辽宁省建设工程施工合同范本2024版

辽宁省建设工程施工合同范本合同编号：_______名称：________地质：________法定代表人：________联系方式：________名称：________地质：________法定代表人：________联系方式：________鉴于业主拟在辽宁省进行建设工程施工，承包方愿意承担该工程的施工任务，双方经友好协商，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：________1.2工程地点：________1.3工程内容：________1.4工程规模：________1.5工程性质：________第二条工程承包范围2.1承包方应按照业主提供的施工图纸、施工方案及工程技术规范要求，完成本工程的施工任务。2.2工程承包范围包括但不限于：土建工程、装饰工程、安装工程、园林绿化工程等。第三条工程质量3.1承包方应严格按照国家及行业相关质量标准、规范进行施工，确保工程质量达到优良等级。3.2业主有权对工程进度、质量进行监督检查，承包方应予以配合。第四条工程期限4.1工程总工期为____天，自合同签订之日起计算。4.2工期延误：如因承包方原因导致工期延误，承包方应向业主支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金=合同总价款×0.5%。第五条工程价款5.1工程价款总额为人民币____元（大写：____元整）。5.2付款方式：合同签订后，业主支付承包方工程预付款，预付款金额为合同总价款的10%；工程进度款按月支付，每月支付进度款的80%；工程竣工验收合格后，业主支付剩余工程价款。第六条违约责任6.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。6.2业主未按约定支付工程价款的，应按逾期付款金额的0.5%向承包方支付违约金。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向工程所在地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日起终止。甲方（盖章）：________乙方（盖章）：________法定代表人（签字）：________法定代表人（签字）：________签订日期：________一、五种特殊的应用场合及注意事项1.家庭装修应用场合：家庭装修是辽宁省建设工程施工合同范本的一种特殊应用场合。在这种情况下，业主与承包方签订合同，明确装修工程的范围、质量、期限、价款等事项。注意事项：在家庭装修中，业主应特别注意合同中的工程承包范围条款，确保装修工程的具体内容明确、详细。业主还需关注合同中的工程质量条款，确保装修质量符合自己的要求。2.商业建筑建设应用场合：商业建筑建设是另一种特殊的应用场合。在这种情况下，业主可能是商业地产开发商，承包方则是建筑公司。注意事项：商业建筑建设合同中，业主应关注工程期限和工程价款条款，确保工程按时完成并合理支付工程款项。同时，业主还需关注工程质量条款，确保商业建筑的质量符合商业运营的需求。3.公共设施建设应用场合：公共设施建设是辽宁省建设工程施工合同范本的另一种应用场合。在这种情况下，业主可能是政府部门或公共事业单位，承包方则是建筑公司。注意事项：公共设施建设合同中，业主应关注工程质量、工程期限和工程价款条款，确保公共设施的质量、进度和成本控制。同时，业主还需关注合同中的违约责任条款，确保承包方按照约定履行合同。4.住宅小区建设应用场合：住宅小区建设是辽宁省建设工程施工合同范本的一种特殊应用场合。在这种情况下，业主可能是房地产开发商，承包方则是建筑公司。注意事项：住宅小区建设合同中，业主应关注工程承包范围、工程质量、工程期限和工程价款条款，确保住宅小区的建设符合规划要求、质量标准、进度要求和成本控制。同时，业主还需关注合同中的违约责任条款，确保承包方按照约定履行合同。5.工业建设应用场合：工业建设是辽宁省建设工程施工合同范本的另一种特殊应用场合。在这种情况下，业主可能是工业企业，承包方则是建筑公司。注意事项：工业建设合同中，业主应关注工程承包范围、工程质量、工程期限和工程价款条款，确保工业设施的建设符合生产需求、质量标准、进度要求和成本控制。同时，业主还需关注合同中的违约责任条款，确保承包方按照约定履行合同。二、实际操作过程中可能遇到的问题及解决办法1.工程质量问题问题：在实际操作过程中，可能会出现工程质量不符合约定的情况。解决办法：业主应加强对工程质量的监督检查，及时发现并解决问题。同时，在合同中明确工程质量标准和违约责任，确保承包方按照约定履行合同。2.工期延误问题问题：在实际操作过程中，可能会出现工期延误的情况。解决办法：在合同中明确工程期限和违约责任，确保承包方按照约定履行合同。同时，业主应加强与承包方的沟通和协调，及时解决问题，避免工期延误。3.工程价款支付问题问题：在实际操作过程中，可能会出现工程价款支付不及时或不符合约定的情况。解决办法：在合同中明确工程价款的支付方式和违约责任，确保业主按照约定支付工程款项。同时，业主应加强与承包方的沟通和协调，及时解决问题，避免工程价款支付问题。三、原始合同所需的详细附件1.施工图纸：包括工程的具体设计图纸，用于明确工程承包范围和施工要求。2.施工方案：包括工程的施工组织设计、施工方法、施工工艺等，用于明确施工的具体方案和要求。3.工程技术规范：包括工程的技术标准和要求，用于明确工程质量的要求。4.工程量清单：包括工程的具体工程量和工程量计算方法，用于明确工程价款的计算依据。5.工程进度计划：包括工程的具体施工进度计划，用于明确工程期限的要求。施工合同真重要，条款内容要记牢。甲方乙方要分明，工程项目要搞清。质量标准要达标，优良工程才放心。工程期限要明确，按时完工不拖延。工程价款要谈妥，付款方式要合理。预付款和进度款，按照约定来支付。工期延误要赔偿，违约责任要承担。争议解决要友好，协商不成法院找。合同附件要齐全，图纸方