2022-2023年一级建造师之一建工程法规试题及答案二

2022-2023年一级建造师之一建工程法

规精选试题及答案二

单选题（共200题）

1、关于无资质承揽工程的法律规定，下列表中正确的是（）。

A.无资质的“实际施工人”不能以发包人为被告主张权利

B.无资质承包主体签订的专业分包合同或劳务分包合同都是无效合

同

C.当无资质的“实际施工人”以合同相对方为被告起诉时，法院不

应受理

D.当无资质的“实际施工人”的利益受到损害时，不能向合同相对

方主张权利

【答案】B

2、关于法人的说法，正确的是（）。（2016）

A.法人分为企业法人和行政法人

B.企业法人合并、分立的，应当向登记机关办理登记并公告

C.有独立经费的机关法人从批准之日取得法人资格

D.具有法人条件的事业单位经核准登记取得法人资格

【答案】B

3、根据《招标投标法》的规定，关于共同承包责任的表述中，不正

确的是()。

A.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同

B.共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任

C.联合体中标的，就中标项目向招标人承担连带责任

D.对承包合同的履行，各承包方共同对建设单位承担按份责任

【答案】D

4、关于建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的说法，正确的

是()。

A.经过勘察、设计单位鉴定，制订技术加固措施，在设计文件中重

新界定使用期

B.建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当

委托原勘察、设计单位鉴定

C.根据鉴定结果采取加固、维修等措施的，需经原施工企业进行加

固维修和补强

D.不经鉴定、加固等而违法继续使用造成损失的，由产权所有人和

原施工企业承担连带责任

【答案】A

5、关于安装工程一切险保险期限的说法，正确的是()。(2016)

A.安装期保险期限的始终或终止可以超出保险单明细表中列明的保

险生效日或终止日

B.安装工程一切险对旧机械设备不负考核期的保险责任，但需承担

起维修期的保险责任

C.安装工程一切险的保险期内一般应包括一个试车考核期，试车考

核期的长短可以超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期

限

D.安装工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工

程的材料、设备运抵工地之时起始

【答案】D

6、甲建筑公司从本市租赁若干工程模板到外地施工。施工完毕后,

甲公司擅自将该批模板进行了处理。后租赁公司同意将该批模板卖

给甲建筑公司，则甲建筑公司处理该批模板的行为（）。

A.无效

B.有效

C.效力待定

D.失效

【答案】B

7、对建设用地使用权的表述中，有误的是（）。

A.建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上

B.建设用地使用权可以存在于集体所有的农村土地上

C.建设用地使用权是因建造建筑物、构筑物及其附属设施而使用国

家所有的土地的权利

D.取得建设用地使用权后，建设用地使用权人依法对国家所有的土

地享有占有、使用和收益的权利

【答案】B

8、根据《工程建设项目施工招标投标办法》，下列情形不属于否决

投标的是（）。

A.投标人未按照招标文件要求提交投标保证金

B.投标文件逾期送达或者未送达指定地点

C.投标文件无单位盖章且无单位负责人签字

D.联合体投标未附联合体各方共同投标协议

【答案】B

9、当事人申请证据保全的，不得迟于举证期限届满前（）日。

A.7

B.10

C.15

D.5

【答案】A

10、下列关于以招标投标方式订立施工合同的说法中，正确的是（）。

A.提交投标文件是承诺

B.发放招标文件是要约

C.签订书面合同是承诺

D.发放中标通知书是承诺

【答案】D

11、某建筑施工企业接到《房屋市政工程生产安全重大隐患治理挂

牌督办通知书》后,立即组织治理，在确认重大隐患消除后，申请解除

督办，但经审查不合格,则该企业()。

A.继续实施挂牌督办

B.停止施工继续治理

C.不需治理,继续施工

D.等待下一次挂牌督办通知书

【答案】A

12、当事人协商一致，可以变更合同。下列事项的变更，需要当事

人协商一致进行合同变更的是()。

A.采购数量变更

B.公司名称变更

C.合同签约人员变更

D.公司法定代表人变更

【答案】A

13、关于投标和评标，说法正确的是()。

A.投标人逾期送达投标文件的，应当向招标人作出合理说明

B.投标文件未密封的，招标人应当拒收

C.投标文件中有两个报价，评标委员会可以书面通知投标人澄清说

明

D.投标文件中有明显的文字或计算错误，评标委员会应当否决投标

【答案】B

14、在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，工程设计方

案应当根据()的级别，经相应的文物行政部门同意后，报城乡建设

规划部门批准。(2012)

A.文物保护单位

B.建设单位

C.施工单位

D.设计单位

【答案】A

15、2013年3月15日，王某与阳光建筑公司发生了劳动报酬的争

议，同年7月1日，王某向当地劳动争议仲裁委员会递交了仲裁申

请，而阳光公司不同意通过仲裁方式解决争议。对此，以下说法正

确的是()O

A.由于建筑公司不同意通过仲裁方式解决争议，因此仲裁委员会不

应当受理

B.因为超过了劳动仲裁时效，因此仲裁委员会不应当受理

C.仲裁委员会应当受理

D.阳光公司不同意仲裁结果，可在收到裁决书后的30日内提起诉讼

【答案】C

16、工程施工过程中应当采取消防安全措施，下列说法中错误的是

()。

A.禁止携带火种进入生产、储存易燃易爆危险物品的场所

B.修建道路有可能影响消防队灭火救援的，有关单位必须事先经过

当地公安消防机构批准

C.禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火

D.自动消防系统的操作人员必须持证上岗

【答案】B

17、保证担保的范围包括()。

A.主债权及利息和违约金

B.损害赔偿金和实现抵押权的费用

C.主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现抵押权的费用

D.主债权及利息、定金、违约金、损害赔偿金和实现抵押权的费用

【答案】C

18、根据我国《民法典》的规定，无效合同自()时起没有法律

效力。

A.谈判

B.订立

C.履行

D.以欺诈、胁迫手段订立

【答案】B

19、根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011,建筑施

工过程中场界环境噪声排放限值的是()。

A.昼间75dB(A),夜间55dB(A)

B.昼间70dB(A),夜间55dB(A)

C.昼间75dB(A),夜间60dB(A)

D.昼间70dB(A),夜间60dB(A)

【答案】B

20、按照《生产安全事故应急预案管理办法》的规定，下列关于生

产经营单位应急预案的说法中错误的是()o

A.生产经营单位的应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现

场处置方案

B.每年至少组织一次综合应急预案演练

C.专项应急预案应当包括本单位的应急组织机构及其职责

D.实行安全生产许可的生产经营单位，已经进行应急预案备案登记

的，在申请生产许可证时，可以不提供相应的应急预案

【答案】C

21、甲租赁公司和乙施工企业签订了融资租赁合同，合同约定甲根

据乙的要求向丙施工机械厂购买两台大型塔吊，关于该合同中当事

人义务的说法，正确的是（）。2018真题

A.甲向乙承担交付塔吊的义务

B.丙向甲承担塔吊的瑕疵担保义务

C.甲承担塔吊租赁期间的维修义务

D.乙向甲履行交付租金的义务

【答案】D

22、某施工企业针对其承包的施工项目制定了相关施工现场安全防

护措施，以下措施在实施过程中，符合法律法规要求的是（）。

A.该施工企业在施工现场出口处、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥

梁口、隧道口、基坑边沿等危险部位，设置了明显的安全警示标志

B.该施工企业未将施工现场的办公区、作业区分开设置

C.该施工企业根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，

在施工现场采取了相应的安全施工措施

D.施工现场暂时停止施工的，由建设单位做好现场防护，所需费用

由责任方承担

【答案】C

23、(2019年真题)某施工企业技术员王某,2019年6月份的财产租

赁所得为I。。。。元，国债利息收入为3000元,股息所得为2000元，保

险赔偿5000元。王某6月份的以上所得应当缴纳的个人所得税为

()。

A.3000

B.3400

C.2400

D.4000

【答案】C

24、根据《建设工程安全生产管理条例》，在施工现场负责安装和拆

卸施工起重机械的单位是()。

A.施工单位

B.出租单位

C.具有相应资质的单位

D.检验机构

【答案】C

25、下列法律责任的承担方式中，不属于行政处分的是()。

A.记过

B.行政拘留

C.开除

D.降职

【答案】B

26、在下列担保方式中，只能由债务人而非第三人提供担保的是

()。

A.抵押

B.保证

C.质押

D.留置

【答案】D

27、行政复议机关收到行政复议申请后，应当在()日内进行审查,

依法决定是否受理，并书面告知申请人。

A.5

B.7

C.10

D.15

【答案】A

28、某施工项目材料采购合同中，当事人对价款没有约定，未达成

补充协议，也无法根据合同有关条款或交易习惯确定，则应按照

（）的市场价格履行。

A.合同签订地

B.履行义务一方所在地

C.材料所在地

D.订立合同时履行地

【答案】D

29、根据《民法典》规定，债权人依法将主债权转让给第三人，在

通知债务人和保证人后，保证人（）

A.可以在减少保证范围的前提下再承担保证责任

B.必须在原担保范围内继续承担保证责任

C.可以拒绝再承担保证责任

D.同意后，才继续承担保证责任

【答案】B

30、某项目重要分项工程发生重大设计变更，监理单位签发工程暂

停令，则施工现场停工期间防护所需费用应由（）承担。

A.建设单位

B.设计单位

C.监理单位

D.施工单位

【答案】A

31、某施工现场围挡倒塌造成路上行人腿部骨折，应当由（）承

担连带责任。

A.建设单位和施工单位

B.建设单位和监理单位

C.监理单位和施工企业

D.道路管理部门和施工企业

【答案】A

32、施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致整栋建筑倒塌，

12名工人被砸死。该行为涉嫌触犯（）。

A.重大责任事故罪

B.重大劳动安全事故罪

C.工程重大安全事故罪

D.以其他方式危害公共安全罪

【答案】C

33、实行施工总承包的建设工程在施工过程中发生了安全事故,应由

（）负责向有关主管部门报告。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工总承包单位

D.分包单位

【答案】C

34、注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的工程项目竣工验

收手续办结前，可以变更注册至另一个企业的情形是（）。

A.同一工程分期施工

B.发包方同意更换项目负责人

C.承包方同意更换项目负责人

D.停工超过120天承包方认为需要调整的

【答案】B

35、某建设单位希望将总部大楼建成标志性建筑，于是向全社会征

集设计方案，并声明如果方案被采纳奖励设计者人民币30万元。在

对众多稿件的评审后，建设单位并没有发现满意的方案，于是委托

工程师甲在综合乙和丙二人设计稿的基础上进行改进，完成了设计

稿，并且支付给甲20万元报酬。该建设单位的行为（）。

A.侵犯了乙和丙的著作权

B.侵犯了乙和丙的专利权

C.侵犯了乙和丙的商标权

D.没有侵犯乙和丙的任何权利

【答案】A

36、下列属于刑事处罚中的附加刑的是（）。

A.罚款

B.拘役

C.罚金

D.有期徒刑

【答案】c

37、承诺对要约内容的非实质性变更指的是（）。

A.受要约人对合同条款中违约责任和解决争议方法的变更

B.承诺中增加的建议性条款

C.承诺中要求增加价款

D.受要约人对合同履行方式提出独立的主张

【答案】B

38、对合同法律特征的叙述中，不正确的是（）。

A.合同不是一种法律行为

B.合同的目的性在于设立、变更、终止民事权利义务关系

C.合同的成立必须有两个以上当事人；两个以上当事人不仅作出意

思表示，而且意思表示是一致的

D.合同的当事人法律地位一律平等，双方自愿协商，任何一方不得

将自己的观点、主张强加给另一方

【答案】A

39、《民用建筑节能条例》中的民用建筑不包括()建筑。

A.医疗

B.教育

C.厂房

D.住宅

【答案】c

40、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，属于应当注销

安全生产许可证情形的是()o

A.安全生产许可证颁发管理机关超越法定职权颁发安全生产许可证

的

B.建筑施工企业破产、倒闭、撤销的

C.安全生产许可证颁发管理机关对不具备安全生产条件的建筑施工

企业颁发安全生产许可证的

D.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发

安全生产许可证的

【答案】B

41、根据不同的标准，保险合同可分为财产保险合同和()。

A.非财产保险合同

B.人身保险合同

C.强制保险合同

D.自愿保险合同

【答案】B

42、()是指权利人在法定的期间内不行使权利，该期间届满后,

发生义务人可以拒绝履行其给付义务效果的法律制度。

A.时效

B.委托

C.诉讼时效

D.诉讼时效的中止

【答案】C

43、按照《建筑业企业资质管理规定》，企业未按照规定要求提供企

业信用挡案信息的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部

门或者其他有关部门给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，可

以()o(2016)

A.降低资质等级

B.撤回资质证书

C.处以相应罚款

D.吊销资质证书

【答案】C

44、甲是乙的债务人，乙是丙的债务人，由于乙怠于行使自己到期

的债权导致无法偿还对丙的债务，则下列说法正确的是（）。

A.丙可以行使代位权，代替乙向甲行使债权

B.丙必须以乙名义行使乙的债权

C.丙可以行使不安抗辩权

D.甲可以行使代位权，直接向丙偿还债务

【答案】A

45、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，属于应当注销

安全生产许可证情形的是（）。

A.建筑施工企业破产、倒闭、撤销的

B.安全生产许可证颁发管理机关超越法定职权颁发安全生产许可证

的

C.安全生产许可证颁发管理机关对不具备安全生产条件的建筑施工

企业颁发安全生产许可证的

D.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发

安全生产许可证的

【答案】A

46、下列关于招标人与中标人订立合同的说法中，正确的是（）。

A.双方应自中标通知书发出之日起的15日内订立书面合同

B.合同的标的、质量、价款、履行期限等主要条款应当招标文件和

中标人的投标文件的内容一致

C.如果市场行情有变，双方可就合同价款订立补充协议

D.对经过备案的中标合同的补充条款可作为结算工程款的依据

【答案】B

47、下列物权种类中，属于担保物权的是()o2017

A.抵押权

B.使用权

C.收益权

D.地役权

【答案】A

48、甲承包商与乙金属构件厂签订了构件加工协议。协议履行过半,

该承包商突然通知构件厂解除这个协议。按照承揽合同的法律规定,

下列关于甲、乙双方权利的表述中，正确的是()。

A.经乙同意后方可解除合同

B.乙有权要求对方继续履行合同

C.甲承包商有权随时解除合同，但应赔偿损失

D.甲承包商不享有随时解除合同权

【答案】C

49、甲建筑工程公司与乙水泥厂签订了一份200t水泥的买卖合同。

交货期到，乙水泥厂按照合同约定交付了水泥，但是甲公司一直不

支付货款，致使水泥厂损失过大。根据有关法律规定，甲乙引发的

债属于（）。

A.合同之债

B.侵权行为之债

C.不当得利之债

D.无因管理之债

【答案】A

50、下列哪些财产应当办理抵押登记，抵押权自登记时成立（）。

A.土地所有权

B.建设用地使用权

C.交通运输工具

D.生产设备

【答案】B

51、下列法律中，属于宪法相关法的是（）。（2015真题）

A.《中华人民共和国行政法》

B.《中华人民共和国民法典》

C.《中华人民共和国全国人民代表大会组织法》

D.《中华人民共和国政府采购法》

【答案】C

52、根据《行政复议法》，下列事项中，属于不可申请行政复议的情

形是（）。

A.对建设行政主管部门责令停止施工的决定不服的

B.对建设行政主管部门撤销施工企业资质证书的决定不服的

C.对规划行政主管部门撤销建设工程规划许可证的决定不服的

D.对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的

【答案】D

53、施工合同履行过程中，合同一方当事人提出变更去同要求。在

双方就变更内容协商期内合同应（）履行。

A.中止

B.终止

C.继续

D.对要求变更的部分中止

【答案】C

54、《建设工程质量管理条例》规定，建设单位未取得施工许可证或

者开工报告未经批准，擅自施工的，责令停止施工，限期改正，处

（）的罚款。

A.工程合同价款1%以上2%以下

B.工程合同价款2%以上4%以下

C.施工总成本1%以上2%以下

D.施工总成本5%以上10%以下

【答案】A

55、根据《建设工程质量管理条例》，建设单位在申领施工许可证之

前，应当按照有关规定办理（）

A.开工报告手续

B.监理单位的委托手续

C.保证安全施工措施的审批手续

D.工程质量监督手续

【答案】D

56、下列劳动合同条款，属于必备条款的是（）。

A.福利待遇

B.试用期

C.劳动条件

D.补充保险

【答案】C

57、（2019年真题）不同行政法规对同一事项的新的一般规定与旧

的特别规定不一致,不能确定如何适用时，由（）裁决。

A.国务院

B.最高人民法院

C.国务院司法行政部门

D.全国人大常委会

【答案】A

58、关于在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动

的说法，正确的是（）o

A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区域不得进行爆破作

业

B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业，必须经国

务院批准

C.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，

应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准

D.在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行爆破

作业的，必须经国务院文物行政部门批准

【答案】C

59、甲施工企业向乙建材公司购买一批水泥，关于该买卖合同中水

泥毁损，灭失风险承担的说法，正确的是（）o

A.若由于甲自身过错，导致水泥交付期限推迟一周，灭失的风险由

甲承担的时间相应推迟

B.若甲拒绝接受水泥或解除合同，则水泥毁损灭失的风险由乙承担

C.水泥毁损、灭失的风险，交付之前由乙承担，交付之后由甲承担

D.若乙出卖的水泥为在途标的物时，则其损灭失的风险自水泥交付

完成时，由甲承担

【答案】B

60、（2019年真题）关于建设工程刑事责任的说法，正确的是（）。

A.刑事责任是法律责任中最严重的一种,不包括没收财产

B.造成直接经济失50万元,应当追究刑事责任

C.强令他人违章冒险作业,造成重大伤亡事故的,应当承担刑事责任

D.投标人相互串通投标报价,损害招标人利益的,应当单处罚金

【答案】C

61、下列不要求总监理工程师签字是（）。

A.竣工验收

B.拨付工程款

C.建材、构配件、设备的使用及进入下道工序

D.专项施工方案

【答案】C

62、（2020年真题）根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，关于

建筑起重机械安装、拆卸单位的安全责任的说法，正确的是（）o

A.使用单位和安装单位就安全生产承担连带责任

B.安装完毕后，应当自检并出具自检合格证明

C.建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案应当由本单位安全负

责人签字

D.建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案报审后，应当告知工

程所在地安全监督管理部门

【答案】B

63、对于土方开挖工程，施工企业编制专项施工方案后，经()签

字后头施。

A.施工企业项目经理、现场监理工程师

B.施工企业技术负责人、建设单位负责人

C.施工企业技术负责人、总监理工程师

D.建设单位负责人、总监理工程师

【答案】C

64、根据我国民法典律制度，关于抵押权实现的说法，正确的是

()。

A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖

该抵押物所得价款受偿

B.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同以登记生效的，按抵

押登记的先后顺序清偿

C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同自签订之日起生效的,

若抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿

D.同一财产向两个以上债权上抵押，抵押合同以登记生效的，拍卖、

变卖抵押物所得价款按债权比例清偿

E.抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足

部分由债务人清偿

【答案】A

65、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，属于应当注销

安全生产许可证情形的是（）。（2016）

A.安全生产许可证颁发管理机关超越法定职权颁发安全生产许可证

的

B.建筑施工企业破产、倒闭、撤销的

C.安全生产许可证颁发管理机关对不具备安全生产条件的建筑施工

企业颁发安全生产许可证的

D.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发

安全生产许可证的

【答案】B

66、下列案件属于专属管辖的有（）。

A.因保险合同纠纷提起的诉讼

B.因不动产纠纷提起的诉讼

C.因侵权行为提起的诉讼

D.因合同纠纷提起的纠纷

【答案】B

67、关于仲裁和解的说法，正确的是（）。

A.当事人申请仲裁后达成和解协议的，应当撤回仲裁申请

B.当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的，不得再根据仲截

协议申消仲裁

C.当事人申请仲裁后和解的，成当在仲裁庭的主持下进行

D.仲裁庭可以根据当事人的和解协议作出裁决书

【答案】D

68、建设单位向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的日期应

为竣工验收后？（）。

A.3个月内

B.4个月内

C.6个月内

D.9个月内

【答案】C

69、2004年2月1日某建设单位与某施工单位签订了施工合同，约

定开工日期为2004年5月1日，竣工日期为2005年12月31日。

2004年2月10日施工单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险

合同。施工单位为保证工期，于2004年4月20日将建筑材料运至

工地。后因施工设备原因，工程实际开工日为2004年5月10日。

该工程保险开始生效日为0

A.2004年2月10日

B.2004年4月20日

C.2004年5月1日

D.2004年5月10日

【答案】B

70、关于注册建造师教育保障的说法正确的是()。

A.注册建造师无权带薪参加继续教育

B.相关用人单位应督促注册建造师按期接受继续教育

C.注册建造师继续教育应当在业余时间进行

D.注册建造师参加继续教育的经费由其本人自理

【答案】B

71、下列案件调解达成协议，人民法院应当制作调解书的是()。

A.调解和好的离婚案件

B.调解维持收养关系的案件

C.能够即时履行的案件

D.调解解决租赁合同纠纷的案件

【答案】D

72、施工单位依法对本企业的安全生产负全面责任的是（）。

A.法定代表人

B.技术负责人

C.项目负责人

D.安全管理部门负责人

【答案】A

73、•绿色施工”是指工程建设中，在保证质量、安全等基本要求和

技术进步，最大限度地节约资源与减少对环境负面影响，体现“四

节—环保”，其中“四节”是指（）。

A.节电、节能、节水、节材

B.节能、节地、节水、节材

C.节能、节水、节人、节材

D.节能、节钱、节水、节地

【答案】B

74、甲向乙发出一个要约后觉得不妥，又向乙发出了一个通知，通

知中说明前一个要约中的内容无效，则（）。

A.后一个通知的行为属于要约撤回

B.后一个通知的行为属于要约撤销

C.后一个通知有效的条件是不迟于前一个通知到达受要约人

D.后一个通知有效的条件是不迟于受要约人发出承诺通知到达受要

约人

【答案】C

75、关于工程质量检测的说法，正确的是（）。

A.由施工企业委托具有相应资质的检测机构进行检测

B.检测机构有义务监制材料、构配件和设备

C.质量检测报告经建设单位或工程监理单位确认后，由建设单位负

责归档

D.检测机构应建立档案管理制度，并单独建立检测不合格项目台账

【答案】D

76、行政法规、政府规章应当在（）后30日内报有关机关备案。

A.签署

B.公布

C.通过

D.制定

【答案】B

77、施工企业为建造师提供虚假申报材料申请注册的，可能承担的

行政责任是（）o2017

A.取消投标资格

B.降低资质等级

C.责令限期改正

D.吊销企业资质证书

【答案】C

78、下列关于建设单位的质量责任和义务的表述中，错误的是（）。

A.建设单位不得暗示施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设

工程质量

B.建设单位不得任意压缩合同工期

C.建设单位进行装修时不得变动建筑主体和承重结构

D.建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本价格竞标

【答案】C

79、根据《招标投标法实施条例》，国有资金占控股地位的依法必须

进行招标的项目，关于如何确定中标人的说法，正确的是（）。

2014

A.招标人可以确定任何一名中标候选人为中标人

B.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人

C.排名第一的中标候选人放弃中标，必须重新招标

D.排名第一的中标候选人被查实不符合条件的，应当重新招标

【答案】B

80、在项目评标委员会的成员中，无须回避的是（）。

A.投标人主要负责人的近亲属

B.项目主管部门的人员

C.项目行政监督部门的人员

D.招标人代表

【答案】D

81、根据《绿色施工导则》，建筑垃圾的再利用和回收率力争达到

（）。

A.20%

B.30%

C.40%

D.50%

【答案】B

82、关于建设工程质量保修的说法，正确的是（）。2017真题

A.不同类型的建设工程，质量保修范围不同

B.合同约定的保修期限不能高于法定保修期限

C.工程的合理使用年限与施工企业的质量责任年限无关

D.建设工程保修期的起始日是工程实际竣工之日

【答案】A

83、知识产权与其他财产所有权的相同点在于都具有（）。

A.财产权和人身权的双重属性

B.地域性

C.期限性

D.排他性

【答案】D

84、下列有证据的应用，说法正确的是（）。

A.人民法院确定举证期限，第一审普通程序案件不得少于十日

B.对涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的证据应当保密，需要在

法庭上出示的，不得在公开开庭时出示

C.在诉讼中，当事人为达成调解协议或者和解目的作出妥协所涉及

的对案件事实的认可，可以在其后的诉讼中作为对其不利的证据

D.未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言不能作为认定

案件事实的依据

【答案】B

85、承诺应当以通知的方式作出，但根据（）除外。

A.要约人拒绝履行的

B.承诺人撤销承诺的

C.要约人撤销要约的

D.交易习惯或者要约表明可以通过行为作出承诺的

【答案】D

86、关于法人的说法，正确的是()0(2016)

A.法人分为企业法人和行政法人

B.企业法人合并、分立的，应当向登记机关办理登记并公告

C.有独立经费的机关法人从批准之日取得法人资格

D.具有法人条件的事业单位经核准登记取得法人资格

【答案】B

87、(2019年真题)关于施工合同变更的说法，正确的是()

A.施工合同变更应当办理批准登记手续

B.工程变更必须导致施工合同条款变更

C.施工合同非实质性条款的变更，无需双方当事人协商一致

D.当事人对施工合同变更内容约定不明确的推定为未变更

【答案】D

88、根据我国民法典律制度，关于抵押权实现的说法，错误的是

()o

A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖

该抵押物所得价款受偿

B.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同以登记生效的，按抵

押登记的先后顺序清偿。

C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同自签订之日起生效的,

若抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿

D.抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足

部分由债务人清偿

【答案】D

89、某施工企业准备将一项发明创造申请专利，导致该发明创造新

颖性丧失的情形是（）。

A.申请日前5个月被他人泄密的

B.申请日前3个月在学术论文中发表的

C.申请日当日在规定的技术会议上首次发表的

D.申请日前3个月在中国政府承认的国际展览会首次展出的

【答案】B

90、甲公司将施工机械借给乙公司使用，乙公司在甲公司不知情的

情况下将该施工机械卖给知悉上述情况的丙公司，关于乙、丙公司

之间施工机械买卖合同效力的说法，正确的是（）o

A.有效

B.可变更或撤销

C.无效

D.效力待定

【答案】C

91、人民法院审理第一审民事案件通常适用的程序是（）。

A.普通程序

B.简易程序

C.基本程序

D.审判程序

【答案】A

92、个体工商户经营所得，适用（）。

A.比例税率

B.5%〜45%的超额累进税率

C.5%~30%的超额累进税率

D.5%〜35%的超额累进税率

【答案】D

93、下列关于代理的法律特征的说法，正确的是（）。

A.任何行为都可以代理

B.代理行为的法律后果由代理人自行承担

C.代理人实施代理行为不受限制

D.代理人应该以被代理人的名义实施代理行为

【答案】D

94、(2019年真题)根据《建筑法》，属于申请领取施工许可证法定

条件的是()。

A.项目复杂,施工难度大的，已经投保建筑工程一切险

B.需要拆迁的，拆迁工作已完成

C.按照规定应为委托监理的工程,已委托监理

D.已经确定建筑施工企业

【答案】D

95、根据《劳动合同法》，劳动者的下列情形中，用人单位不得解除

劳动合同的是()(2013)

A.在试用期间被证明不符合录用条件的

B.严重违反用人单位的规章制度的

C.患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的

D.被依法追究刑事责任的

【答案】C

96、关于项目经理的说法，正确的是()o2014

A.项目经理的权力来自于企业法人的授权

B.施工项目可以设有项目经理

C.项目经理具有相对独立的法人资格

D.由项目经理签字的材料款项未及时支付，材料供应商应以项目经

理为被告进行起诉

【答案】A

97、下列关于著作权的说法，正确的是（）o

A.单位作品的著作权归单位的法定代表人

B.一般情况下，职务作品的著作权归单位，但应对作者给予奖励

C.委托作品的著作权，有约定从约定，没有约定归委托人

D.主要利用单位的物质条件，并由单位承担责任的职务作品著作权

（署名权除外）归单位

【答案】D

98、建设工程施工合同应以（）为合同履行地。

A.发包方住所地

B.合同签证地

C.施工行为地

D.承包方住所地

【答案】C

99、某工地发生了安全事故，造成9人死亡，70人重伤，按照生产

安全事故报告和调查处理条例的规定，该事故属于（）事故

A.特别重大

B.重大

C.较大

D.一般

【答案】B

100、根据《招标投标法实施条例》，非国有资金占控股或主导地位

的依法必须进行招标的项目，关于确定中标人的说法，正确的是()。

A.评标委员会应当确定投标价格最低的投标人为中标人

B.评标委员会应当以最接近标底价格的投标人确定为中标人

C.招标人应该确定排名第一的中标候选人为中标人

D.招标人可以从评标委员会推荐的前三名中标候选人确定为中标人

【答案】C

10k甲货单位与乙采购单位于2005年3月1日订立水泥供应合同。

约定水泥价格为每吨370元，2006年5月1日交货，逾期交货1个

月的违约金为每吨10元。甲实际交货为2006年6月1日。2006年

5月1日水泥市场价格为每吨380元，2006年6月1日水泥市场价

格为每吨390元，则乙最终应付总款为每吨()元。

A.360

B.370

C.380

D.390

【答案】A

102、位于甲省的某项目产生大量建筑垃圾，经协商可转移至乙省某

地填埋，但需要途经丙省辖区。关于该固体废物转移的说法，正确

的是（）。2017真题

A.应当向甲省环保部门报告并经丙省环保部门同意

B.应当向甲省环保部门报告并经乙省环保部门同意

C.应当向乙省环保部门报告并经丙省环保部门同意

D.应当向丙省环保部门报告并经甲省环保部门同意

【答案】B

103、2007年2月2日甲与乙签订了一个合同，合同中约定甲将自

己唯一的挖掘机租给乙，租期为2007年3月1日—2008年3月1

日。但是在2007年2月25日甲却将此挖掘机租给了丙，租期为

2007年2月25日~6月25日，则（）。

A.甲要承担缔约过失责任

B.乙在2007年2月25日即可要求甲承担违约责任

C.乙在2007年3月1日方可要求甲承担违约责任

D.乙在2008年3月1日方可要求甲承担违约责任

【答案】B

104、诉讼时效的中断说法正确的是（）。

A.从知道或应当知道权利被侵害时算起

B.因一法定事由的出现，阻碍权利人提起诉讼

C.从中断时起，诉讼时效期间重新计算

D.从权利人知道或应当知道其权利被侵害时起计算

【答案】C

105、《民用建筑节能条例》中的民用建筑不包括（）建筑。

A.医疗

B.教育

C厂房

D.住宅

【答案】C

106、根据《建筑业企业资质管理规定》，关于建筑业企业资质的说

法，正确的是（）o

A.建筑业企业资质分为施工总承包资质，专业承包资质，施工劳务

资质三个序列

B.国务院办公厅负责全国建筑业企业资质的统一监督管理

C.省级人民政府负责本行政区域内建筑业企业资质的统一监督管理

D.企业违反建筑业企业资质规定，违法行为发生地的市级以上地方

人民政府，住房城乡建设主管部门应当依法查处

【答案】A

107、下列关于城市建设用地使用权的表述中，正确的是（）o

A.城市建设用地使用权，可在土地地表、地上或者地下分别设立

B.严禁以划拨的方式设立建设用地使用权

C.经营性建设用地可以采用招标、拍卖方式出让

D.建设用地使用权存在于国有土地和集体土地

【答案】A

108、注册商标有效期自核准之日起计算为（）年，有效期满需要

继续使用的，应当在期满前（）个月内申请续展注册。

A.106

B.206

C.106

D.1012

【答案】D

109、根据《建筑法》，某建筑施工企业在施工中偷工减料，使用不

合格的建筑材料和设备，并造成建筑工程质量不符合规定的质量标

准，应承担的法律责任是（）。

A.责令改正，处以罚款

B.责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书

C.负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失

D.依法追究刑事责任

【答案】C

110、甲的注册申请被批准后，省建设厅向他颁发了注册证书和执业

印章。根据规定，甲具有下列()情形时，其注册证书和执业印章将

失效。

A.注册有效期满未延续注册

B.因工作调动办理变更注册手续

C.申请专业增项注册未得到批准

D.所在聘用单位被降低资质等级

【答案】A

Hk孙某承租了赵某的一套单元房。租用期间，该单元房安装的太

阳能热水器管道由于老化漏水，孙某遂通知了赵某，但多日未见修

复。孙某便自行请工人维修，并支付维修费45元。此修理费应由()。

A.孙某负担

B.双方协商由谁负担

C.赵某负担

D.双方各负担一半

【答案】C

112、关于仲裁的说法,正确的是()。(2016)

A.仲裁委员会隶属行政机关

B.仲裁以公开审理为原则

c.仲裁委员会由当事人协商确定

D.仲裁裁决作出后可以上诉

【答案】C

113、关于注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准，

造成重大安全事故的处理,下列说法正确的是()。

A.吊销执业资格证书,终身不予注册

B.吊销执业资格证书,5年内不予注册

C.责令停止执业3个月以上1年以下

D.处1万元以上10万元以下的罚款

【答案】A

114、某施工企业与一仓储中心签订了仓储合同，合同约定：签约后

一周内交付货物，届时合同生效；施工企业有权？……提取或…？提

取货物，关于该仓储合同的说法，正确的是()o2017真题

A.该仓储合同签订即生效，不以交付为要件

B.如施工企业逾期提货，其有权拒绝仓储中心加收仓储费

C.该施工企业向仓储中心交付货物时合同生效

D.如施工企业提前提货，则有权要求仓储中心减收仓储费

【答案】A

115、按照《绿色施工导则》规定，除制定建筑垃圾减量化计划外,

还应加强建筑垃圾的回收再利用，力争建筑物拆除产生的废弃物的

再利用和回收率大于（）。

A.30%

B.40%

C.45%

D.50%

【答案】B

116、生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，并根据本

单位的生产安全事故预防重点，进行（）。

A.每年至少组织一次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练

B.每年至少组织一次的现场处置方案演练

C.每半年至少组织一次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练

D.每年至少组织二次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练

【答案】A

117、关于招标程序和要求的说法，正确的是（）。

A.技术复杂的项目，招标人必须委托招标代理机构办理招标事宜

B.招标项目采用资格后审方式的，应当在开标后由评标委员会根据

招标文件确定的标准和方法进行审查

C.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，应当重新

招标

D.招标人不得设定标底和最低投标限价

【答案】B

118、某建筑工程达到设计文件规定的合理使用年限后，则()。

A.产权单位可以继续使用

B.产权单位必须组织报废拆除

C.产权单位应组织施工单位加固、维修和补强

D.产权单位应委托相应资质的勘察、设计单位鉴定，提出加固措施,

重新界定使用期

【答案】D

119、关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法，正

确的是0(2016)

A.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，不受仲裁时效期

间的限制

B.双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解，调解不成的，才

可以向劳动仲裁委员会申请仲裁

C.劳动争议申请仲裁的时效期限为2年

D.仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算

【答案】A

120、根据招标投标相关法律规定，在投标有效期结束前，由于出现

特殊情况，招标人要求投标人延长投标有效期时，()。

A.投标人不得拒绝延长,并不得收回其投标保证金

B.投标人可以拒绝延长,并有权收回其投标保证金

C.投标人不得拒绝延长,但可以收回其投标保证金

D.投标人可以拒绝延长,但无权收回其投标保证金

【答案】B

121、《标准化法》规定，对需要在全国范围内统一的技术要求，应

当制定()。

A.行业标准

B.国家标准

C.地方标准

D.推荐性标准

【答案】B

122、关于建造师的执业说法正确的是()。

A.小型工程施工项目负责人必须由本专业注册建造师担任

B.一级注册建造师不可担仟小型工程施工项目负责人

C.一级注册建造师的薪酬待遇应当高于二级建造师

D.一级注册建造师可从事建设工程技术经济咨询工作

【答案】D

123、根据《招标投标法》及相关法规，下列招标、投标、评标行为

中错误的是（）。

A.投标人的报价明显低于成本的，评标委员会应当否决其投标

B.投标人的报价高于招标文件设定的最高投标限价，评标委员会应

当否决其投标

C.评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可

以否决所有投标

D.招标人有权在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人

【答案】D

124、以下不属于行政处罚的是（）。

A.警告

B.罚款

C.责令停止施工

D.拘役

【答案】D

125、关于缺陷责任期确定的说法，正确的是（）。2018真题

A.施工合同可以约定缺陷责任期为26个月

B.由于承包人的原因导致工程无法进行竣工验收，缺陷责任期从实

际通过竣工验收之日开始计算

C.某工程2018年6月11日完成建设工程竣工验收备案，该工程缺

陷责任期起算口寸间为2018年6月11日

D.由于发包人的原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收，在承

包人提交验收报告60天后，工程自动进入缺陷责任期

【答案】B

126、在房屋市政工程中，生产安全重大隐患排查治理的责任主体是

()。

A.住房和城乡建设部门

B.建设单位

C.工程监理单位

D.建筑施工企业

【答案】D

127、关于城市建设维护税税率的说法，正确的是()。

A.纳税人所在地在市区的,税率为5%

B.纳税人所在地在县城的,税率为4%

C.纳税人所在地不在市区、县城或镇的,税率为1%

D.纳税人所在地在镇的,税率为3%

【答案】C

128、根据《最高人民法院关于审理工伤保险行政案件若干问题的规

定》，关于承担工伤保险责任单位的说法，正确的是()。

A.职工与两个单位建立劳动关系，工伤事故发生时，该两个单位共

同为承担工伤保险责任的单位

B.劳务派遣单位派遣的职工在用工单位工作期间因工伤亡的，用工

单位为承担工伤保险责任的单位

C.单位指派到其他单位工作的职工因工伤亡的，职工为之工作的单

位为承担工伤保险责任的单位

D.个人挂靠其他单位对外经营，其聘用人员因工伤亡的，被挂靠单

位为承担工伤保险责任的单位

【答案】D

129、《民法典》规定：“合同当事人的法律地位平等，一方不得将

自己的意志强加给另一方。”体现了合同法中的()o

A.自愿原则

B.诚实信用原则

C.公平原则

D.平等原则

【答案】D

130、对意外伤害保险投保的表述中，不正确的是()。

A.施工企业应在工程项目开工前办理完投保手续

B.业主直接发包的工程项目由承包企业直接办理

C.工程项目中有分包单位的由总承包施工企业统一办理，分包单位

不承担投保费用

D.投保人办理投保手续后，应将投保有关信息以布告形式张贴于施

工现场，告之被保险人

【答案】C

131、劳动者可以立即解除劳动合同且无需事先告知用人单位的情形

是()。

A.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件

B.用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者

劳动

C.用人单位未及时足额支付劳动报酬

D.用人单位制定的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者的

权益

【答案】B

132、下列各项中，关于仲裁的特点,说法不正确的有()

A.仲裁裁决具有强制执行力

B.仲裁员具备专业性

C.仲裁制度具有公开性

D.裁决具有终局性

【答案】C

133、《行政诉讼法》规定，人民法院接到起诉状，经审查，应当在()

日内立案或者作出裁定不予受理。

A.7

B.10

C.14

D.20

【答案】A

134、《民法典》所称的不可抗力是指()。

A.不能预见、不能避免并不能克服的客观情况

B.不能预见但能够避免的客观情况

C.能够预见但不可避免、不能克服的客观情况

D.能够预见，可以避免但不能克服的客观情况

【答案】A

135、甲施工企业从乙公司购进一批水泥,乙公司为甲施工企业代办

托运。在运输过程中，甲施工企业与内公司订立合同将这批水泥转让

丙公司，水泥在运输途中因山洪暴发火车出轨受到损失。该案中水泥

的损失应由()。

A.内公司承担

B.甲施工企业承担

C.乙公司承担

D.甲施工企业和丙公司分担

【答案】A

136、建设单位办理工程项目质量监督手续应在()02017

A.领取建设工程规划许可证之前

B.领取建设用地规划许可证之前

C.中标通知书发出后签订施工合同之前

D.领取施工许可证或办理开工报告之前

【答案】D

137、关于重大责任事故罪，下列说法中正确的有()

A.建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降

低工程质量标准,造成重大安全事故的，属于本罪

B.所有犯此罪的,都处3年以下有期徒刑或者拘役

C.强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤广事故或者造成其他严重

后果的属于本罪

D.安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤

亡事故或者造成其他严重后果的属于本罪

【答案】C

138、根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，良好行为记录信息

的公布期限一般为()0(2015)

A.6个月

B.1年

C.2年

D.3年

【答案】D

139、公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的,

可以自知道该具体行政行为之日起()内提出行政复议申请；但是法

律另有规定的除外。

A.15日

B.60日

C.6个月

D.2年

【答案】B

140、合同中具有相对独立性，效力不受合同无效、变更或者终止影

响的条款是()条款。

A.违约责任

B.解决争议

C.价款或酬金

D.数量和质量

【答案】B

141、下列工程承包活动中，不属于违法行为的是0。

A.甲公司注册后尚未取得资格证书就承包了一栋住宅楼

B.乙公司有施工总承包二级资质等级，承包的35层写字楼工程正在

施工

C.丙公司刚刚成立，以合作伙伴企业的名义承包工程

D.丁公司作为总承包人并负有采购责任，拒绝了业主指定的材料供

应商

【答案】D

142、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程保修期自（）之日起

计算。（2012）

A.竣工验收合格

B.交付使用

C.发包方支付全部价款

D.竣工验收备案

【答案】A

143、下列关于夜间施工说法正确的是（）。

A.禁止夜间进行建筑施工作业

B.因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上地方人民政府建设

行政主管部门的证明

C.因特殊需要必须连续作业的，必须事先告知附近居民并获得其同

意

D.禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但因特殊需要

必须连续作业的除外

【答案】D

144、施工单位违反施工程序，导致一座13层在建楼房倒塌，致使

一名工人死亡，直接经济损失达7000余万元人民币，根据《生产安

全事故报告和调查处理条例》规定，该事故属于()事故。

A.特别重大

B.一般

C.重大

D.较大

【答案】C

145、当事人可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同的情形是

()。

A.代理人超越代理权订立的合同

B.因重大误解而订立的合同

C.造成对方人身伤害，财产损失可以免责的合同

D.以合法形式掩盖非法目的合同

【答案】B

146、下列法律事实中，属于法律行为的是（）。

A.进口建筑设备因外国政府禁运致使工程施工暂停

B.地基开挖时发现文物而改变设计方案

C.发生非典疫情致使施工进度延迟

D.施工企业因工程款不到位而拒绝开工

【答案】D

147、在建工程的建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的,

由建设单位与施工企业承担连带责任。该责任在债的产生根据中属

于（）之债。

A.无因管理

B.合同

C.侵权

D.不当得利

【答案】C

148、甲建筑公司与乙房地产开发公司签订了一份建设工程承包合同,

合同约定，由甲公司预先垫付20%的工程款，但没有约定利息的计

算方法，则该合同（）。

A.因违法而无效

B.因违法而可撤销

c.因违法而效力待定

D.有效

【答案】D

149、因施工企业原因，工程未能如期竣工，建设单位听取监理单位

建议后，在建设行政主管部门协调下同意不追究施工企业之前的违

约责任，之后发生地震致使工期再次拖延，则因此产生的工期责任

由（）承担。

A.建设单位

B.施工企业

C.监理单位

D.建设行政主管部门

【答案】B

150、在同一法律体系中，根据一定的标准和原则制定的同类法律规

范的总称是（）o2017

A.法律形式

B.法律部门

C.法律规章

D.法律制度

【答案】B

151、根据《水下文物保护管理条例》，下列文物中，属于国家所有

的水下文物的是（）。

A.遗存于中国内水的起源国不明的文物

B.遗存于中国领海以外依照中国法律由中国管辖的其他海域内的起

源于外国的文物

C.遗存于外国领海以外的其他管辖海域内的起源国不明的文物

D.造存于外国领海内的起源于中国的文物

【答案】A

152、根据《建设工程安全生产管理条例》，依法批准开工报告的建

设工程，建设单位应当（），将保证安全施T的措施报送有关部门备案。

A.在开工报告批准同时

B.自开工报告批准之日起10日内

C.自开工报告批准之日起15日内

D.自开工报告批准之日起20日内

【答案】C

153、经有关部门依法办理批准手续后，可以在历史文化名城名镇名

村保护范围内进行的活动是（）o

A.修建生产储存腐蚀性物品的仓库

B.占用保护规划确定保留的道路

C.改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动

D.在历史建筑上刻划

【答案】C

154、某工程企业的项目施工过程中需要增加钢筋用量，即由项目部

商务经理与材料商签订合同增加购买钢筋，合同中仅由该商务经理

签字；钢筋送到后用于工程施工，后因价款发生争议，材料商应向

()主张给付货款。

A.施工企业

B.该企业法定代表人

C.项目部

D.商务经理

【答案】A

155、下列有关工程竣工日期的表述中，错误的是()。

A.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期

B.承包人提交竣工验收报告后发包人拖延验收的，以竣工验收合格

之日为竣工日期

C.承包人提交竣工验收报告后发包人拖延验收的，以承包人提交验

收报告之日为竣工日期

D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工

程之日为竣工日期

【答案】B

156、人民法院确定举证期限，当事人提供新的证据的第二审案件不

得少于（）日

A.7日

B.30日

C.15个工作日

D.10日

【答案】D

157、关于动产物权的设立、转让和保护，下列说法正确的是

A.动产物权以所有权登记为公示手段

B.船舶、航空器和机动车等物权的设立转让和消灭,未经登记,不发

生法律效力

C.动产物权受到侵害的，权利人可以通过和解、调解、仲裁、诉讼等

途径解决

D.对于动产物权保护方式,只能单独适用

【答案】C

158、不同行政法规对同一事项的规定，新的一般规定与旧的特别规

定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。

A.国务院主管部门

B.最高人民法院

C.国务院

D.全国人大常委会

【答案】C

159、（2020年真题）某施工企业是法人，关于该施工企业应当具备

条件的说法，正确的是（）o

A.该施工企业能够自然产生

B.该施工企业能够独立承担民事责任

C.该施工企业的法定代表人是法人

D.该施工企业不必有自己的住所、财产

【答案】B

160、某政府投资工程预计于2009年1月1日开工，该工程的开工

报告于2008年12月20日被批准。根据我国《建筑法》的规定，建

设单位最迟应当于（）前开工。

A.2009年6月20日

B.2009年4月1日

C.2009年7月1日

D.2009年3月20日

【答案】A

161、根据我国《劳动法》的规定，用人单位濒临破产进行法定整顿

期间或者生产经营状况发生严重困难确需裁减人员的，根据法律进

行裁员。在（）个月内录用人员的，应当优先录用被裁减的人员。

A.1

B.3

C.6

D.12

【答案】C

162、关于依法必须进行招标的项目公示中标候选人的说法，正确的

是（）。

A.投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候

选人公示期间提出

B.招标人应当自收到评标报告之日起5日内公示中标候选人

C.公示期不得少于5日

D.招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复，作出答复前，招

标投标活动继续进行

【答案】A

163、除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的（）外，建筑工

程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上

人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。

A.基本建设工程

B.公益性工程

C.大型工程

D.小型工程

【答案】D

164、根据《标准施工招标文件》，关于建设工程争议评审的说法，

正确的是（）。

A.当事人协议采用争议评审方式后，如果不接受评审组的建议或者

越决，也不能再通过仲拔或者诉讼的方式解决争议

B.在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行

C.争议评审制度是法定的争议解决方式

D.采用争议评审的，发包人和承包人应当在开工日后的14日内或

者争议发生后，协商成立争议评审组

【答案】B

165、（2020年真题）下列不良行为中，属于施工企业资质不良行为

的是（）o

A.以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的

B.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的

C.将承包的工程转包或者违法分包的

D.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的

【答案】D

166、施工单位2月1日向厂家询价购买一台设备，厂家2月5

日报价为10万元/台，限7天订货。施工单位2月20日表示

同意订货。下列说法中正确的是（）。

A.厂家发出的要约已经失效

B.厂家在要约有效期内可以通知撤销要约

C.施工单位同意订货的意思表示是承诺

D.厂家的报价为要约邀请

【答案】A

167、对涉及结构安全的试块、试件及有关材料，应当在监理人员监

督下现场取样，并送（）的质量检测单位进行检测。

A.具有相应资质等级

B.建设单位许可

C.建设行业协会认可

D.监理协会认可

【答案】A

168、施工单位应当对管理人员和作业人员（）安全生产教育培训,

其教育培训情况记入个人工作档案。

A.每半年至少一次

B.每季度至少一次

C.每年至少一次

D.每两年至少一次

【答案】C

169、张某在脚手架上施工时，发现部分扣件松动而可能倒塌，所以

停止了作业。这属于从业人员在行使（）。

A.知情权

B.拒绝权

C.紧急避险权

D.检举权

【答案】C

170、某项目2008年3月1日确定了中标人，2008年3月8日发出

了中标通知书，2008年3月12日中标人收到了中标通知书，则签

订合同的日期应该不迟于（）o

A.2008年3月16日

B.2008年3月31日

C.2008年4月7日

D.2008年4月11日

【答案】C

171、实行施工总承包的工程项目，应由（）统一组织编制建设工程

安全事故应急救援预案。(2012)

A.建设单位

B.施工总承包单位

C.监理单位

D.各分包单位

【答案】B

172、某工程质量纠纷经仲裁庭开庭审理后，在赔偿数额上形成三种

意见，甲、乙、丙仲裁员’分别认为应赔偿15万元、16万元、20

万元，其中丙仲裁员是由当事人双方共同选定的。此案中，应当裁

决赔偿()万元。

A.15

B.16

C.17

D.20

【答案】D

173、下列情形符合注册建造师申请条件的是()。

A.甲因执业活动违法受到刑事处罚，2年前刑罚已执行完毕

B.乙患有精神疾病,经鉴定为限制行为能力人

C.丙因犯故意伤害罪被判刑，尚在缓刑期间

D.丁60周岁

【答案】D

174、工程建设单位组织验收合格后投入使用，2年后外墙出现裂缝,

经查是由于设计缺陷造成的，则下列说法正确的是()。(2014)

A.施工单位维修，建设单位直接承担费用

B.建设单位维修并承担费用

C.施工单位维修并承担费用

D.施工单位维修，设计单位直接承担费用

【答案】A

175、关于建设工程竣工规划验收的说法，正确的是()。

A.建设工程未经核实或者经核实不符合规划条件的，建设单位不得

组织竣工验收

B.建设单位应当向住房城乡建设上管部门提出竣工规划验收申请

C.对于验收合格的建设工程，城乡规划行政主管部门出具建设工程

规划许可证

D.建设单位应当在竣工验收后3个月内向城乡规划行政主管部门报

送有关线工验收资料

【答案】A

176、为了配合当地举办一项盛会,某施工现场暂停施工,按照相关规

定,施工单位应当做好现场防护。则其所需费用由()承担,合同另有

约定除外。

A.当地政府部门

B.建设单位

C.盛会举办方

D.施工单位

【答案】B

177、建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政处罚作出后（）

日内，公布期限一般为6个月至3年。

A.3

B.5

C.7

D.20

【答案】C

178、根据《特种设备安全监察条