2024年监理考试-水利监理工程师笔试参考题库含答案

“人人文库”水印下载源文件后可一键去除，请放心下载！（图片大小可任意调节）2024年监理考试-水利监理工程师笔试参考题库含答案“人人文库”水印下载源文件后可一键去除，请放心下载！第1卷一.参考题库(共75题)1.下图为某分部工程的双代号时标网络计划，它提供的信息为（）。 A、计算工期为14天B、A、D、F、I为关键工作C、H的自由时差为1天D、B的总时差为2天，自由时差为0天E、E的总时差为1天，自由时差为0天2.若财务净现值（），则方案可行。A、≥1B、≥0C、≤1D、＜03.建设项目从正式开工到全部建成投产或交付使用所经历的时间称为（）。A、合同工期B、建设工期C、计算工期D、计划工期4.《水利水电土建工程施工合同条件》规定，监理人在收到月进度付款申请单后的（）内完成核查，并向发包人出具月进度付款证书，提出他认为应当到期支付给承包人的金额。A、42天B、21天C、28天D、14天5.按《水利水电土建工程施工合同条件》规定，未经监理人批准，承包人私自将已按合同规定进入工地的（）撤离工地，属于承包人违约。A、行为不端的人员B、工程设备C、临时工程D、材料E、施工设备6.《水利工程建设项目监理招标投标管理办法》规定，项目监理招标的（）是该项目的项目法人。A、招标人B、投标人C、代理人D、监理人7.某项目计划运行期初筹措一笔安全生产奖励基金，为期10年，每年奖励基金为3万元，按年利率10%复利计算，这笔基金应为（）万元。A、18.43B、47.81C、17.28D、40.748.债务相互抵销，合同的权利义务（）。A、终止B、中止C、解除D、变更9.《水利水电土建工程施工合同条件》规定，（）不属于发包人的义务。A、提供施工场地和通道B、施工作业的安全保护C、提供工程原始资料D、为承包人人员投保人员工伤事故险E、支付变更工程款10.网络计划中的关键工作及关键路线的确定方法有（）。A、总时差最小的工作为关键工作B、自由时差最小的工作为关键工作C、相邻两项工作之间的时间间隔均为零的路线为关键路线D、在计划工期等于计算工期时，最早开始时间和最迟开始时间相等的工作为关键工作E、时标网络计划中无波形线的路线为关键路线11.《合同法》规定，国家重大建设工程合同，应当按照（）等文件订立。A、国家规定的程序B、国家批准的投资计划C、批准的可行性研究报告D、当事人的格式条款E、监理人的指示12.《水利水电土建工程施工合同条件》规定，工程预付款的支付条件是（）。A、承包人提交了经发包人认可的工程预付款保函B、发包人与监理人签定了合同C、承包人已经进场D、监理人已经向发包人提交了履约担保13.《水利工程建设监理单位资质管理办法》规定，水土保持施工监理专业资质的监理单位，其注册资金应不少于（）。A、甲级200万元B、甲级100万元C、乙级100万元D、丙级50万元E、暂不定级的30万元14.总监理工程师是监理人驻工地（）的全权负责人。A、履行发包人职责B、负责全部项目C、履行监理人职责D、履行施工合同15.按施工图纸的规定和监理人的指示，每班应进行现场混凝土坍落度的检测，出机口应检测（）次，仓面应检测（）次。A、4；4B、4；2C、2；4D、2；216.（）可以组成一个联合体以一个投标人的身份共同投标。A、两个以上自然人或者其他组织B、两个以上法人或者其他组织C、两个以上法人、公民或者其他组织D、一个法人和一个自然人17.全面履行合同的原则是指按合同约定的（）履行。A、期限B、数量C、地点D、标的E、争议18.监理单位从事工程建设监理活动，首先应当遵循（）的准则，做到依法经营。A、保密B、公开C、公证D、守法19.《水利工程建设项目管理规定》水建[1995]128号指出：（）向主管部门提出主体工程开工申请报告，按审批权限，经批准后，方能正式开工。A、项目法人或建设单位B、项目法人或监理单位C、建设单位或施工单位D、设计单位或监理单位20.按《合同法》规定，隐蔽工程在隐蔽之前，承包人应通知发包人检查，发包人没有及时检查的，承包人（）。A、自行检查并将结果通知工程师B、可以顺延工程日期C、有权要求赔偿停工窝工等损失D、不检查即覆盖E、通知质检部门检查21.为有效控制施工阶段材料质量，承包人在主要建筑材料和设备订货前应向（）申报。A、监理人B、设计承包人C、发包人D、政府部门22.《安全生产法》规定：生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程（）。A、同时设计B、同时施工C、同时投入生产和使用D、同时开工E、相同等级23.《水土保持法》规定，（）和地方人民政府应当将水土保持工作列为重要职责，采取措施做好水土流失防治工作。A、建设部B、国家林业局C、国务院D、农业部24.绘制双代号网络图时，必须遵守（）准则。A、一条箭线箭头节点的编号应大于箭尾节点的编号B、双代号网络图的节点应用圆圈表示，并在圆圈内编号C、节点标号从小到大，可不连续，但严禁重复D、一条箭线箭头节点的编号应小于箭尾节点的编号E、节点标号从大到小，可不连续25.水利工程质量监督机构是代表政府实行强制性监督的机构，分（）级设置。A、2B、3C、4D、526.某山区，山上植被茂密，郁郁葱葱，山谷内有一条河流，水流旁是宽阔的砂卵石滩地，滩地以外、山脚下的台地上有村庄、农田、果园、蔬菜地、人工疏林地。该处修建一座大型水库工程，某施工队要寻找一处平地作为营地。以下选择哪个较为适宜？（）。A、在半山腰平整一片平地，住在这里登高望远，景色迷人，周围树木葱茏，空气清新，有利于工人身心健康B、征用人工疏林地，平整土地，清除部分树木，住在这里也很不错C、在砂卵石滩地平整一块地，这里地势开阔、流水潺潺、空气清新，不用补偿，不妨碍他人，而且用水方便D、征用农田和果园，因农户靠农业收获不高，争先租给施工队作营地，而且，地形平坦，位置绝佳，对农民也是一种帮助27.监理单位从事工程建设监理活动，要依据科学的方案，要运用科学的手段，要采取科学的方法，充分体现（）的准则。A、执法性B、全面性C、强制性D、科学性28.在工程网络计划执行过程中，当某项工作的自由时差恰好被利用时，将会影响（）。A、其紧后工作的最早开始时间B、后续工作的最迟开始时间C、该工作的最早完成时间D、紧后工作的最迟完成时间29.水利工程建设项目建设监理招标，自评标委员会提出书面评标报告之日起，招标人一般应在15日内确定中标人，最迟应在投标有效期结束日（）个工作日前确定。A、20B、30C、15D、4030.《水利水电土建工程施工合同条件》规定，结清单应证实（）申请单的总金额是根据合同规定应付给承包人的全部款项的最终结算金额。A、最终付款B、完工付款C、月付款D、预付款31.某施工单位承包了一供水工程项目，合同条件采用《水利水电土建工程施工合同条件》。在合同实施中，由承包人采购使用的砂子不合格影响混凝土工程质量，监理人立即发出通知，要求承包人停止使用不合格的砂子，并要求提出补救措施。承包人接到监理人的警告通知后，认为混凝土试样的平均强度指标达到了合同要求，只是保证率比规范要求低，由于工期紧，更换砂场费用高又对工期影响大，申请继续使用。监理人是否应予同意？32.主张不安抗辩权的当事人负有的附随义务有（）。A、保密B、通知C、提供担保D、举证E、对方提供担保时，应当恢复履行33.申请实施的水土保持项目必须以省级政府确认的水土保持规划为指导，以小流域为单元，采取（）。A、预防监督B、集中连片C、综合措施D、规模治理E、开发利用34.某施工单位承包了一供水工程项目，合同条件采用《水利水电土建工程施工合同条件》。在合同实施中，由承包人采购使用的砂子不合格影响混凝土工程质量，监理人立即发出通知，要求承包人停止使用不合格的砂子，并要求提出补救措施。在监理人发出书面警告后的第30天，施工单位仍未采取任何有效补救措施，仍然使用不合格材料，监理人应采取哪些合同措施？35.水利工程施工监理专业资质和（）专业资质分为甲级、乙级和丙级三个等级。A、工程移民B、环境保护C、机电及金属结构设备制造D、水土保持工程施工监理36.依据《招标投标法》规定，开标后允许（）。A、投标人更改投标书的投标报价B、投标人再增加优惠条件C、招标人更改招标文件中规定的评标标准D、评标委员会要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清37.在监理实施过程中，由于监理工程师的工作过失，导致承包单位经济损失，承包单位应直接向（）提出索赔要求。A、监理单位B、监理机构C、监理工程师D、项目法人38.（）水利项目包括灌溉、水运、机电排灌等项工程。A、生产经营性B、社会公益性C、环境效益性D、有偿服务性39.债务人接到债权转让通知后，债务人对让与人的抗辩，可以向（）主张。A、让与人B、受让人C、第三人D、公证人40.（）等以公益为目的的事业单位、社会团体不得为保证人。A、学校B、企业法人C、幼儿园D、保险公司E、医院41.根据《建设工程监理与相关服务收费管理规定》，监理费的计算方法主要有按（）计算。A、建筑安装工程费分档B、工程概算投资额分档C、所需工日和相应人工费标准D、人年费用标准E、设计概算费率42.《水利水电土建工程施工合同条件》通用条款规定，属于下列哪种情况引起的暂停施工，均为发包人的责任，由此造成的工期延误，应按合同的规定办理？（）A、由于发包人违约引起的暂停施工B、由于不可抗力的自然因素引起的暂停施工C、由于发包人原因引起的暂停施工D、由于现场非异常恶劣气候条件引起的正常停工E、由于不可抗力的社会因素引起的暂停施工43.财务评价是在国家现行财税制度和价格体系的条件下，分析计算项目（）的效益和费用。A、直接和间接B、范围内C、间接D、直接和部分间接44.工程网络计划的计算工期的确定方法是（）。A、双代号网络计划中，以网络终点节点为完成节点的工作的最早完成时间的最大值为该网络计划的计算工期B、双代号网络计划中，终点节点的最早时间为该网络计划的计算工期C、双代号网络计划中，终点节点的最迟时间为该网络计划的计算工期D、单代号网络计划中，终点节点的最早完成时间为计算工期E、时标网络计划中，最后一项关键工作的最早完成时间为该网络计划的计算工期45.依据《担保法》规定，下列哪些财产不得抵押？（）A、土地所有权B、国债资金C、学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位设施D、所有权、使用权不明或者有争议的财产E、依法不得抵押的其他财产46.某工作的最早开始时间为第6天，最早完成时间为第16天，该工作的总时差为4天，自由时差为2天。实施中某时刻检查发现该工作拖后9天完成，其它工作均按计划进行，则该工期将（）。A、不变B、延长2天C、延长5天D、延长9天47.因（）原因引起的工期延误，对承包人而言，属于不可原谅的拖期。A、承包人施工组织协调不好B、承包人的施工设备出现大的故障C、劳动生产率低D、发生流行性传染病E、业主没有按合同规定及时提供施工图纸48.因不可抗力致使不能实现合同目的，当事人可以（）合同。A、转让B、解除C、中止D、分包49.在选择优先缩短工作持续时间的关键工作时，应考虑的因素包括（）。A、缩短工作持续时间后对质量和安全影响不大的工作B、延长工作持续时间后对质量影响不大的工作C、有充足备用资源的工作D、延长持续时间需增加费用最少的工作E、缩短持续时间所需增加的费用最少的工作50.监理机构应对承包人从事（）等岗位和施工设备操作等需要持证上岗人员的资格进行验证和认可。A、施工B、安全C、质检D、材料E、企业管理51.在抽样检验中，存在将不合格的交验批错判为合格批的风险。这一类风险可以称为（）。A、第一类风险B、第二类风险C、用户风险D、生产者风险E、承包人风险52.浇筑混凝土工程，必须等混凝土凝固后才能拆模板，浇混凝土与拆模板之间的约束关系称为（）搭接关系。A、开始到开始B、结束到开始C、开始到结束D、结束到结束53.在工程网络计划中，若某工作的（）最小，则该工作必为关键工作A、自由时差B、持续时间C、总时差D、时间间隔54.在总价合同实施中，由于通货膨胀而使工料成本增加，按合同规定可以对合同总价进行相应的调整的合同形式称为（）。A、固定总价合同B、可调值总价合同C、包干合同D、固定工程量总价合同55.依据《担保法》规定，下列（）权利可以质押。A、汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单B、依法可以转让的股份、股票C、依法可以转让的商标专用权，专利权、著作权中的财产权D、依法可以质押的其他权利E、房屋等不动产56.（）是指行为人虽然有代理权，但擅自超越代理权限的代理行为，属于无权代理。A、没有代理权B、代理权终止C、代理权限D、超越代理权57.裁决被（）依法裁定撤销或者不予执行的，当事人就该纠纷可以根据双方重新达成的仲裁协议申请仲裁，也可以向人民法院起诉。A、人民法院B、仲裁委员会C、行政机关D、公证机关58.评标委员会成员应当客观公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见（）。A、承担个人责任B、承担民事责任C、承担刑事责任D、承担违约责任59.ISO9000-2000标准中质量是指（）。A、环境质量B、产品质量C、活动或过程的工作质量D、安全控制水平E、质量管理体系运行的质量60.在施工合同中，（）属于发包人应当完成的工作。A、提供施工用地B、提供工程进度计划C、提供施工场地的工程地质资料D、提供永久工程设计图纸E、向承包人提供办公设施61.国家7部委12号令《评标委员会和评标方法暂行规定》规定，有下列哪些情形之一的，不得担任评标委员会成员？（）A、投标人或者投标人主要负责人的近亲属B、项目主管部门或者行政监督部门的人员C、与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的D、与招标人有经济利益关系的人员E、曾因在招标.评标活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的62.一般质量事故指对工程造成—定经济损失，经处理（）的事故。A、不影响正常使用B、影响正常使用C、不影响使用寿命D、影响使用寿命E、主体不影响使用63.撤销权的行使范围（）为限。债权人行使撤销权的必要费用，由债务人负担。A、以债务人的债权B、以债权人的债权C、以债权人的债务D、以第三人的权益64.当事人可以依照《担保法》约定一方向对方给付定金作为债权的担保。请判断下列哪种说法是正确的？（）A、债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回B、给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金C、给付定金的一方不履行约定的债务的，有权要求返还定金D、收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金E、债务人履行债务后，定金不能抵作价款或者收回65.工程产品在规定的时间内和规定的条件下完成规定功能的能力和维修的方便程度是指工程产品的（）。A、时间性B、适应性C、可信性D、经济性66.假设工作C的紧前工作为A、B。如果A、B两项工作的最早开始时间分别为6天和7天．持续时间分别为4天和5天，则工作C的最早开始时间为（）天。A、10B、11C、12D、1367.网络计划施工进度检查结果的表示方法有（）。A、标图检查法B、前锋线检查法C、割切检查法D、列表检查法E、横道图—工程进度曲线检查法68.行为人没有代理权以被代理人名义订立的合同，未经被代理人追认，对（）不发生效力，由行为人承担责任。A、法定代理人B、相对代理人C、指定代理人D、被代理人69.合同的（）由县级以上工商行政管理机关办理。A、公证B、审批C、鉴证D、公正70.对于工程量清单中列有但承包人未报价的项目，合同实施中（）支付工程款。A、仍应予B、一律不予C、应部分D、应视情况71.按生态系统的（）和影响可将其分为自然生态系统、人工生态系统和半人工生态系统。A、层次B、组成C、特性D、体系72.坚持按照PDCA的循环过程不断完善和提高的全面质量管理观点中的“C”表示（）。A、检查B、计划C、处理D、实施73.工程量清单中的每一项目的单价中，一般应包括（）A、直接工程费B、间接费C、利润D、备用金E、违约金74.《建设项目环境保护管理条例》规定：国务院环境保护行政主管部门负责审批下列哪些建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表？（）A、核设施、绝密工程等特殊性质的建设项目B、跨省、自治区、直辖市行政区域的建设项目C、地方各级政府审批的建设项目D、国务院审批的或者国务院授权有关部门审批的建设项目E、个人投资的建设项目75.施工监理的被监理的行为主体是（）。A、项目经理B、监理单位C、项目法人D、与发包人签订了施工合同的承包人第2卷一.参考题库(共75题)1.我国民事诉讼法规定的民事诉讼的基本原则是（）的原则。A、国家司法主权B、独立审判C、当事人有平等的诉讼权利D、以事实为根据，以法律为准绳E、服从行政管理2.合同无效、被撤销或者终止的，（）合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。A、影响B、不影响C、不一定影响3.《安全生产法》规定：矿山、建筑施工单位和危险物品的（）单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。A、生产B、经营C、储存D、监督E、主管4.国民经济评价确定影子价格时，特殊投入物是指（）。A、水泥B、钢材C、劳动力D、炸药E、土地5.某枢纽工程施工招标，合同条件采用《水利水电土建工程施工合同条件》。A施工企业中标并签订合同后，认为中标价偏低，无奈受合同的约束，只好按合同履行义务。在组织进场期间，发包人提供场地延误7天时间，故承包人以此为由，立即将人员、设备、设施等进场资源全部撤离现场，并向发包人发出通知：“由于你方提供场地延误已构成违约，我方根据《合同法》有关规定，提出解除合同，并要求赔偿由于解除合同对我方造成的费用和利润损失，希望你方在合同规定时间给以支付。”为了降低成本，A施工企业未经任何许可，将所承包工程基础处理、大坝混凝土浇筑、泄洪洞等工程分包给当地的施工企业。监理人发现后，认为分包已成事实，并考虑到工期非常紧，要求该施工企业补报项目分包申请报告，并经审查，承包人所选分包人具备承包能力，同意分包。监理人的做法是否妥当？请说明理由。6.某企业第一年初从银行贷款300万元，贷款年名义利率6%，每月复利计息一次。若所借本金与利息均在第3年末一次支付，则支付的金额为（）万元。A、359.00B、318.50C、357.30D、313.707.（）指施工企业为建筑安装工程施工而进行组织与经营管理所发生的各项费用。A、运行费B、间接费C、管理费D、直接费8.承包人在收到监理人发出的变更指示后，应在合同规定的时限内，向监理人提交一份（），并抄送发包人。A、投标报价书B、索赔申请报告C、变更意向书D、变更报价书9.《环境保护法》规定，任何单位不得将产生严重污染的生产设备转移（）的单位使用。A、有污染防治能力B、没有污染防治能力C、没有销毁能力D、没有生产能力10.下列属于发包人的准备工作的是（）。A、办理开工报告B、办理质量监督手续C、首批工程预付款D、施工组织设计和施工措施计划的编制E、质量保证体系11.某引水工程隧洞施工招标。招标文件中规定的中标条件是：能满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低（但是投标价格低于成本的除外）。经过评标委员会评审，满足招标文件实质性要求的投标人有6家，按评审后的报价由低到高排序如下表所示。该招标项目的标底为66060万元。 评标委员会认为投标人A的报价远远低于招标项目标底，属于投标价格低于成本情形，应予拒绝。评标委员会的观点是否正确？为什么？12.对造林、种草、坡改梯、小型的沟道治理等工程可进行（）。A、旁站监理B、巡视检查C、抽查D、审查13.正常型直方图应满足的条件包括（）。A、左右基本对称的单峰型B、平均值在中央C、数据的实际分布范围小于6SD、数据的实际分布范围大于6SE、数据的实际分布范围等于6S14.（）是组织存在的前提。A、组织机构B、组织目标C、组织成员D、分工与合作15.《水法》规定：国家（）单位和个人依法开发、利用水资源，并保护其合法权益。A、要求B、强制C、鼓励D、限制16.正态分布总体样本落在［μ－3σ，μ＋3σ］区间的概率约为（）左右。A、95.0％B、95.4％C、99.7％D、68.3％17.水利工程建设监理单位只能在核定的（）内从事监理活动。A、业务等级B、资质范围C、业务范围D、工程范围18.《环境保护法》规定，防治污染的设施必须经（）验收合格后，该建设项目方可投入生产或者使用。A、设施所属的行业主管部门B、原审批环境影响报告书的环境保护行政主管部门C、地方政府D、国家发展和改革委员会19.在正态分布曲线中，σ叫做正态分布的标准偏差，下列叙述正确的是（）。A、σ越大，曲线越宽B、σ越大，曲线越窄C、σ越小，曲线越宽D、σ越小，曲线越窄E、σ的大小与曲线的宽窄无关20.乙级机电及金属结构设备制造监理专业资质可以承担水利工程中的（）机电及金属结构设备制造监理业务A、大型B、各类型C、小型D、中、小型21.因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或者申请仲裁的期限为（），自当事人知道或者应当知道其权利受到侵害之日起计算。A、一年B、四年C、六年D、二年22.《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）规定，在质量评定中，项目划分为（）。A、分项工程、分部工程和单位工程B、单位工程、分部工程和单元工程C、分项工程、单元工程和单位工程D、建设工程、分部工程和单位工程23.债务已经按照约定履行，合同的权利义务（）。A、终止B、中止C、废止D、解除24.合同法律关系的（）是合同的标的。A、客体B、主体C、内容D、当事人25.水利工程施工监理的工作方法包括（）。A、现场记录B、发布文件C、旁站监理D、平行检测E、三检制26.（）依法将标的物提存，合同的权利义务终止。A、债权人B、债务人C、第三人D、当事人27.某水库除险加固工程上游面铺设混凝土预制块，合同采用《水利水电土建工程施工合同条件》。合同技术条款中要求的铺设最大缝宽≤1cm，而合同中引用的某行业规范中规定的铺设最大缝宽≤1.5cm。在合同实施过程中，承包人与发包人就铺设混凝土预制块最大缝宽标准发生争议，应如何确定标准？28.已知工程网络计划中某工作有四项紧后工作，这些紧后工作的最迟开始时间分别为第18、20、21和23天，如果该工作的持续时间为6天，则该工作的最迟开始时间为第（）天。A、12B、14C、15D、1729.《招标投标法》规定，依法必须进行招标的项目，招标人自行办理招标事宜的，应当向有关（）备案。A、行政主管部门B、行政监督部门C、行政监察部门D、工商行政部门30.在单代号网络计划中，工作B的最早开始时间为第5天，其持续时间为10天。该工作有三项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第15天．第20天和第25天，则工作B的自由时差为（）天。A、0B、5C、10D、1531.《防洪法》规定：对于（）管理范围内依照本法规定建设的工程设施，水行政主管部门有权依法检查。A、流域管理机构B、河道、湖泊C、行政区域D、建设监理32.财务评价清偿能力分析的主要指标包括（）。A、利息备付率B、偿债备付率C、资产负债率D、借款偿还期E、投资回收期33.合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间（）民事权利义务关系的协议。A、变更B、终止C、争议D、设立E、仲裁34.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（）前以书面形式通知所有招标文件收受人。A、二十五日B、二十日C、十五日D、三十日35.下列措施中，属于环境保护措施的是（）。A、佩戴安全帽B、设置高空作业防护网C、监测饮用水质量D、检查电器接地36.在工程网络计划中，某项工作的最早开始时间为第7天，工作的持续时间为10天，该项工作有三项紧后工作，其紧后工作的最早开始时间分别为第17天、第20天、第18天。则该工作的自由时差为（）天。A、10B、11C、0D、837.工程进度曲线（S形曲线）以横座标表示时间，纵坐标表示（）。A、累计完成任务量B、单位时间内完成任务量C、累计未完成任务量D、单位时间内完成任务量百分比38.水利工程建设监理工程师是指经注册（）的工程建设监理人员。A、取得监理工程师资格证书B、取得监理员资格证书C、取得监理工程师培训证书D、取得监理工程师岗位证书39.根据《水利工程建设项目验收管理规定》，政府验收包括（）。A、专项验收B、阶段验收C、分部工程验收D、单位工程验收E、竣工验收40.在质量见证点施工前，承包人应事先通知监理人到现场见证，若监理人在约定时间未到场的情况下，则（）。A、承包人和监理人重新约定见证点监督时间B、承包人暂停施工，等待监理人到场后再施工C、承包人认为监理人已默许，故有权按原计划进行施工D、承包人按原计划施工后，再让监理人检查认可41.水利工程项目建设程序中，通常将初步设计以后的建设活动，称为（）阶段。A、可行性研究B、项目建议书C、后评价D、项目建设实施42.工程建设的特殊性主要包括（）。A、建设周期长B、建设过程的连续性和协作性C、建设管理的公正性D、施工的流动性E、受自然和社会条件的制约性强43.对不同料场的砂、石进行抽样检验时，宜采用（）。A、单纯随机抽样B、分层取样C、系统取样D、两级取样44.网络的逻辑关系是指工作之间相互制约或依赖的关系。包括（）。A、工艺关系B、组织关系C、逻辑关系D、制约关系E、依赖关系45.《建设工程质量管理条例》规定，（）违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员依法追究刑事责任。A、建设单位B、设计单位C、施工单位D、监理单位E、质量监督机构46.《水利水电土建工程施工合同条件》规定，承包人私自将隐蔽部位覆盖，监理人有权指示承包人采用钻孔探测进行检查，由此增加的费用和工期延误责任由（）承担。A、发包人B、承包人C、监理人D、承包人与发包人共同47.《水利水电土建工程施工合同条件》规定，监理人可以指示承包人在监理人监督下进行施工测量放线抽样复测，当复测中发现有错误时，承包人必须按监理人指示进行修正或补测，由此增加的费用应由（）承担。A、发包人B、发包人与承包人共同C、发包人与监理人共同D、承包人48.不论承包人向发包人提出索赔，还是发包人向承包人提出索赔，要使索赔成立，必须要有（）依据。A、法律B、政策C、法律或合同D、合同49.职能型监理组织模式的缺点是（）。A、命令源不唯一B、便于人员分配C、权与责不够明确D、便于决策E、有时决策效率低50.（）应当以书面形式订立抵押合同。A、出质人和质权人B、抵押人和抵押权人C、保证人和被保证人D、留置权人和留置人51.同时履行抗辩权的成立，应当具备的条件包括（）。A、当事人互负的债务在履行顺序上分先后B、必须是双务合同C、当事人互负的债务在履行顺序上并没有先后D、相对人未履行债务或未提出履行债务E、相对人客观上有履行的可能52.当事人以城市房地产抵押的，抵押合同自（）之日起生效。A、登记B、签订C、交付D、质押53.《水法》规定：国家对（）依法实行取水许可制度和有偿使用制度。A、水资源B、水工程C、水环境D、水利用54.排列图法的用途是（）。A、找出质量问题的原因和结果之间的关系B、描述出整个生产过程质量波动原因C、动态反映质量的分布规律D、从诸多影响因素中寻找出主次影响因素55.《建设工程质量管理条例》的规定，监理单位与建设单位或者施工单位串通，弄虚作假、降低工程质量的，监理单位应受到以下（）处罚。A、责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款，降低资质等级，直至吊销资质等级证书B、有违法所得的，予以没收C、造成损失的，承担连带赔偿责任D、造成损失的，承担附带民事责任E、处5万元以上10万元以下的罚款56.（）指建设单位和施工企业在负责设备的采购、保管过程中发生的各项费用。A、采购及保管费B、仓储保管酬金C、采购及运输费D、设备采购购置费57.《水利水电土建工程施工合同条件》规定，若承包人根据工程施工的需要，要求监理人对合同的任一项目和任一项工作作出变更，则应由承包人提交一份详细的（）报送监理人审批。A、变更工程量表B、变更报价书C、变更申请报告D、索赔报告58.在财务现金流量表中，作为现金流入的有（）。A、回收流动资金B、销售税金及附加C、固定资产残值D、销售收入E、年运行费59.工程现场发现文物，承包人应采取保护措施，并立即通知监理人，由此而增加的费用和延误工期应（）。A、由文物部门承担B、由发包人承担C、由监理人承担D、由承包人承担60.对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种（）。A、合法行为B、违法行为C、自然事件D、社会事件61.《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》文件规定：建立对项目董事长、总经理的在任和离任（）制度。A、年薪B、监察C、兼任D、审计62.监理组织结构中一般应有（）。A、决策层B、管理层C、中间控制层D、混合层E、作业层（操作层）63.按合同规定，应进行计量并给予支付的项目有（）。A、工程量清单中的项目B、承包人擅自完成的增加项目C、经批准的变更项目D、监理人批准的计日工E、承包人自身原因造成返工的工程量64.设计阶段质量控制的主要依据包括（）。A、质量管理法律法规B、工程施工监理规范C、勘测等专题报告D、工程设计规范E、预算文件65.流动资金等于流动资产与（）的差额。A、存货B、预付帐款C、应付帐款D、流动负债66.《水利工程设计概（估）算编制规定》（水总[2002]116）规定，设备费由（）组成。A、设备原价B、运杂费C、运输保险费D、采购及保管费E、包装费67.某引水渠工程长5km，渠道断面为梯形开敞式，用浆砌石衬砌。采用单价合同发包给承包人A。合同条件采用《水利水电土建工程施工合同条件》（GF-2000-0208）。合同开工日期为3月1日。合同工程量清单中土方开挖工程量为10万m3，单价为10元/m3。合同规定工程量清单中项目的工程量增减变化超过20%时，属于变更。 在合同实施过程中发生下列要点事项： 1．项目法人采用专家建议并通过专题会议论证，拟采用现浇混凝土板衬砌方案。承包人通过其它渠道得到信息后，在未得到监理人指示的情况下对现浇混凝土板衬砌方案进行了一定的准备工作，并对原有工作（如石料采购、运输、工人招聘等）进行了一定的调整。但是，由于其它原因现浇混凝土板衬砌方案最终未予正式采用实施。承包人在分析了由此造成的费用损失和工期延误基础上，向监理人提交了索赔报告。 2．合同签订后，承包人按规定时间向监理人提交了施工总进度计划并得到监理人的批准。但是，由于6、7、8、9四个月为当地雨季，降雨造成了必要的停工、工效降低等，实际施工进度比原施工进度计划缓慢。为保证工程按照合同工期完工，承包人增加了挖掘、运输设备和衬砌工人。由此，承包人向监理人提交了索赔报告。 3．渠线某段长500m为深槽明挖段。实际施工中发现，地下水位比招标资料提供的地下水位高3.10m（属于发包人提供资料不准），需要采取降水措施才能正常施工。据此，承包人提出了降低地下水位措施并按规定程序得到监理人的批准。同时，承包人提出了费用补偿要求，但未得到发包人的同意。发包人拒绝补偿的理由是：地下水位变化属于正常现象，属于承包人风险。在此情况下，承包人采取了暂停施工的做法。 4．在合同实施中，承包人实际完成并经监理人签认的土方开挖工程量为12万m3，经合同双方协商，对超过合同规定百分比的工程量按照调整单价11元/m3结算。工程量的变化未发生39.6款规定的施工组织和进度计划调整引起的价格调整。第二条所述情况，监理人是否应同意承包人的索赔？68.监理人控制施工机械的质量，主要考虑施工机械的（）等方面对施工质量的影响。A、技术性能与工作效率B、操作方便与可靠性C、安全性D、价格E、适用性69.发包人没有按时提供（）或应由发包人提供的设备和材料到货拖延，属于可原谅并应给予补偿的拖期。A、进场道路B、场地C、测量网点D、检测设备E、施工人员70.《安全生产法》规定：（）、使用危险物品或者处置废弃危险物品的，由有关主管部门依照有关法律．法规的规定和国家标准或者行业标准审批并实施监督管理。A、生产B、经营C、运输D、储存E、隐匿71.单代号网络图中（）。A、节点表示工作，箭线表示工作之间的逻辑关系B、箭线表示工作，节点连接工作间的逻辑关系C、根据节点的编号不能确定工作间的逻辑关系D、根据节点的编号可以确定工作间的逻辑关系E、节点表示工作的开始或结束的瞬间72.根据《水利工程质量管理规定》，设计单位质量管理的主要内容包括有（）。A、建立健全设计质量保证体系B、按合同规定及时提供设计文件及施工图纸C、按水利部有关规定在验收中，对施工质量是否满足设计要求提出评价意见D、设计质量必须满足工程质量的安全需要并符合设计规范的要求E、设计单位应认真执行“三检制”，切实做好工程质量的全过程控制73.（）是对项目的立项、设计施工、建设管理、竣工投产、生产运营等全过程进行评价。A、影响评价B、经济评价C、过程评价D、环境评价74.用财务净现值（FNPV）判断项目可行的标准是（）。A、FNPV＜0B、FNPV＜1C、FNPV≥1D、FNPV≥075.（）的地点为合同成立的地点。A、承诺生效B、要约生效C、要约邀请D、要约引诱第1卷参考答案一.参考题库1.参考答案：