一级建造师《机电工程管理与实务》冲刺试卷二（含答案）

一级建造师《机电工程管理与实务》冲刺试卷二(含答案)

［单选题］1.下列粘结剂中，对金属具有很强的粘结能力的是()。

A.聚酯酸(江南博哥)乙烯粘结剂

B.丙烯酸酯类粘结剂

C.环氧树脂粘结剂

D.酚醛树脂粘结剂

参考答案：C

参考解析：环氧树脂粘结剂俗称〃万能胶”具有很强的粘结力，对金属、木材、

玻璃、陶瓷、橡胶、塑料、皮革等都有良好的粘结能力。

［单选题］3.铝制管道可输送的介质不包括()。

A.醋酸

B.蚁酸

C.碱液

D,尿素

参考答案：C

参考解析：铝及铝合金一般用于设计压力不大于IMPa,介质温度不超过150c

的工业管道，可输送浓硝酸、醋酸、蚁酸、磷酸、脂肪酸、硫化氢、碳酸氢

镂、尿素等。

［单选题］4.焊接变形的面外变形可分为()。

A.焊缝纵向收缩变形、弯曲变形、扭曲变形、失稳波浪变形

B.角变形、焊缝纵向收缩变形、扭曲变形、失稳波浪变形

C.角变形、弯曲变形、焊缝纵向收缩变形、失稳波浪变形

D.角变形、弯曲变形、扭曲变形、失稳波浪变形

参考答案：D

参考解析：本题考核的是焊接变形的分类。焊接变形可以区分为在焊接热过程

中发生的瞬态热变形和室温条件下的残余变形。就残余变形而言，又可分为焊

件的面内变形和面外变形。面外变形可分为角变形、弯曲变形、扭曲变形、失

稳波浪变形。

［单选题］5.主要适用于某些特重、特高和场地受到特殊限制吊装的是()

A.流式起重机

B.塔式起重机

C.桅杆起重机

D.施工升降机

参考答案：C

参考解析：桅杆起重机

⑴按结构形式，桅杆起重机分为6类。

⑵特点：其结构简单，起重量大，对场地要求不高，使用成本低，但效率不

高。

⑶适用范围：主要适用于某些特重、特高和场地受到特殊限制的吊装。

［单选题］6.综合利用不同材料的特性、具有较长使用寿命的防腐方法是()

A.涂料施工方法

B.金属涂层旋工方法

C.电化学保护施工方法

D.衬里施工方法

参考答案：D

参考解析：衬里是一种综合利用不同材料的特性、具有较长使用寿命的防腐方

法。

［单选题］7.球形罐整体热处理过程中应监测柱脚实际位移值及支柱垂直度，及

时调整支柱使其处于垂直状态。整体热处理后应测量并调整支柱的()。

A.垂直度和拉杆挠度

B.水平度和拉杆挠度

C.水平度和垂直度

D.铅垂度和水平度

参考答案：A

参考解析：整体热处理时应松开拉杆及地脚螺栓，检查支柱底部与预先在基础

上设置的滑板之间的润滑及位移测量装置。热处理过程中应监测柱脚实际位移

值及支柱垂直度，及时调整支柱使其处于垂直状态。热处理后应测量并调整支

柱的垂直度和拉杆挠度。

［单选题］8.关于电缆敷设前的检查说法，错误的是()。

A.电缆通道畅通，排水良好

B.电缆型号、规格、电压应符合设计要求

C.电缆外观应无损伤、绝缘良好

D.充油电缆的油压不宜低于0.05MPa

参考答案：D

参考解析：本题考核的是电缆敷设前的检查。电缆敷设前的检查包括：(1)电缆

通道畅通，无堵塞，排水良好，隧道内照明通风符合要求。(2)电缆型号、规

格、电压应符合设计要求。(3)充油电缆的油压不宜低于0.15MPa。

［单选题］9.以下耐火材料用作隔热耐火砖的是()。

A.错英砂砖

B.碳砖

C.局铝砖

D.镁铝砖

参考答案：C

参考解析：可用作的隔热耐火砖有：黏土砖、高铝成、硅石专。

［单选题］10.自动化仪表工程施工中，综合控制系统设备安装前应具备的条件不

包括()。

A.基础底座安装完毕

B.地板、顶棚、内墙、门窗施工完毕

C.综合控制系统的行程试验合格

D.供电系统及室内照明施工完毕并已投入运行

参考答案：C

参考解析：综合控制系统设备安装前应具备下列条件：

(1)基础底座安装完毕。地板、顶棚、内墙、门窗施工完毕。

⑵空调系统已投入运行。供电系统及室内照明施工完毕并已投入运行。

(3)接地系统施工完毕。接地电阻符合设计文件规定。

［单选题］n.根据《工业炉窑砌筑工程的施工及验收规范》.不属于工序交接证

明书内容的是()。

A.隐蔽工程验收合格证明

B.焊接严密试验合格证明

C.耐火材料验收合格证

D.上道工序成果的保护要求

参考答案：C

参考解析：工序交接证明书应包括：①炉子中心线和控制标高的测量记录以及

必要的沉降观测点的测量记录；②隐蔽工程的验收合格证明；③炉体冷却装

置、管道和炉壳的试压记录及焊接严密性试验合格的证明；④钢结构和炉内轨

道等安装位置的主要尺寸的复测记录；⑤动态炉窑或炉子可动部分的试运转合

格的证明；⑥炉内托砖板和锚固件等的位置、尺寸及焊接质量的检查合格证

明；⑦上道工序成果的保护要求。

［单选题］12.下列地脚螺栓中，用于固定工作时有强烈振动和冲击的重型机械设

备的是()

A.固定地脚螺栓

B.胀锚地脚螺栓

C.活动地脚螺栓

D.粘接地脚螺栓

参考答案：C

参考解析：地脚螺栓一般可分为固定地脚螺栓、活动地脚螺栓、胀锚地脚螺栓

和粘接地脚螺栓。

(1)固定地脚螺栓又称为短地脚螺栓，它与基础浇灌在一起，用来固定没有强烈

振动和冲击的设备。

(2)活动地脚螺栓又称长地脚螺栓，是一种可拆卸的地脚螺栓，用于固定工作时

有强烈振动和冲击的重型机械设备。

⑶部分静置的简单设备或辅助设备有时采用胀锚地脚螺栓的连接方式。

(4)粘接地脚螺栓是近些年应用的一种地脚螺栓，其方法和要求与胀锚地脚螺栓

基本相同。在粘接时应把孔内杂物吹净，并不得受潮。

［单选题］13.敷设仪表电缆时的环境温度要求塑料绝缘电缆不低于()°C,橡皮绝

缘电缆不低于()℃。电缆电线敷设前，应进行外观检查和导通检查，并进行绝

缘电阻测试。

A.0；0

B.-10；0

C.0；10

D.0；-15

参考答案：D

参考解析：电缆、电线及光缆敷设

⑴敷设塑料绝缘电缆时环境温度要求不低于0℃,敷设橡皮绝缘电缆时环境温

度要求不低于T5℃o

⑵补偿导线应穿电缆导管或在电缆桥架内敷设，不得直接埋地敷设。当补偿导

线与测量仪表之间不采用切换开关或冷端温度补偿器时，宜将补偿导线和仪表

直接连接。

⑶同轴电缆和高频电缆的连接应采用专用接头。

［单选题］14.锅炉受热面施工程序中，组件地面验收的紧前工序是()。

A.设备及其部件清点检查

B.通球试验与清理

C.管子就位对口焊接

D.联箱找正划线

参考答案：C

参考解析：锅炉受热面的施工程序：设备及其部件清点检查一合金设备(部件)

光谱复查一通球试验与清理一联箱找正划线一管子就位对口焊接一组件地面验

收一组件吊装一组件高空对口焊接一组件整体找正。所以组件地面验收的紧前

工序为C选项内容。

［单选题］15.当导管埋设于混凝土内时，弯曲半径不宜小于管外径的。倍。

2

A.

R6

C

15

D.20

参考答案：B

参考解析：导管弯曲半径要求：

1)明配导管的弯曲半径不宜小于管外径的6倍，当两个接线盒间只有一个弯曲

时，其弯曲半径不宜小于管外径的4倍。

2)埋设于混凝土内的导管的弯曲半径不宜小于管外径的6倍，当直埋于地下

时，其弯曲半径不宜小于管外径的10倍。

［单选题］16.具有防振要求的高层建筑管道应加设()。

A.刚性连接

B.柔性连接

C.法兰连接

D.承插连接

参考答案：B

参考解析：高层建筑对防噪声、防振等要求较高，但室内管道及设备种类繁

多、管线长、噪声源和振源多，必须保证管道安装牢固、坡度合理，并采取必

要的减振隔离或加设柔性连接等措施。

［单选题］17.适用于现货价值较小的标准设备、制造高度专门化的设备的采购方

式是()

A.直接采购

B.招标采购

C.定点采购

D.询价采购

参考答案：D

参考解析：询价采购方式适用于现货价值较小的标准设备、制造高度专门化的

设备等的采购，通常在比较几家供货商报价的基础上选择确定供货商进行采

购。

［单选题］18.招投标项目的分类中，承包商承担工程的设计及土建安装施工，并

承担投产运行后设计指标的实现及施工质量的责任是()。

A.设计和采购总承包

B.设计施工总承包

C.采购及施工总承包。

D.施工总承包

参考答案：B

参考解析：本题考核的是招投标的分类。设计施工总承包，承包商承担工程的

设计及土建安装施工，并承担投产运行后设计指标的实现及施工质量的责任。

［单选题］19.在资金使用计划管理中，()计算方法严密准确，但是计算工作量

大，一般适用于主要材料等资金的核定。

A.定额日数法

B.因素分析法

C.比较计算法

D.余额计算法

参考答案：A

参考解析：定额制定的方法有：

⑴定额日数法：计算严密准确，但计算工作量大，一般适用于主要材料等资金

的核定。

⑵因数分析法：此方法计算简便，但较粗略。一般在历史资料或上期数额准确

可靠、计划期变动因素比较确切的情况下采用。可用于一些资金占用少，种类

多的项目资金定额的确定。

⑶比较计算法：此方法计算简单，有一定局限性。

(4)余额计算法：一般只适用于占用资金比较稳定的项目。

［单选题］20.验收评定工作的基础工作在施工单位，并经第三方的工程质量监督

部门或()来确认。

A.质量检测机构

B.竣工验收组织

C.工程监理单位

D.勘察设计单位

参考答案：B

参考解析：验收评定工作的基础工作在施工单位，即主要由施工单位来实施，

并经第三方的工程质量监督部门或竣工验收组织来确认。监理(建设)单位在施

工过程中负责监督检查，使质量评定准确、真实。

［多选题］1.关于缆风绳的设置要求，正确的有0。

A.直立单桅杆顶部缆风绳的设置宜为6根至8根

B.缆风绳与地面的夹角宜为30°,最大不得超过60°

C.直立单桅杆各相邻缆风绳之间的水平夹角不得大于45°

D.对倾斜吊装的桅杆应加设后背主缆风绳，且设置数量不应少于2根

E.缆风绳应设置防止滑车受力后产生扭转的设施

参考答案：ADE

参考解析：缆风绳的设置要求包括：

①直立单桅杆顶部缆风绳的设置宜为6根至8根，对倾斜吊装的桅杆应加设后

背主缆风绳，后背主缆风绳的设置数量不应少于2根。

②缆风绳与地面的夹角宜为30°,最大不得超过45°。

③直立单桅杆各相邻缆风绳之间的水平夹角不得大于60°o

④缆风绳应设置防止滑车受力后产生扭转的设施。

⑤需要移动的桅杆应设置备用缆风绳。

［多选题］2.炉窑砌筑施工冬期施工的技术要求说法正确的是()

A.工作地点和砌体周围温度均不应低于5℃

B.高铝水泥耐火浇注料的水温不应超过30℃

C.耐火泥浆、耐火浇注料的搅拌应在暖棚内进行

D.砌筑完毕后，若不能随即烘炉投产时，应采取烘干措施

E.黏土结合耐火浇注料、水玻璃耐火浇注料、磷酸盐耐火烧注料施工时的温度

不宜低于5℃

参考答案：ABCD

参考解析：黏土结合耐火浇注料、水玻璃耐火浇注料、磷酸盐耐火烧注料施工

时的温度不宜低于10℃

［多选题］3.管道阀门安装要求不包括()。

A.应按介质流向确定其安装方向

B.检查阀门填料，其压盖螺栓应留有调节裕量

C.阀门与金属管道焊接连接时，阀门应在关闭的状态下进行

D.安全阀应水平安装

E.安全阀的进、出口管道上设截止阀时，应加铅封，且锁定在开启状态

参考答案：CD

参考解析：阀门安装应符合下列规定：

(1)阀门安装前，应按设计文件核对其型号，并应按介质流向确定其安装方向；

检查阀门填料，其压盖螺栓应留有调节裕量。

⑵当阀门与金属管道以法兰或螺纹方式连接时，阀门应在关闭状态下安装；以

焊接方式连接时，阀门应在开启状态下安装，对接焊缝底层宜采用筑弧焊。当

非金属管道采用电熔连接或热熔连接时，接头附近的阀门应处于开启状态。

(3)安全阀应垂直安装;安全阀的出口管道应接向安全地点;在安全阀的进、出管

道上设置截止阀时，应加铅封，且应锁定在全开启状态。

［多选题］4.部分静置的简单设备或辅助设备有时采用胀锚地脚螺栓的连接方

式。胀锚地脚螺栓安装应满足的要求，正确的是()

A.钻孔处不得有裂缝

B.钻孔直径和深度应与胀锚地脚螺栓相匹配

C.安装胀锚螺栓的基础强度不得大于lOMPa

D.钻孔时应防止钻头与基础中的钢筋、埋管等相碰

E.胀锚地脚螺栓中心到基础边缘的距离不小于7倍的胀锚地脚螺栓直径

参考答案：ABDE

参考解析：部分静置的简单设备或辅助设备有时采用胀锚地脚螺栓的连接方

式。胀锚地脚螺栓安装应满足下列要求：

1)胀锚地脚螺栓中心到基础边缘的距离不小于7倍的胀锚地脚螺栓直径。

2)安装胀锚地脚螺栓的基础强度不得小于10MPao

3)钻孔处不得有裂缝，钻孔时应防止钻头与基础中的钢筋、埋管等相碰。

4)钻孔直径和深度应与胀锚地脚螺栓相匹配。

［多选题］5.关于变压器安装技术要求，说法正确的是()

A.1600kVA以上变压器，各相绕组之间差别不应大于4%

B.变压器与封闭母线连接时，其套管中心线应与封闭母线中心线相符

C.变压器中性点的接地回路中，靠近变压器处，宜做一个可拆卸的连接点

D.电压等级在35kV以下，电压比小于3的变压器电压比允许偏差应为士1%

E.在变压器所有安装工作结束后应进行铁芯对地、有外引接地线的夹件对地及

铁芯对夹件的绝缘电阻测量

参考答案：BCDE

参考解析：测量绕组连同套管的直流电阻

⑴变压器的直流电阻与同温下产品出厂实测数值比较，相应变化不应大于2%o

(2)1600kVA及以下三相变压器，各相绕组之间的差别不应大于4%；无中性点引

出的绕组线间各绕组之间差别不应大于2%。

(3)1600kVA以上变压器，各相绕组之间差别不应大于2%；无中性点引出的绕

组，线间差别不应大于设。

［多选题］6.设备监造文件见证点监督检查的主要内容包括()。

A.外购件的质量证明文件

B.生产工艺文件

C.原材料进货合同

D.技术方案

E.人员资格证明

参考答案：ABDE

参考解析：文件见证(R)点的监督⑴监造人员审查设备制造单位提供的文件，

并对符合要求的资料予以签认。(2)主要检查的内容1)原材料、元器件、外购

件、外协件的质量证明文件;2)生产工艺文件、进度计划、技术方案;3)制造过

程中的检验、试验记录;4)人员资格证明。

［多选题］7.机电工程施工进度计划安排中的协调制约因素有()。

A.工程实体现状

B.设备材料进场时机

C.机电安装工艺规律

D.施工机具和作业人员配备

E.施工组织设计

参考答案：ABCD

参考解析：机电工程施工进度计划安排受工程实体现状、机电安装工艺规律、

设备材料进场时机、施工机具和作业人员配备等诸因素的制约，协调管理的作

用是把制约作用转化成和谐有序相互创造的施工条件，使进度计划安排衔接合

理、紧凑可行，符合总进度计划要求。

［多选题］8.机电工程施工阶段项目成本控制要点包括()。

A.编制成本计划

B.分解落实计划成本

C.核算实际成本

D.进行成本差异分析

E.进行成本控制考评

参考答案：BCD

参考解析：施工阶段项目戚本的控制要点⑴对分解的成本计划进行落实。(2)

记录、整理、核算实际发生的费用，计算实际成本。(3)进行成本差异分析，采

取有效的纠偏措施，充分注意不利差异产生的原因，以防对后续作业成本产生

不利影响或因质量低劣而造成返工现象。(4)注意工程变更，关注不可预计的外

部条件对成本控制的影响。

［多选题］9.经批准或事后报告就可中止供电的情形有0

A.确有窃电行为

B.不可抗力和紧急避险

C.私自向外转供电力者

D.受电装置经检查不合格

E.危害供用电安全，扰乱供用电秩序

参考答案：ABC

参考解析：下列情形之一的，经批准或事后报告就可中止供电：

1危害供用电安全，扰乱供用电秩序，拒绝检查者；

2受电装置经检查不合格，在指定期间未改善者；

3拒不在限期内拆除私增用电容量者；

4私自向外转供电力者；

5违反安全用电、计划用电有关规定，拒不改正者；

6不可抗力和紧急避险；

7确有窃电行为。

［多选题］10.任何单位和个人不准在工作岗位上使用（）的计量器具。

A.被认定为C类

B.无检定合格印、证

C.超过检定周期

D.经检定不合格

E.未做仲裁检定

参考答案：BCD

参考解析：计量器具是工程施工中测盐和判断质量是否符合规定的重要工具，

直接影响工程质量。任何单位和个人不准在工作岗位上使用无检定合格印、证

或者超过检定周期以及经检定不合格的计量器具（在教学示范中使用计量器具不

受此限）。

［问答题］1.【背景资料】

某安装公司签订了20MWp并网光伏发电项目的施工总承包合同，主要工作内容

包括:光伏厂区发电设备及线路（包括光伏阵列设备、逆变及配电设备、箱式变

压器、35kV电缆集电线路等）安装工程，35kV架空线路安装工程。开关柜安装

工程（包括一次设备、母线和二次设备）等。安装公司项目部进场后，认真开展

项目开工前的各项准备工作，项目经理组织编制了机电安装工程施工组织设

计，技术人员编制了主要施工方案，方案中的文明施工管理的重点是临时用电

要求和设备管理要求。

施工前，向作业人员进行了安全技术交底，光伏场区集电线路设计为35kV直埋

电缆，根据施工方案要求，采用机械开挖电缆沟，由于沟底有少量碎石，施工

人员在沟底铺设一层细沙，完成直埋电缆工程的相关工作。

逆变器的基础型钢的施工过程记录如下：

1)将10号槽钢调直，按图纸、逆变器技术资料提供的尺寸预制加工型钢架，并

刷防锈漆做防腐处理

2)按设计图纸将预制好的基础型钢架放于预埋铁上，找平、找正，基础型钢项

部应高出抹平地面8mm

3)基础型钢与地线连接:将型钢一端与接地线镀锌扁钢(40X4)进行焊接,熠接的

搭接长度为100mm,再刷防锈漆做防腐处理。

在施工过程中，公司总部多次对项目部进行综合检查，发现部分室内电气设备

的防静电接线采用螺栓连接，螺栓规格为M8,连接处设置了防松动装置并涂抹

了凡士林，存在施工质量问题，要求项目部进行了整改。

［问题］

(1)、本工程在文明施工管理中，对设备管理有何要求？

(2)、沟底铺设一层细沙后，直埋电缆工程的相关工作有哪些？

(3)、逆变器的基础型钢的施工过程中飞存在哪些明显的错误?结合背景进行

分析，基础型钢的施工还应注意哪些质量问题？

(4)、针对综合检查发现的问题，项目部如何整改？

参考答案：无

参考解析：(1)、

(1))设备安全防护装置齐全

(2))室外设备有防护棚、罩

(3))加工场地整齐、平整

(4))机械设备的操作规程、标识、台账、维护保养等齐全并符合要求

(2)、

盖上混凝土保护板，覆盖宽度应超过电缆两侧以外各50mni,或用砖代替混凝土

保护板。

(3)、

(1))逆变器的基础型钢的施工过程中，存在的明显错误有:①基础型钢项部应

高出抹平地面8mm不符合要求，基础型钢顶部应高出抹平地面10mm;

②型钢一端与接地线进行焊接不符合要求，基础型钢的接地不应少于两处

(2))基础型钢的施工，还应注意的质量问题有:①基础型钢焊接处焊渣清理不

净，除锈不净不均匀；

②基础型钢、逆变器柜的安装水平度、垂直度超出允许偏差范围

⑷、

1)螺栓规格为M8不符合要求，连接螺栓不应小于M10.

2)连接处涂抹凡士林不符合要求，应该涂以电力复合脂

［问答题］2.【背景资料】

某石化总厂(甲方)与某安装公司(乙方)签订了某机电设备安装施工合同。

该安装工程项目涉及的设备和材料均由甲方提供。甲乙双方合同规定，采用单

价合同，每一分项工程的实际工程量增加或减少超过招标文件中工程量的10%以

上时调整单价。工作B、C、E作业使用的主要施工机械一台(乙方自备)，台

班费用为400元/台班，其中台班折旧费为50元/台班，施工网络计划如下图所

示(单位：天)。

图中箭头上方为工程名称，箭头下方为持续时间，双箭头为关键线路。

甲乙双方合同约定8月15日开工。工程施工中发生如下事件：

事件一：由于甲供设备和材料迟迟未到货，致使工作D推迟2天，乙方人员配

合用工5个工作日，窝工6个工作日。

事件二：8月21、22日场外停电，停工2天，造成人员窝工16个工日，机械台

班2个台班，每个台班单价50元/台班。

事件三：因设计变更，工作E工程量由招标文件中的300m增加至350m1超过

了10%,合同中该工作综合单价为55元/nf,经协商后综合单价调为50元/布。

事件四：为保证施工质量，乙方在施工中将工作及原设计尺寸扩大，增加工作

量15m3,该工作综合单价为78元/m)

事件五：在工作D、E均完成后，甲方指令增加一项临时工作K,经核实，完成

此项工作需要1天时间，机械台班1个，人工工日10个。

问题：

(1).简述机电工程项目索赔发生的原因有哪些？

(2).上述哪些事件乙方可以提出索赔要求？哪些不可以提出索赔要求？说明

理由。

(3).每项事件工期索赔各是多少？总工期索赔多少天？

(4).工作E结算价应为多少？

(5).若人工工日单价为25元/工日，合同规定窝工人工费补偿标准为12元/

工日，因增加用工所需管理费为增加人工费的20%,工作K的综合取费为人工费

的80%,机械台班单价为400元/台班，试计算除事件三外合理的费用索赔总

额。

参考答案：无

参考解析：(1).索赔的起因⑴合同当事方违约，不履行或未能正确履行合同

义务与责任。

(2)合同葩误，如合同条文不全、错误、矛盾等，设计图纸、技术规范错误等。

⑶合同变更;工程环境变化，包括法律、物价和自然条件的变化等。

(4)不可抗力因素，如恶劣气候条件、地震、洪水、战争状态等。

(2).针对各事件，乙方索赔情况分析如下：

事件一：可提出索赔要求，因为设备由甲方提供，延期到场是甲方的责任。

事件二：可提出索赔要求，因为因停电造成的窝工是甲方的责任。

事件三：可提出索赔要求，因为设计变更是甲方的责任，且工作E的工程量增

加了50m3,超过了招标文件中工程量的10%.

事件四：不应提出索赔要求，因为保证施工质量的技术措施费应由乙方承担；

事件五：可提出索赔要求，因为甲方指令增加工作是在合同之外，是甲方的责

任。

(3).每项事件工期索赔及总工期索赔的分析计算如下：

事件一：工作D总时差为8天，推迟两天，尚有总时差6天，不影响工期，因

此可索赔工期为。天；

事件二：停工2天，在关键线路E上工期延长，可索赔工期2天；

事件三：因工作E为关键工作，可索赔工期：(350-300)m3/(300m3/6)=1

天；

事件五：因E、G均为关键工作，在两项工作之间增加工作K,则工作K也为关

键工作，可索赔工期1天。

总计可索赔工期：0+2+1+1=4(天)

(4).工作E结算价的计算如下：

按原单价结算的工程量：300义(1+10%)=330m;,

按新单价结算的工程量：350-330=20m3

总结算价=330><55+20X50=19150元

(5).若人工工日单价为25元/工日，合同规定窝工人工费补偿标准为12元/

工日，因增加用工所需管理费为增加人工费的20%,工作K的综合取费为人工费

的80%,机械台班单价为400元/台班，试计算除事件三外合理的费用索赔总

额。

除事件三外，合理的索赔总额计算如下：

事件一：人工费：6X12+5X25X(1+20%)=222元

事件二：人工费：16X12=192元

机械费:2X50=100元

事件五：人工费：10X25X(1+80%)=450元

机械费：1X400=400元

合计费用索赔总额为：222+192+100+450+400=1364元。

［问答题］3.【背景资料】

A施工单位总包一炼钢厂项目，工程内容有连铸安装工程、机械设备安装工程、

蒸汽排风机安装工程、电气安装工程、自动化仪表安装工程等，合同约定主要

设备由建设单位采购。施工合同按《建设工程质量管理条例》规定签订了在正

常使用条件下的最低保修期限。

A施工单位及时组建了项目部，项目部按工业安装工程质量验评项目划分的规

定，对安装工程项目进行了划分，并将其中的连铸安装工程分包给B安装公

司。项目部进场后，，施工方案的编制人员应向施工作业人员进行施工方案交

底，交底的主要内容是该工程的安装工程量、工程规模及现场的施工环境等。

项目部在组织施工过程中发生了以下事件：

事件一：施工过程中，因建设单位提供的蒸汽排风机晚到一个月，B公司向建设

单位提出了索赔，被建设单位拒绝。

事件二：该工程在正常运行3年后，因设备故障、电气管线故障、给水排水管

网阀门漏水、中央控制室的供热和供冷系统失效而导致停产。建设单位发函要

求该施工单位进行保修。施工单位以超过了保修期婉拒了建设单位的要求。

二、问题

(1).指出A施工单位承包的工程中哪个属单位工程、分部工程和分项工程？

(2).技术人员对班组施工方案交底的内容是否正确？写出交底的内容。

(3).事件一中，建设单位为什么拒绝B公司提出的索赔?指出正确的做法。

(4).事件二中，为什么施工单位婉拒了建设单位的保修要求？

参考答案：无

参考解析：(1).A施工单位承包的工程中，连铸安装工程属单位工程，机械设

备安装工程属分部工程，电气安装工程属分部工程，自动化仪表安装工程属分

部工程，蒸汽排风机安装工程属分项工程。

(2).施工方案的编制人员应向施工作业人员进行施工方案交底的内容不正

确。施工方案交底的主要内容是该工程的施工程序和顺序、施工工艺、操作方

法、要领、质量要求、安全措施等。

(3).因为B安装公司是A施工单位的分包商，虽然蒸汽排风机是业主的责

任，影响了工期，但B公司和建设单位没有合同关系。正确的做法是：B公司向

A公司提出申请后，由A公司按索赔的程序和规定向建设单位提出索赔。

(4).因为该工程中设备安装、电气管线、给水排水管道、供热和供冷系统的

最低保修期限为：设备安装工程最低保修期为2年；电气管线工程最低保修期

为2年；给水排水管道工程最低保修期为2年；供热和供冷系统为最低两个供

暖期或两个供冷期。该工程已正常运行3年，所以施工单位可以婉拒建设单位

的保修要求。

［问答题］4.【背景资料】

A施工单位承包了某机电安装工程，根据业主要求，编制施工进度计划见图1。

施工过程中，发生了如下的事件：

事件1：施工现场停水、停电，导致C工作停工5天

事件2：由于设计变更导致E工作停工待图2天

事件3：由于建设单位原因，造成H工作延误2天

D

⑦

图4:施工进度计划

上述事件发生后，项目部认真落实施工进度控制措施，加强施工进度的检查，

通过检查进一步协调各专业和各工序间的配合衔接关系。

在工程的质量验收中，发现40义4mm镀锌扁钢接地干线搭接不符合施工质量验

收规范要求，个别插座接线错误，监理工程师提出整改要求，项目部返工后，

通过验收。

D1

2D□3

图4:单相三孔插座正面

主体工程、辅助工程和公用设施按设计文件要求建成，单位工程验收合格后，

建设单位及时向政府有关部门申请项目的专项验收，并提供备案申报表、施工

许可文件复印件及规定的相关材料等，项目通过专项验收。

问题：

(1).上述3种事件，建设单位应赔偿A施工单位多少天？并说明理由用工作

代号表示关键线路，并计算工期。

(2).施工进度计划调整的内容包括哪些方面？

(3).画出40X4mm镀锌扁钢正确的焊接搭接方式。图中1、2、3分别接何种

线？

(4).建设工程项目投入试生产前和试生产阶段应完成哪些专项验收？

参考答案：无

参考解析：(1).建设单位应赔偿A施工单位3天。

理由：C工作停工5天虽然由于停水停电造成，但C工作的总时差为30天，没

有对工期造成影响；E工作为关键工作，由于设计变更停工待图2天，不是A施

工单位造成工期延误，可以得到赔偿；H工作由于建设单位原因造成2天延误，

超过其总时差1天，所以可以获得1天的赔偿。

(2).施工进度计划调整的内容有施工内容、工程量、起止时间、持续时间、

工作关系、资源供应等。

(3).40X4mm镀锌扁钢焊接搭接方式如下：

单相三孔插座中，1接保护导体(PE)；2接中性导体(N)；3接相线。

(4).消防验收、安全设施验收、环境保护验收、防雷设施验收。

［问答题］5.【背景资料】

A施工单位总承包某石油库区改扩建工程，主要工程内容包括：(1)新建4台

50000m3浮顶油罐；(2)罐区综合泵站及管线；(3)建造18m跨度钢混结构厂房和

安装1台32t桥式起重机；(4)油库区原有4台lOOOOn?拱顶油罐