工程合同管理师试卷1(含答案)范文

工程合同管理师试卷（一）一、推断题(正确的打√，错误的打×，每题2分，共20分)1．依据《合同法》规定，合同一经成马上生效。(√)2．可撤销合同是从其确认时失去法律效力的。(√)3．监理单位未能在监理合同规定的期限内完成规定的全部监理任务，则应担当违约误期赔偿责任。(×)4．合同对履行期限未作规定的，义务人可以随时向权利人履行义务。(√)5．FIDIC合同条件规定，承包商对工程照管的责任，是从开工之日起，到业主颁发“工程移交证书”之日为止。(√)6．效力未定合同的效力最终取决于有权利的第三人的确认。(√)7．在大型工程合同中，由于工程分期分批验收，工程将会有几个单独的缺陷责任期，因此监理工程师将会签发几个“解除缺陷责任证书”。(√)8．依据《合同法》规定，合同无效、被撤销或终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。(√)9．依据《招标投标法》规定，中标通知书是由业主和招标办共同签发，因此它对业主、承包商、招标办均有法律约束力。(×)10．投标保函可以约束投标人在合同有效期内不撤标或中标后按时与业主签订合同。(√)二、单项选择题(每题1分，共20分)1．一方因缺乏阅历或重大误会订立了对自己利益有重大损害的合同，则他可以（D）。A.单方宣布合同无效B.拒绝履行合同义务C.向行政主管部门申请撤销合同D.向法院恳求裁定撤销合同2．下列属于要约的行为是（A）。A．投标报价B．招标公告C．产品广告D．设备报价清单3．投标单位有以下行为时，（D）招标单位可视其为严峻违约行为而没收招标保证金。A.通过资格预审后不投标B.不参与开标会议C.不参与现场考察D.开标后要求撤回投标书4．施工合同中，__B_不是业主应担当的义务。A.获得进入施工现场通行道路的运用权B.建立施工现场的平安爱护设施C.组织设计单位图纸会审并进行设计交底D.供应真实的地质和地下水文资料5．某项按FIDIC合同条件实施的工程，其土方工程量为1000m3，挖土单价为15元/m3。在合同执行过程中，实际土方工程量增加到1600m3，依据合同规定，工程量增加超出25%时，双方可以重新确定单价，经双方协商新的土方单价为14元/m3，则承包商的土方总价格为__B__。A.24000元B.23650元C.22400元D.23400元6．施工合同文本规定，施工中遇到有价值的地下文物后，承包商应马上停止施工并实行有效爱护措施，对打乱施工安排的后果责任是（B）。A．承包商担当爱护费用，工期不予顺延B．承包商担当爱护费用，工期予以顺延C．业主担当爱护措施费用，工期不予顺延D．业主担当爱护措施费用，工期予以顺延7．初步设计经审查后,发觉须要在原定托付设计范围内进行必要的修改,假如不是属于依据资料错误的缘由,则修改资料责任应由(B

)来担当.

A．托付方

B.设计单位

C.监理工程师

D.主管部门

8．施工合同示范文本规定，设计单位和承包商进行图纸会审、设计交底的组织工作，应由（A）负责。A．业主B．设计单位C．承包商D．监理单位9．在(A)状况下，业主应支付额外工作酬金。A.非监理单位缘由的暂停或终止监理业务B.监理单位缘由的暂停监理业务C.业主缘由引起的监理工作受阻D.第三方缘由引起的监理工作受阻10．施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，至依法拍卖该房产时尚欠银行500万元本金、20万元利息、50万元违约金。拍卖房产得款400万元，拍卖费用10万元，则施工企业欠银行的债务(D)。A.全部歼灭B.还有100万元C.还有150万元D.还有180万元11.监理合同内约定，业主免费供应应监理机构的测量设备，监理工作完成后，监理单位（D

）。

A.向业主支付运用费并归还业主

B.将设备免费带走

C.向业主支付折旧费后带走

D.不须向业主支付费用将设备归还业主

12.合同履行过程中，因一方当事人的违约导致对方受到1万元损失。按合同内约定方法计算的违约金为4万元，则违约方应支付对方的金额为（

D）。

A.1万元

B.2万元

C.3万元

D.4万元

13.经济合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时,(

A)。

A.另一方可恳求法院强制执行

B.仲裁机构可强制执行C.另一方可以恳求公安机关强制执行

D.另一方可要求对方开户银行从其帐户内强行拨款

14.设计工作正式起先前，托付方预先支付给设计承包商的一笔拨款在合同规定为定金，合同履行过程中进行阶段支付时，（

D）。

A.按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回

B.按订金总额以合同约定的阶段支付次数的平均数扣回

C.每次阶段支付时均不许扣减定金

D.每次阶段支付时可将肯定比例定金充抵部分设计费

15.初步设计完成后即起先进行土建施工招标的大型工程，采纳的合同类型应为（B

）。

A.总价合同

B.单价合同

C.成本加酬金合同

D.成本加奖惩合同

16.进行施工中间验收后，在合同约定的时间内，监理工程师即未在验收记录上签字，也未提出任何不合格的看法，则承包商（A

）。

A.可接着施工

B.应等待监理工程师进一步指示后在施工

C.要求监理工程师再次检验

D.可报请业主作出确定

17.一方当事人要求变更经济合同，经双方协商达成一样。但由于合同变更导致对方的经济损失应由（

A）。A.提出变更方担当

B.对方担当

C.平均分担

D.提出变更方按较大的比例担当

18.承包商的施工期应从协议条款约定的工程开工日起先计算，至（

B）止所经过的日历天数。

A.合同约定的竣工日

B.竣工验收合格的提交竣工验收报告之日

C.办理竣工结算之日

D.工程保修期满之日

19.监理单位须要调换监理机构的总监理工程师人选时,(C

)

A.通知业主后即可调换

B.无需通知业主即可调换

C.取得业主书面同意后才能调换

D.合同签订后不允许再调换

20.分包商在施工现场的协调管理工作，应由（C

）负责。

A.业主

B.监理工程师

C.总包商

D.分包商自己

三．多项选择题(每题3分，共30分)1．属于要约邀请的有___ACE__。A.招标公告B.中标通知书C.拍卖公告D.投标报价E.商业广告2．同时履行抗辩权的适用条件有__ACE___。A.由同一双务合同产生的互负的债务B.在两个不同合同中产生的互负的债务C.合同中未约定履行依次D.合同中约定了先后履行依次E.当事人另一方未履行债务3．监理合同标准条件规定：监理单位有建议权的状况有___AC_______。A.选择工程总设计单位B.选择施工分包单位C.可能会影响工程规模和运用功能的设计变更D.依据保质量、保工期和降低成本的原则，对承包商编制的施工组织设计和技术方案进行修改E.不会提高工程造价和延长工期条件下，对合同规定义务提出变更4．我国施工合同示范文本规定，甲方办理的保险有__ABD__，乙方办理的保险有____CE___。属于强制保险的有__CE___。A．建筑工程险B．现场甲方人员生命财产险C．施工机械设备险D．第三方人员生命财产险E．乙方在现场人员的生命财产险5．下列因不行抗力发生的费用，在施工合同示范文本中规定由甲方担当的有__ABE__，由乙方担当的有____CD___。A．工程本身的损害B．甲方人员伤亡C．乙方人员伤亡D．造成乙方设备、机械的损坏及停工损失E．所需清理修复工作的责任与费用6．在下列索赔事务中，其中的__AE__承包商仅能提出工期延长索赔，其中的__CD___承包商既可以提出工期延长索赔，又可以提出费用索赔。A．恶劣气候条件影响B．承包商推迟开工日期C．业主拖延提交合格的施工现场D．业主指令工程加速E．不行抗力7．《合同法》规定的合同权利义务终止的方式有_____BCDE___。A．合同履行未完成B.合同协议解除C.债务人依法将标的物提存D.债务相互抵销E.债权人免除债务8．依据FIDIC土木工程施工合同条件，工程师在进度管理方面有权__ABCD___。A.审查批准承包商与分包商的施工进度安排B.指示承包商修改施工进度安排C.发布开工令D.发布停工令E.发布复工令和赶工令9．在我国，下列__BE__属于工程转包行为。A.总包单位将单项工程中技术困难的单位工程分包B.总包单位将单位工程的主体包出C.总包单位将占群体工程比例五分之一的单位工程包出D.分包单位将项目的一般装修部分包出E.总包单位将整个工程包出，收取管理费10．投标单位有以下行为时____CE__，招标单位可视其为严峻违约行为而没收投标保证金。A.通过资格预审后不参与投标B.不参与开标会议C.中标后拒绝签订施工合同D.不参与现场考察E.开标后要求撤回投标书四、案例分析题（每题10分，共30分）（一）某工程，建设单位与甲施工单位依据《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同。经建设单位同意，甲施工单位选择了乙施工单位作为分包单位。在合同履行中，发生了如下事务。事务1：在合同约定的工程开工日前，建设单位收到甲施工单位报送的《工程开工报审表》后即予处理。考虑到施工许可证已获政府主管部门批准且甲施工单位的施工机具和施工人员已经进场，便审核签认了《工程开工报审表》并通知了项目监理机构。事务2：在施工过程中，甲施工单位的资金出现困难，无法按分包合同约定支付乙施工单位的工程款。乙施工单位向项目监理机构提出了支付申请。项目监理机构受理并征得建设单位同意后，即向乙施工单位签发了付款凭证。事务3：专业监理工程师在巡察中发觉，乙施工单位施工的某部位存在质量隐患，专业监理工程师随即向甲施工单位签发了整改通知。甲施工单位回函称，建设单位已干脆向乙施工单位付款，因而本单位对乙施工单位施工的工程质量不担当责任。事务4：甲施工单位向建设单位提交了工程竣工验收报告后，建设单位于2003年9月20日组织勘察、设计、施工、监理等单位竣工验收，工程竣工验收通过，各单位分别签署了质量合格文件。建设单位于2004年3月办理了工程竣工备案。因运用须要，建设单位于2003年10月初要求乙施工单位按其示意图在已验收合格的承重墙上开车库门洞，并于2003年10月底正式将该工程投入运用。2005年2月该工程给排水管道大量漏水，经监理单位组织检查，确认是因开车库门洞施工时破坏了承重结构所致。建设单位认为工程还在保修期，要求甲施工单位无偿修理。建设行政主管部门对责任单位进行了惩罚。问题：指出事务1中建设单位做法的不妥之处，并说明理由。《工程开工报审表》应由监理单位审批，总监发布开工令，并通知业主单位。指出事务2中项目监理机构做法的不妥之处，并说明理由。监理单位不应干脆向乙施工单位签发付款凭证，因为乙是分包商，和业主无合同关系。在事务3中甲施工单位的说法是否正确?为什么?甲的说法不对。作为总包单位，甲对乙的施工质量担当连带责任。依据《建设工程质量管理条例》，指出事务4中建设单位做法的不妥之处，并说明理由。在承重墙上开车库门洞影响工程质量和平安，由此引起的后果应由建设单位担当。依据《建设工程质量管理条例》，建设行政主管部门是否应当对建设单位、监理单位、甲施工单位和乙施工单位进行惩罚？并说明理由。建设行政主管应对建设单位进行惩罚。因为建设单位的行为影响工程质量，危害社会公共利益。（二）某钢筋混凝土结构住宅，业主与施工单位、监理单位分别签订了施工合同、监理合同。施工单位将土方开挖，外墙涂料与防水工程分别分包给专业性公司，并分别签订了分包合同。合同规定2003年3月1号开工，2004年4月1号竣工，工程造价3000万元。问题：总包单位于2月25号进场，进行开工前打算工作，电力部门通知施工用变压器要到3月8号才能安装完毕，施工单位因此要求工期顺延七天。此项要求是否成立？依据是什么？成立。供应施工用电是业主责任。土方公司在基础开挖中遇到地下文物，实行了必要的爱护措施。为此总包单位请他们向业主索赔，是否恰当？为什么？不恰当。土方公司是分包商，应向总包单位提出索赔。总包单位再向业主提出索赔。在结构施工过程中，总包单位按监理工程师批准的施工组织设计进行施工，由于施工组织设计本身的缺陷导致现场一度失控，导致封顶时间延误了七天。总包单位以工程师的同意为由，要求赐予七天的工期补偿。是否恰当？为什么？不恰当。施工组织是承包商的责任，监理的审批不能免