建筑工程施工补充协议七十一

PAGEPAGE1建筑工程施工补充协议七十一甲方（委托方）：________乙方（承包方）：________鉴于甲方与乙方已于____年__月__日签订《建筑工程施工合同》（以下简称“原合同”），为了进一步明确双方的权利义务，确保工程顺利进行，经双方友好协商，特订立本补充协议。第一条工程概况1.1工程名称：______1.2工程地点：______1.3工程范围：______第二条合同价格及支付2.1双方确认，原合同约定的工程总价为人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。2.2乙方应按照原合同约定的工程进度及质量要求完成工程，甲方按照实际验收合格的工程量支付工程款。2.3付款方式：____%第三条工期及进度3.1双方确认，原合同约定的工期为____天，自____年__月__日起至____年__月__日止。3.2乙方应按照原合同约定的工期及进度计划完成工程，如遇特殊情况导致工期延误，乙方应提前通知甲方，并采取措施减少影响。3.3甲方应按照原合同约定的付款进度及时支付工程款，如遇特殊情况导致付款延误，甲方应提前通知乙方，并采取措施减少影响。第四条质量及验收4.1乙方应按照原合同约定的质量标准及要求进行施工，确保工程质量符合国家相关法律法规及标准。4.2工程竣工后，乙方应按照原合同约定向甲方提交完整的竣工资料，甲方应在收到竣工资料后____天内组织验收。4.3验收合格后，双方应签订《工程验收证书》，甲方按照实际验收合格的工程量支付剩余工程款。第五条违约责任5.1双方应严格遵守本补充协议及原合同的约定，如一方违约，应承担相应的违约责任。5.2乙方未能按照原合同约定的工期、质量及进度完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，并要求乙方采取补救措施。5.3甲方未能按照原合同约定的付款进度支付工程款，乙方有权要求甲方支付违约金，并要求甲方采取补救措施。第六条争议解决6.1本补充协议及原合同在履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；如协商无果，可向工程所在地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本补充协议自双方签字（或盖章）之日起生效，与原合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：________乙方（盖章）：________签订日期：____年__月__日2024带目录带附件详细版-建筑工程施工补充协议七十一目录一、引言二、工程概况三、合同价格及支付四、工期及进度五、质量及验收六、违约责任七、争议解决八、其他约定九、附件一、引言鉴于甲方与乙方已于____年__月__日签订《建筑工程施工合同》（以下简称“原合同”），为了进一步明确双方的权利义务，确保工程顺利进行，经双方友好协商，特订立本补充协议。二、工程概况1.工程名称：______2.工程地点：______3.工程范围：______三、合同价格及支付1.双方确认，原合同约定的工程总价为人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。2.乙方应按照原合同约定的工程进度及质量要求完成工程，甲方按照实际验收合格的工程量支付工程款。3.付款方式：____%四、工期及进度1.双方确认，原合同约定的工期为____天，自____年__月__日起至____年__月__日止。2.乙方应按照原合同约定的工期及进度计划完成工程，如遇特殊情况导致工期延误，乙方应提前通知甲方，并采取措施减少影响。3.甲方应按照原合同约定的付款进度及时支付工程款，如遇特殊情况导致付款延误，甲方应提前通知乙方，并采取措施减少影响。五、质量及验收1.乙方应按照原合同约定的质量标准及要求进行施工，确保工程质量符合国家相关法律法规及标准。2.工程竣工后，乙方应按照原合同约定向甲方提交完整的竣工资料，甲方应在收到竣工资料后____天内组织验收。3.验收合格后，双方应签订《工程验收证书》，甲方按照实际验收合格的工程量支付剩余工程款。六、违约责任1.双方应严格遵守本补充协议及原合同的约定，如一方违约，应承担相应的违约责任。2.乙方未能按照原合同约定的工期、质量及进度完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，并要求乙方采取补救措施。3.甲方未能按照原合同约定的付款进度支付工程款，乙方有权要求甲方支付违约金，并要求甲方采取补救措施。七、争议解决1.本补充协议及原合同在履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；如协商无果，可向工程所在地人民法院提起诉讼。八、其他约定1.本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。2.本补充协议自双方签字（或盖章）之日起生效，与原合同具有同等法律效力。九、附件1.附件一：《建筑工程施工合同》2.附件二：工程进度计划表3.附件三：工程质量标准及要求4.附件四：工程验收证书甲方（盖章）：________乙方（盖章）：________签订日期：____年__月__日附件列表：1.附件一：《建筑工程施工合同》2.附件二：工程进度计划表3.附件三：工程质量标准及要求4.附件四：工程验收证书违约行为罗列及认定：1.乙方未能按照原合同约定的工期、质量及进度完成工程。2.甲方未能按照原合同约定的付款进度支付工程款。法律名词及解释：1.建筑工程施工合同：指甲方委托乙方进行建筑工程施工的合同。2.工期：指双方约定的乙方完成工程的时间。3.质量标准：指双方约定的工程质量要求，应符合国家相关法律法规及标准。4.工程验收：指甲方对乙方完成的工程进行检查、确认，并签署工程验收证书的过程。5.违约金：指违约方应支付给守约方的违约责任赔偿金。实际执行过程中可能遇到的问题及注意事项：1.工期延误：乙方应提前通知甲方，并采取措施减少影响。2.工程质量不符合要求：乙方应立即整改，直至符合质量标准。3.付款延误：甲方应提前通知乙方，并采取措施减少影响。4.争议解决：双方应友好协商解决，如协商无果，可向工程所在地人民法院提起诉讼。解决方法：1.工期延误：乙方应向甲方提出书面申请，说明延误原因及预计延误时间，并与甲方协商解决方案。2.工程质量不符合要求：乙方应立即停止施工，对问题进行排查和整改，直至符合质量标准。同时，乙方应向甲方报告整改进度，并与甲方协商解决方案。3.付款延误：甲方应向乙方提出书面申请，说明延误原因及预计延误时间，并与乙方协商解决方案。4.争议解决：双方应尽可能通过友好协商解决争议。如协商无果，可向工程所在地人民法院提起诉讼，依据法律规定解决争议。适