拆除施工合同协议

PAGEPAGE1合同编号：_______甲方（委托方）：________乙方（承包方）：________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行拆除施工的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：________1.2工程地点：________1.3工程内容：________1.4工程面积：________1.5工程期限：自____年__月__日至____年__月__日二、工程质量2.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范及施工方案进行施工，确保工程质量符合国家相关标准和规定。2.2乙方应严格按照施工进度计划进行施工，确保工程按期完成。2.3乙方应提供施工过程中所需的所有材料、设备、机具等，并保证其质量符合国家相关标准和规定。三、工程费用3.1工程总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。3.2付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价款的30%；（3）工程完工验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的30%；（4）剩余10%作为质保金，质保期满后无质量问题，甲方支付给乙方。四、工期延误4.1因乙方原因造成工期延误，每延误一天，乙方应支付甲方工程总价款的1%作为违约金。4.2因甲方原因造成工期延误，乙方有权要求甲方延长工期，并支付相应费用。五、工程验收5.1工程完工后，乙方应向甲方提交完整的施工资料和验收报告。5.2甲方应在收到验收报告后7个工作日内组织验收，并将验收结果通知乙方。5.3验收合格后，甲乙双方签订验收证书，乙方按照约定提交工程竣工资料。六、质保期6.1工程质保期为工程验收合格之日起12个月。6.2质保期内，乙方应负责对工程进行维修、保养，确保工程正常运行。6.3质保期满后，乙方应将工程交付甲方，并办理相关手续。七、违约责任7.1甲乙双方应严格履行合同约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金。7.2违约金为工程总价款的10%。八、争议解决8.1本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（委托方）：________乙方（承包方）：________签订日期：____年__月__日合同编号：_______甲方（委托方）：________乙方（承包方）：________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行拆除施工的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：________1.2工程地点：________1.3工程内容：________1.4工程面积：________1.5工程期限：自____年__月__日至____年__月__日二、工程质量2.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范及施工方案进行施工，确保工程质量符合国家相关标准和规定。2.2乙方应严格按照施工进度计划进行施工，确保工程按期完成。2.3乙方应提供施工过程中所需的所有材料、设备、机具等，并保证其质量符合国家相关标准和规定。三、工程费用3.1工程总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。3.2付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价款的30%；（3）工程完工验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的30%；（4）剩余10%作为质保金，质保期满后无质量问题，甲方支付给乙方。四、工期延误4.1因乙方原因造成工期延误，每延误一天，乙方应支付甲方工程总价款的1%作为违约金。4.2因甲方原因造成工期延误，乙方有权要求甲方延长工期，并支付相应费用。五、工程验收5.1工程完工后，乙方应向甲方提交完整的施工资料和验收报告。5.2甲方应在收到验收报告后7个工作日内组织验收，并将验收结果通知乙方。5.3验收合格后，甲乙双方签订验收证书，乙方按照约定提交工程竣工资料。六、质保期6.1工程质保期为工程验收合格之日起12个月。6.2质保期内，乙方应负责对工程进行维修、保养，确保工程正常运行。6.3质保期满后，乙方应将工程交付甲方，并办理相关手续。七、违约责任7.1甲乙双方应严格履行合同约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金。7.2违约金为工程总价款的10%。八、争议解决8.1本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（委托方）：________乙方（承包方）：________签订日期：____年__月__日目录：一、工程概况二、工程质量三、工程费用四、工期延误五、工程验收六、质保期七、违约责任八、争议解决九、其他约定附件：1.施工图纸2.技术规范3.施工方案4.付款计划5.验收报告6.验收证书7.工程竣工资料附件列表：1.施工图纸2.技术规范3.施工方案4.付款计划5.验收报告6.验收证书7.工程竣工资料法律名词及解释：1.《中华人民共和国合同法》：我国关于合同订立、履行、变更、解除及合同责任等方面的基本法律。2.违约责任：当一方违反合同约定的义务时，应承担的责任。3.质保期：乙方对工程质量承担保证责任的期限。4.争议解决：当合同履行过程中发生争议时，双方应采取的解决方式。5.诉讼：当双方无法通过协商解决争议时，可以向法院提起诉讼，请求法院判决。实际执行过程中可能遇到的问题及注意事项：1.工期延误：可能由于天气、施工方案变更等原因导致。解决办法：及时沟通，协商延长工期或调整施工方案。2.质量问题：可能由于施工材料、施工工艺等原因导致。解决办法：乙方负责维修、整改，确保工程质量符合约定。3.付款延迟：可能由于甲方资金紧张等原因导致。解决办法：双方协商，制定合理的付款计划。4.合同变更：可能由于工程量增减、设计变更等原因导致。解决办法：签订补充协议，明确变更内容。5