2024年二级建造师真题

2024年二级建造师?建设工程法规及相关知识?1考试特点特点一：重者恒重特点二：理解为重特点三：考察全面2应试指导启示一：根底班很重要启示二：真题、模拟很重要启示三：最后复习一遍很重要2024年全国考试试卷讲解(网友提供版、局部)一、单项选择题(共60题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最符合题意)1.关于注册建造师执业管理的说法，正确的选项是()。A.施工中形成的施工管理文件，应当由注册建造师签字或盖执业印章B.施工单位签署质量合格的文件上，必须有注册建造师的签字盖章C.所有工程施工工程负责人必须由本专业注册建造师担任D.大型工程工程施工负责人可以由一级或二级注册建造师担任2.关于注册建造师信用档案管理信息管理的说法，正确的选项是()。A.注册建造师信用档案不包括注册建造师业绩B.不良行为记入信用档案，良好行为不必记入C.注册建造师信用档案信息应当按照有关规定向社会公示D.由于信用档案信息包括个人根本情况，所以不需要公示3.?中华人民共和国建造工程质量管理条例?属于()。A.法律B.行政法规C.部门规章D.司法解释4.总承包单位收取固定管理费后将承包工程全部转包给其他具有相应资质的公司。从民事法律行为角度看，该行为无效的原因是()。A.行为人不具有相应的行为能力B.行为人意思表示不真实C.行为内容不合法D.行为形式不合法5.以下民事行为中，属于民事法律行为的是()。A.投标人之间相互约定抬高投标报价B.投标人在提交投标文件截止日前撤回了投标文件C.施工人员按照低于强制性国家标准的合同要求进行施工D.承接分包工程的建筑公司将专业工程再分包6.表见代理的法律后果应该由()承担。A.代理人B.被代理人C.第三人D.代理人和第三人7.债权人无正当理由拒绝接受履行，致使债务人难以履行债务时，债务人可以采取的消灭债务的方式是()。A.抵销B.提存C.混淆D.免除8.某建筑公司对已经提交的投标文件进行修改，可以在()修改投标文件，并书面通知投标人。A.投标有效期内B.评标之前C.文件截止时间后D.提交投标文件截止时间前9.以下行为中，属于投标人与招标人串通投标行为的是()。A.投标人为了争取中标而降低报价B.投标人之间通过竞价内定中标人，再参加投标C.某投标人为其他投标人陪标D.开标前招标人将其他投标人投标信息告知某投标人10.根据?工程建设工程施工招标投标方法?，投标有效期从()之日开始计算。A.发布招标文件B.购置招标文件C.提交投标文件截止D.发布中标通知11.生产经营单位的主要负责人因违反平安生产管理职责受到刑事处分的，自刑罚执行完毕之日起最长()年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。A.1B.3C.5D.712.关于建设单位平安责任的说法，错误的选项是()。A.应当向施工单位提供资料，并对资料的真实性、正确性、完整性负责B.应当依法履行合同，不得压缩合同约定的工期C.应当进行平安施工技术交底D.应当对撤除工程施工备案13.建设工程施工总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，关于平安生产责任的说法，正确的选项是()。A.分包合同中应当明确总、分包单位各自的平安生产方面的权力和义务B.分包单位的平安生产责任由分包单位独立承担C.总承包单位对分包单位的平安生产承担平安责任D.总承包单位和分包单位对施工现场平安生产承担同等责任14.关于平安生产许可证的说法，错误的选项是()。A.没有取得施工许可证的不得颁发平安生产许可证B.未取得平安生产许可证的企业，不得从事建筑施工活动C.建设主管部门在颁发建设施工许可证时，应当审查平安生产许可证D.在取得平安生产许可证后，不得降低平安生产条件15.劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期最长不得超过()个月。A.1B.2C.3D.416.劳动合同补偿标准中的月工资是指劳动者在劳动合同解除或终止前()个月的平均工资。A.3B.6C.10D.1217.行政机关作出()决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利。A.警告B.开除C.责令停产停业D.撤职处分18.工程经理强令作业人员违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，其行为构成()。A.重大劳动平安事故罪B.重大责任事故罪D.工程重大平安事故罪C.危害公共平安罪19.以下行为中，属于要约的是()。A.发布招标公告B.寄送价目表C.寄送订货单D.发布招股说明20.根据?合同法?，不属于承诺构成要件的是()。A.承诺需由受要约人向要约人作出B.承诺必须以书面的形式通知要约人C.承诺的内容应当与要约的实质性内容一致D.承诺必须在要约有效期限内作出21.根据?合同法?，不可以采用口头形式的合同是()。A.租赁合同B.买卖合同C.建设工程合同D.借款合同22.以下行为中，属于当事人应当承担缔约过失责任的是()。A.承包人没有按照合同约定的时间完成工程B.发包人没有按照合同约定的时间支付工程款C.承包人在资格预审时没有通过审查D.承包人在订立合同时成心隐瞒其不良财务状况，给发包人造成损失23.关于留置的说法，正确的选项是()。A.留置的标的是不动产B.不转移对物的占有是留置与质押的显著区别C.留置权人负有置善保管留置财产的义务D.置物留置期间债权人不能与债务人协议处理留置物24.仲裁机构制作的调解书()发生法律效力。A.在调解书作用时B.在当事人达成调解协议时C.在调解书送达双方时D.经双方当事人签收时25.以下证据中，属于民事证据中书证的是()。A.法律条文B.法院的司法解释C.施工合同复印件D.建筑施工标准26.根据?关于民事诉讼证据的假设干规定?，当事人申请证据保全的，应是()。A.举证期限届满前B.首次开庭前15日C.不迟于举证期限届满前7日D.一审法庭辩论终结前27.申请诉前财产保全应当向()人民法院申请。A.财产所在地B.被告所住地C.合同履行地D.原告所在地28.根据?民事诉讼法?，人民法院自收到强制执行申请书之日起超过()未执行的，申请人可以向上一级人民法院申请强制执行。A.3个月B.6个月C.1年D.2年29.某施工合同仅约定工程质量产生争议时由甲仲裁委员会仲裁。合同履行中，发包人与承包人在工程质量和工程价格上产生纠纷。承包人向甲仲裁委员会申请仲裁，发包人提出管辖异议。关于该案件仲裁受理的说法中，正确的选项是()。A.质量与结算争议均应由甲仲裁委员会受理B.合同仲裁条款约定无效C.双方必须签订补充仲裁协议D.双方协商不成，质量纠纷由甲仲裁委员会仲裁，结算纠纷由法院管辖30.甲乙双方签订买卖合同的情形是：2024年11月19日，甲在合同书上签字后寄送乙方，2024年11月20日，乙在合同书书上签字，并将双方签字的合同书寄还甲;2024年11月30日，甲收到该合同书;合同书约定合同于2024年12月10日生效，那么该合同成立时间是()。A.2024年11月10日B.2024年11月20日C.2024年11月30日D.2024年12月10日31.因欺诈，胁迫订立的合同，()的应认定为无效合同。A.当事人产生重大误解B.损害合同相对人利益C.当事人意思表示不真实D.损害国家利益32.后履行合同义务的一方当事人出现()情形时，先履行合同义务的当事人不得以此主张不安抗辩权。A.经营状况严重恶化B.丧失商业信誉C.企业负有巨额债务D.转移资产以逃避债务33.债务人放弃到期债务或无偿转让财产，对债权人造成损害的。债权人可以行使撤销权。自债务人的行为发生之日起()内没有行使撤销权的。该撤销消灭。A.6个月B.1年C.2年D.5年34.根据?合同法?，债务转让合同债务应当()。A.通知债权人B.与债权人协商C.经过债权人的同意D.重新签订合同35.甲乙签订总价100万的买卖合同，双方约定：甲向乙交纳10万元定金;如一方违约，向对方支付15万元违约金。甲如约交付了定金。乙不能按期交货构成违约，双方解除合同。那么乙最多向甲支付()万元。A.15B.20C.25D.3036.根据?建筑工程质量管理条例?，对涉及()的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。A.增加工程造价总额B.建筑主体和承重结构变动C.增加工程内部装修D.改变建筑工程局部使用功能37.施工人员对涉及结构平安的试块，应当在()监督下现场取样并送交检测。A.监理单位或建设单位B.设计单位或监理单位C.建设工程质量监督机构或监理单位D.施工单位或建设单位38.施工单位承担保修责任的前提条件之一是()。A.非施工单位原因产生的质量问题B.工程未按期交工C.属于保修书中约定的保修范围D.工程价款结算完毕39.根据?产品标识与标注规定?，所有产品或者包装上的标识必须有()。A.产品质量检验合格证明B.中英文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址C.生产日期和平安使用期或失效日期D.警示标志或中英文警示说明40.根据?实施工程建设强制性标准监督规定?，对工程建设施工、监理、验收阶段执行强制性标准的情况实施监督的机构是()。A.建设工程规划审查部门B.建筑平安监督管理机构C.工程质量监督机构D.工程建设标准批准部门41.某建设工程可能造成重大环境影响时，建设单位应当在方案部门批准建设工程设计任务书之前组织编制环境影响()。A.报告书B.报告表C.公告书D.登记表42.施工图设计文件审查机构在进行节能设计审查时，应当审查()。A.建设单位的节能设计要求B.施工单位落实节能设计的水平C.节能设计是否符合节能强制性标准D.空调制冷系统生产厂家节能技术的应用状况43.债务人向债权人表示同意支付欠款，该行为引起诉讼时效的()。A.中止B.中断C.延长D.消灭44.以下财产中，不能作为抵押财产的是()。A.正在建造的船舶B.在建工程工程C.城市土地使用权D.被法院扣押的车辆45.同一动产上已设立抵押权或者质权，该动产又被留置。()优先受偿。A.抵押权人B.质权人C.留置权人D.已登记的担保物权人46.建设用地使用权转让的，使用期限由()。但不得超过建设用地使用权剩余期限。A.法律直接规定B.当事人约定C.出让人决定D.受让人决定47.建设单位取得施工许可证后。假设不能按期开工，应当向发证机关申请延期，延期不超过()个月。A.1B.2C.3D.448.专业工程分包单位可以将()分包给符合资质条件的分包单位。A.全部专业工程B.局部专业工程C.专业工程施工管理D.劳务作业49.工程监理单位与所监理工程的()有权属关系时，不得承担该工程的监理业务。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.勘察单位50.一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起()。A.3个月B.6个月C.1年D.2年51.建设工程施工合同发承包双方协议选择国内某仲裁机构后，承包人需要人民法院确认该仲裁协议效力的应由()中级人民法院办理。A.仲裁协议签订地B.某仲裁机构所在地C.建设工程所在地D.承包人住所地52.律师出庭的权利是基于()而产生的。A.人民法院的允许B.委托合同与单方授权C.当事人一方无诉讼能力D.维护社会公共利益53.合同生效后，履行地点约定不明确，双方不能达成协议，按照过去习惯又无法确定的，给付货币的应该在()履行。A.给付货币一方所在地B.接受货币一方所在地C.合同签订地D.被告所在地二、多项选择题(共20题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意。至少有1个错项。错选，此题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)61.以下国家机关中，有权制定地方性法规的有()。A.省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常委会B.省、自治区、直辖市的人民政府C.省级人民政府所在地的市级人民代表大会及其常委会D.省级人民政府所在地的市级人民政府E.国务院各部委62.以下作品中，属于著作权保护对象的有()。A.建筑作品B.工程设计图C.注册商标D.外观设计专E.立体作品63.关于招标投标活动公开原那么的说法，正确的有()。A.招标信息公开B.评标标准公C.开标程序公开C.评标委员会组成人员公开E.中标结果公开64.以下行为中，属于投标人串通投标的有()。A.投标人之间先行内部竞价确定中标人B.投标人之间相互约定抬高或者压低投标报价C.招标人向投标人泄露标底D.投标人借用其他企业名义投标E.投标人预先内定中标人65.以下属于平安生产从业人员权利的有()。A.知情权B.对违章指挥和强令冒险作业的拒绝权C.请求赔偿权D.危险报告E.紧急避险权67.根据?建设工程平安生产条例?，建设单位应当在撤除工程施工15日前，将()报送工程所在地的县级以上建设行政主管部门备案。A.施工单位资质等级证明B.拟撤除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明C.相邻建筑和构筑物及地下工程的有关资料D.撤除施工组织方案E.堆放、去除废弃物的措施68.关于修改建设工程设计文件的说法，正确的有()。A.经原设计单位书面同意，建设单位可委托其他具有相应资质的单位修改设计文件B.设计文件不符合建设工程强制性标准时，施工单位有权要求设计单位修改C.建设单位可以任意委托其他设计单位修改设计文件D.设计文件需要做重大修改的，建设单位应领先报原审批机关批准E.设计文件不符合合同约定时，监理单位有权修改设计69.根据?建设工程质量管理条例?，最低保修期限不低于2年的工程有()。A.外墙防渗漏B.设备安装C.给排水管道D.防水工程E.装修工程70.关于消防设计审核和验收的说法，正确的有()。A.建设单位应将建筑工程消防设计文件报送公安机关消防机构审核B.建筑工程消防设计图纸不合格的，建设行政主管部门不得发给施工许可证C.经审核的建筑工程消防设计需要变更的，应经监理单位同意D.公共场所室内装修、装饰应当使用经法定检验机构检验合格的不燃、难燃材料E.依法应当进行消防设计审核的工程竣工时，必须经公安消防机构进行消防验收71.在员工出现以下情形时，施工企业可随时解除劳动合同的有()。A.在试用期间被证明不符合录用条件B.严重失职给本单位造成重大损失C.严重违法施工企业规章制度D.被依法追究民事责任E.被依法追究刑事责任72.关于定金与预付款的说法，正确的选项是()。A.定金与预付款的约定都是在交款后生效B.定金与预付款在合同履行后都可以抵作价款C.定金是为了担保合同履行，预付款是为对方履行合同提供资金帮助D.定金是从合同，预付款是主合同的组成局部E.定金和预付款都适用双倍罚那么73.根据?仲裁法?，仲裁裁决可能被撤销的情形有()。A.仲裁的事项超出仲裁协议的约定范围B.依据伪造的证据作出的裁决C.双方当事人均对裁决不服D.重大案件适用了独任庭审理E.没有仲裁协议74.以下有关鉴定的情形中，属于可以申请重新鉴定的有()。A.鉴定机构不具备相关的鉴定资格B.鉴定过程中鉴定人员有违法行为但与当事人申请鉴定的案件无关C.鉴定机构并非当事人一方愿意选择的D.鉴定程序本身严重违法E.鉴定结论明显依据缺乏75.建设工程价款优先受偿权的范围是()。A.施工工作人员的报酬B.实际支付的建筑构配件价款C.欠付工程价款利息D.实际支付的材料款E.当事人未约定的垫资利息2024年二级建造师考试施工管理真题及答案

一、单项选择题〔共70题，每题1分，每题的备选项中，只有1个符合题意〕1.某建设工程采用施工总承包管理模式，R监理公司承担施工监理任务G施工企业承担主要的施工任务，业主将其中的二次装修发包给C装饰公司，那么C装饰公司在施工中应接受〔〕的施工管理A.业主

B.R监理公司C.G施工企业

D.施工总承包2.编制工程投资项编码、进度项编码、合同编码和工程档案编码的根底是〔〕A.工程结构图和工程结构编码

B.组织结构图和组织结构编码C.工作流程图和工程结构编码

D.工作流程图和组织结构编码3.关于工作任务分工的说法，错误的选项是〔〕A.工作任务分工可以用相应的组织关系来表示其组织工具B.组织论中的组织分工指的是工作任务的分工C.工程各参与方有各自的工程管理工作任务分工D.工作任务分工应随着工程进展而不断深化和细化4.工作流程图反映一个组织系统中各项工作之间的〔〕关系A.指令B.逻辑C.主次D.合同5.以下分步〔分项〕工程中，需要编制局部〔分项〕

工程施工组织设计的是〔〕A.零星土石方工程B.场地平整C.混凝土垫层工程D.定向爆破工程6.施工组织总设计包括如下工作：1.计算主要工种工程的工程量：2.编制施工总进度方案；3编制资源需求量方案；4.拟定施工方案，其正确的工作顺序是〔〕A.1234B.1423C.1324D.41237.下面工程目标动态控制措施中，属于管理措施的是〔〕A.强化合同管理B.调整职能分工C.优化组织结构D.改进施工工艺8.某施工工程经理，在组织工程施工中，施工质量控制不严，造成工程反工，赔偿直接经济损失达30万元，那么施工企业主要追究其〔〕A.法律责任B.经济责任C.行政责任D.领导责任9.某钢门窗安装工程，工程经行到第三个月末时，已完成工作预算费用40万元。已完成工作实际费用为45万元，那么该工程的本钱控制效果是〔〕A.费用偏差为-5万元，工程运行超出预算。B.费用偏差为5万元，工程运行节支C.费用偏差为5万元，工程运行超出预算D.费用偏差为-5万元，工程运行节支10.某施工工程的商品混凝土目标本钱是420000元〔目标产量500平方米，目标单价800元/平米，预计损耗率为5%〕，实际本钱是511680元〔实际产量600平方米，实际单价820元/平米，实际损耗率为4%〕.假设采用因素分析法进行本钱分析〔因素的排列顺序是：产量、单价、耗损率〕，那么由于产品提高增加的成本是〔〕元A.4920B.12600C.8400D.9168011.根据?建设工程施工合同〔示范文本〕?〔GF-99-0201〕,合同中有适用于变更工程的价格，那么变更合同价款确实定方法是〔〕A.直接按合同已有的价格确定B.由发包人提供并经双方确认执行C.参照已有价格并结合变更工程量大小综合确定D.由承包人提出并经当地工程造价管理部门审查确定12.施工现场主导机械一台，台班单价1000元/台班，折旧费500元/台班，人工日工单价100元/工日。窝工补贴50元/工日,由于电网停电导致停工2天，人工窝工10工日，那么施工企业可索赔〔〕元A.0B.500C.1000D.150013.以下建设工程工程进度控制工作中。属于施工进度控制任务的是〔〕A.部署工程动用准备工作进度B.协调设计、招标的工作进度C.编著工程施工的工作方案D.编制供货进度方案14.某网络方案中，工作A的紧后工作是B和C，工作的最迟时间是14，最早开始时间是10；工作C的最迟完成时间是16，最早完成时间是14；工作A与工作B和工作C的间隔时间均为5天，工作A的总时差为〔〕天A.3B.7C.8D.1015.以下网络方案中的计算工期是〔〕A.9B.11C.12D.13某网络方案中，工作M的最早完成时间是第8天，最迟完成时间是13天，工作的持续时间是4天，与所有紧后工作的间隔时间最小值是2天，那么该工作的自由时差为〔〕天A.2B.3C.4

D.517.某工程双代号网络方案如以下列图〔时间单位：天〕，那么该方案的关键线路是〔〕A.1-2-3-4-5-6B.1-2-3-4-6C.1-3-4-6D.1-3-5-618.以下网路方案中，工作E的最迟开始时间是〔〕A.4B.5C.6D.719.以下进度控制措施中，属于管理措施的是〔〕A.编制工程资源需求方案B.应用互联网进行进度方案C.制定进度控制工作流程D.选择先进的施工技术20.工程工程建成后，不可能像某些工业产品那样，可以拆卸或者解题来检查内在的质量，所以工程工程施工质量控制应强调〔〕A.质量验收B.施工方法的技术比选C.过程控制D.投入要素的质量控制21.影响施工质量的环境因素中，施工作业环境因素包括〔〕A.地下障碍物的影响B.施工现场交通运输条件C.质量管理制度D.施工工艺与工法22.工程工程施工质量保证体系的质量目标要以〔〕为根本依据A.质量记录B.质量方案C.招投标文件D.工程承包合同23.工程工程质量管理中。应当在数据和信息分析的根底上作出决策。这是质量管理原那么中〔〕的要求A.持续改进B.过程方法C.基于事实的决策方法D.管理的系统方法24.以下施工质量控制中，属于事前控制的是〔〕A.设计交底B.重要结构实体检测C.隐蔽工程验收D.施工质量检查验收25.施工过程中，工程质量验收的最小单位是〔〕A.分项工程B.单位工程C.分部工程D.检验批26.关于工程质量现场质量检测的说法。错误的选项是〔〕A.检测和判断桩身完整性采用低应变法B.设计等级为乙级的桩基必须进行桩的承载力检测C.按非统计方法评定混凝土强度时，混凝土试块留置数量不应少于3组D.钢筋保护层厚度检测应抽取构件数量的1%且不少于5个构件进行检测27.某工程在竣工质量验收时，参与竣工验收的设计单位与施工、监理单位发生争执，无法形成一致的意见，该情况下，正确的做法是〔〕A.由建设单位作出验收结论B.由质量监督站调解并作出验收结论C.协商一致后重新组织验收并作出验收结论D.请建设行政主管部门调解并作出验收结论28.某建设工程工程在基坑开挖阶段，遇到了不利的软弱土层。需要进行地基处理，使施工进度延迟、施工费用增加、该风险属于〔〕A.组织风险B.技术风险C.工程环境风险D.经济与管理风险29.在施工风险管理过程中，属于风险识别工作的是〔〕A.分析风险发生概率B.制定风险管理目标C.确定风险因素D.预测风险本钱30.工程建设监理的“公正性〞，要求监理方在处理业主和承包商之间的矛盾或者和业主利益发生冲突时应〔〕A.站在绝对公平的立场协调业主和承包商的利益B.在维护承包商利益的同时，兼顾业主的利益C.尽最大的可能同时维护业主和承包商的利益吧D.在维护业主利益的同时，不损坏承包商的利益31.对需要旁站监理的钢结构施工，施工企业至少应当在钢结构安装前〔〕时，书面通知监理单位派驻工地的监理机构。A.24B.36C.48D.6032.根据?建筑安装工程费用和工程组成?〔建标[2024]206号〕，建筑安装工程费用的完整组成是〔〕A.直接费+间接费+方案利润B.直接费+间接费+利润+税金C.直接费+企业管理费+利润+税金D.直接工程费+方案利润+利润+税金33.根据?建筑安装工程费用和工程组成?〔建标[2024]206号〕，施工工程墙体砌筑所用的沙子在运输过程中不可防止的耗损，应计入〔〕A.企业管理费B.二次搬运费C.材料费D.措施费34.根据?建筑安装工程费用和工程组成?〔建标[2024]206号〕，施工企业为高空、井下、海上作业等特殊工种工人缴纳的工伤保险费属于〔〕A.施工工程的直接费用B.施工企业须向业主索赔的费用C.施工企业管理费D.施工企业间接费中的规费35.某建筑工程人工费为1500万元，材料费为5000万元，施工机械使用费为1000万元。措施费为直接工程费的6%间接费费率是10%，利润率为5%，综合税率为3.41%那么该工程的建筑实务安装工程总造价为〔〕万元A.8881B.9135C.9447D.949536.某工程采用?建设工程工程量清单计件标准?〔GB

50500-2024〕，指标人提供的工程量清单中挖土方的工程量为2600/平方米，投标人根据其施工方案计算出的挖土方作业量为4300/平方米，完成该分项工程的直接工程费为76000元。管理费为20000元。利润为5000元。其他因素均不考虑，，那么根据条件，投标人应报的综合单价为〔〕元/平方米A.23.49B.29.28C.36.92D.38.8537.根据?建设工程工程量清单计价标准?〔GB

50500-2024〕,招投标时不能作为竞争性费用的是〔〕A.夜间施工费B.冬雨季施工费C.平安文明施工费D.已完工程及设备保护费38.编制人工定额时，应计入定额时间的是〔〕A.工人在工作时间内聊天时间B.工人午饭后迟到时间C.材料供应中断造成的停工时间D.工作结束后的整理工作时间39.编制标准砖砌体材料消耗定额时，砖的消耗量应按〔〕确定A.净用量B.净用量加损耗量C.一次损耗量D.损耗量加补损量40.砂浆搅拌机工作时，由于工人没有及时供料而使机械空转的时间属于机械工作时间消耗中的〔〕A.有效工作时间B.非施工本身造成的停工时间C.多余工作时间D.低负荷下工作时间41为取得本钱管理的理想效果，工程经理可采取的组织措施是〔〕A加强施工调度，B.进行技术经济分析，C.对工程变更及时落实业主签证D.查看合同条款，寻找索赔时机42.以下时间-------本钱累计曲线中，符合施工方案本钱变化规律的曲线是〔A〕43.某施工企业通过投标获得了某工程的施工任务，合同签订后，公司有关部门开始选派工程经理并编制本钱方案，该阶段编制的本钱方案属于〔〕A.竞争性本钱方案B.指导性本钱方案C.实施性本钱方案D.战略性本钱方案44.关于编制施工工程本钱方案时考率预备费的说法，正确的选项是〔〕A.只针对整个工程考虑总的预备费。以便灵巧调用B.在分析各分项工程风险根底上，只针对局局部项工程考虑预备费C.既要针对整个工程考虑总的预备费，也要在分项工程中安排适当的不可预测费用D.不考虑整个工程预备费用，由施工企业统一考虑45.在施工本钱控制的工作步骤中，“检查〞的主要内容是〔〕A.估计完成工程所需的总费用B.了解工程进展情况及纠编措施的执行情况和效果C.及时了解施工单位是否超支D.分析本钱偏差的原因46.关于施工总承包特点的说法，正确的选项是〔〕A.工程质量的好坏很大程度上取决于业主的管理水平B.施工总承包合同一般只实行单价合同C.建设周期较短，有利于进度控制D.业主只负责对施工总承包单位的管理及组织协调47.根据?标准施工招标文件?，对于监理人未能按照约定的时间进行检验且无其他指示的工程隐蔽部位，承包人自行进行了隐蔽。此后，经剥开重新检验证明其质量是符合合同要求的，由此增加的费用和延误的工期应由〔〕承担。A.承包人

B.发包人C.发包人和承包人共同D.监理人和承包人共同48.根据?建筑工程施工专业分包合同〔示范文本〕?〔GF-2024-0213〕,承包人应在收到分包工程竣工结算报告及结算资料后〔〕日内结算工程结算价款。A.7B.14C.28D.4249.根据?建筑工程施工专业分包合同〔示范文本〕?〔GF-2024-0213〕，全局部包工作完成，经工程承包人认可后〔〕日内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料，按照合同约定进行劳务报酬的最终支付。A.7B.14C.28D.4250.按验收方式划分，建设工程采购方在所购物资制造时就派人在供应厂家进行材料检验的验收方式，属于〔〕。A.驻厂验收B.提运验收C.接运验收D.入库验收51.施工单价合同“单价优先〞原那么在结算中主要表达在应支付价款按〔〕A.实际完成并经工程师认可的工程量和合同单价B.清单工程量和合同单价C.清单工程量和结算时市场单价D.实际工程量和结算时市场单价52.根据?中华人民共和国建筑法?，负责建造平安生产的监督管理，并依法接受劳动行政主管部门对建筑平安生产的指导和监督的是〔〕A.建设单位B.监理单位C.监理单位平安生产监督管理部门D.建设行政主管部门53.?环境管理体系—标准及使用指南〔GB/T24001-2024〕?由〔〕五大要案构成。A.方针，筹划，实施与运行，检查和纠正措施，管理评审B.范围，总要求，方针，实施与运行，管理评审C.引用文件，方针，筹划，实施与运行，检查和纠正措施D.术语和定义，方针，实施与运行，检查和纠正措施，管理评审54.根据国务院?生产平安事故报告和调查处理条例?，致使120名操作工人急性工业中毒的生产平安事故属于〔〕。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故55.某分包工程发生生产平安事故，应由〔〕负责上报事故。A.分包单位B.总承包单位C.建设单位D.监理单位56.以下施工单位在施工现场的做法中，正确的选项是〔〕。A.施工现场熔融沥青B.将有害废弃物做土方回填C.将泥浆水接入城市排水设施D.使用密封或圆筒处理高空废弃物57.施工现场的临时食堂，用餐人数在〔〕人以上应设置简易有效的隔油池。A.50B.80C.90D.10058.关于施工平行承发包特点的说法，正确的选项是〔〕A.签订的合同越多，业主的责任与义务就越少B.业主直接管理所有的施工合同，管理风险小C.业主可以分次招标，每次招标工作量较小，业主用于招标的时间较少D.业主直接控制所有工程的发包，可决定所有工程的承包商的选择59.某工程由于施工现场管理落后，质量问题频发，致使在建的一栋办公楼施工至主体2层时坍塌，死亡11人，这期工程质量事故属于〔〕A.特别重大事故B.严重质量事故C.重大质量事故D.一般质量事故60.某混凝土结构工程的框架柱外表出现局部蜂窝麻面，经调查分析，其承载力满足设计要求，那么对该框架柱外表质量问题恰当的处理方法是〔〕。A.加固处理B.修补处理C.返工处理D.限制使用61.工程施工质量事故的处理包括：①事故调查；②事故原因分析；③事故处理；④事故处理的鉴定验收；⑤指定事故处理方案，其正确程序为〔〕。A.①②③④⑤B.②①③④⑤C.②①⑤③④D.①②⑤③④62.建设工程质量监督档案归档前，应由〔〕签字。A.质量监督单位负责人B.工程业主代表C.工程总监理工程师D.建设行政主管机构负责人63.以下施工平安保证技术中，属于施工平安技术保证第一关的是〔〕。A.平安可靠性技术B.平安线控技术C.平安保〔排〕险技术D.平安保护技术64.施工平安管理方案应在工程开工前编制，经〔〕批准后实施。A.工程技术负责人B.公司技术负责人C.工程经理D.专职平安员65.施工平安管理要求施工现场实现全员平安教育，其中操作人员三级平安教育率到达〔〕。A.85%B.90%C.95%D.100%66.以下施工现场平安标志中，属于指令标志的是〔〕。A.佩戴平安帽标志B.禁止通行标志C.留神落伍标志D.平安通道标志67.根据?建设工程施工合同示范文本?〔GF-99-0201〕，承包人提交了索赔文件后，干扰事件对施工造成持续影响，那么承包人的正确做法为〔〕。A.按工程师要求的间隔提交延续索赔通知，干扰事件影响结束后28天内提交最终索赔报告B.只需在干扰事件影响结束后28天内提交最终索赔报告C.按工程师要求的间隔提交延续索赔通知，干扰事件影响结束后36天内提交最终索赔报告D.按工程师要求的间隔提交延续索赔通知，干扰事件影响结束后42天内提交最终索赔报告68.施工工程管理工作中，在工程施工过程中形成的平安检查记录属于〔〕信息A.施工记录B.施工技术资料C.工程管理D.工程总体69.能够全面反响建设工程施工全过程质量控制和保证的依据性证明资料是〔〕。A.工程质量控制资料B.工程施工质量验收资料C.竣工图D.工程施工技术管理资料70.施工单位应当在工程竣工验收前，将形成的有关工程档案向〔〕A.监理单位B.建设单位C.城建档案管理机构D.质量监督机构二、多项选择题〔共25题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错项。错选，此题不得分；少选，所选的每个选项的0.5分〕71.关于建设工程工程管理的说法，正确的有〔〕。A.“工程开始至工程完成〞包括了工程的决策、实施阶段B.同一工程的目标内涵对工程的各参与单位来说是相同的C.工程决策阶段的主要任务是确定工程的定义D.工程实施阶段的主要任务是实现工程的目标E.工程的筹划指的是工程目标控制前的筹划和准备工作72.以下施工过程的质量控制中，属于工序施工效果控制的是〔〕。A.钢材的力学性能检测B.钢筋保护层厚度检测C.幕墙工程硅酮结构胶相容性检测D.水泥物理化学性能检测E.砌体强度现场检测73.以下工程质量问题中，一般可不做专门处理的情况有〔〕。A.混凝土结构出现宽度不大于0.3mm的裂缝B.混凝土现浇楼面的平整度偏差到达8mmC.某一结构面截面尺寸缺乏，但进行复核验算后能满足设计要求D.混凝土外表出现蜂窝、麻面E.某根底的混凝土28d强度不到规定强度的30%74.政府质量监督机构在工程开工前进行第一次监督检查，其内容有〔〕。A.检查工程参与各方的质量保证体系建立情况B.审查施工组织设计、监理规划等文件以及审批手续C.检查工程建设各方的合同文件的签署情况D.审查工程建设行政审批手续是否齐全完备E.检查相关人员的资格证书75.以下施工平安的制度保证体系中，属于施工平安日常规管理制度有〔〕。A.平安生产事故报告、处置、分析和备案制度B.应急救援设备和物资管理制度C.平安隐患处理和平安整改工作的备案制度D.专、兼职平安管理人员管理制度E.平安生产交接制度76.该题暂无77.关于建设工程工程进度方案系统的说法，正确的有〔〕。A.工程进度方案系统是工程进度控制的依据B.工程进度方案系统在工程实施前应建立并完善C.工程各参与方可以编制多个不同的进度方案系统D.工程进度方案系统中各方案应注意联系与协调E.工程进度方案系统可以有多个不同周期的进度方案完成78.某工程施工进度方案如以下列图，以下说法中，正确的有〔〕。A．R的紧后工作有A、BB．E的紧前工作只有CC．D的紧后工作只有FD．P没有紧前工作E．A、B的紧后工作都有D参考答案：ACDE79．关于双代号网络方案的说法，正确的有〔〕。A．可能没有关键线路B．至少有一条关键线路C．在方案工期等于方案工期时，关键工作为总时差为零的工作D．在网络方案执行工程中，关键线路不能转移E．由关键节点组成的线路，就是关键线路80.工程工程施工质量保证体系的主要内容有〔〕。A.工程施工质量目标B.工程施工质量方案C.工程施工质量实施D.工程施工质量记录E.思想、组织、工作保证体系81.以下施工质量控制内容中，属于现场施工质量检查内容的有〔〕。A.开工条件检查B.工序交接检查C.材料质量检验报告检查D.成品保护检查E.施工机械性能稳定性检查82.根据?建筑安装工程费用工程组成?〔建标【2024】206号〕，应计入建筑安装工程直接工程费中人工费的有〔〕。A.生产工人劳动保护费B.职工教育经费C.按规定标准发放的生产工人的交通和住房补贴D.生产工人培训期间的工资E.六个月以上病假人员的工资83.关于施工定额的说法，正确的有〔〕。A.施工定额以同一性质的施工过程作为研究对象B.施工定额属于企业定额的性质C.施工定额是确定招标控制价的重要依据D.施工定额能够反映行业施工技术和管理的平均水平E.施工定额是建设过程定额的根底性定额84.以下文件中，属于施工本钱方案编制依据的有〔〕A.招标文件B.施工本钱预测资料C.选项暂无D.施工组织设计或施工方案E.选项暂无87.关于施工总承包管理方责任的说法，正确的有〔〕。A.施工总承包管理方和施工总承包方承担的管理任务和责任不同B.施工总承包管理方承担对分包方的组织和管理责任C.施工总承包管理方不能承担施工任务，它只负责施工的总体管理和协调D.施工总承包管理方必须直接与分包方和供货方签订施工合同E.施工总承包管理方可以应业主方要求负责整个施工的招标和发包工作88.关于工程结构分解的说法，正确的有〔〕A.工程结构图通过树状图的方式对一个工程的结构进行逐层分解B.工程结构图能够反映组成该工程的所有工作任务C.同一个建设工程工程只能有一个工程结构分解方法D.工程结构的分解应和整个工程实施的部署相结合，并结合将采用的合同结构E.工程结构分解考虑到工程进展的总体部署，采用统一的分解方案89.关于运用动态控制原理控制施工本钱的方法，正确的有〔〕A.相对于工程合同价而言，施工本钱规划的本钱值是实际值B.施工本钱的方案值和实际值的比较，可以是定性的比较C.如果原定施工本钱目标无法实现，那么应采取特别措施及时纠偏，以免产生严重的不良后果D.在进行本钱目标分解时，要分析和论证其实现的可能性E.本钱方案值和实际值比较的成果是本钱跟踪和控制报告90.假设某事件经过风险评估，位于风险量区域图中的风险区A，那么应采取适当措施，降低其〔〕。A.发生概率，使它移位至风险区DB.损失量，使它移位至风险区CC.发生概率，使它移位至风险区CD.损失量，使它移位至风险区BE.发生概率，使它移位至风险区B91.根据?建筑安装工程费用工程组成?，〔建标【2024】206号〕，应计入措施费的有〔〕。A.二次搬运B.脚手架费C.夜间施工增加费D.施工机械大修理费E.施工机械大修理费以完工程及设备保护费92.建设工程平安事故调查报告的主要内容包括〔〕。A.事故发生单位概况B.事故造成的直接经济损失C.事故发生的原因和事故性质D.事故报告单位或报告人员E.事故防范和整改措施93.关于施工总承包费用控制特点的说法，正确的有〔〕。A.投标人的投标报价依据较充分B.不利于业主对总造价的早起控制C.在施工过程中发生设计变更，可能发生索赔D.业主的合同管理工作量大大增加E.合同双方的风险较低94.根据?建设工程施工劳务分包合同〔示范文本〕?〔GF-2024-0214〕，承包人的义务有〔〕。A.为劳务分包人提供生产生活临时设施B.为劳务分包人从事危险作业的职工办理意外伤害保险C.编制物资需用量方案表D.为租赁或提供应劳务分包人使用的施工机械设备办理保险E.负责工程测量定位、技术交底、组织图纸会审95.采用固定总价合同，承包商承担的风险主要有〔〕。A.工期风险B.价格风险C.工作量风险D.工作量风险施工技术方案引发的风险E.政治风险

2024年二级建造师?建筑工程管理与实务?真题及参考答案

一、单项选择题〔共20题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意〕。1．抗渗性混凝土试件每组〔〕块。A．三

B．四C．五

D．六2．以下各选项中，对梁的正截面破坏形式影响最大的是〔〕。A．混凝土强度

B．截面形式C．配箍率

D．配筋率3．以下元素中，属于钢材有害成分的是〔〕。A．碳

B．硫C．硅

D．锰4．关于后浇带施工的做法，正确的选项是〔〕。A．浇筑与原结构相同等级的混凝土B．浇筑与原结构提高一等级的微膨胀混凝土C．接搓局部未剔凿直接浇筑混凝土D．后浇带模板支撑重新搭设后浇带混凝土5．关于钢筋连接方式，正确的选项是〔〕。A．焊接

B．普通螺栓连接C．铆接

D．高强螺栓连接6．以下材料中，不属于常用建筑砂浆胶凝材料的是〔〕。A．石灰

B．水泥C．粉煤灰

D．石膏7．关于砌体结构施工的做法，错误的选项是〔〕。A．施工现场砌块堆放整齐，堆放高度1.9mB．常温情况下砌筑砖砌体时，提前2dC．砖砌体的水平灰缝厚度为11mmD．必须留置的临时间断处砌成直搓8．钢结构焊接中，可以引弧的构件是〔〕。A．主要构件

B．次要构件C．连接板

D．引弧板9．冬季填方施工时，每层铺土厚度应比常温时〔〕。A．增加20%~25%

B．减少20%~25%C．减少35%~40%

D．增加35%~40%10．A．初凝前

B．初凝后C．终凝前

D．终凝后11．关于模板撤除施工的做法，错误的选项是〔〕。A．跨度2m的双向板，混凝土强度到达设计要求的50%时，开始撤除底模B．后张预应力混凝土结构底模在预应力张拉前撤除完毕C．撤除申请手续经工程技术负责人批准后，开始拆模D．模板设计无具体要求，先拆非承重的模板，后拆承重的模板12．关于施工现场临时用电的做法，正确的选项是〔〕。A．总配电箱设置在靠近外电电源处B．开关箱中作为末级保护的漏电保护器，其额定漏电动作时间为0.2sC．室外200V灯具距地面高度为2.8mD．现场施工电梯未设置避雷装置13．不属于专业承包资质类别的是〔〕。A．建筑幕墙

B．电梯安装C．混凝土作业

D．钢结构14．以下合同文件的排序符合优先解释顺序的是〔〕。A．施工合同协议书、施工合同专用条款、中标通知书、投标书及其附件B．施工合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、施工合同专用条款C．施工合同专用条款、施工合同协议书、中标通知书、投标书及其附件D．施工合同专用条款、中标通知书、投标书及其附件、施工合同协议书15．以下污染物中，不属于民用建筑工程室内环境污染物浓度监测时必须检测的工程是〔〕。A．氡

B．氯C．氨

D．甲醛16．根据?民用建筑节能条例?，在正常使用条件下，保温工程最低保修期限为〔〕年。A．3

B．4C．5

D．617．以下工作中，超出工程经理权限的是〔〕。A．主持工程经理部工作

B．制定工程内部计酬方法C．决定授权范围内工程资金使用

D．审批施工组织设计18．某大楼主体结构分部工程质量验收合格，那么系列说法错误的选项是〔〕。A．该分部工程所含分项工程质量必定合格B．该分部工程质量控制资料必定完整C．该分部工程观感质量验收必定符合要求D．该单位工程质量验收必定合格19．关于混凝土材料的说法，错误的选项是〔〕。A．水泥进场时，应对其强度、安定性等指标进行复验B．采用海砂时，应按批检验其含氯盐含量C．快硬硅酸盐水泥出厂超过一个月，应再次复验后按复验结果使用D．钢筋混凝土结构中，严谨使用含氯化物的外加剂20．关于玻璃幕墙的说话，正确的选项是〔〕。A．防火层可以与幕墙玻璃直接接触B．同一玻璃幕墙但愿可以跨越两个防火区C．幕墙的金属框架应与主体结构的防雷体系可靠连接D．防火层承托板可以采用铝板二、多项选择题〔共10题，每题2分，每题备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错项，错选，此题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分〕21．以下钢筋牌号，属于光圆钢筋的有〔〕。A．HPB235

B．HPB300C．HRB335

D．HRB400E．HRB50022．模板工程设计的平安性指标包括〔〕。A．强度

B．刚度C．平整度

D．稳定E．实用性23．关于屋面防水工程的做法，正确的有〔〕。A．平屋面采用结构找坡，坡度2%B．前后两遍的防水涂膜相互垂直涂布C．上下两层卷材相互迟滞铺贴D．采用先低跨后搞垮、先近后远的次序铺贴连续多跨的屋面卷材E．采用搭接法铺贴卷材24．占无25．关于洞口、临边防护的做法，正确的有〔〕。A．基坑周边设置了防护栏杆，但为**平安立网进行封闭B．横杆长度大于2m时，加设栏杆柱C．楼板上20cm*20cm的洞口，采用坚实的盖板盖严、钉牢D．电梯井口为设置闸门E．外用施工电梯出入口处，设置专用平安门26．关于塔吊安装、撤除的说法，正确的有〔〕。A．塔吊安装、撤除之前，应制定专项施工方案B．安装和撤除塔吊的专业队伍可不具备相应的资质，但需要有类似施工经验C．塔吊安装完毕，经验收合格，取得政府相关部门核发的?使用证?前方可使用D．施工现场多塔作业，塔间应保持平安距离E．塔吊在六级大风中作业时，应减缓起吊速度27．必须参加单位工程竣工验收的单位有〔〕。A．建设单位

B．施工单位C．勘察单位

D．监理单位E．设计单位28．关于工程管理规划的说法，正确的有〔〕。A．工程管理规划是指导工程管理工作的指导性文件B．工程管理规划包括工程管理规划大纲和工程管理实施规划C．工程管理规划大纲应由工程经理组织编制D．工程管理实施规划应由工程经理组织编制E．工程管理实施规划应进行跟踪检查和必要的调整29．系列子分部工程，属于主体结构分部的有〔〕。A．混凝土根底B．混凝土结构C．砌体结构D．钢结构E．网架和索膜结构30．根据?工程建设施工企业质量管理标准?〔GB/T50430〕，关于质量管理根本要求的说法，正确的有〔〕。A．施工企业应制定质量方针B．施工企业应根据质量方针制定质量目标C．施工企业应建立并实施质量目标管理制度D．施工企业质量管理部门应对质量方针进行定期评审E．施工企业质量管理部门应对质量管理体系进行筹划三、案例分析〔共4题，每题20分〕。〔一〕背景材料某人防工程，建筑面积5000m2，地下一层，层高4m，基坑深为自然地面以下6.5m建设单位委托监理单位对工程实施全过程监理，建设单位和某施工单位根据?建设工程施工合同〔示范文本〕?〔GF-1999-0201〕签订了施工承包合同，工程施工过程中发生了以下事件：事件一：施工单位进场后，根据建设单位提供的原场区内方格控制网坐标进行该建筑物的定位测设。事件二：工程楼板组织分段施工，某一段各工作的逻辑关系见下表：工作内容材料准备支撑搭设模板铺设钢筋加工钢筋绑扎混凝土浇筑工作编号ABCDEF紧后工作B、DCEEF--工作时间343551事件三：砌体工程施工时，监理工程师对工程变更局部新增构造柱的钢筋做法提出疑问。事件四：工程在设计时就充分考虑“平站结合、综合使用〞的原那么，平时用作停车库，人员通过电梯或楼梯通道上到地面。工程竣工验收时，相关部门对主体结构、建筑电气、通风空调、装饰装修等分分部工程进行了验收。问题：事件一中，建筑物细部点定位测设有哪几种发放？本工程最适宜采用的方法是哪一种？根据事件二表中给出的逻辑关系，绘制双代号网络方案图，并计算该网络方案图的工期。事件三中，顺序列出新增构造柱钢筋安装的过程。根据人防工程的特点和事件四中的描述，本工程验收时还应包含哪些分部工程？〔二〕背景资料某公司承建某大学城工程，在****阶段，大学城建设单位追加新建校史展览馆，紧临在建大学城工程，总建筑面积2140m2，总造价408万元，工期10个月。局部陈列室采用木龙骨石膏板吊顶。考虑到工程较小，某公司也具有相应资质，建设单位经当地建设相关主管部门批准后，未通过招投标直接委托该公司承建。展览史馆工程设计图纸已齐全，结构造型简单，且施工单位熟悉周边环境及现场条件，甲乙双方协商采用固定总价计价模式签订施工承包合同。考虑到展览馆工程紧临大学城工程，用电负荷较小，且施工组织仅需6台临时用电设备，某公司依据?施工组织设计?编制了?平安用电和电气防火措施?，决定不单独设置总配电箱，直接从大学城工程总配电箱引出分配电箱，施工现场力士用电设备直接从分配电箱连接供电，工程经理安排了一名有经验的机械工进行用电管理，施工过程中发生如下事件：事件一：开工后，监理工程师对临时用电管理进行检查，认为存在不妥，指令整改。事件二：吊顶石膏面板大面积安装完成，施工单位请监理工程师通过预留未安装面板部位对吊顶工程进行隐蔽验收，被监理工程师拒绝。问题：大学城建设单位将展览馆工程直接委托给某公司是否合法？说明理由。该工程采用固定总价合同，是否妥当？给出固定总价合同模式适用的条件？除背景材料中固定总价合同模式外，常用的合同计价模式还有哪些〔至少列出三项〕？指出校史展览馆工程临时用电管理中的不妥之处，并分别给出正确的做法。事件二中监理工程师的做法是否正确？并说明理由。木龙骨石膏板吊顶工程应对哪些工程进行隐蔽验收？〔三〕背景资料某工程基坑深8m，支护采用桩锚体系，桩数共计200根，根底采用桩筏形式，桩数共计400根，毗邻基坑东侧12m处有既有密集居民区，居民区和基坑之间的道路下1.8m处埋设有市政管道。工程实施工程发生如下事件：事件一：在基坑施工前，施工总承包单位要求专业分包单位组织召开深基坑专项施工方案专家论证会，本工程勘察单位工程技术负责人作为专家之一，对专项方案提出了不少合理化建议。事件二：工程地质条件复杂，设计要求对支护结构和周围环境进行检测，对工程桩采用不少于总数1%的静载荷实验方法进行承载力检测。事件三：基坑施工过程中，因为工期较紧，专业分包单位夜间连续施工，挖掘机、桩机等施工机械噪音较大，附近居民意见很大，到有关部门投诉，有关部门责成总承包三位严格遵守文明施工作业时间段规定，现场噪音不得超过国家标准?建筑施工现场界噪声限值?的规定。问题：事件一中存在哪些不妥？并分别说明理由。事件二中，工程支护结构和周围环境监测分别包含哪些内容？最少需多少根桩做静载荷试验？根据?建筑施工现场界噪声限值?的规定，挖掘机、桩机昼间和夜间施工噪声限值分别是多少？根据文明施工的要求，在居民密集区进行强噪音施工，作业时间段有什么具体规定？特殊情况需要昼夜连续施