定额》按实调整。(3)人工费调整：人工费调整按省建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的调整文件规定执行。时间：2021年x月x日关于计量周期的约定：每月将当月完成的工程量送发包方和监理，其余按通用条款第12条执行。。/12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项(总价合同的计量)时间：2021年x月x日(2)总价合同进度付款申请单提交的约定：无(3)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：无(2)发包人支付进度款的期限：西大门及西侧道路完成并验收合格后支付合同价款的40%,工程量全部完成验收合格后支付合同价款80%,工程审计结算完成后，依据正式审计报告付至结算总造价的95%,剩余5%作为工程质量保证金，工程质量保修期满一月内付清。(3)总承包企业必须与指定银行签订委托支付协议。总承包企业(专业承包企业)应发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。13.2.2竣工验收程序EQ\*jc3\*hps21\o\al(\s\up13(关),发)EQ\*jc3\*hps21\o\al(\s\up13(于),包)EQ\*jc3\*hps21\o\al(\s\up13(竣),人)EQ\*jc3\*hps21\o\al(\s\up13(工),不)EQ\*jc3\*hps21\o\al(\s\up13(验),按)EQ\*jc3\*hps21\o\al(\s\up13(收),照)EQ\*jc3\*hps21\o\al(\s\up13(程),本)EQ\*jc3\*hps21\o\al(\s\up13(序的),项约)EQ\*jc3\*hps21\o\al(\s\up13(约定：),定组)EQ\*jc3\*hps21\o\al(\s\up11(_),织)EQ\*jc3\*hps22\o\al(\s\up19(执),验)EQ\*jc3\*hps22\o\al(\s\up19(行),收、)EQ\*jc3\*hps22\o\al(\s\up19(通),颁)EQ\*jc3\*hps22\o\al(\s\up19(用),工)EQ\*jc3\*hps22\o\al(\s\up19(条),程接)EQ\*jc3\*hps22\o\al(\s\up19(款),收)EQ\*jc3\*hps10\o\al(\s\up11(。),方)时间：2021年x月x日13.2.5移交、接收全部与部分工程时间：2021年x月x日15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：自竣工验收合格之日起两年(1)在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付(2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金； 。15.4保修承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：自承包人收到保修通知起24小时内到达工程现场并修复缺陷或损坏。时间：2021年x月x日(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任；(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：无_。(3)发包人违反第10.1款(变更的范围)第(2)项约定，自行实施被取消的工作或(4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人(6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约。承包人按16.1.1项(发包人违约的情形)约定暂停施工满/天后发包人仍不纠正其16.2.2承包人违约的责任关于承包人违约解除合同的特别约定：本工程应达到发包人要求的质量标准。承包人不到合格标准时，发包人将没收承包人50%的履约保证金金额；第二次工程竣工验收时工程余工程款，承包人并应当另行承担因此给发包人造成的全部损失。第53页共88页时间：2021年x月x日17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险18.3其他保险 。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/o20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定： c选定争议评审员的期限：/争议评审小组成员的报酬承担方式：20.3.2争议评审小组的决定20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第(2)种方式解决：第54页共88页时间：2021年x月x日1.中标价中所包含的预留金由业主全权处理，乙方不能过问。2.本工程实行跟踪审计制度，审计师的职权：1)、对工程量调整及变更、签证部分的造价提出意见，并确定该部分的工程量、材料、价格等，2)、参与对甲供材及设备的采购，对甲供材及设备的采购对象、材料及设备品种、规格及价格提出意见，3)、对预付工程款及进度款的支付提出审核意见，4)、参与对隐蔽工程的验收，并做好相关台帐，5)、对完工的单项工程及时开展资料整理和结算，对结算价格提出审计意见，6)、对监理出具的有关单据3.合同以外价款调整方法：3.1工程量清单及计价的调整内容包括：工程量、综合单价、主要材料(半成品)价格、措施项目变更、合理工程索赔。具体方法如下：工程实施过程中遇下列情况，应按实调整分部分项工程量清单项目的数量；工程量清单数量的误差按实调整。设计变更引起新的工程量清单项目。3.1.2综合单价的调整，除合同另有约定外，应按照下列办法确定：设计变更引起工程量清单项目的工程量增减，执行合同原有的综合单价。发包人提供的工程量清单项目漏项，或设计变更引起新的工程项目，其相应(1)合同中有类似工程项目综合单价的，可参照合同中类似项目的综合单价计算确定。(2)合同中没有类似工程项目综合单价的，由承包人参考“清单计价依据”提出适当的综合单价，经发包人或其委托的工程造价咨询单位注册造价工程师审定后的综合单价作为(3)清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就3.1.3材料市场价格波动引起合同价的调整，执行招标文件规定。3.1.4措施项目变动引起合同价的调整由于承包人改变施工技术措施，造成的价格变动，合同价不予调整。时间：2021年x月x日 4.1履约保证金须在中标通知书发放7日内、合同签订前支付至招标人账户，若未按4.2履约保证金在工程竣工验收合格后一个月内无息退还剩余的履约保证金。5.1发包人根据本项目总体施工计划对工程各分部分项人应采取各种措施确保本合同内各分部分项工程进度目标的实现，如果在工程实施某个分部分项工程，承包人的实际进度滞后该分部分项工程进度目标7天以上，并无法确保该分部分项工程进度目标的完成或承包人虽采取了一些措施，但仍无法按交工期交工时，监理工程师应立即通知发包人，并抄送承包人。发包人向承包人发出书面警告通知3天后，发包人有权终止合同，也可将本合同工程中的一部分或剩余工作交由其他承包人或指定分包5.2工程拖延施工工期的处理(1)督促施工单位采用突击方法赶工期；(2)对严重拖延工期，经业主多次督促，施工单位拒不执行的，业主单位报可中止施时间：2021年x月x日赔要求。5.3.2因发包人要求或工程量的增减改变原来施工技术措施，造成的价格变动的，应扣减相应的原施工技术措施合同价后，按工程量清单漏项的合同价调整方式，进行合同价5.4工程索赔引起合同价的调整工程索赔是指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是由于对方责任所造成的索赔方依据合同约定和法律、法规的规定，按照索赔处理的原则和程序，在规定的时5.6.1机构设置项目部驻地建设不得租用民房用于办公。办公施工现场醒目处，应悬挂“五牌一图”和创优项目部必须配备电脑、打印机等办公设备；配备卷尺、塌落度桶、全站仪等必5.6.2人员配备证)人员担任。时间：2021年x月x日专职安全员必须由本企业取得“三类人员”安全生产考核合格证书(C证)人员担任。项目部实行项目负责人制，项目负责人及项目5.6.3监督管理项目部成立时，所有管理人员须集中到发包人少于25天。项目部管理人员上下班实行签字考勤，考勤由总监理工程师负责，未到岗的人项目部管理人员，在工作时间内应挂牌上岗，在施工现场时应戴安全帽。项目部管理人员要认真落实法律、法规赋予的项目负责人必须按时参加每周工程调度会及发负责人签署的各项工程资料必须加盖单位公章(或项目部)印章及个人执业印章，否则，视每周五上午召开的监理例会项目部所有管理人员必须参加，并签名。项目部接到监理通知单后，应及时进行整改和回复。5.6.4违约处罚由发包人下发违约处罚通知单，处以1000元以下违约罚款。时间：2021年x月x日(1)项目部管理人员，违反本办法第条、第条、第条、第条、第条、第条规定的；(2)项目部管理人员，违反第条规定，每月到岗工作时间20天以上，不满(3)项目部管理人员，违反第条规定，尚未导致不良工作后果的。由发包人下发违约处罚通知单，处以1000元以上，5000元以下违约罚款。(1)项目部违反本办法第条规定的；(2)项目部管理人员，违反第条规定，每月到岗工作时间15天以上，不满(3)项目部管理人员，违反第条规定；(4)项目部管理人员，违反第条规定，导致不良工作后果的，情节轻微的。由发包人下发违约处罚通知单，处以5000元以上，10000元以下违约罚款。(1)项目部违反本办法第条规定的；(2)项目部管理人员，违反第条规定，每月到岗工作时间5天以上，不满10(3)项目部管理人员，违反第条规定，导致严重不良工作后果的，或工程被由发包人下发违约处罚通知单，处以10000元以上，100000元以下违约罚款。(1)项目部及管理人员，违反本办法第条、第条、第条、(2)项目部管理人员，违反第条规定，每月到岗工作时间不满5天的；(3)项目部管理人员，违反第条规定，导致重大工程质量、安全事故，或发时间：2021年x月x日收履约保证金。严格执行城建办【2008】039号和014号文件规定。按月按比例专项拨付工资款，具体比例为：道路桥梁工程15%-20%;房屋建筑工程25%-30%;园林景观工程20%-25%;2)、总承包企业必须与指定银行签订委托支付协议。总承包企业(专业承包企业)应及在滁州市公共资源交易网()澄清变更答疑招标文件图纸下载专区集中发布在滁州市公共资源交易网()澄清变更答疑招标文件图纸下载专区集中发布时间：2021年x月x日第八章技术标准和要求GB50300-2001GB50210-2001GB50242-2002GB50303-20028、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50-20019、《城市道路路基工程施工及验收规范》CJJ44-9110、《公路路面基层施工技术规范》JTJ034-200011、《市政道路工程质量检验评定标准》CJJ1-9012、《市政排水管渠质量检验评定标准》CJJ3-9013、《室外排水设计规范》GB50014-200614、《给水排水工程结构设计规范》GBJ69-84时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟第九章投标文件格式 (项目名称)(资信证明文件) 时间：2021年x月x日投标文件一：资信证明文件目录(1)投标人基本情况表(2)近年财务状况表(本条本项目不采用)(3)近年完成的类似项目情况表(4)正在实施的和新承接的项目情况表(5)联合体协议书(本条本项目不采用)(6)其他资格审查资料(由下列材料的复印件组成)①法定代表人证书和本人身份证(或法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证)⑦投标企业(包括滁州企业)须提供投标单位所在地的县级以上有关行政主管部门出具⑧投标申请人的法定代