2014年铝基新材料厂建安工程招标文件

XX集团山西XX科技股份有限公司2×35万吨/年铝基新材料工程招标文件XHKJXMB2014-05XX集团山西XX科技股份有限公司日期：二0一四年一月批准： 时间：年月日审查： 时间：年月日审核： 时间：年月日编写： 时间：年月日 第一章投标须知 6（一）总则 61、工程说明 62、招标范围及工期 63、资金来源： 74、合格的投标人 75、踏勘现场及答疑会 86、投标费用： 8（二）招标文件 87、招标文件的组成及获取 98、招标文件的澄清 99、招标文件的修改 9（三）投标文件的编制 1010、投标文件的语言及度量衡单位 1011、投标文件的组成： 1012、投标文件格式 1113、投标报价 1214、投标货币 1315、投标有效期 1316、投标保证金 1317、投标人的替代方案： 1418、投标文件的份数和签署 14（四）投标文件的提交 1419、投标文件的装订、密封和标记 1420、投标文件的提交 1521、投标文件递交的截止时间 1522、迟交的投标文件 1523、投标文件的补充、修改与撤回 15（五）开标 1624、开标 1625、不予受理： 16（六）评标 1726、评标委员会与评标 1727、评标过程的保密 1728、投标文件的澄清 1729、投标文件的初步评审 1730、投标文件的有效性 1831、投标报价的有效性 1932、投标人行为 1933、投标文件计算错误的修正 1934、投标文件的评审、比较和否决 20（七）合同的授予 2035、合同授予标准 2036、招标人拒绝投标的权力 2037、中标通知书 2138、合同协议书的签订 2139、评标方法 2140、履约保证金:无 2341．招标代理费 23第二章建设工程施工合同 24第三章工程建设标准 59第四章图纸 60第五章投标文件商务部分格式 62一、法定代表人身份证明书 63二、投标文件签署授权委托书 64三、投标函 65四、投标保证金 66五、招标文件要求投标人提交的其他投标资料 67六、投标报价表 68七、项目管理机构配备情况 69第六章投标文件技术部分格式 75投标邀请通知书项目名称：XX集团山西XX科技股份有限公司工程施工招标编号：XHKJXMB2014-05投标人单位名称：XX集团山西XX科技股份有限公司2×35万吨/年铝基新材料工程已经批准建设，现对本工程进行招标。整套文件售价为人民币(大写)壹千元元整(售后不退、招标文件不邮寄）。在开标前应交纳本招标文件规定的投标保证金，金额为人民币(大写)贰拾万元整，未中标者在合同签订后5日内退款。投标文件递交的截止时间为2014年1月26日09时，请在此时间前送达。本合同工程开标会定于2014年1月26日09时，在山西晋正建设工程项目管理有限公司二楼会议室举行。招标人：XX集团山西XX科技股份有限公司地址：电话：传真：邮政编码：联系人：联系电话：2014年1月招标说明本项目为山西兴华科技股份有限公司2×35万吨/年铝基新材料，项目一次规划，分期建设，其中一期一步建设规模为35万吨/年，一期二步建设规模为35万吨/年，远景规划规模为200万吨/年铝基新材料。依据该项目一期一步实际建设内容，为体现建设方式的多样性，灵活性，创新项目建设管理思路，实现多方共赢和最佳投资效益目标，提出该项目投标说明如下：1、该招标项目共划分八个区域进行招标，投标单位可根据自己资格情况与实际能力，可以同时选择多个区域进行投标。2、建设单位将在后续的扩建过程中，优先考虑在一期工程建设中同类子项安全合格、质量优良、进度可控的单位。3、各投标单位，在对招标文件仔细研究的基础上，对有疑义的内容及建议，请及时与招标人联系。4、该项目开标时间为在2014年1月26日9：00点。第一章投标须知（一）总则1、工程说明本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章，通过招标方式选定承包人。工程名称:XX集团山西XX科技股份有限公司2×35万吨/年铝基新材料工程建设地点：山西省交口县温泉乡范石滩村建设规模：年产铝基新材料2×35万吨／年设计单位：XX国际沈阳铝镁设计研究院承包方式：包工包料（电缆甲供）质量标准：《有色金属工业建筑工程质量评定标准》质量检验评定优良标准2、招标范围及工期区域名称工期要求招标内容一热电区域7个月建安工程二原料区域5个月建安工程三溶出区域5个月建安工程四沉降区域4.5个月建安工程五分解区域6个月建安工程六成品区域6个月建安工程七总平区域7个月建安工程八全厂电气（不含热电区域）2个月安装工程以上各标段均不含以下内容：土建钢结构面漆、非标设备面漆，保温工程，自控仪表。本次招标区域划分说明区域一、热电区域主要包括10个子项，分别是：热电站主厂房、上煤系统、除灰系统、除渣系统、化学水处理系统、热电综合管网、110KV配电、10KV配电及电厂主控楼、热电站循环水。本区域电气施工包含于本区域。具体工程量详见设计施工图。区域二、原料区域主要包括3个子项，分别是：铝土矿堆场及输送、原矿浆磨制及石灰化灰、赤泥压滤及赤泥堆场。具体工程量详见设计施工图。区域三、溶出区域主要包括2个子项，分别是：予脱硅及高压泵房（含碱液调配、液碱卸车）、管道化溶出。具体工程量详见设计施工图。区域四、沉降区域包括4个子项，分别是：赤泥沉降分离洗涤、絮凝剂制备、精滤及精液降温、热水站。具体工程量详见设计施工图。区域五、分解区域主要包括7个子项，分别是：种子分解及种子过滤、母液蒸发、酸洗站、空压站、全厂循环水、废水处理站、区域配电室（土建）。具体工程量详见设计施工图。区域六、成品区域主要包括3个子项，分别是：氢氧化铝过滤、氢氧化铝焙烧（基础）、氧化铝储仓、天然气调压站、具体工程量详见设计施工图。区域七、总平区域主要包括9个子项，分别是：厂区总平面布置、全厂供水系统、场地整平、汽车衡、厂区道路及控制中心（含中心控制室、化验室、分析站）、综合仓库及检修车间、氧化铝综合管网。具体工程量详见设计施工图。区域八、全厂电气主要包括除热电区域外的电气安装调试，不含自控仪表。3、资金来源：自筹4、合格的投标人4.1投标人资质等级要求：具有独立法人资格，并具备冶炼工程施工总承包贰级以上（含贰级）资质，同时具备房屋建筑工程施工总承包贰级以上（含贰级）资质。热电站及压力容器、压力管道、起重设备等特重设备制造安装具备相应资质。4.2本工程不接受联合体投标，不允许转包。未经甲方同意，不允许分包。4.3投标单位应提供证明其符合投标合格条件和具有履行合同能力的资格文件。为此，所提交的投标文件中应包括下列资料：4.3.1有关确立投标单位法律地位的原始文件（包括营业执照、税务登记证、资质等级证书、法定代表人证书或法人授权委托书、安全生产许可证）。4.3.2投标单位近三年完成的工程情况及同类工程的有关资料（包括中标通知书、工程合同、竣工验收证明书、优良工程证书、安全文明工地证书及其他荣誉证书）。4.3.3提供项目经理、技术负责人、拟在施工现场的主要技术人员、管理人员的证书、简历及业绩。4.3.4提供在工程质保期间有售后服务人员的证明，及在接到招标人通知后24小时之内能够到达项目现场提供服务的承诺。5、踏勘现场及答疑会5.1投标人提出要求，招标人将统一组织踏勘及答疑会，具体时间与集合另行通知。投标人自行承担踏勘现场所发生的费用及风险。5.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的资料，并保证其真实、准确、完整，招标人对投标人对该部分资料做出的任何理解、推论和结论均不承担任何责任。5.3经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。6、投标费用：投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的一切费用。（二）招标文件7、招标文件的组成及获取7．1招标文件的组成第一章投标须知第二章合同条款第三章工程建设标准第四章图纸说明第五章投标文件商务部分格式第六章投标文件技术部分格式7.2除7.1内容外，招标人以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。7.3投标人在接到投标邀请后应按照邀请规定获取招标文件。投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件之日起3天内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。8、招标文件的澄清8.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容,若对招标文件有任何疑问，必须以电子邮件并同时以传真的形式递交到招标人,联系人：电话：电子邮件：无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，该澄清作为招标文件的组成部分，具有约束作用。9、招标文件的修改9.1招标文件的修改将以书面形式发送给所有投标人。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。9.2招标文件的澄清、修改、补充等内容均应以书面形式表述的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。9.3为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，澄清、修改、补充影响投标文件编制的于投标截止时间前15天前发出。如有必要招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。（三）投标文件的编制10、投标文件的语言及度量衡单位10.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。10.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。11、投标文件的组成：投标文件由商务部分和技术部分两部分组成。11.1商务部分（包括但不限于）：11.1.1综合说明：公司简介、拟派项目部的成员组成、项目经理简介等；11.1.2法定代表人身份证明书（格式见第五章）；11.1.3投标文件签署授权委托书（格式见第五章）；11.1.4投标函（格式见第五章）；11.1.5投标保证金（投标人须将银行电汇回执凭证复印件加盖投标单位公章，在开标前单独递交供核验，未按要求提交投标保证金的投标将被拒绝）；11.1.6投标报价11.1.7企业获奖情况及本须知4.3条规定提供的其它资料（投标人须在投标文件中提供证书、证件等证明文件的复印件并加盖企业公章，并准备原件备查）；11.1.8（1）项目管理机构配备情况表；（2）项目经理简历表；（3）项目技术负责人简历表；（4）项目管理机构配备情况辅助说明资料。11.1.911.2技术部分（包括但不限于）：11.2.1施工组织技术方案：（1）分部分项工程施工方法；（2）拟投入的主要施工机械设备表；（3）劳动力计划表；（4）计划开、竣工日期和节点计划网络图，并标明关键线路；（5）工程用工计划表。（6）施工现场平面布置图及施工道路平面图；（7）工程材料的进场计划；（8）冬、雨季施工措施；（9）详细列出文明施工及安全措施；（10）环保措施；（11）对不可抗力的认定；（12）对违约责任的认定及愿意承担的相应违约责任；（13）确保承诺工期的措施；（14）质量达到优良标准的措施；（15）工程用工计划表（16）招标文件要求的其他内容。12、投标文件格式12.1投标文件包括本须知第11条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。12.2投标文件技术部分装帧要求：标书正文字体为宋体小四号，字符间距为标准间距，行距为单倍行距。13、投标报价根据本工程的实际情况，报价由含税固定单价与预算优惠幅度百分率两部分组成。13.1含税固定单价：投标人应根据招标文件规定的工程内容及图纸，在充分考虑市场风险、国家政策等风险及自身承受能力的基础上进行自主报价。固定单价工程量计算执行山西省2011年预算定额规定。本报价适用于：土建钢结构制作安装工程、现场非标设备制作安装工程。工程内容为除面漆外所有工序。具体范围见本招标文件中第五章投标报价表。13.2预算优惠幅度百分率：适用于除13.1款以外的其它项目。定额采用《山西省工程预算定额》（2011）及配套取费，技术措施费与组织措施费的取定按下述办法进行；山西省定额未覆盖的优先执行现行《有色金属工业建设预算定额》，定额内未包含子目可参照相关定额执行；材料调差执行施工同期《吕梁市材料造价信息》。直接费计费方法如下：直接工程费如实计取；技术措施费中不计取大型机械进出场及安拆费；组织措施费只计取三项：a.环境保护费。b.文明施工费。c.安全施工费。结算价=定额预算价*（1-预算优惠幅度百分率）13.3材料设备的供应与计价:13.1设备由甲方供应；13.2电缆甲供，除电缆以外的所有材料由乙方采购供应；13.3由甲方供应的设备材料费不计入预算价，乙方自购材料费计入预算价。13.4砼由业主指定的搅拌站集中搅拌供应到现场，预算不进行调差，承包人承担定额价部分，价差部分由甲方承担，超出预算消耗量的砼材料费按甲方与搅拌站的协议价全部由承包商承担。14、投标货币14.1本工程投标报价采用的币种为人民币。15、投标有效期15.1投标有效期为60日历天（从投标截止之日算起）在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。15.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。16、投标保证金16.1投标保证金投标人必须在提交投标文件的同时，提交投标保证金收据。金额为每区域贰拾万元人民币（￥：200，000.00）。投标保证金应以电汇形式在开标截止时间前到达本款规定的银行账户。中标人的投标保证金在合同签订，投标人缴纳完相关费用后退还；未中标的单位在合同签订后5日内按原帐户退还。投标保证金的递交帐户：户名：开户银行：帐号：投标人发生下述情况，投标保证金将不再被退还：投标人在规定的投标有效期内撤回投标；投标人在接到招标人中标通知后在规定的时间内由于投标人的原因未能与招标人签订合同；经查实，投标人提供虚假资信16.3对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。17、投标人的替代方案：不允许递交替代方案。18、投标文件的份数和签署18.1投标文件的18.2投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。18.3投标文件均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。（投标人印章应与报名时提供的营业执照和资质证书上的名称保持一致，否则按照无效标处理）。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。18.4除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章，招标人不承担任何可能因此而造成的辨识错误责任。（四）投标文件的提交19、投标文件的装订、密封和标记19.1按本须知第11条规定的组成投标文件商务部分和技术部分合装订一本参加开标会的授权委托人的“授权委托书”不应随其它投标文件密封，应当由投标人委派来参加开标的授权委托人随身携带。授权委托人应携带证明其本人身份的证件及该证件的复印件，如身份证等。19.2在投标文件密封袋上应：19.2.1写明招标人名称和地址；19.2.2注明下列识别标志：(1)招标工程编号；(2)工程名称；(3)2014年1月2619.3如果投标文件没有按本投标须知第19.1款、第19.2款的规定装订和加写标记及密封，招标人将不承担投标文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。19.4所有投标文件的密封袋的封口处应加盖投标人印章及法人代表章。20、投标文件的提交20.1投标人派人持本单位正式介绍信（或法定代表人授权委托书）、经办人身份证于2014年1月26日上午09:00分前，将投标文件送达山西晋正建设工程项目管理有限公司二楼会议室，在此时间后送达中的投标文件将不再接受。投标文件自截止时间起生效，其有效期为60天。21、投标文件递交的截止时间21.1投标文件递交的截止时间为2014年1月26日上午9:00（北京时间）。21.2招标人可按本须知第9条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。21.3到投标截止时间止，投标人少于3个的，招标人将依法重新组织招标。22、迟交的投标文件22.1招标人在本须知第21条规定的投标截止时间以后收到的投标文件，恕不接受，并将原封退回：23、投标文件的补充、修改与撤回23.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。23.2投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第19条有关规定密封、标记和提交，并在内外层投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。23.3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。23.4在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。（五）开标24、开标24.1招标人于2014年1月26日上午09:00分（北京时间）于山西晋正建设建设项目管理有限公司二楼会议室开标。地址：联系人：联系电话：24.2按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人；按本须知第25条规定确定为无效的投标文件，招标人不予受理。24.3开标程序：24.3.1开标会由招标人主持；24.3.2由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；24.3.3投标文件以书面为准。24.5招标人对开标过程进行记录，并存档备查。25、不予受理：25.逾期送达的或未送达指定地点的；25.2未按招标文件要求密封25.3未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清的；25.4未按照招标文件要求提供投标保证金的；25.5投标人未出示法定代表人证件或法定代表人委托书及本人身份证；（六）评标26、评标委员会与评标26.1评标委员会依法组建，负责评标活动。26.2开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。27、评标过程的保密27.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。27.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。27.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。28、投标文件的澄清28.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第33条规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。29、投标文件的初步评审29.1初步评审时，经评标委员会审查符合本须知第31、32、33条有关规定及符合性评审表的投标文件，才能进入下一步评审。29.2评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。29.3如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。符合性评审表序号评审内容合格标准1投标人资质满足招标文件要求2经营状况及履约信誉没有处于被勒令停业，财产被接管、冻结，破产状态；没有履行合同的不良记录3授权委托书满足招标文件要求4投标文件的签署满足招标文件要求5投标有效期满足招标文件要求6投标保证金满足招标文件要求7算术错误修正(如果有)同意8重大偏差及保留无8.1对工程范围和工作内容的实质性偏差无8.2对工程进度和质量的实质性偏差无8.3对合同中规定的双方权利和义务作实质性修改无8.4附有招标人不能接受的条件无9招标文件要求提供的其他重要资料满足招标文件要求10招标文件禁止的其他情况无说明：完全满足和基本满足为合格，否则为不合格；任一项评审结果不合格，符合性评审即不满足要求，作无效投标处理30、投标文件的有效性30.1经评委会认定，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标：30.1.1本须知第11条规定的投标文件有关内容未按本须知第18.3款规定加盖投标人印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的，由委托代理人签字或盖章的，但未提交有效的“授权委托书”原件的；30.1.2未按规定的格式填写，投标文件的内容不全或关键内容字迹模糊、无法辨认的；30.1.3投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的；30.1.4附有招标人不能接受的条件的；30.1.5未实质性响应招标文件要求；30.2招标人将有效投标文件，送评标委员会进行评审、比较。31、投标报价的有效性31.1经评委会认定，投标报价文件出现下列情形的，应当作为无效投标报价，不得进入评标：31.1.1投标人在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效。32、投标人行为32.1经评委会认定，投标人出现下列情形之一的，不得进入评标：32.1.1对招标人或有关人员施加影响和试图获取评标信息；32.1.2投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的；32.1.3以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假投标；32.1.4拒绝按招标人的要求对其投标文件进行澄清、说明或者补正；32.1.5法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人同时投标；32.1.6投标人的工期不能满足招标人要求的；32.1.7投标人的资格标准不能满足招标要求的；32.1.8国家相关法律、法规禁止的其他行为。33、投标文件计算错误的修正33.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，（如必要，评委可对该投标文件存在的错误计算或表达进行修正），修正错误的原则如下：33.1.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；33.1.2单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。33.2按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，并不影响评标工作。34、投标文件的评审、比较和否决34.1评标委员会将按照本须知第31、32、33条规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。34.2在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。34.3评标委员会依据评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人（详见评标办法）。34.4评标方法和标准：详见第39评标办法。34.5评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。（七）合同的授予35、合同授予标准35.1本招标工程的施工合同将授予按本须知第34.3款所确定的中标人。36、招标人拒绝投标的权力 36.1招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。如所有投标均超出招标人的预算，招标人有权拒绝所有投标。37、中标通知书37.1确定出中标单位后以书面形式通知中标的投标单位其投标被接受。37.2中标通知书将成为合同的组成部分。38、合同协议书的签订38.1招标人与中标人将于中标通知书发出之日起10日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程施工合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。38.2中标通知书发出之后，招标人若查实中标人存在下列行为之一，仍然可以取消授标：（1）经查实弄虚作假或与其他投标人串通骗取中标；（2）于投标有效期终止之前撤回投标文件；（3）中标人如不按本投标须知第39.1款的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任；（4）其它明显损害招标人利益和社会公共利益的情形。38.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。39、评标方法根据《中华人民共和国招标投标法》和有关建设工程招标投标管理办法，工程的实际情况特制定本项目的评标定标办法。39.1评标原则：1、公平、公正、科学、择优2、报价合理、施工方案合理先进、能保证工期、施工质量好、业绩信誉优良；3、根据投标单位的商务部分、技术部分，按照本办法的规定进行量化打分，按照得分总值进行排序，择优选择中标人。39.2评分标准：商务部分60分+技术部分40分（施工组织设计30分，业绩及项目管理机构10分）=100分评审项目评审因素评审标准施工组织设计（30分）施工方案与技术措施（10分）施工方案与技术措施合理，得8~10分；施工方案与技术措施较合理，得5~7分；施工方案与技术措施一般，得0~4分。质量管理体系与措施（5分）质量管理体系与措施合理，得5分；质量管理体系与措施较合理，得2~4分；质量管理体系与措施不合理，得0~1分。安全管理体系与措施（5分）安全管理体系与措施合理，得5分；安全管理体系与措施较合理，得2~4分；安全管理体系与措施不合理，得0~1分。工程进度计划与措施（5分）工程进度计划与措施合理，得5分；工程进度计划与措施较合理，得2~4分；工程进度计划与措施不合理，得0~1分。资源配备计划（5分）资源配备计划合理，得5分；资源配备计划较合理，得2~4分；资源配备计划不合理，得0~1分。业绩及项目管理机构（10分）投标人业绩（6分）承担过三个及以上类似工程项目，得5~6分；承担过两个类似工程项目，得2~4分；承担过一个类似工程项目，得1~2分；未承担过类似工程项目，不得分。项目经理任职资格与业绩（2分）0-2分，由评标委员会比较项目经理任职资格与业绩酌情打分。技术负责人任职资格与业绩（2分）0-2分，由评标委员会比较技术负责人任职资格与业绩酌情打分。投标报价（60分）投标报价得分（60分）每一区域各分项权重均分，分项报价得分计算以该项报价的最低报价（优惠率为最高报价）为满分，在此基础上每上浮（优惠率为下浮）一个百分点扣两分，汇总各分项得分为投标人该区域报价得分。注：评委打分及投标人得分均保留两位小数。39.3评分办法：1、本工程评标采用综合因素评标法，评标经评委评审，评委对各投标单位的投标文件采用百分制方法评标，最后由评委按照本办法独立评分，计算出全体评委的算术平均得分，算术平均得分排序前三名的单位为第一、第二及第三中标候选单位，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由评标委员会确定。2、评标人员必须在评分表和汇总表上签字。3、总分＝商务部分得分＋技术部分得分。40、履约保证金:无41．招标代理费41.1根据国家发展计划委电计价格［2002］1980号文件和发改办价格［2003］857号文件《关于招标代理服务收费管理暂行办法》的规定，经与业主单位协商一致，本次招标项目的招标代理费由中标人支付。中标方在领取中标通知书后、签订合同之前,按国家计委计价格[2002]1980号文件规定计算后下浮70%,交纳招标代理费。本项目各区域招标代理费计算基数按下表执行。区域一二三四五六七八计算基数(万元)104003150320018504100810045001900第二章建设工程施工合同XX集团山西XX科技股份有限公司2×35万吨/年铝基新材料工程___项目施工合同子项号：合同编号：发包人：XX集团山西XX科技股份有限公司（甲方）承包人：（乙方）目录第一部分协议书第二部分通用条款第三部分专用条款第四部分附件附件1：工程质量保修书附件2：发包人供材料一览表附件3：工程建设项目廉政责任书附件4：农民工工资支付管理办法附件5：安全生产管理协议第一部分协议书发包人(全称)：公司（甲方）承包人(全称)：（乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则；结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方友好协商一致，达成如下合同条款：一、工程概况工程名称：XX集团山西XX科技股份有限公司工程工程编号：工程地点：山西省交口县温泉工业园区资金来源：自筹二、工程承包范围及内容：建筑、装饰以及安装工程（不包括自控、仪表、电讯安装、非标设备制作及槽体安装）具体内容详见施工图纸。甲方根据乙方在施工过程中能力，可对乙方承包范围及内容作出增减或调整（结算时以甲方代表确认的任务单为准），也可对乙方承包范围内的某一分项、某一产品、半成品材料等另行指定施工单位或供应商，乙方应无条件接受，也不因此作为对其它项目合同价款作出调整的理由。三、合同工期3.1乙方接甲方进场通知后三日内做好施工现场准备工作.3.2开工日期：以总监理工程师与甲方代表签署的开工日期为准。竣工日期：从开工日的次日开始计算，本合同约定工程工期的最后一天。合同工期：月。四、质量标准工程质量标准：工程质量必须符合《有色金属工业建筑工程质量评定标准》（2007年1月1日执行）质量检验评定优良标准，并不得低于国家现行规定的合格标准，详见专用条款3.2条和3.3条明示的规范和发包人的内控质量检验评定标准。五、合同价款5.1含税固定单价：是承包人在充分考虑市场风险、国家政策等风险及自身承受能力的基础上自主报价，在合同履行期间，单价不予调整。本报价适用于：土建钢结构制作安装工程、现场非标设备制作安装工程。工程内容为除面漆外所有工序。5.2预算优惠幅度百分率为：。定额采用《山西省工程预算定额》（2011）及配套取费，技术措施费与组织措施费的取定按下述办法进行；山西省定额未覆盖的优先执行现行《有色金属工业建设预算定额》，定额内未包含子目可参照相关定额执行；材料调差执行施工同期《吕梁市材料造价信息》。直接费计费方法如下：直接工程费如实计取；技术措施费中不计取大型机械进出场及安拆费；组织措施费只计取三项：a.环境保护费。b.文明施工费。c.安全施工费。结算价=定额预算价*（1-预算优惠幅度百分率）5.3凡属于乙方工作范围内的工作量未施工完毕，甲方按实予以扣除。。5.4税金由甲方代扣代缴。结算程序按甲方规定执行。六、组成本合同的文件及优先解释顺序如下：6.1本合同协议书6.2本合同专用条款6.3中标通知书6.4本合同通用条款6.5图纸6.6标准、规范及有关技术文件6.7招标文件6.8投标书及其附件6.9工程报价单6.10施工节点考核计划双方有关工程的洽商、变更等书面补充协议视为本合同的组成部分，其执行与解释的效力优先于上列文件。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同双方约定经双方法人代表或授权代表签字发包人(公章)：承包人（公章）：住所：住所：负责人：法定代表人或委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编号：邮政编号：第二部分通用条款通用条款（略），具体见合同示范文本（ＧＦ－１９９９－０２０１建设部、国家工商行政管理局制定）第三部分专用条款一、词语定义及合同文件1、词语定义：词语定义见通用条款2.合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：执行本合同协议书的解释顺序3.适用法律、标准及规范3.1适用法律法规本合同适用《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》、《建设项目（工程）竣工验收办法》及其它有关法律、行政法规和部门规章。3.2适用标准、规范本合同工程的实施（包括材料、设备、施工与验收）应执行下述国家、行业规范和标准的要求；(如下述标准及规范要求只是参考)，以国家最新标准为准。如下述规范有遗漏，遗漏部分的内容可参阅相关的规范及标准。验评标准类建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001工业安装工程检验评定统一标准GB50252-94工业金属管道工程质量检验评定标准GB50184-93工业自动化仪表工程施工质量检验评定标准GBJ131-90工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准GB50185-93钢结构工程质量检验评定标准GB50205-2002工业炉砌筑工程质量检验评定标准GB50309-92自动化仪表安装工程质量检验评定标准GBJ131-90建筑防腐蚀工程质量检验评定标准GB50224-95混凝土强度检验评定标准GBJ107-87工程测量成果检查验收和质量评定标准YB9008-98有色金属工业建设工程机械设备安装质量检验评定标准有色金属工业建筑工程质量评定标准2007年1月1日执行材料检验类钢结构焊接材料检验GB5117-85普通碳素结构钢技术条件GB700-88硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥GB175-92普通混凝土用砂质量标准及检验方法JGJ52-92普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法JGJ53-92土工试验方法标准GB/T50123-1999混凝土质量控制标准GB50164-92混凝土外加剂应用技术规范GB50119-2003钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级GB3323-87公差与配合未注公差尺寸的极限偏差GB1804-79压力容器无损检测JB4730-94超声法检测混凝土缺陷技术规程CECS21:90安全规程类建筑施工安全检查标准JGJ59-99施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-88建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-91龙门架及井架物料提升机安全技术规范JGJ88-92建设工程施工现场供电安全规范GB50194-93建筑卷扬机安全规程GB13329-91建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2001液压滑动模板施工安全技术规程JGJ65-89施工升降机安全规则GB10055-88高处作业吊蓝安全规则JGJ5027-92施工管理类建设工程监理规范GB50319-2000建设工程项目管理规范GB/T50326-2001建设工程文件归档整理规范GB/T50328-2001质量验收规范1土方及地基工程建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002地下防水工程质量验收规范GB50208-2002岩土工程勘察规范GB50021-2001建筑桩基技术规范JGJ94-94地下工程防水技术规范GB50108-2001膨胀土地区建筑技术规范GBJ112-87地基与基础工程施工及验收规范GBJ202-83建筑地基处理技术规范JGJ79-2002湿陷性黄土地区建筑规范GBJ50025-20042砌体、混凝土工程砌体工程施工质量验收规范GB50203-2002混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002混凝土排水管道工程闭气检验标准CECS19:90钢筋焊接及验收规程JGJ18-2003混凝土泵送施工技术规程JGJ/T10-95混凝土及预制混凝土构件质量控制规程CECS40:923钢结构工程钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001钢结构焊接接头GB985-986-80涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级GB8923-88钢结构制作安装施工规程YB9254-95建筑钢结构焊接技术规程JGJ81-2002钢结构高强螺栓连接的设计、施工及验收规程JGJ82-914管道工程建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-2002工业金属管道施工及验收规范GB50235-97现场设备、工业管道焊接工程施工验收规范GB50236-97供水管井设计、施工及验收规范CJJ10-86室外硬聚氯乙烯给水管道工程施工及验收规范CECS18:90建筑给水硬聚氯乙烯管道设计与施工验收规范CECS41:92压力钢管制造安装及验收规范DL5017-93给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-97给水排水构筑物施工及验收规范GBJ141-90电力建设施工及验收技术规范（管道篇）DL5031-94压力管道安全管理与监察规定（劳动部1996-140号文）5电气仪表工程电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150-91建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-92电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-92电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范GB50170-92电气安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范GB50171-92电气装置安装35KV及以下架空电力线路施工及验收规范GB50174-93电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范GB50182-93电气装置安装工程低电器施工及验收规范GB50254-96电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范GB50255-96电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范GB50256-96电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范GB50257-96电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范GB50259-96工业自动化仪表工程施工及验收规范GBJ93-86电气装置安装工程高压电器施工及验收规范GBJ147-90电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范GBJ148-90电气装置安装工程母线装置施工及验收规范GBJ149-90110～500KV架空电力线路施工及验收规范GBJ233-90仪表仪器工程安装验收规范工业计算机监控系统抗干扰技术规范CECS81架空绝缘配电线路施工及验收规程DL/T602-1996架空电力线路内爆压接施工工艺规程SDJ277-19906设备制作安装工程机械设备安装工程施工及验收通用规范GB50231-98连续输送设备安装工程施工及验收规范GB50270-98工业锅炉安装工程施工及验收规范GB50273-98制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范GB50274-98压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范GB50275-98破碎、粉磨设备安装工程施工及验收规范GB50276-98起重设备安装工程施工及验收规范GB50278-98工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范HGJ229-91工业设备及管道绝热工程施工及验收规范GBJ126-89钢制压力容器GB150-1998钢制焊接常压容器JB/T4735-1997轻金属冶炼机械设备安装工程施工及验收规范YSJ412-92压力容器安全技术监察规程（质技监局锅发［1999］154号）7筑炉工程工业炉砌筑工程施工及验收规范GBJ211-878装饰装修工程建筑装饰装修工程施工质量验收规范GB50210-2002建筑瓷板装饰工程技术规程CECS101:989木结构及门窗工程塑料门窗安装及验收规程JGJ103-9610消防工程火灾自动报警系统施工及验收规范GB50166-92自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261-96气体灭火系统施工及验收规范GB50263-97泡沫灭火系统施工及验收规范GB50281-9811测量工程工程测量规范GB50026-9312屋面工程屋面工程质量验收规范GB50207-200213地面工程建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-200214其他工程建筑防腐蚀工程施工及验收规范GB50212-91烟囱工程施工及验收规范GBJ78-85工程建设施工现场焊接目视检验规范CECS71:94建筑工程冬季施工规程JGJ104-97设计图纸中规定的其它施工和技术质量标准、规范、规程等发包人提供的有关质量要求及标准等国家及有关部门对上述规范重新修订时，以新规范为准；上述规范如有遗漏，遗漏部分的内容可参阅相关的规范及标准。无规范和标准时，以设计部门提出经业主同意的标准执行标准。上述标准和规范由承包人自备，发包人不另行提供。3.3适用发包人的标准和要求如发包人在上述国家和行业规范、标准之外另行提出标准和要求（包括设计文件中提出的标准和规范），应首先执行发包人提出的该等标准和要求，除非发包人提出的该等标准和要求和前述国家与行业标准和规范相冲突，并后者为强制性标准或规范。3.4施工现场砼施工采用集中拌制、由甲方提供、输送泵或泵车送砼时，须提前和甲方联系。4.图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：合同生效后日内提供套施工图纸。4.2发包人对图纸的保密要求：未经发包人事先书面许可，承包人不得将图纸向任何第三人进行许可使用、转让以及披露有关图纸的任何信息。其余内容按照相应通用条款的规定执行。二、双方一般权利和义务5.工程师5.1监理单位：山西晋正建设工程项目管理有限公司5.26工程师的委派和指令按通用条款约定执行。7承包人项目经理、质检员、安全员7．1项目经理7．1．1姓名：职务：7.1．2承包人承包人8.2发包人委托承包人办理的工作：双方协商。9.承包人工作9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：（主要包括但不限于：开工报告、施工进度计划表、施工平面布置图、隐蔽工程验收通知、竣工验收报告；向发包方提供的年、季、月度施工计划及相应施工进度统计表、工程事故报告以及应由发包人供应的材料、设备计划和材料收、登、存的月、季、年度统计报表。除本合同另有约定外，上述计划和报表完成的时间，按发包人各部门具体要求为准。）（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：开工前必须完善相关措施，合同履行过程中由承包人自费承担。（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：按发包人派驻的工程师的指令，提供发包人现场办公的临时用房，承包人承担由此发生的费用。（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，所有费用自理。（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：交工前负责保管已完工的工程和已安装好的设备，并清理好场地，如发生损坏自费修理。（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：要有切实可行的保护措施，如有损坏要无偿修复，并承担赔偿责任。（8）施工场地清洁卫生的要求：要符合环境卫生管理部门的有关规定。交工前承包人必须清除交工工程范围内的临时设施，并清理好场地，建筑垃圾清除至发包人指定地点，费用自理。（9）双方约定承包人应做的其他工作：本工程的施工现场应达到并始终保持安全文明工地标准。9.2承包人不能按照上述要求履行合同义务时，发包人有权自行或另行委托他人完成，所发生的费用由承包人承担，直接从工程款中扣除。三、施工组织设计和工期10.进度计划10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划、节点考核计划的时间：开工前。确认的时间：承包人提交施工组织计划和进度计划后三天内。10.2工程中有关进度计划的要求：执行通用条款规定。11.开工及延期开工承包人应在总监理工程师与发包人通知的日期开工，若因承包人的原因不能按规定时间开工，每拖延一天，扣违约金2000元，且计算工期时以通知日期为准。12.暂停施工按通用条款规定执行。13.工期延误13.1双方约定工期顺延的其他情况：(1)因承包人进材料、运输、民工雇用、污染、废水排放、交通和农民挡工等造成的停工问题，承包人自行承担停窝工费用，工期不予顺延。因发包人原因造成的农民挡工问题，停窝工费用不考虑；在一周内累计停工超过48小时，工期给予顺延。(2)发包人供应材料设备的原因造成一周内停工累计超过48小时，工期顺延。但是，非承包人原因导致的工期延误，承包人必须积极采取措施，争取工程进度满足合同约定的竣工日期，发包人批准后将给予支持。否则，对下次招标工程的中标,承包人将受到影响。其它执行通用条款规定。14.工程竣工按照通用条款约定执行。四、质量与验收15.工程质量15.1工程质量验收以协议书第四条约定的质量标准为依据。15.2如本合同双方对工程质量发生争议，双方均同意由有色质量监督总站山西分站进行质量验评，并完全认可该机构的评定结论。如确属质量问题，质量检测费由承包人承担，从工程款中直接扣除。16.检查和返工16.1承包人除执行通用条款16.1款的约定外，应严格按照投标的施工组织设计和中标后施工组织设计的最高要求执行，严格执行工程师的各种指令，并接受工程师的监督、检查。16.2工程的过程质量（各阶段的检验批、分项工程、分部工程、子单位工程等）达不到本合同约定的质量标准或质量计划的要求，承包人应拆除和重新施工，直到符合约定的标准；否则，按本专用条款35.2款的约定，向发包人偿付违约金。17.隐蔽工程和中间验收17.1双方约定中间验收部位：所有隐蔽工程。18.重新检验：按照通用条款约定执行。19.工程试车五、安全施工20．安全施工与检查20.1承包人应对进入现场的所有施工人员进行安全教育，由此而导致的安全事故由承包人承担一切责任。承包人必须在工程开工前与发包人签订《安全生产管理协议书》。承包人要严格按照安全规程类的标准、规范、规程和发包人的要求组织施工，并首先通过发包人组织的各施工阶段安全文明工地检查验收。若阶段检查安全文明工地未达到标准，承包人承担违约责任，按本专用条款34.2款的约定，向发包人偿付违约金。承包人要随时接受发包人派驻的工程师、政府有关部门安全检查人员的监督、检查。在承包人施工现场范围内发生的第三方人员和财产损失，由承包人承担责任。21．安全防护通用条款第21.1和21.2款中的安全防护措施费已包括在合同价款中，按本合同专用条款第23.2款的约定执行。其它事宜执行通用条款的规定。22．事故处理按照通用条款约定处理。六、合同价款与支付23.工程预付款本合同工程，发包人不预付工程款。24.工程量确认24.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间和程序：承包人每月25日前按工程实际形象进度向发包人提交已完工程量报告，由监理审核，发包人确认；在通用条款规定的时间内核实已完工程量。24.2工程量的核实以设计图纸、设计变更和现场签证为标准。承包人超出设计图纸和由承包人原因造成返工的工程量不予计量;达不到合同规定质量标准的工程量不予计量。25.工程款支付25.1（月）工程进度款：承包人根据总监理工程师和发包人批准的当月已完的工程量报告，对比工程形象进度比例，填报月付款申请报表，由监理审核，发包人确认，发包人根据主管领导在月付款申请上签署的审核意见，在扣除按合同条款规定应扣除的保留金、发包人供应材料款、质量保修金、节点考核费、违约金和代扣代缴的税金等费用后，在发包人确认工程计量后45天内，按照不超过应付款额的80%支付给承包人。25.2竣工结算款：本合同工程竣工并甲乙双方完成竣工结算后，发包人主管单位对竣工结算报告的审计后，对于未完成工程竣工审计的项目，工程结算款的支付不得超过工程结算款的85%，对于已完成工程竣工审计的项目，按照合同结算额扣除10%的质量保修金后全额支付。待约定的工程保修期满后按《工程质量保修书》的约定，将剩余的质量保修金一次无息结清。为取得发包人付至合同结算总价90％的竣工结算款，承包人应向发包人提交合同总价100％的发票。本合同通用条款第26条款的规定不再执行，按上述约定执行。七、设备材料供应26.发包人供应设备材料26.1发包人供应设备26.1.1本合同工程所需设备由发包人供应，阀门不分大小均按设备论，设备款不计入合同价。26.1.2设备供应的时间计划承包人应在合同签订十四天内，根据工程整体进度计划向发包人提出设备总供应计划，以后每个月5日前根据工程进展情况再报一次月供应计划。发包人根据承包人的两个供应计划安排设备供应事宜。并直接运输到现场，费用由发包人承担。26.1.3设备的交接发包人与承包人在设备安装现场交接手续。由发包人通知承包人到场办理验收交接手续，承包人应按照发包人要求的时间和地点及时办理验收交接手续；承包人不按时到场办理验收交接手续应承担另行办理验收交接手续的费用。设备应在发包人与承包人的交接现场开箱检查清点，发包人应向承包人提供产品合格证明（包括专用工器具、相关材料、油脂）。办理交接手续时，如发现损坏、变形、缺件等情况，应在交接手续中注明或补充注明，并由责任人负责处理；如属不合格或确实无法使用的，承包人可不接受，但应有充足的理由和相关证据。设备一经交接即由承包人负责保管，费用自理，如有丢失和损坏由承包人负责。26.1.4承包人在施工过程中如发现设备内部损坏、变形、残缺时，应及时通知发包人就地检查。如经鉴定属设备自身问题，则由发包人负责处理，如属承包人原因造成的，则由承包人承担责任。26.2发包人供应材料：无26.3材料代用如设计施工图中材料品种、规格、材质遇国内厂家已不生产，属偏缺材料需代用时，须经设计部门同意、发包人代表和总监理工程师认可才能代用，按双方对变更的约定解决量差、价差问题。因承包人原因需要使用代用材料时，首先需经设计部门技术上同意，发包人和总监理工程师认可后才能代用；增加的费用由承包人承担，减少的费用归属发包人，从合同总价中扣除。27.承包人采购设备材料27.1本合同工程所需设备不委托承包人采购。27.2本合同工程所需材料，除电缆以外全部由承包人自行采购。砼由业主指定的搅拌站集中搅拌供应到现场，结算时不进行调差；超出预算消耗量的超出部分由承包商按业主与搅拌站协议价从承包商结算款中予以扣除。承包人供应的商品构件，如需带料加工时，所需材料由承包人负责。承包人负责采购的材料价格包括在本合同价款中，承包人对其所采购材料的质量负责，使用前应到具备检测资质机构进行检验，检验费用由承包人承担。所供材料、构配件必须符合设计和质量要求，具有合格证或检（试）验报告。八、工程变更和现场签证28.工程设计变更按照通用条款约定执行。29其他变更因现场地质条件、气候原因、承包商关于施工方案与技术措施优化建议导致的施工方案或施工技术措施的改变，承包人需填写“工程联系单”，报发包人审核。发包人、监理工程师与设计部门做出同意与否的批复。承包人按发包人批复的方案与措施进行施工。30．确定变更工程合同价款30.1设计变更导致的工程合同价款调整承包人在设计变更通知书内容实施完成后，编制设计变更工程预算书，甲方代表确认设计变更实施情况。发包人确认批准的设计变更工程预算书为设计变更导致的工程价款调整的依据。30.2其他变更导致的工程价款调整承包人实施经发包人审核批准的工程联系单如涉及到设计图纸（包括竣工图）的变更，则由此导致的工程量的增减、从而合同价款的调整以设计变更工程预算书的形式确定，执行本专用条件第30.1条约定的程序。承包人实施经发包人审核批准的工程联系单如不涉及到设计图纸（包括竣工图）的变更，则由此导致的工程量的增减以现场签证的形式确定。现场签证由承包人在签证事实发生前或发生过程中提出，发包人有权拒绝事后提出的签证要求。现场签证由承包人提出后，应经监理审核，甲方代表确认。确认后作为设计变更之外其他变更导致的工程量增加的依据。30.3设计变更和现场工程签证的工程价款结算在本合同工程竣工结算中一次性进行。通用条款第31.1至31.5款的规定不再执行。其它事宜执行通用条款规定。九、竣工验收与结算31.竣工验收本合同工程全部完成、并具备国家法规规定的竣工验收条件时，发包人与承包人按照通用条件第32条的规定，办理竣工验收。31.1承包人提交竣工文件的约定：承包人按国家档案局《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》（DA/T28-2002）的规定，编制包括竣工图在内的完整、合格的竣工文件一式四份，按照通用条件第32.1条规定的时间提交发包人。承包人不提交完整合格的竣工文件，发包人不办理竣工验收。31.2对于特种设备，乙方负责办理安装和验收手续，并交甲方办理使用手续。32．竣工结算本合同工程竣工结算的依据为施工图、经发包人审核批准的设计变更、现场签证结算书、经发包人审定的材料价差。其他文件不得作为本合同工程竣工结算的依据。通用条款第33条中第33.3和33.4款不再执行,有关竣工结算的其它事宜仍然执行通用条款第33条其他条款的规定。33．质量保修33.1质量保修书的主要内容、格式见本合同附件1。其它执行通用条款规定。十、违约、索赔和争议34.违约34.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任为：允许承包人顺延受影响的工期。本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：在专用条款第33条款中已约定不再执行。双方约定的发包人其他违约责任：顺延受影响的工期。34.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：若因承包人的原因不能按规定时间开工，每拖延一天，扣违约金2000元；如承包人在收到发包人和总监理工程师的开工通知后7天内不能开工，发包人有权解除合同。为了保证工期，本工程实行节点考核与总工期考核相结合，以经监理批准的工期计划与节点考核目标为依据，节点考核按月进行，考核结果纳入进度款拨付中，未能按目标完成的扣留当月实际完成工程量价款的10%，该节点考核费在节点目标按计划完成时予以返还。本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：工期每推迟一天按合同总结算款的0.2％~0.5％向发包人偿付违约金，具体额度由业主根据工期推迟的严重及影响程序而定，工期提前的业主给予奖励。本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：工程质量如达不到本合同约定的优良工程标准，承包人负责无偿返工，直到达到优良工程标准。否则，按合同总结算款的5%向发包人偿付违约金。双方约定的承包人其他违约责任：①如承包人违反专用条款第37条的约定分包工程或有转包行为，承包人按合同总结算款的5％向发包人偿付违约金，且发包人有权解除合同，将剩余工程另行委托它人施工。②安全文明工地达不到JGJ59—99标准和发包人要求，承包人按合同总结算款的5%向发包人偿付违约金。比照工期、质量违约实行过程管理的约定执行。③承包人的必须按投标文件承诺派遣项目经理和技术负责人到现场，不得擅自更换；项目经理和技术负责人不能坚持在施工现场工作，视情况每次按2000元向发包人支付违约金；无故离开现场及施工场地10天以上，发包人有权要求更换项目经理或将未施工工程量另行委托他人承包，擅自更换项目经理或技术负责人的偿付违约金100万元/每人。35.索赔承包人因不履行合同约定义务，导致发包人遭受重大损失时，承包人除支付上述违约金外，还应赔偿发包人因此遭受的损失，包括但不限于工程延期导致的损失。36.争议36.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第（二）种方式解决：（一）提交仲裁委员会仲裁；（二）向发包人所在地人民法院提起诉讼。十一、其他37.工程分包37.1本工程发包人同意承包人分包的工程：未经发包人另行书面同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包。在确有需要将工程分包时，承包人应先将分包意向单位报工程师审查经发包人同意后，承包人才能与分包单位协商签订分包合同。其它执行通用条款规定。分包施工单位为：（无）。38.不可抗力39.1双方关于不可抗力的约定：除通用条款规定内容外由于地震天灾等造成的自然灾害属不可抗力。39.保险39.1本工程双方约定投保内容如下：（1）发包人投保内容：发包人不为建设工程和施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险。发包人委托承包人办理的保险事项：不委托。（2）承包人投保内容：必须办理承包人所有施工人员的人身意外伤害保险。（3）双方约定的其他投保事项：无。40.担保：无。41．知识产权的保护41.1由发包人提供的图纸及其所包含的技术及专利、商标和版权等相关知识产权为发包人所有。未经发包人事先书面许可，承包人不得为本合同之外目的使用，亦不得向任何第三方转让和披露；否则，承包人承担由此给发包人带来的一切损失。41.2承包人保证，其在本合同下的施工所使用的技术或方法中包含的知识产权，包括但不限于其所使用的设备和工艺中所包含的技术或方法或使用的商标，均不侵犯任何第三方的专利权或专有技术或其他知识产权；如发包人因承包人违反本条承诺而遭受任何第三方提出的侵犯知识产权的索赔，承包人应全额赔偿发包人的损失。42.文物和地下障碍物按照通用条款约定执行。43．合同解除承包人在合同约定的开工时间后7天内，现场没有开工的，发包人有权立即解除合同。工程开工初期，如发包人发现承包人施工质量太差、工程进度太慢，不适合该类工程施工，发包人有权解除合同，更换承包人。善后事宜执行通用条款规定。项目经理不能坚持在现场工作的，发包人有权解除合同。其它事宜执行通用条款规定。44.合同生效与终止本合同自双方授权代表签字并加盖公章之日起生效，至双方合同下义务全部履行完毕之日终止。45.本合同共五个附件，包括《工程质量保修书》、《发包人供应材料范围》、《工程建设廉政责任书》、《农民工工资支付管理办法》、《安全生产管理协议》均为本合同附件，为本合同的有效组成部分。46.补充条款本合同如有未尽事宜，双方可随时协商签订补充协议，但应以书面形式为之，并经授权代表签字。47.合同份数47.1本合同正本两份，发包人、承包人各执一份。47.2副本六份，发包人三份，承包人三份。正、副本具有同等效力，若正、副本不符时，以正本为准。第四部分附件附件1：工程质量保修书工程质量保修书发包人(全称)：公司（甲方）承包人(全称)：（乙方）为保证在本合同工程在合理使用期限内正常使用，根据国家颁发的《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，发包人与承包人协商一致签订本工程质量保修书。承包人在质量保修期间按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、设备安装工程和双方约定的其他土建工程以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程、锅炉设备等其他安装工程。具体质量保修内容双方约定为本合同工程的所有内容。二、质量保修期。双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：1．除地基基础和主体结构工程按国家规定为设计使用年限外，其它土建工程为1年；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙防渗漏为5年；3．电气系统、给排水管道、设备安装工程为2年；4．供热及供冷为2个采暖期及供冷期；5．装修工程2年；6．市政公用工程为2年；7.其他项目保修期限约定如下：按图纸要求。三、质量保修责任1．属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。2．发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应在24小时内到达事故现场抢修。承包人不在该期限内到达现场抢修时，发包人有权自行抢修或委托第三方抢修，抢修费用从质量保修金中扣除。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。3．在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因至使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。四、质量保修金的支付本工程约定的工程质量保修金为本合同总价